下载文档原格式
2023年监理工程师-建设工程合同管理考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。
A. 承包人投标书内提交的进度计划B. 施工准备阶段承包人编制的进度计划C. 承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D. 承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划正确答案：C,2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 合同评审主要包括哪些内容？A. 合法性、合规性评审。
B. 合理性、可行性评审。
C. 合同严密性、完整性评审。
D. 与产品或过程有关要求的评审。
E. 项目风险评估正确答案：A,B,C,D,3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 在履约保证中,如是以履约担保书的形式出具,则数额应为()。
A. 合同价的5%B. 合同价的10%C. 台同价的20%D. 合同价的30%4.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。
A. 承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B. 发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C. 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D. 分包人的资质能力不需要进过监理人审查正确答案：D,5.(多项选择题)(每题 2.00 分) 《合同法》规定的合同变更条件包括（）。
A. 有效的合同B. 协商一致C. 合同当事人一方确有变更理由和依据D. 须经合同管理机关批准E. 变更内容明确正确答案：A,B,E,6.(单项选择题)(每题 1.00 分)某工程施工评标中，有两家不同报价的投标单位综合评分相等时，根据《标准施工招标文件》，应将()排名靠前。
A. 投标报价低的单位B. 资质等级高的单位C. 施工组织设计得分高的单位D. 对招标人提出较多优惠条件的单位正确答案：A,7.(多项选择题)(每题 2.00 分)建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有（）。
2024年监理工程师-建设工程合同管理考试历年真题常考点试题带答案卷I一.综合检测题(共100题)1.关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（）。
A.以设备寿命周期成本为基础的评标办法属于评标价法B.授标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当给予评标优惠C.评标时不考虑运输费用D.评标时不对价格进行贴现计算2.关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有（）。
A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程的施工能力B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查C.资格后审在评标后定标前进行D.资格后审和资格预审的时间不同E.资格后审的内容比资格预审少3.关于保证人资格的说法，正确的是( )。
A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人4.建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。
A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金5.关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。
A.保证设计质量是发包人的责任B.保护双方知识产权是双方的共同责任C.外部协调工作应由承包人自行完成D.设计人不承担参加工程验收的责任6.（真题）下列项目勘察设计文件经有关部门批准后，可以直接发包的是( )。
A.房地产开发项目B.高速公路项目C.采用特定专利或专有技术的项目D.市政给水排水项目E.建筑造型有特殊要求的项目7.风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是（）。
A.GMP为合同承包总价B.节约的GMP全部归CM承包商C.节约的GMP全部归业主D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担8.根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）负责补偿。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承（江南博哥）担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。
固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。
综上，ABD适用于固定总价合同。
单价合同特点是单价优先，多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况，发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标，投标人只需对所列工程内容报出单价，从而缩短招标投标时间，利于尽早开工。
1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》全真模拟卷及答案解析（一）【适用24版新教材】一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．根据标准文本编制招标文件和合同条件的作用在于（）。
A．确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性B．有助于增加交易成本，保证交易安全C．有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷D．增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性2．法定代表人因执行职务造成他人损害，应由（）向权利人承担民事责任。
A．法人B．法定代表人C．法人或者法定代表人D．法人和法定代表人3．被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。
A．应当先物保后人保B．应当先人保后物保C．可以任意选择物保或者人保优先受偿D．与债务人协商确定4．关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。
A．设计招标文件无法提出技术经济指标B．设计投标文件应按工程量清单填报报价C．设计评标应按投标报价高低排定次序D．设计评标时主要关注设计方案优劣5．工程设计招标中，审查投标人资格时，属于经验审查的内容有（）。
A．企业资质B．同类工程设计经历C．项目设计负责人的资格和能力D．各类设计人员的专业覆盖面6．根据《标准设计招标文件》，投标人或者利害关系人对招标文件有异议时，下列做法正确的是（）。
A．应当在投标截止时间15日前提出B．可以以口头形式提出C．招标人应当在收到异议之日起5日内作出答复D．招标人作出答复前，应当暂停招标投标活动7．设计招标中，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。
A．推荐能够最低限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人C．按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人D．综合评分相等时，以设计方案得分高的优先推荐中标候选人8．招标代理机构应具备的条件中错误的是（）。
A．有从事招标代理业务的营业场所B．有从事招标代理业务的相应资金C．有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量D．有符合规定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库9．招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。
2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．不同合同计价方式下承包商的风险不同，承包商的合同风险从大到小排序正确的是（）。
A．总价合同—可变单价合同—固定单价合同—成本加酬金合同B．总价合同—固定单价合同—可变单价合同—成本加酬金合同C．成本加酬金合同—可变单价合同—总价合同—固定单价合同D．成本加酬金合同—固定单价合同—可变单价合同—总价合同【答案】B【解析】不同合同计价方式下承包商的风险从大到小：总价合同（固定＞可调）＞单价合同（固定＞可变）＞成本加酬金合同。
2．与施工招标合同、材料招标合同相比，工程设计招标合同反映了合同法律关系中的（）。
A．物体B．事件C．智力成果D．行为【答案】C【解析】智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。
如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。
工程设计招标合同的客体是工程设计，属于智力成果。
3．根据施工合同履约担保规定，发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是（）。
A．承包人遇不可抗力使施工受阻B．中标人拒绝签订施工合同C．承包人在施工中毁约D．承包人提出不合理的索赔【答案】C【解析】履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。
若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：①施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；②承包人破产，倒闭。
4．根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的（）。
A．2%B．3%C．5%D．10%【答案】A【解析】《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过10万元人民币。
监理工程师《建设工程合同管理》考试真题卷1（含答案）1 2021 年监理工程师考试题库《建设工程合同管理》真题卷（含答案）一、单选题（总共0 50 题）1.下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是()。
A、自然人B、项目经理部C、设计事务所D、监理事务所答案：B 解析：2020 版教材P6-9 法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织（CD 属于法人，B 不属于法人）。
合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和非法人组织，为合同当事人。
2.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。
对于前3 项危险|生较大的分部分项工程的专项施工，还需经（）人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
A、3B、5C、7D、9 答案：B解析：2020 版教材P97-98 按照《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。
对于前 3 项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经 5 人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
3.工程设计招标通常采用的评标方法是(?)。
A、最低评标价法B、经评审的最低投标价法C、综合评估法D、设计费比选法答案：C 解析：2020 版教材P35-37 根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察设计评标，应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力以及勘察、设计方案的优劣为依据综合评定，通常采用综合评估法。
4.“商定或确定”条款规定，()在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。
A、总监理工程师B、专业监理工程师C、发包人D、发包人代表答案：A 解析：2020 版教材P91-92 本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。
2023年监理工程师-建设工程合同管理考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(多项选择题)(每题2.00 分)按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。
A. 工程本身的损害B. 承包方人员伤亡C. 承包人停工损失D. 由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害E. 由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害正确答案：A,D,E,2.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列不属于初步评审的内容是（）。
A. 形式评审B. 资格评审C. 响应性评审D. 报价评审正确答案：D,3.(多项选择题)(每题 2.00 分) 依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述错误的有（）。
A. 指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分B. 承包商对指定分包商违约的行为承担责任C. 合同关系主体为业主和指定分包商D. 由监理人负责协调管理E. 承包商有拒绝指定分包商的权利正确答案：B,C,D,4.(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。
A. 临时设施B. 建筑材料C. 工程设备D. 专业工程正确答案：D,5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到（）天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。
A. 10B. 12C. 14D. 15正确答案：C,6.(单项选择题)(每题 1.00 分)发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。
实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A. 7B. 14C. 28D. 56正确答案：D,7.(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时，正确的做法为（）A. 承包人可自行调运到其他工地B. 为了保证后续工程的施工，不得调出工地C. 经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地D. 经过业主书面同意后，可以调运到其他工地正确答案：C,8.(单项选择题)(每题 1.00 分) 在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由()在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。
选择题监理工程师在合同管理中的主要职责不包括（）。
A. 审核施工单位提交的进度计划B. 审查变更订单的合理性C. 直接参与施工操作D. 对施工质量进行监督和检查答案：C下列关于单价合同的说法，正确的是（）。
A. 适用于工程范围和任务明确的项目B. 承包商承担全部工程量及价格变动的风险C. 发包单位可以在设计工作尚未完成时开始施工招标D. 合同价格通常不能调整答案：C在建设工程施工合同中，若发生不可抗力事件，承包人应在事件结束后（）小时内向发包人通报损失情况。
A. 12B. 24C. 36D. 48答案：D建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相似之处是（）。
A. 性质相似B. 效力相似C. 适用范围相似D. 申请原则相似答案：D下列关于资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。
A. 资格预审与资格后审同时使用B. 公开招标的项目，实行资格后审C. 资格预审与资格后审的审查内容相同D. 资格预审与资格后审不同时使用答案：DFIDIC《施工合同条件》规定，承包商应每（）个月向工程师提交进度报告。
A. 1B. 2C. 3D. 4答案：A简答题简述监理工程师在合同管理中的主要职责。
答案：监理工程师在合同管理中的主要职责包括审核施工单位提交的进度计划、审查变更订单的合理性、对施工质量进行监督和检查等，但不直接参与施工操作。
描述建设工程合同中不可抗力事件的定义及其影响。
答案：不可抗力事件是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会异常事件等。
不可抗力事件可能对工程进度、成本和质量产生影响，承包人应及时向发包人通报损失情况。
简述建设工程合同公证与鉴证的区别。
答案：建设工程合同公证与鉴证的区别主要体现在性质、效力和适用范围上。
公证是司法行政行为，在国内外均有法律效力；鉴证是行政管理行为，其效力仅限于国内。
描述单价合同的特点及其适用场景。
答案：单价合同的特点是单价优先，适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况。
监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案一、单项选择题（每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1. 下列关于合同履行的原则，错误的是（）。
A. 平等互利B. 诚实信用C. 公平原则D. 合法原则答案：C2. 在合同法中，要约是指希望与对方订立合同的意思表示，该意思表示应当符合（）。
A. 明确具体B. 合法合规C. 公平公正D. 合理可行答案：A3. 合同的订立应当遵循（）。
A. 自愿原则B. 强制原则C. 公平原则D. 合法原则答案：A4. 下列关于合同的分类，错误的是（）。
A. 口头合同与书面合同B. 固定期限合同与不定期合同C. 简单合同与复杂合同D. 全部履行合同与部分履行合同答案：D5. 下列关于合同的履行，错误的是（）。
A. 履行主体应当全面履行合同义务B. 履行期限、地点、方式由当事人协商确定C. 履行过程中发生纠纷的，应当先协商解决D. 合同履行过程中，任何一方不得擅自变更合同内容答案：D6. 下列关于合同的解除，错误的是（）。
A. 合同解除应当符合合同法的规定B. 合同解除后，当事人应当履行解除合同的必要手续C. 合同解除后，当事人有权要求赔偿损失D. 合同解除后，尚未履行的义务不再履行答案：D7. 下列关于合同的终止，错误的是（）。
A. 合同终止应当符合合同法的规定B. 合同终止后，当事人应当履行合同终止的必要手续C. 合同终止后，当事人有权要求赔偿损失D. 合同终止后，尚未履行的义务仍然应当履行答案：D8. 下列关于违约责任的承担，错误的是（）。
A. 违约责任应当符合合同法的规定B. 违约责任的大小应当根据违约程度确定C. 当事人双方都违约的，应当各自承担相应的责任D. 因不可抗力不能履行合同的，不承担违约责任答案：D9. 下列关于合同纠纷的解决，错误的是（）。
A. 协商解决是解决合同纠纷的首选方式B. 仲裁解决是解决合同纠纷的有效方式C. 诉讼解决是解决合同纠纷的最后手段D. 合同纠纷的解决只能采取一种方式答案：D10. 下列关于合同管理的要求，错误的是（）。
2023年度全国监理工程师执业资格考试试卷（建设工程协议管理）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题旳备选项中，只有1个最符合题意）1．委托监理协议法律关系旳客体是（）。
A．监理工程B．监理服务C．监理规划D．监理投标方案答案：B解析：P5 协议法律关系客体包括物、行为和智力成果。
法律意义上旳行为是指人旳故意识旳活动。
在协议法律关系中，行为多体现为完毕一定旳工作。
监理协议中监理服务是监理单位应完毕旳工作，属于法律关系旳客体。
2．我国《建设工程施工协议（示范文本）》规定，建筑工程一切险旳投保人应当是（）。
A．施工协议旳发包人B．施工协议旳承包人C．施工协议发包人和承包人D．工程项目旳代建方和施工协议旳发包人答案：A解析：P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。
我国旳《建设工程施工协议（示范文本）》规定，工程动工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。
3．建设工程协议旳公证和鉴证，在法律上旳相似之处是（）。
A．性质相似，都是国家行政机关对工程协议按照法定程序进行审查B．效力相似，即通过法定程序公证和鉴证旳协议可以作为人民法院认定事实旳根据C．合用范围相似，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种协议审查方式D．申请原则相似，都是协议当事人自愿决定与否进行协议旳鉴证和公证答案：D解析：P20 协议公证与鉴证旳相似点：协议公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。
故选项D对旳。
选项A错误，协议公证与鉴证旳性质不一样：协议鉴证是工商行政管理机关根据《协议鉴证措施》行使旳行政管理行为。
而协议公证则是司法行政管理机关领导下旳公证机关根据《公证暂行条例》行使公证权所作出旳司法行政行为。
选项B错误，协议公证与鉴证旳效力不一样：通过公证旳协议其法律效力高于通过鉴证旳协议。
选项C错误，协议公证与鉴证旳法律效力旳合用范围不一样：公证作为司法行政行为，按照国际通例，在我国域内和域外均有法律效力。
而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。
2024年监理工程师-建设工程合同管理考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(多项选择题)(每题2.00 分) 施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。
A. 承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B. 开通施工场地与城乡公共道路的通道C. 因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D. 施工现场古树名木的保护工作E. 办理施工许可证2.(多项选择题)(每题 2.00 分)保证担保的范围包括（）。
A. 抵押物的全款B. 主债权及利息C. 违约金D. 损害赔偿金E. 实现债权的费用3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于无权代理说法正确的是（）。
A. 作为被代理人或者代理人的法人终止B. 超越代理权限而为的代理行为C. 限制行为能力人的利益而设立的代理方式D. 监护关系消灭4.(单项选择题)(每题 1.00 分)卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。
是指（）A. FOBB. FCAC. CIFD. CIP5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由( )负责。
A. 供货方B. 运输部门C. 采购方D. 供货方和运输部门共同6.(多项选择题)(每题 2.00 分)建设工程合同的特征包括 ( )A. 合同主体的单一性B. 合同履行期限的长期性C. 合同标的的特殊性D. 计划和程序的严格性E. 合同形式的多样性7.(多项选择题)(每题 2.00 分) 工程施工准备阶段承包人应履行的义务有（）A. 及时完成施工场地的拆迁工作B. 配备专职质量检查人员C. 负责修建施工所需临时道路D. 对施工场地和周围环境进行查勘E. 发出开工通知8.(单项选择题)(每题 1.00 分) 订立施工合同时需要明确的内容不包括（）。
A. 施工现场范围B. 施工临时占地C. 发包人提供的材料D. 花费资金的预算9.(单项选择题)(每题 1.00 分)设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。
2024年监理工程师-建设工程合同管理考试历年真题常考点试题带答案卷I一.综合检测题(共100题)1.美国建筑师学会(AIA)合同文本中，关于风险型管理承包合同(CM)的说法正确的是（）。
A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式2.对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有（）。
A.单一的合同责任B.减少发包人对承包人的检查C.减少承包人的索赔D.固定工期E.减少设计变更3.根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。
A.7B.14C.21D.284.根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。
B.建筑材料C.工程设备D.专业工程5.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。
A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价6.关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有（）。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目B.适用于依法强制监理的项目C.适用于所有招标项目D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目7.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款8.招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。
建设部监理工程师考试：2021监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案(2)共211道题1、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）（单选题）A. 不宜将交货期作为评标内容B. 宜将报价最低者作为中标人C. 宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法D. 宜采用综合评估法试题答案：C2、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。
（单选题）A. 容易获得最优设计方案B. 发包人便于控制实施过程C. 合同责任明确D. 承包人承担的风险小试题答案：C3、在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）（多选题）A. 项目经理是施工企业的代理人B. 项目经理是项目经理部的代理人C. 施工企业应对项目经理的行为承担民事责任D. 项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任E. 项目经理应对其行为承担民事责任试题答案：A,C4、在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有( )。
（多选题）A. 选址意见书B. 场地规划红线图C. 场地工程勘察报告D. 有关水、电等供应情况的资料E. 有关公用设施的资料试题答案：A,B5、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（）（单选题）A. 承包人向监理人提出一监理人与发包人协商一监理人向承包人发出变更指示B. 承包人向监理人提出一监理人向发包人报告一发包人与承包人协商合同变更C. 承包人向发包人提出一发包人与监理人协商一监理人向承包人发出变更指示D. 承包人向发包人提出一发包人通知监理人一监理人向承包人发出变更指示试题答案：A6、关于留置的说法，正确的是（）（单选题）A. 留置权可以通过合同的约定产生B. 留置权不以债权人合法占有对方财产为前提C. 行使留置权后留置财产的所有权归债权人D. 施工合同不可实施留置权试题答案：D7、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有(), （多选题）A. 是否列入已标价的工程量清单B. 是否在招标阶段已经确定价格C. 是否在合同履行阶段必然发生D. 承包人是否必然获得支付E. 是否包括在签约合同价内试题答案：B,C,D8、设计施工阶段，关于总承包合同工程进度付款支付分解表的说法中，正确的有（）。
建设工程合同管理试题一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．参加合同法律关系，依法享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是（A）。
A．合同法律关系主体B．合同法律关系客体C．合同法律关系内容D．合同法律关系事实2．关于无权代理，下列说法正确的是（C）。
A．无权代理行为不能转化为合法的代理行为B．无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事和经济活动C．代理权终止后继续行使代理行为D．被代理人不可以对无权代理行使“追认权”3．合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的是（D）A．保证B．定金C．留置D．质押4．依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是（A）。
A．保证B．质押C．定金D．留置5．施工合同示范文本中要求，由（A）投保建筑工程一切险。
A．发包人B．承包人C．监理人D．项目经理6．要约人撤销要约，撤销要约通知应在（B）到达对方。
A．要约到达对方之前B．对方发出承诺之前C．对方承诺到达要约人之前D．对方承诺生效之后7．某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人，按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。
对此情况，该承诺文件应（C）。
A．因迟到而自然无效B．必须经要约人发出接受通知后才有效C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺8．下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是（D）。
A．不影响合同的效力B．合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效C．分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人D．部分影响合同的效力9．由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达到补充协议，则该部分费用应由（B）。
A．权利人承担B．义务人承担C．双方平均分担D．权利人承担主要费用，义务人负连带责任10．执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按（B）执行。
A．原价格B．新价格C．原价和新价的平均价格D．当地市场价格11．当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，（B）。
A．当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同B．仲裁机构可裁定变更该合同C．仲裁机构可裁定撤销该合同D．应移交法院判定变更该合同12．合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。
合同履行过程中发生违约后，（A）。
A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任13．施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（D）。
A．同时履行抗辩权B．代位权C．撤销权D．不安抗辩权14．《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（D）。
A．订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任15．当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以（C）为准。
A．现场考察时招标人口头解释B．招标文件规定C．书面函件D．仲裁机构裁定16．下列不属于对招标文件核查范围的是（C）。
A．招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件B．招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理C．招标文件的形式是否合乎要求D．是否有限制竞争的条件17．根据工程特点和现场条件划分合同的工作范围时，主要考虑的因素不包括（D）。
A．施工内容的专业要求B．施工现场条件C．对总承包投资的影响D．其他因素的影响18．按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（C）。
A．投标人更改投标书的内容和报价B．投标人再增加优惠条件C．评标委员会对投标书中的错误加以修正D．招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法19．投标文件对招标文件响应的重大偏差，不包括（B）等。
A．提供的投标担保有瑕疵B．个别地方存在漏项C．没有按招标文件要求提供投标担保D．投标文件没有投标人授权代表签字20．投标人在投标过程中出现（D）时，招标人可以没收投标保证金。
A．投标文件的密封不符合招标文件的要求B．投标文件中附有招标人不能接受的条件C．购买招标文件后不递交投标文件D．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正21．在选择工程施工分包人方面，监理人有（B）。
A．选定权B．认可权和否决权C．建议权D．直接指定权22．《建设工程委托监理合同》规定，（C）不属于委托人的权利。
A．选定工程总承包人B．要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告C．选择工程分包人的认可权D．调换总监理工程师的最终认可权23．对监理工作的要求应当符合（A）的规定。
A．《建设工程监理规范》B．《建设工程委托监理合同》C．《安全生产条例》D．《委托监理合同》（示范文本）24．委托人的义务中的协调主要指的是（B）A．委托人与承包人B．委托人与外部关系C．监理人与承包人D．承包人与分包人25．《建设工程委托监理合同》规定，（D）应属于附加监理工作的范围。
A．审查认可施工承包商的施工方案和进度计划B．不可抗力事件发生后的善后工作C．发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间D．发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作26．当委托人因故要求中途终止设计时，应及时通知设计人，已付的设计费（D）。
A．全部退回B．先退回，另作补偿处理C．不退，就此结束合同双方义务D．不退，并还应按实际所耗工时补齐费用27．因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过（D）。
A．项目的直接损失B．项目勘察费的2倍C．项目的勘察设计费D．返工项目的费用28．合同生效后，设计人要求终止和解除合同，设计人应（B）。
A．返还定金并赔偿误工费B．双倍返还定金C．返还定金和违约金D．返还定金并交纳罚款29．初步设计中包括总体设计和（A）。
A．方案设计B．施工图设计C．技术设计D．专业设计30．在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（A）之日。
A．设计人收到定金B．合同签订C．设计人员勘察现场D．场址选择31．设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由（A）负责。
A．发包人B．承包人C．监理人D．承包人的委托人32．发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（C）对修改后的设计文件负责。
A．发包人B．原设计人C．修改单位D．承包人33．施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（A）。
A．发包人追加合同价款，相应顺延工期B．发包人追加合同价款，工期不予顺延C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延34．施工合同示范文本规定，由承包人采购的材料设备在使用前需要进行检验试验，（D）。
A．工作由发包人负责，费用由承包人负责B．工作由发包人负责、费用由发包人负责C．工作由承包人负责，费用由发包人负责D．工作由承包人负责，费用由承包人负责35．施工合同示范文本规定，当合同文件发生予盾时，应按顺序进行解释。
下列排序中正确的是（D）。
A．合同协议书、通用条款、专用条款B．中标通知书、专用条款、协议书C．中标通知书、专用条款、投标书D．中标通知书、专用条款、标准36．施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由（C）。
A．发包人办理申报手续，发包人承担有关费用B．发包人办理申报手续，承包人承担有关费用C．承包人办理申报手续，承包人承担有关费用D．承担人办理申报手续，发包人承担有关费用37．施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（C）处理。
A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C．增加的费用由承包人补偿，延误的工期相应顺延D．增加的费用由承包人补偿，延误的工期不予顺延38．施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（B）。
A．承包人办理申报手续，发包人承担费用B．承包人办理申报手续，承包人承担费用C．发包人办理申报手续，承包人承担费用D．发包人办理申报手续，发包人承担费用39．按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有（C）。
A．保证施工噪音符合环保规定B．提供进度统计报表C．开通专用条款约定的施工场地内的交通干道D．做好施工现场地下管线的保护40．施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（B）。
A．协议书B．专用条款C．标准条款D．质量保修书41．接到采购方的书面异议通知后，供货方应在（B）天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。
A．7B．10C．14D．1542．按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当（A）。
A．按订购数量及时支付货款B．按实际交货数量及时支付货款C．待供货方补齐缺少的数量后再支付D．按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量43．因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按如下确定（B）。
A．该部分工程的价值B．减少的工程价值乘以规定费率C．合同价的减少的一半D．节省的承包单位的直接费的一半44．FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。
属于（D）的暂停施工，承包商可能得到补偿。
A．合同中有规定B．由于不利的现场气候条件影响C．工程施工安全D．现场气候条件以外的外界条件或障碍导致45．FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（C）之日为标志。
A．工程接收证书签发B．颁发履约证书C．“结清单”生效D．提交竣工报表46．关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是（A）A．承包商每天应向工程师提交进度报告B．工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度C．工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任D．工程师有权批准合同工期顺延47．某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。
