建设工程勘察设计合同范本标准版本

建设工程勘察设计合同范本6篇篇1建设工程勘察设计合同范本甲方（甲方全称）：（以下简称甲方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）乙方（乙方全称）：（以下简称乙方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察规范》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方对甲方的建设工程进行勘察设计，达成如下合同：第一条项目名称乙方承担甲方（项目名称）、项目的勘察设计任务。

第二条服务内容乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察设计工作，包括但不限于：勘察、设计、提供相关技术咨询等服务。

第三条服务费用及支付方式1. 乙方应于本合同签订之日起向甲方支付服务费用：人民币（大写）（小写）元整。

2. 服务费用支付方式：甲方应于乙方提供正式发票后7个工作日内转账支付。

第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，至项目竣工为止。

第五条保密条款1. 乙方应对甲方的所有商业秘密进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方透露。

2. 保密期限为本合同终止之日起5年内。

第六条违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，应按拖欠金额的（日利率）计算支付滞纳金。

2. 任何一方未履行合同义务，对造成的损失应负赔偿责任。

第七条纠纷解决本合同一切争议，由双方友好协商解决，协商不成，提交（仲裁机构）仲裁。

第八条其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，共同具有同等法律效力。

甲方：法定代表人（签字）：乙方：法定代表人（签字）：篇2建设工程勘察设计合同范本甲方：________________ （甲方全称、住所地）乙方：________________（乙方全称、住所地）鉴于甲方欲委托乙方进行建设工程勘察设计业务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：甲方委托乙方进行的工程为____________（工程名称），位于____________（工程地址），具体范围为____________（项目范围描述）。

建设工程勘察设计合同文本(新标准版)7篇篇1合同编号：_________发包人：_________承包人：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计收费规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下协议。

一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________二、承包人的责任和权利1. 承包人须按照有关法律、法规、技术标准、规范及发包人的要求进行工程设计，并对因设计质量原因造成的工程损失承担责任。

2. 承包人应按时按量完成设计任务，如因设计进度原因影响工程整体计划，承包人应承担相应的违约责任。

3. 承包人有权获得相应的设计费用，并在完成设计任务后要求发包人支付设计款项。

4. 承包人应妥善保管发包人提供的资料，并承担因资料丢失或泄露所造成的损失。

5. 承包人应配合发包人进行工程的后期施工工作，确保工程的顺利进行。

三、发包人的责任和权利1. 发包人应向承包人提供必要的资料，确保承包人能够顺利进行设计工作。

2. 发包人有权对承包人的设计工作进行监督和检查，确保设计质量符合要求。

3. 发包人应按时向承包人支付设计费用，确保承包人的合法权益得到保障。

4. 发包人有权要求承包人对设计内容进行修改和调整，以满足工程实际需求。

5. 发包人应配合承包人进行工程的前期准备工作，确保工程的顺利进行。

四、设计费及支付方式1. 设计费总额：_________元。

2. 支付方式：签订合同后，发包人向承包人支付设计费总额的50%作为预付款；设计完成并经发包人确认后，发包人向承包人支付剩余的设计费。

3. 具体支付时间：预付款支付时间为合同签订后7个工作日内；剩余款项支付时间为设计确认后7个工作日内。

4. 支付方式：银行转账或支票支付。

具体支付方式由双方协商确定。

五、违约责任及赔偿标准1. 承包人如未能按时完成设计任务或设计质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给发包人造成的实际损失。

建设工程勘察设计合同书范本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同书范本甲方（委托方）：法定代表人（签字）：乙方（设计机构）：鉴于甲方拟在（地点）建设（工程名称），现委托乙方进行勘察和设计工作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成一致意见，特订立本合同书，共同遵守。

一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 勘察设计范围：5. 工程造价：6. 勘察设计费用：7. 工程竣工期：二、乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家有关法律法规，认真负责地进行勘察和设计工作，保证设计方案合理、科学、经济、安全。

2. 乙方应及时向甲方提交勘察和设计方案，并做好解释工作，满足甲方的需求。

3. 乙方应派遣专业技术人员到工地进行勘察，全面掌握工程情况，保证设计的准确性和可行性。

4. 乙方应根据勘察设计合同的约定，按时履行工作，并承担相应的技术风险和责任。

三、甲方的权利和义务1. 提供工程的详细资料和资金支持，协助乙方进行勘察和设计工作。

2. 对乙方提出的设计方案给予及时回复和意见，保证勘察设计工作的顺利进行。

3. 对乙方提供的勘察设计文件进行认真审查，确认无误后签字确认。

四、未尽事项本合同未尽事宜，由双方协商解决。

五、合同变更1. 双方协商一致，可对本合同书进行部分修改或补充。

修改或补充的内容应体现在书面协议上，并由双方代表签署生效。

2. 未经双方书面同意，不可单方面修改或变更本合同。

六、违约责任1. 若有一方未按时履行合同义务，视为违约并承担相应责任。

2. 对于因不可抗力因素影响造成工程的暂停或中止，双方应及时协商解决。

七、合同解除1. 在合同期限履行完毕或双方协商一致解除合本合同自动失效。

2. 若一方严重违约，或无法按时完成合同义务，对方有权解除本合同，并有权追究违约方的责任。

八、合同争议1. 因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决。

如协商不成，可向有关部门申请调解。

2. 争议无法通过协商和调解解决的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。

建设工程勘察设计合同书通用范本6篇篇1建设工程勘察设计合同书通用范本合同编号：____________甲方（委托人）：__________________________________乙方（勘察设计单位）：__________________________________经甲、乙双方友好协商，就_____项目（以下简称“工程”）的勘察与设计事宜，签订本合同。

合同内容如下：一、勘察设计范围1. 甲方承包乙方，为工程进行勘察与设计服务，具体包括但不限于：XX勘察、XX设计、XX测绘等，并按照相关法律法规和标准规范执行勘察与设计工作。

2. 乙方应当按照合同规定的时间节点，提交相应的设计文件和成果，保证设计文件的准确性和合法性。

3. 如需对勘测和设计内容进行调整或修改，应经双方协商一致后进行调整，双方应共同承担调整可能带来的费用和损失。

二、服务费用及支付方式1. 乙方向甲方提供勘察设计服务，服务费用为____________（大写）人民币。

甲方应在合同签订后的____天内支付服务费用的____%作为首期款。

2. 乙方应按照合同约定的时间节点提交相应的费用清单，并由甲方按时支付服务费用，不得拖欠或延迟支付。

3. 如甲方拖欠支付服务费用，乙方有权终止合同，并有权追究甲方应支付的费用，并要求相应的赔偿。

三、合同履行期限1. 本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

2. 如勘察阶段、设计阶段或其他服务阶段出现变更，应经双方协商一致后进行变更，并在合同中进行书面确认。

3. 如因不可抗力等因素导致工程停顿或延期，应允许双方延长履行期限，延长期限应经双方协商一致。

四、合同违约责任1. 任何一方未按照合同约定时间和要求履行义务，均视为违约，应承担相应的责任。

2. 违约方应承担由违约行为造成的损失，并赔偿因此产生的全部费用和影响。

3. 如因乙方原因导致勘察设计工作无法按期完成，乙方应向甲方提供合理的说明和解释，并承担相应的违约责任。

建设工程勘察设计合同范本6篇篇1建设工程勘察设计合同范本甲方：______________乙方：______________鉴于甲方拟对______________项目进行勘察设计，经双方友好协商，就勘察设计事宜订立如下合同：第一条项目名称及位置1.1 本项目名称为______________，位于______________。

第二条勘察设计范围2.1 乙方应根据甲方提供的勘察设计要求，对项目进行勘察设计。

2.2 勘察设计范围包括但不限于土地勘察、地质勘察、规划设计、建筑设计、给排水设计、电气设计等。

第三条勘察设计进度3.1 乙方应按照合同约定的时间节点，完成相应的勘察设计工作。

3.2 如因不可抗力等原因导致工作进度延误，乙方应及时通知甲方，并提出解决方案。

第四条合同价款及支付方式4.1 本合同价款为______________。

4.2 甲方应在签订合同之日起7日内支付合同价款的30%作为预付款，余款在乙方完成勘察设计工作并经甲方验收合格后支付。

第五条保密条款5.1 乙方应对本合同涉及的一切技术、商业秘密等保密，不得向第三方泄露。

5.2 乙方应尽最大努力确保相关人员对保密内容的知晓情况，并签署保密协议。

第六条违约责任6.1 若一方未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。

6.2 若因一方违约导致合同无法继续履行，对方可要求终止合同并要求赔偿相应损失。

第七条争议解决7.1 本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解；仍无法解决的，应向当地人民法院提起诉讼。

第八条其他事项8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.2 本合同自双方盖章之日起生效，有效期至勘察设计工作完成并经双方确认。

甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签署日期：______________以上为建设工程勘察设计合同范本，甲乙双方在签署前应仔细阅读并确认合同内容，确保双方权益得到保障。

建设工程勘察设计合同通用版6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及国家有关建设工程勘察设计管理规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察设计项目达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：XXXXXXXXX。

2. 项目地点：XXXXXXXXX。

3. 项目内容：包括勘察和工程设计两部分。

勘察包括地质勘察、工程测量等；工程设计包括初步设计、施工图设计等。

二、合同范围及工作内容1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察，提供详细的地质勘察报告及工程测量数据。

2. 乙方应根据国家相关规范、标准进行设计，完成初步设计、施工图设计等工作，确保设计图纸的质量及实用性。

3. 乙方须按时交付设计成果，并在设计过程中与甲方保持沟通，确保设计符合甲方需求。

三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXX元整（大写）。

2. 支付方式：分期支付。

合同签订后，甲方支付合同总额的XX%作为预付款；勘察工作完成后支付XX%；设计工作完成后支付剩余的XX%。

四、质量与验收标准1. 乙方提供的勘察数据应准确、可靠，符合国家相关标准。

2. 乙方提交的设计图纸应满足甲方需求，符合国家规范及标准。

3. 甲方有权对乙方的勘察和设计成果进行验收，验收标准按照国家和地方相关规定执行。

五、合同履行期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。

2. 乙方应于合同签订后XX日内完成勘察工作，并于XX日内完成设计工作。

如遇特殊情况，双方可协商延长履行期限。

六、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关资料保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。

2. 乙方在完成勘察设计工作过程中，应妥善保管甲方提供的资料及数据，不得擅自复制、留存或向第三方提供。

七、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察设计工作延误，每延误一日，应向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。

建设工程勘察设计合同通用版样式6篇篇1合同编号：XXX-XXX甲方（发包人）：__________________乙方（承包人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________。

2. 工程地点：__________________。

3. 工程规模：__________________。

二、合同范围乙方应按照甲方的要求进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。

具体工作内容以甲方提供的任务书为准。

三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。

四、费用及支付方式1. 甲方应按照国家规定及市场标准支付乙方勘察设计费用。

具体金额及支付方式详见附件《费用明细表》。

2. 支付方式：__________________。

3. 甲方应按约定时间支付费用，如逾期支付，应按日向乙方支付逾期付款违约金。

五、质量要求和技术标准1. 乙方应按照国家和地方现行标准、规范进行勘察设计工作。

2. 乙方应根据甲方提供的工程资料及要求进行勘察设计工作，确保勘察数据真实准确，设计成果符合相关标准。

3. 乙方应对其提供的勘察设计成果承担质量责任。

如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。

六、保密条款1. 甲乙双方应对涉及本工程的商业机密、技术资料等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露或擅自使用。

2. 保密信息的保密期限为工程竣工验收合格之日起XX年。

七、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付费用，乙方有权顺延工期并要求甲方支付逾期付款违约金。

若甲方逾期付款超过XX日，乙方有权解除合同。

2. 若因乙方原因造成工程延期或质量问题，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

建设工程勘察设计合同样板7篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同范本甲方：（委托方）地址：____________法定代表人：____________联系人：____________电话：____________鉴于甲方拟开展建设工程项目，为了满足工程设计的需求，经双方友好协商，达成以下合同：一、项目背景甲方委托乙方进行工程勘察设计，具体项目名称、地点、范围和要求详见附件一。

二、服务内容1. 乙方将根据甲方的要求，对项目进行全面的勘察和设计，包括但不限于地质勘察、设计图纸制作、技术方案报告编制等。

2. 乙方应保证设计方案的合理性、经济性和实用性，确保设计结果符合国家有关法律法规和标准要求。

三、合同期限本合同自双方签署之日起生效，至工程勘察设计完成并经甲方验收合格之日止。

四、服务费用1. 甲方应按照合同约定的进度和标准及时支付乙方的服务费用。

2. 服务费用支付方式为每个月合同总金额的15%作为首付款，在勘察设计过程中根据项目进度支付相应款项，剩余未支付款项在工程竣工验收后统一支付。

五、保密责任1. 双方在履行合同过程中，应保守对方的商业秘密，严禁泄露项目设计相关信息。

2. 未经对方授权，不得将设计方案和勘察结果向第三方透露，不得用于其他用途或项目。

六、违约责任1. 在合同履行期间，如一方违反合同规定，未能履行合同义务，应承担相应的违约责任。

2. 如有严重违约行为，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的法律责任。

七、争议解决双方如因本合同的履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交至签订本合同地所在地的人民法院诉讼解决。

八、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同的修改或补充均需双方协商一致并签署书面确认。

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

（以下无正文）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：附件一：项目明细（可根据具体工程项目情况添加）第2篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：__________乙方：__________鉴于甲方拟在________（工程名称）项目上进行建设，为保证工程质量、工期和安全，经双方友好协商，就该项目的工程勘察设计事宜，达成如下合同：第一条项目内容1.1 乙方应按照国家相关标准和规定，对甲方的________工程进行勘察设计工作，并保证设计方案符合国家建筑规范。

建设工程勘察设计合同样板经典版5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]营业执照注册号：[甲方营业执照注册号]乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]营业执照注册号：[乙方营业执照注册号]鉴于甲方需要就[具体工程名称]进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的及工作内容乙方接受甲方委托，就甲方指定的工程地点进行勘察设计工作，提供详细的地质勘察报告和设计方案。

勘察设计工作应包括但不限于以下内容：[具体工作内容]。

第二条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同目的实现并完成全部工作内容之日止。

具体日期根据工程进度和双方约定确定。

第三条勘察设计要求及标准乙方应按照甲方的要求和国家标准进行勘察设计工作，确保数据准确、方案合理。

具体要求和标准详见附件。

第四条合同价款及支付方式1. 本合同总价为人民币[大写金额]（￥[小写金额]）。

具体金额根据工程规模和难度等因素双方协商确定。

2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付合同款项：（1）[支付阶段一]（2）[支付阶段二]（3）[支付阶段三]（具体支付阶段和金额根据双方约定确定）。

3. 乙方收到款项后，应当向甲方提供正规的发票。

第五条保密条款双方应对本合同涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。

第六条知识产权归属合同编号：XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX 号篇2合同编号：[编号]甲方（委托人）：_________________地址：_________________________电话：_________________________法定代表人/授权代表人：__________________乙方（勘察设计单位）：__________________地址：_________________________电话：_________________________法定代表人/授权代表人：__________________鉴于甲方拟对建设工程进行勘察设计，并有意委托乙方提供相应服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同主体及项目概述本合同由甲方和乙方签订，双方共同约定由乙方承担甲方的建设工程勘察设计工作。

建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。

二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。

三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。

四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。

五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。

六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。

七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。

八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。

乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。

篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。

建设工程勘察设计合同范本(4篇)建设工程勘察设计合同范本1委托方(甲方)：地址：邮码：____________ 电话：法定代表人：职务：承托方(乙方)：地址：邮码：____________ 电话：法定代表人：职务：依照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。

在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。

第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。

委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。

委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。

2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。

组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。

3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。

4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。

建设工程勘察设计合同样本通用版本6篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】乙方（承包人）：【乙方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察、设计服务，双方遵循诚实守信、公平公正的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，达成如下协议：一、工程概况及勘察、设计范围（一）工程名称：【工程名称】（二）工程地点：【工程地点】（三）勘察、设计范围：【勘察、设计范围描述】（四）勘察、设计内容：【勘察、设计内容描述】二、合同总价及支付方式（一）本合同总价为人民币【总价】元。

该总价包括但不限于勘察费、设计费、成果交付费用等。

具体费用明细见附件。

（二）支付方式：1. 本合同签订后【预付款比例】的预付款，在勘察设计工作开始前支付。

2. 勘察阶段完成后，支付合同总价【中期付款比例】。

3. 设计阶段完成后，支付合同总价【尾款比例】。

4. 剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。

三、工期及进度安排（一）本合同约定的工期为【天数】日，自乙方收到甲方预付款之日起开始计算。

如遇特殊情况，双方可协商顺延工期。

（二）乙方应按照甲方提供的进度要求，按时完成各阶段工作，确保工程进度。

四、知识产权及保密条款（一）乙方完成的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。

乙方不得将相关成果用于其他用途或转让给第三方。

（二）双方在合作过程中涉及的商业秘密应当予以保密，未经对方同意，不得泄露或擅自使用。

五、质量标准及验收方式（一）乙方应按照国家和地方现行的建设工程勘察、设计规范及标准进行设计，确保勘察、设计成果的质量。

（二）各阶段工作完成后，乙方应提交相应的成果资料，甲方组织验收。

验收标准、方法详见附件。

验收合格后，双方签署验收报告。

（三）如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担相应费用。

整改后仍不合格的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

建设工程勘察设计合同通用版范文8篇篇1合同编号：[编号]发包人（甲方）：[发包人名称]承包人（乙方）：[承包人名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本建设工程勘察设计项目协商一致，特签订本合同。

一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、服务范围与内容乙方按甲方要求提供本建设工程勘察设计和相关咨询服务，包括但不限于：地形测量、地质勘察、规划设计、建筑设计等。

乙方应按照相关规定履行现场勘察，根据甲方需求完成方案设计、施工图设计及后期服务等工作。

乙方提交的设计成果应符合国家及地方现行规范、标准。

三、合同工期乙方应根据甲方需求及时安排勘察设计工作，合同设计总周期为XX天，具体时间表应根据实际情况另行商定。

乙方应按照时间表要求完成各阶段设计成果提交，并在约定时间内对设计成果进行必要修改和完善。

如因甲方原因导致设计周期延误，双方应协商顺延设计周期。

四、收费标准与支付方式1. 收费项目及标准：双方根据工程规模和难度，按照国家和地方相关收费标准，协商确定本次勘察设计费用总额为人民币[金额]元整（大写：[金额汉字大写]）。

该费用包括方案设计、施工图设计及相关咨询服务等费用。

2. 支付方式：甲方应按以下方式支付乙方勘察设计费用：（1）合同签订后XX个工作日内，甲方支付乙方勘察设计费用总额的XX%作为预付款；（2）乙方完成初步设计方案并经甲方确认后XX个工作日内，甲方支付勘察设计费用总额的XX%；（3）乙方提交施工图设计文件并经甲方审查合格后XX个工作日内，甲方支付剩余款项。

（4）甲方支付的款项应通过银行转账方式支付至乙方指定账户。

乙方在收到款项后应开具合法有效的发票给甲方。

五、质量要求与验收标准乙方提交的设计成果应符合国家及地方现行规范、标准，满足甲方的使用要求。

设计成果验收分为初步验收和最终验收两个阶段。

建设工程勘察设计合同范本工程名称：_____委托单位：_____设计单位：_____设计编号：_____合同编号：_____订立合同双方：建设单位：_____，以下简称甲方；设计单位：_____，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_____二、甲方的义务1.甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。

甲方在____年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。

在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。

甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

三、乙方的义务1.乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。

建设工程勘察设计合同模板5篇篇1建设工程勘察设计合同模板合同编号：【填写】甲方（委托方）：【填写】联系地址：【填写】联系电话：【填写】乙方（承包方）：【填写】联系地址：【填写】联系电话：【填写】鉴于甲方拟建设【填写】工程，为确保工程的顺利进行，为甲方提供全方位的勘察设计服务，双方经友好协商，就勘察设计工作事宜达成如下协议：第一条服务内容1.1 本合同的服务内容为乙方对甲方拟建工程的勘察设计工作，具体服务内容包括但不限于：a)工程勘察：对工程项目进行地质勘察、地形勘察等各项勘察工作；b)工程设计：根据勘察结果，对工程项目进行结构设计、施工图设计等设计工作；c)编制相关报告：根据勘察和设计结果，编制相应的勘察报告、设计方案、施工图等文件。

1.2 乙方承诺，所提供的服务应符合法律法规的规定，符合国家的相关标准和规范，确保服务的质量和安全。

第二条服务费用2.1 甲方应按照合同约定的方式和时限支付服务费用给乙方。

服务费用为【填写具体金额】，乙方应在勘察设计工作结束后提供相关发票给甲方。

2.2 如工程范围、内容有变更，需另行协商确定变更后的服务费用。

第三条工作流程3.1 乙方应按照合同约定的时间节点和要求完成工作，并确保服务的及时性和准确性。

3.2 甲方应根据工作流程提供必要的支持和协助，如提供必要的文件资料、勘察设计方向等。

第四条知识产权4.1 乙方完成勘察设计工作后，工程的知识产权归甲方所有。

但乙方有权保留相关设计文件及数据用于备份和维护。

4.2 未经甲方书面许可，乙方不得将勘察设计相关文件和数据提供给第三方使用。

第五条违约责任5.1 若因乙方原因导致服务质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任，并承担甲方因此所产生的一切损失。

5.2 若因甲方原因导致工作进度受阻或产生其他问题，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此所产生的费用和损失。

第六条合同解除6.1 若因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行，本合同可解除，解除时双方不承担违约责任。

建设工程勘察设计合同通用样板5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条合同目的及内容本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察、设计过程中的权利和义务，确保工程勘察、设计工作的顺利进行。

合同内容包括但不限于工程勘察、设计任务的安排、技术标准、质量要求、工作期限、费用支付等。

第二条工程勘察设计要求乙方应按照甲方的要求进行工程勘察和勘察资料编制，包括但不限于现场调查、地质勘探、岩土工程分析等工作。

乙方应根据相关法律法规、技术规范及行业标准进行设计，确保勘察资料的真实性和准确性。

第三条工程设计标准与规范乙方应按照国家和地方现行有关工程建设的法律、法规、技术标准及规范进行设计。

如有特殊设计需求，甲方应提前告知乙方，乙方应根据实际情况进行相应调整。

第四条合同履行期限本合同自签订之日起生效，至工程勘察设计任务完成并验收合格为止。

具体履行期限根据工程项目实际情况由双方协商确定。

第五条费用与支付方式工程勘察设计的费用由甲方支付给乙方，具体金额根据工程项目规模、难度和工作量等因素由双方协商确定。

支付方式及时间如下：1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方总费用的XX%作为预付款。

2. 进度款：工程勘察、设计进度达到XX%时，甲方支付总费用的XX%。

3. 尾款：工程勘察、设计任务完成并验收合格后，甲方支付剩余款项。

第六条保密条款双方应对涉及本合同的所有技术信息和商业信息进行保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。

本合同终止后，乙方应将甲方的技术资料和设计文件交还甲方，并妥善保管。

第七条违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付费用，乙方有权停止工作并追究甲方的违约责任。

2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。

第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。

具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。

4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。

第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。

5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。

第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。

6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。

第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。

7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。

第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。

8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。

建设工程勘察设计合同样本通用版6篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：__________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系方式：________________________乙方（承包人）：__________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系方式：________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________。

2. 工程地点：_________________________。

3. 工程规模：_________________________。

4. 工程勘察设计要求：_________________________。

二、服务范围及内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 工程勘察服务，包括但不限于地质勘察、地形测量等；2. 工程设计服务，包括但不限于方案设计、施工图设计、深化设计等；3. 提供技术支持和咨询服务；4. 其他相关服务。

三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元（大写：______________________元整）。

2. 支付方式：双方约定按照工程进度进行支付，具体支付节点和金额如下：（1）合同签订后______日内，甲方支付乙方总金额的______%作为预付款；（2）乙方完成勘察工作并提交勘察报告后______日内，甲方支付总金额的______%；（3）乙方完成设计工作并提交设计图纸后______日内，甲方支付剩余款项。

建设工程勘察设计合同通用样式7篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]营业执照注册号：[甲方营业执照注册号]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]营业执照注册号：[乙方营业执照注册号]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的及工程概况本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察、设计过程中的权利和义务。

工程名称为[工程名称]，工程地点位于[工程地点]，涉及的业务范围包括勘察、设计等多个方面。

二、工作内容及要求乙方应按照国家和地方现行规范、标准以及本合同约定的内容和要求进行勘察、设计工作。

工作内容包括但不限于：地质勘察、工程测量、初步设计、方案设计等。

同时，乙方需遵循甲方提供的技术参数、要求和设计规划。

在履行合同过程中，乙方应对所提供的服务质量和进度负责。

具体工作内容和要求详见本合同附件一。

三、工作时间及进度安排乙方应根据本合同约定的工作内容和要求，制定合理的工作进度计划，确保按时完成勘察、设计工作。

如有特殊情况需调整进度计划，应及时与甲方沟通并征得甲方同意。

具体工作时间及进度安排详见本合同附件二。

四、合同价格及支付方式本合同的总价为人民币[合同总价大写数字]元整，合同单价按照合同附件三所列明细进行计价。

支付方式采用分期付款的方式，具体支付节点和金额按照本合同附件四执行。

甲方应按时支付款项，确保工程进展顺利。

若因甲方原因导致工程延期或终止，乙方有权按照实际工作量计算费用并要求甲方支付相应款项。

此外，发票的开具和款项支付应遵守国家相关税法规定。

五、知识产权及保密条款本合同涉及的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。

乙方应对其在本合同履行过程中所知悉的甲方商业秘密、技术资料等信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。