2019年提前交付房屋补充合同协议书范本

补齐房款的承诺书
本人（姓名）承诺，（购房人姓名）在（购房时间）购买的房屋，共计（购房
金额）元，截至目前，我已经支付了（已支付金额）元。

因我（或家庭）某些原因，目前无法一次性付清剩余（未支付金额）元的房款，故本人承诺：
1.在（未支付金额）元中将尽快支付（部分金额），并按照合同规定，
在规定时间内完成全部支付。

2.若由于特殊原因无法在规定时间内支付，本人将及时与开发商协商并
签署补充协议，延长支付期限或是通过其他合理方式予以解决。

3.如本人未能在规定时间内实现剩余房款的支付，并未找到其他解决方
案，则有权解除购房合同并由此招致合同约定的违约责任，比如违约金等。

本人郑重声明，本承诺书系自愿签署，本人具有完全的法定行为能力，本人对
承诺书的内容已经充分阅读并确信无误。

本承诺书一式两份，本人和开发商各执一份，具有同等的法律效力。

此致
开发商：
购房人：
日期：年月日
以上是购房人（或家庭）关于补齐房款的承诺书，请开发商予以确认。

买卖房屋提前交房协议书《买卖房屋提前交房协议书》甲方（卖方）：乙方（买方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正的原则，就甲方提前交付房屋事宜达成如下协议：一、房屋基本信息1.1 房屋坐落于____________（地址），房屋所有权证号/不动产权证号为____________。

1.2 房屋规划用途为____________，房屋结构为____________，房屋建筑面积为____________平方米。

二、合同条款2.1 甲方承诺在合同签订后，按照合同约定的时间提前交付房屋给乙方。

2.2 乙方同意在甲方提前交付房屋时，按照合同约定的金额向甲方支付购房款。

2.3 双方同意提前交房的时间为____年__月__日。

2.4 甲方提前交付房屋的，乙方不得以房屋质量问题为由拒绝接收或要求退还购房款。

2.5 甲方应保证房屋在交付时符合国家关于房屋交付的相关规定，包括但不限于房屋结构、设备设施等方面的要求。

2.6 乙方在接收房屋后，应按照国家相关规定办理房屋入住手续，并承担相关费用。

三、违约责任3.1 任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

四、争议解决4.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、其他约定5.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

5.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至房屋交付完毕之日终止。

甲方（卖方）：乙方（买方）：签订日期：____年__月__日。

提前交房协议书模板甲方（卖方）：_____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________乙方（买方）：_____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了房屋买卖合同（以下简称“原合同”），甲方同意将位于________________（以下简称“该房屋”）的房产提前交付给乙方使用。

经双方协商一致，特订立本提前交房协议书（以下简称“本协议”）。

第一条提前交房的条件1.1 甲方同意在原合同约定的交房日期之前，将该房屋交付给乙方使用。

1.2 乙方同意在接收该房屋时，按照本协议的约定履行相应的义务。

第二条提前交房的日期2.1 甲方应于____年____月____日前，将该房屋交付给乙方使用。

第三条提前交房的费用承担3.1 甲方应保证该房屋在交付时符合原合同约定的交付条件，包括但不限于房屋结构、装修、设施设备等。

3.2 乙方应按照原合同约定支付相应的房款。

3.3 提前交房期间，乙方应承担该房屋的物业管理费、水电费等相关费用。

第四条提前交房的验收4.1 乙方在接收该房屋时，应进行现场验收，确认房屋状况符合原合同约定。

4.2 如乙方发现房屋存在质量问题，应在接收房屋后____天内书面通知甲方，甲方应在接到通知后____天内予以修复。

第五条提前交房的风险承担5.1 提前交房期间，乙方应妥善使用和维护该房屋，不得擅自改变房屋结构或用途。

5.2 如因乙方原因导致房屋损坏，乙方应负责修复并承担相应费用。

第六条提前交房的违约责任6.1 如甲方未按本协议约定时间交付房屋，应向乙方支付违约金，违约金为____元人民币。

6.2 如乙方未按本协议约定履行义务，应向甲方支付违约金，违约金为____元人民币。

房产合同补充条款模板甲方拟以人民币（￥）______万元的价格出售其名下位于____________（具体地址）的房产（以下简称“房屋”），甲乙双方经友好协商，特就甲方出售房屋事宜增订以下条款：第一条房屋交付及验收1.1 甲方应于签署本补充合同后___日内将房屋交付至乙方并协助办理相关过户手续。

若因甲方原因延迟交付，则应支付乙方每日违约金人民币___元，直至正常履行完毕。

1.2 乙方有权对所购房屋进行验收，如有质量问题或损坏情况，乙方有权要求甲方承担维修责任或按照实际情况重新协商。

若甲方无法维修或达成一致，则乙方有权解除本合同并要求返还全款。

第二条价格及支付方式2.1 房屋交易总价格为人民币____万元，甲乙双方约定交易价款的支付方式为（请勾选）：□一次性支付，乙方应于签署本合同后15日内将房款全部支付至甲方指定账户；□分期支付，乙方应在首付款支付成功后，按照约定的时间分期支付剩余房款，具体分期条款如下：首付款：人民币___万元，应于签署本合同之日起5日内支付；□其他约定（请具体注明）2.2 房屋交易的税费由乙方承担。

第三条过户手续及产权交割3.1 甲方承诺在本合同签署后__日内将房屋过户至乙方名下，并完成相关交割手续；若交割手续由于甲方原因延误，甲方应承担相应的违约责任。

3.2 房屋过户时，甲方应提供完整有效的产权证明及相关资料，并保证所提供的信息真实有效。

第四条产权纠纷处理4.1 若因房屋的产权问题导致产生法律纠纷，甲方承担一切法律责任，并且应承担因此而产生的一切费用和损失。

第五条其他约定5.1 本补充合同一式___份，甲、乙双方均持___份，自双方签字盖章后生效。

该合同自______________生效，至______________终止。

（以上各项约定如有未尽事宜，可另作书面补充协商。

）甲方（签字/盖章）：__________ 乙方（签字/盖章）：__________签订日期：__________注：本补充合同内容经双方协商一致后制成，具有法律效力。

房屋补充合同协议书甲方：（出租方）乙方：（承租方）鉴于甲方拥有（房产地址）的房屋所有权，愿意将该房屋出租给乙方使用，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就以下事项达成如下协议：一、出租房屋情况1. 甲方同意将（房产地址）的房屋出租给乙方使用，房屋内部设施设备齐全，无损坏或缺陷。

2. 房屋出租面积为（具体面积），使用用途为（住宅/商铺等）。

二、租赁期限1. 租赁期限为从（起始日期）年（月）（日）到（终止日期）年（月）（日）止，共计（具体月份）个月。

2. 租赁期满前乙方如需续租，应提前一个月书面通知甲方，经双方协商确定续租事宜。

三、租金及押金1. 租金为每月（具体金额）元人民币，于每月的（具体日期）交付给甲方。

2. 押金为（具体金额）元人民币，于签订本合同时一次性付清，租期届满退还给乙方。

四、水、电、煤气费用1. 水费、电费、煤气费等各种公共费用均由乙方承担。

2. 如发生因乙方使用不当或滥用造成的费用增加，由乙方承担相应的费用。

五、居住规定1. 乙方租赁房屋仅限用于（住宅/商铺等）使用，不得将房屋转租、转让或进行其他商业用途。

2. 乙方应按时交纳房租，保持房屋内部清洁卫生，并维护房屋设施设备的正常使用。

3. 乙方不得在房屋内从事违法活动，或者影响他人安宁的行为。

六、维修责任1. 因自然损耗或不可抗力造成的房屋损坏，由甲方承担维修责任。

2. 因乙方过失或故意行为造成的房屋损坏，由乙方承担相应维修费用。

七、合同解除1. 若乙方未按时交纳房租或违反规定使用房屋，甲方有权解除本合同，并要求乙方立即搬离房屋。

2. 若因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，双方应友好协商解决，并在法律许可范围内达成协议。

八、其他事项1. 本合同未约定事项，双方可另行协商达成书面协议。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

3. 本合同自双方签字盖章后生效，至租赁期满或解除时终止。

买房补充合同书
合同编号，[编号]
甲方（买方），[甲方姓名/公司名称/地址]
乙方（卖方），[乙方姓名/公司名称/地址]
为了明确双方在买卖房产过程中的权利和义务，甲乙双方经协商一致，特订立本补充合同，共同遵守并履行以下条款：
一、房产信息。

1. 房产地址，[房产地址]
2. 房产面积，[房产面积]
3. 房产所有权证号，[所有权证号]
二、房产交付。

1. 甲方应在[日期]前支付房款的[金额]作为首付款。

2. 乙方应在收到首付款后的[日期]内办理房产过户手续。

三、房产权利及义务。

1. 甲方购买房产后，享有该房产的所有权，并承担相应的房产税、物业费等费用。

2. 乙方应保证房产的产权清晰、无纠纷，并提供相关的产权证明文件。

四、其他约定。

1. 本补充合同为买卖双方的共同意向，具有合同法律效力。

2. 本补充合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

五、争议解决。

因本补充合同引起的一切争议，甲乙双方应友好协商解决；协
商不成的，提交本合同签订地法院诉讼解决。

本补充合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完毕义务止。

本补充合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲乙双方确认，对本补充合同的所有条款均已充分理解并同意。

甲方（盖章），__________ 日期，__________。

乙方（盖章），__________ 日期，__________。

合同范本专家。

[你的姓名/公司名称]
日期，__________。

提前交房协议书提前交房协议书指的是房屋出卖方和购买方在平等自愿的基础上就关于提前交房事宜上协商一致所签订的协议书。

下面是店铺给大家整理的一些关于提前交房协议书的模板，希望对大家有用。

提前交房协议书篇一甲方：乙方：现甲方开发的名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议：一、交房前提1、乙方自愿认购甲方开发的XXX项目XX号楼XX单元XX楼XX 户(初测房号为XXXXX)物业(以下简称“该物业”)，该物业建筑面积约为XX平米(此面积为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价)，双方约定售价为XX元/平米，该套房屋暂定总价为(大写XXXXX(总价按双方约定售价根据实际面积多退少补)。

2、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间，甲方为乙方提供临时用电和用水，临时用电费用由乙方自行承担;3、依照相关法律法规和政策的规定，乙方购买商品房屋须承担下述费用，乙方应在接收该物业之前向甲方预交：(1)两共基金(总房款的2%)人民币XXX元整(￥:XXX元);(2)契税(总房款的3%)人民币XXX元整(￥：XXX元);(3)物业费用(4元/月/㎡)人民币XXX元整(￥：XXX元);(4)装修保证金人民币XXX元整(￥：XXX元);(5)垃圾清运费(2元/㎡)人民币XXX元整(￥：XXX元);(6)临时用电费用(1元/度)人民币 XXX元整(￥：XXX元);(7)20XX年度供暖期的采暖费用(14.5元/㎡/6个月)人民币 XXX元整(￥：XXX元)，实收人民币 XXX元整(￥：XXX );(8)甲方为乙方垫付的按揭公证费人民币XXX元整(￥：XXX元);(9)上述费用合计为人民币(大写)XXX 元整(￥： XXX元)4、上述费用收取依据或理由：(1) 两共基金、契税均为房地产法律法规所确定的购房人应予承担的义务，由甲方代收代缴，现阶段仅以预收的形式向乙方收取该费用，如预收款不足以缴纳上述费用，由乙方无条件补足差额;(2) 预收20XX年度物业费用、装修保证金及垃圾清运费;其中装修保证金在乙方装修完成且经由甲方或甲方委托的物业公司确认无违反业主公约、无侵权、无损坏公共部位等情形发生后，全额返还;(3) 因名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，正式用电用水均未验收且不能正常使用，但在乙方的强烈要求下，甲方为了满足业主的特殊需求，由甲方自费为乙方接入临时用电，临时用水由乙方自行在甲方用水点提取。

《房屋租赁合同》补充协议
（首付款未支付延期的情况下使用）
出租方：（以下简称甲方）法定代表人/身份证号码：
地址/住址：
联系电话：
承租方：（以下简称乙方）法定代表人：
地址：
联系电话：
鉴于双方于年月日已就坐落于
的房屋签订《房屋租赁合同》（以下简称“原合同”），经双方协商一致，对原合同内容作如下变更和补充：
一、将原合同约定的租赁房屋交付时间变更和补充如下：
租赁房屋的交付时间变更为年月日前，由于变更后的房屋交付时间较原合同约定的交付时间迟延天，因此，原合同约定的装修免租期变更为年月日至年月日，租赁期限变更为
年月日至年月日。

二、原合同约定的首付款金额的支付时间变更为年月日前，
每年的房屋租金支付时间相应顺延，即于每年月日前支付下年度房屋租金。

三、若甲方仍不能按本补充协议约定的期限按时交付房屋的，乙方有权解除合同，甲方应按原合同约定的第一年房屋租金的20%承担违约责任，赔偿因此给乙方造成的损失，违约金不足于弥补乙方损失的，乙方有权进行追偿。

四、本补充协议仅限于对房屋交付迟延做出变更和补充约定，任何一方未全面履行原合同以及本补充协议的，有权向对方提出权利主张和抗辩，签署本补充协议并不视为任何一方对其享有权利的放弃或对对方义务的免除。

五、本补充协议与原合同具有同等法律效力，是双方签订的原合同的组成部分，本补充协议未作变更或补充的，按原合同约定履行。

六、本补充协议壹式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份。

自双方签字盖章后生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：经办人：
电话：电话：
签订日期：年月日签订日期：年月日。

最新房屋买卖合同补充条款模板范文鉴于甲方（卖方）与乙方（买方）双方已于____年__月__日签订了房屋买卖合同（以下简称“原合同”），现基于双方共同意愿，对原合同中的部分条款进行补充，特制定以下补充条款：一、房屋交付1. 甲方同意在____年__月__日前完成房屋的清理及修缮工作，保证交付给乙方的房屋处于良好及适宜居住的状态。

2. 甲方应提供房屋钥匙两套给乙方，并确保所有锁具完好无损。

二、交易价格及支付方式1. 双方同意，原合同中约定的房屋交易总价为人民币____元（大写：_________元整），现调整为人民币____元（大写：_________元整）。

2. 乙方应在签订本补充协议之日起__个工作日内，将调整后的交易总价一次性支付给甲方。

三、税费承担1. 双方应按照国家及地方政府的相关规定，各自承担本次房屋买卖交易中应缴纳的税费。

2. 如有额外税费产生，除非法律另有规定，否则由双方平均分担。

四、违约责任1. 若甲方未能按期交付房屋，应每日按照交易总价的千分之__向乙方支付违约金，直至交付完成为止。

2. 若乙方未能按期支付调整后的交易总价，应每日按照未付款项的千分之__向甲方支付违约金，直至款项付清为止。

五、争议解决1. 本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 双方在履行本补充协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任一方可向房屋所在地人民法院提起诉讼。

六、其他1. 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本补充协议未尽事宜，仍按照原合同的规定执行。

甲方（签字/盖章）：________乙方（签字/盖章）：________签订日期：____年__月__日（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。

在签订任何法律文件之前，建议咨询专业律师。

）。

提前交房协议书模板提前交房协议书模板甲方（房屋业主）：姓名/企业名称：证件类型/营业执照号：联系方式（手机号/电话）：乙方（购房人）：姓名：证件类型/证件号码：联系方式（手机号/电话）：鉴于，甲方拥有位于（楼盘名称、地址、房屋编号）的一套房屋，经与乙方协商一致，甲方同意将该房屋提前交付给乙方。

双方约定如下：一、身份确认甲、乙双方均系完全民事行为能力人，有完全的民事权利和民事行为能力，均具有签订本协议的资格。

本协议一经签订，具有法律效力。

二、权利、义务及期限1.甲方同意自本协议签订之日起提前交付在房屋（以下简称“标的物”）对应的物业证书等文件给乙方。

2.乙方同意自本协议签订之日起提前支付该房屋相应的款项，包括但不限于购房定金、房款、物业费、税费等，具体款项方式和金额详见付款明细，乙方应于（具体日期和时间）前将全部款项汇入甲方指定的银行账户（具体信息）中。

3.甲方同意于（具体日期和时间）当日将标的物交付乙方。

乙方应在此日期前将标的物做好过户准备工作，确保房屋登记交接顺利进行。

4.如因乙方原因未能在约定日期完成付款和其他相关工作，甲方有权取消本协议，乙方同意自愿放弃，甲方将有权收回标的物，乙方应迅速将属于甲方的文件和资料归还，对因此给甲方造成的损失，由乙方承担全部责任。

5.双方在签订本协议的前提是已对该房屋进行过交付前的验收并确认符合要求，上述标的物应在乙方按照约定付款并过户交接前全面完成房屋装修，符合相关国家法规的验收标准。

三、违约责任1.如果甲方未能按照本协议的约定时间交付标的物，因甲方原因导致乙方未能按照约定时间完成付款并取得产权，甲方应承担违约责任，乙方有权取消本协议并要求甲方承担违约金，违约金为合同总价的0.05%。

2.如乙方未能按照本协议的约定时间完成付款并取得产权，因乙方原因导致未能按时交房，乙方应承担违约责任，甲方有权取消本协议并要求乙方承担违约金，违约金为合同总价的0.1%。

四、法律效力和可执行性1.甲、乙双方应在本协议签订后于有关机构办理所有的过户手续并互相交接有关资料，并承担相应的税费，确保本协议的法律效力和可执行性。

提前申请交房的协议书范本甲方（开发商）：_____________________乙方（购房者）：_____________________鉴于甲方为合法注册的房地产开发企业，拥有位于_____________________的房地产项目开发权；乙方为合法购房者，已与甲方签订了《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），购买甲方开发的位于_____________________的房产。

现乙方因个人原因，希望提前申请交房，甲方同意乙方的提前申请，双方经友好协商，就提前交房事宜达成如下协议：第一条提前交房申请1. 乙方因_____________________（具体原因）希望提前申请交房。

2. 甲方同意乙方的提前申请，并承诺在满足本协议第二条规定的条件下，提前向乙方交付房产。

第二条提前交房条件1. 乙方应在申请提前交房前，向甲方支付完毕原合同约定的购房款项。

2. 乙方应按照甲方要求，提交提前交房申请书，并附相关证明材料。

3. 甲方在确认乙方满足上述条件后，将与乙方协商确定提前交房的具体时间。

第三条提前交房费用1. 乙方应支付提前交房产生的额外费用，包括但不限于物业管理费、装修保证金等。

2. 甲方应在乙方支付完毕上述费用后，向乙方提供相应的收据或发票。

第四条提前交房验收1. 乙方应在甲方通知的时间内，对提前交付的房产进行验收。

2. 乙方在验收过程中发现的任何问题，应及时书面通知甲方，甲方应在合理期限内予以解决。

第五条违约责任1. 如甲方未能在约定时间内提前交付房产，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=已付购房款×0.01%×逾期天数。

2. 如乙方未能在约定时间内支付完毕提前交房费用，甲方有权拒绝交付房产，且不承担任何违约责任。

第六条争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

二手房买卖提前交房协议书
二手房买卖提前交房协议书
背景
在二手房买卖过程中，有时候买方和卖方可能希望在正式交割之前提前交付房屋，以便买方进行装修或其他用途。

为了确保双方的权益，避免潜在的纠纷，特制定本提前交房协议书。

协议条款
根据《合同法》等相关法律法规，买方和卖方在自愿、平等的基础上，达成以下协议：
1. 提前交房时间
卖方同意在本协议签订之日起，提前交付房屋给买方使用，并在正式交割之前不得要求买方迁出。

2. 房屋使用费用
在提前交付房屋期间，买方承担房屋相关费用，包括但不限于物业费、水电费、卫生费等，具体金额由双方协商确定。

3. 房屋维护责任
在提前交付房屋期间，买方有义务维护房屋的安全、卫生等方面的问题，包括保持房屋整洁、预防意外事故的发生等。

4. 退房责任
如果提前交房期满后，买方不愿意继续购买房屋或无法达成正
式交割的协议，买方必须按照约定期限退还房屋给卖方，并按照约
定归还任何已支付的费用。

5. 违约责任
任何一方违反本协议所规定的条款，应当承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

6. 其他约定
本协议未约定的事项，可由双方另行协商并书面确认。

法律效力
本协议一式两份，买方和卖方各持一份，具有同等法律效力。

任何一方如需解除本协议或修订本协议，应当经过双方协商一致，
并以书面形式进行。

买方和卖方确认，在签署本协议之前，已充分了解本协议的内容，具备相应的法律意识，并自愿遵守本协议的各项条款。

提前交房合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！提前交房合同协议书甲方（开发商）：__________乙方（购房者）：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提前交付房屋事宜，达成如下协议：一、合同背景1.1 甲方作为房屋的开发商，承诺在合同约定的时间内将符合交付条件的房屋交付给乙方。

1.2 乙方作为购房者，同意购买甲方开发的房屋，并按照合同约定支付房价款。

二、提前交房条件2.1 甲方提前交房应满足以下条件：（1）房屋建设符合国家相关法律法规及强制性标准；（2）房屋质量符合国家相关标准和甲方承诺的质量标准；（3）房屋配套设施齐全，达到正常居住条件；（4）取得房屋所有权证和土地使用权证；（5）其他合同约定的条件。

2.2 甲方应在合同约定的交房日期之前，书面通知乙方提前交房的时间和地点。

三、提前交房手续3.1 甲方提前交房时，应向乙方提供以下资料：（1）房屋所有权证和土地使用权证；（2）房屋质量保证书；（3）房屋使用说明书；（4）其他相关资料。

3.2 乙方在收到甲方提前交房通知后，应在规定时间内到指定地点办理交房手续。

四、提前交房费用4.1 甲方提前交房应承担以下费用：（1）房屋建设成本及相关税费；（2）房屋质量保证费用；（3）房屋配套设施维修费用；（4）其他合同约定的费用。

4.2 乙方应按照合同约定支付房价款，如有逾期支付，应承担逾期付款的违约责任。

五、违约责任5.1 甲方未按照合同约定条件提前交房，应承担违约责任，向乙方支付违约金。

5.2 乙方未按照合同约定时间支付房价款，应承担违约责任，向甲方支付违约金。

六、争议解决本协议在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

提前交房协议书甲方：（出售方）住址：联系电话：乙方：（购买方）住址：联系电话：鉴于甲、乙双方就乙方购买甲方的房屋事宜达成一致，并为进一步明确交房时间，特制定本提前交房协议书。

双方经友好协商，自愿共同遵守以下条款：一、房屋基本信息甲方同意将位于（房屋所在地址）的房屋出售给乙方。

该房屋的基本信息如下：（列举房屋的具体信息，包括房屋面积、户型、楼层等）二、提前交房时间1. 根据双方的商谈，甲方同意提前交付房屋给乙方。

2. 提前交房时间为（具体日期）。

双方确认该日期为最终交房日期，无须再另行通知。

三、交房条件1. 甲方应保证在交房日期前完成房屋的装修和设备的安装，确保房屋处于良好的居住状态。

2. 若甲方于约定交房日期前无法完成上述工作，乙方有权要求延期交房或解除购房合同。

四、交房手续1. 交房时，甲方应提供以下文件：a) 房屋的产权证书及复印件；b) 房屋的验收报告；c) 房屋所属小区的物业管理规定；d) 房屋的相关税费缴纳证明。

2. 乙方在收到上述文件后，应对房屋进行验收。

若发现存在质量问题或其他纠纷，乙方有权提出书面异议并要求甲方处理。

五、违约责任1. 如任何一方违反本协议的约定，使得协议无法履行或造成损失的，违约方应承担相应的违约责任。

2. 若乙方违约，甲方有权解除购房合同并没收全部或部分定金。

3. 若甲方违约，乙方有权解除购房合同并要求甲方返还已支付的全部款项，并赔偿额外的损失。

六、协议解除1. 乙方提前交付房屋后，如有其他特殊原因需要解除购房合同，应提前30天书面通知甲方。

2. 协议解除后，甲方应返还乙方已支付的全部款项，并承担相应的违约责任。

七、其他事项1. 本协议未尽事宜，双方可另行商议并签订补充协议。

补充协议应以书面形式达成，并成为本协议的附件和补充。

八、争议解决本协议执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，可提交中国仲裁委员会申请仲裁并按照其仲裁规则进行仲裁。

本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

商品房提前交房协议书协议双方甲方：（以下简称开发商）地址：______________联系人：______________ 电话：______________乙方：（以下简称购房人）地址：______________联系人：______________ 电话：______________协议内容根据《商品房预售管理条例》等法规和原购房合同的约定，甲乙双方经友好协商，特此签订本商品房提前交房协议书（以下简称本协议）。

一、提前交房时间1.基于购房人需求，甲方同意将购房人购买的房屋提前交付，具体交付时间为____年____月____日。

2.提前交付的房屋，按照合同约定，以及开发商与施工单位和各供应商相互协商，进行装修和设备安装等。

二、房屋交付标准1.房屋交付标准按照原购房合同约定为标准，同时增加提前交房部分的补充协议约定。

2.提前交付的房屋，开发商承诺经过传统装修和设备安装的验收，符合规定的房屋交付标准，并认真执行保修条款。

3.购房人应按照原购房合同的支付方式及时支付购房款余额。

三、违约责任1.如甲方不能按照约定时间提前交房，甲方应在延期交房前及时通知乙方，并书面说明原因。

2.如乙方未按原购房合同支付购房款余额或延迟办理房屋产权证等情形发生，将视为乙方违约，甲方有权暂停提前交房，将房屋转为原建设周期按时交付。

3.由于双方原先约定交房时间与实际交房时间的差别可能对乙方造成的经济损失和不便，甲方按原购房合同约定给予优惠补偿。

四、其他约定1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本协议经甲、乙双方签字、盖章后生效，并将作为原购房合同的有效补充。

3.对本协议未尽事项，由双方协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日。

房屋提前交付使用协议书《房屋提前交付使用协议书》甲方（开发商）：________________乙方（购房者）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提前交付房屋事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1.1 甲方开发的位于________________的房屋（以下简称“该房屋”），已经取得全部必要的批准手续，并符合国家和地方关于房屋销售的相关规定。

1.2 乙方自愿购买该房屋，并已按照合同约定支付了全部购房款项。

二、原合同约定交付时间2.1 双方原合同约定该房屋的交付时间为____年__月__日。

三、提前交付事宜3.1 甲方自愿提前交付该房屋给乙方使用，乙方自愿接受提前交付。

3.2 甲方保证提前交付的房屋符合合同约定的交付条件，符合国家和地方关于房屋质量的相关规定。

3.3 提前交付日期为____年__月__日。

四、其他事项4.1 甲方应确保提前交付的房屋符合合同约定的交付条件，如不符合，甲方应承担相应的违约责任。

4.2 乙方接受提前交付后，应按照合同约定支付房屋剩余款项。

4.3 双方应按照原合同约定的条款履行各自的权益和义务。

五、争议解决5.1 双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、协议的生效、修改和解除6.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

6.2 本协议的修改和解除必须经甲乙双方协商一致并书面确认。

七、其他7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（开发商）：________________ 乙方（购房者）：________________签订日期：____年__月__日。

提前交房协议书甲方（卖方）：_____________________乙方（买方）：_____________________鉴于甲方与乙方就位于____市____区____路____号____小区____栋____单元____号的房产签订了房屋买卖合同（以下简称“原合同”），现双方经协商一致，就提前交付房屋事宜达成如下协议：一、提前交房1. 甲方同意在原合同约定的交房日期之前，即____年____月____日，将上述房产交付给乙方使用。

2. 乙方同意接受甲方提前交付的房产，并按照本协议的规定支付相关费用。

二、费用支付1. 乙方需在提前交房前支付给甲方原合同约定的购房款项的____%作为提前交房的补偿金。

2. 提前交房期间，乙方应负责支付该房产的水、电、燃气、物业管理等费用。

三、房屋状况1. 提交房屋时，甲方应保证房屋结构安全，设施设备完好，且符合原合同约定的交付标准。

2. 乙方在接收房屋时，应进行现场查验，如有异议，应在接收后____天内书面提出。

四、风险承担1. 提前交房后，乙方应自行承担房屋使用过程中的风险和责任。

2. 甲方不承担因乙方使用房屋而产生的任何责任。

五、其他约定1. 本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。

除本协议外，原合同的其他条款继续有效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方签字：_____________________乙方签字：_____________________签订日期：____年____月____日（注：本协议书仅供参考，具体条款应根据实际情况由甲乙双方协商确定，并建议在法律专业人士的指导下签订。

）。

房屋补充合同本补充合同由以下各方于（日期）签订：甲方，（房屋出租方/出售方姓名及联系方式）。

乙方，（租户/购买方姓名及联系方式）。

鉴于甲乙双方于（原租赁/买卖合同签订日期）签订了关于（房屋地址）的租赁/买卖合同（以下简称“原合同”），现甲乙双方就原合同的以下条款作出补充约定：1. 房屋装修。

甲方同意在（具体时间）前对房屋进行（装修内容）的装修工程，装修期间，乙方有权对装修过程进行监督，并要求甲方保证装修质量。

2. 房屋维修。

在租赁期间，甲方负责对房屋的结构和设施进行维修和保养，保证房屋处于良好状态。

乙方有权及时通知甲方对房屋进行必要的维修和保养。

3. 房屋使用。

乙方在使用房屋期间，应当爱护房屋设施，不得擅自改变房屋结构或进行违法活动。

如有损坏，乙方应当承担修复责任。

4. 房屋保险。

甲方应当为房屋购买适当的保险，保障房屋在意外情况下的损失。

乙方应当配合甲方办理相关保险手续。

5. 其他补充条款。

（根据实际情况补充其他条款，如房屋租金调整、违约责任等）。

本补充合同经甲乙双方签字盖章后生效，对于原合同具有补充和完善的作用。

本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字），___________________ 日期，______________。

乙方（签字），___________________ 日期，______________。

以上为房屋补充合同的范本，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。

如对合同内容有任何疑问，请随时与我联系，我将竭诚为您提供咨询服务。

补交首付款协议一、协议背景该协议是针对购买房屋的买方（以下称为“甲方”）与房产开发商（以下称为“乙方”）之间在购房合同中规定的首付款金额未在约定时间内支付而需要进行补交的情况下所制定。

二、协议内容1.甲方同意按照购房合同中约定的首付款金额支付给乙方。

2.由于甲方未能按时支付首付款，双方同意甲方支付相应的滞纳金，滞纳金计算方式为每日逾期金额乘以约定的滞纳金利率。

3.甲方同意在收到本协议后的3个工作日内将滞纳金一并补足到乙方指定的账户上，并提供相应的支付证明。

4.一旦滞纳金支付完毕，甲方应按购房合同约定的支付方式继续履行后续的付款义务，不得再因未按时支付首付款而延期付款。

5.如甲方未能在约定的时间内完成滞纳金的补交，乙方有权解除购房合同，并要求甲方承担相应的违约责任。

三、补交首付款的时间与方式1.甲方应在本协议签署之日起的3个工作日内完成首付款的补交。

2.首付款应以银行转账的方式支付到乙方指定的银行账户上，具体账户信息如下：–开户行：XXX银行–账户名称：乙方公司–账户号码：XXXXXXXXXXXXXX四、违约责任1.若甲方未能按照本协议约定的时间和方式补交首付款，乙方有权解除购房合同，并要求甲方支付相应的违约金，违约金计算方式为购房合同总金额乘以约定的违约金比例。

2.甲方应承担由于违约行为造成的一切法律后果和费用，包括但不限于诉讼费、律师费等。

五、其他条款1.本协议一经签署即生效，具有法律效力。

2.本协议的执行、解释以及纠纷解决适用中华人民共和国现行的法律法规。

3.本协议的任何争议应由双方协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、协议生效本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 日期：___________________。