贵州2015年造价工程师工程计价：竣工结算考试题

造价工程师《建设工程计价》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.经评审的最低投标价法主要适用于（）。

A.项目工程内容及技术经济指标未确定的项目B.后续费用较高的项目C.招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目D.风险较大的项目2.材料运杂费是指国内采购材料自来源地、国外采购材料自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的费用，并包括（）。

A.调车和驳船费，不包括装卸费、运输费及附加工作费B.调车和驳船费、装卸费，不包括运输费及附加工作费C.装卸费，不包括调车和驳船费、运输费及附加工作费D.调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费3.将不能同度量现象过渡为可以同度量现象的因素称为（）。

A.转换同度量因素B.同度量因素C.转换量因素D.指数化因素4.工程招标中规定投标准备时间不得少于()天。

A.20B.30C.45D.605.在工程合同价款的约定中，若实行招标的工程的招标文件与中标人投标文件不一致的地方，应（）。

A.以投标文件为准B.以招标文件为准C.双方重新商定D.第三方裁决6.设计概算编制中，电气设备及安装工程概算的编制方法可采用（）。

A.概算指标法B.概算定额法C.综合吨位指标法D.类似工程预算法7.根据《建设工程工程量清单计价规范》。

关于招标控制价的表述符合规定的是（）。

A.招标控制价不能超过批准的概算B.投标报价与招标控制价的误差超过±3％时，应予拒绝C.招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密D.工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价8.预付款一般应为合同总价的（）。

A.5％～10％B.10％～20％C.10％～30％D.30％～40％9.利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100m2建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日。

一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案（9）单选题(共60题)1.【单项选择题】关于工程竣工结算编制应遵循的计价原则，下列说法正确的是（）。

A、计日工应按招标工程清单中的工程量和签证确认的计日工单价计算B、暂列金额应按索赔、变更、现场签证等实际确认的金额合计计算C、总价合同应在合同总价基础上，对合同约定能调整的内容及超过合同约定范围的风险因素进行调整D、规费和税金按合同约定金额计算，不得调整正确答案：C2.【单项选择题】关于工程量清单计价适应范围，下列说法正确的是（）。

A、达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价B、达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清单计价C、国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价D、不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定正确答案：D3.【单项选择题】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是（）。

A、应详列其项目名称、计量单位，不列明金额B、应列明暂定金额总额，不详列项目名称C、不同专业预留的暂列金额应分别列项D、没有特殊要求一般不列暂列金额正确答案：C4.【单项选择题】关于建设工程施工过程结算及进度款支付，下列说法正确的是（）。

A、施工过程结算不应包括承包人现场签证、索赔金额B、发包人提供材料的金额，应按发包人实际采购单价和数量从进度款中扣除C、发包人对承包人工程进度款支付申请核实确认后，应出具进度款支付证书D、发现已签发的任何支付证书有错、漏项的，发承包人双方均有权予以修正正确答案：C5.【单项选择题】关于招标分部分项工程清单的编制，下列说法正确的是（）。

A、第二级项目编码为单位工程顺序码B、清单中包括构成工程实体的分项工程和可计量的措施项目C、施工图纸深度满足项目特征识别要求的，可不再在清单中进行项目特征描述D、工程量清单计算规范附录的“工程内容”中所含的工作，均应单独计量正确答案：C6.【单项选择题】根据我国现行建筑安装工程费用项目构成规定，在施工合同签订时尚未确定的服务采购费用，应计入（）。

2015年下半年湖南省造价工程师工程计价：竣工结算考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、继续教育的内容不包括（）。

A．执业工程师所需的专业知识B．行业自律规则和规定C．工程项目全面造价的管理理论知识D．国内外工程计价规则及计价方法2、对于国家投资的项目，施工图的建筑面积不得超过初步设计的（），否则必须重新报批。

A．9.9%B．8.6%C．3.5%D．5%3、选择生产工艺时，最基本的标准是__。

A．安全可靠B．先进适用C．联动性好D．经济合理4、建筑物地下室所有墙体都应设置水平防潮层，其中一道设置在地下室墙附近，另一道设置的位置应当是（）。

A．室外地面散水以上150～200mm处B．室内地坪以下60mm处C．垫层与地面面层之间D．室外地面散水以下150～200mm处5、石墙要分层砌筑，每层高300～400mm，每层中间隔（）左右砌与墙同宽的拉结石。

A．0.5mB．1.0mC．1.5mD．2.0m6、下列选项中（）由碳素结构钢轧制而成，表面光圆，其余均由低合金高强度结构钢轧制而成，外表带肋。

A．HPB235钢筋B．HRB335钢筋C．HRB400钢筋D．HRB500钢筋7、在建设项目竣工决算中，工程建设的经验及项目管理和财务管理工作以及竣工财务决算中有待解决的问题体现在__中。

A．竣工决算报告情况说明书B．竣工财务决算报表C．建设工程竣工图D．工程造价比较分析8、某分部分项工程的清单编码为010*********，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为__。

A．01B．02C．006D．0049、FIDIC施工合同条件中的最终结算是指__，对承包商完成全部工作价值的详细结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实，确定合同的最终价格。

A．颁发工程接受证书后B．颁发履约证书后C．缺陷通知期内D．颁发最终支付证书后10、在负温下直接承受动荷载的结构钢材，要求低温冲击韧性好，其判断指标为（）。

一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案（6）单选题(共60题)1.【单项选择题】根据《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC1-2015)，关于投资估算文件的编制，下列说法正确的是（）。

A、按照概算法分类，建设投资由建筑安装工程费、设备及工器具购置费和预备费组成B、按照形成资产法分类，建设投资由形成固定资产的其他费用、形成无形资产的费用、形成其他资产的费用C、总投资估算表中工程费用的内容应分解到主要单位工程D、建设期利息估算表中，期初借款余额等于上年期末借款余额正确答案：D2.【单项选择题】下列关于招标工程量清单中的事项，投标人在工程投标报价时应重点关注的是（）。

A、暂列金额的合理性B、材料暂估价与市场价的差异C、计日工暂估数量的合理性D、总承包服务费的服务内容正确答案：D3.【单项选择题】某工程项目招标工程量清单工程量为800m³，施工中变更为1000m³，该项目最高投标限价综合单价为500元/m³，投标报价为600元/m³。

合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时允许调整综合单价。

按照工程量清单计价规范的相关规定，调整后的综合单价应为（）元/m³。

A、500B、575C、600D、625正确答案：B4.【单项选择题】因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（）。

A、未完成工程的利润补偿B、供应商已交付材料的价款C、按“项”计价的措施费总额D、承包人撤离现场的合理费用正确答案：D5.【单项选择题】关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。

A、按工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B、按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付C、在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的6 0%，其余部分与进度款同期支付D、在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%正确答案：C6.【单项选择题】关于工程施工项目竣工结算款的支付，下列说法正确的是（）。

2015 造价工程师《工程计价》真题及答案一、单项选择题1. 【题干】根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。

【选项】A.未明确项目准备金B.基本预备费C.不可预见准备金D.建设成本上升费用【答案】C【解析】本题考查的是国外建设工程造价构成。

不可预见准备进用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。

不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。

教材 P3。

【考点】国外建设工程造价构成2. 【题干】采用成本计算股价法计算非标准设备租赁时，下列表述中正确的是（）。

【选项】A. 专用工具费=(材料费+加工费)×专用工具费率B. 加工费=设备总重量×(1+加工耗损系数)×设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】D【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。

专用工具费=(材料费+加工费+辅助材料费)×专用工具费率;加工费=设备总重量×设备每吨加工费;包装费=(材料费+加工费+ 辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费)×包装费率;利润=(材料费+加工费+ 辅助材料费+专用工具费+废品损失费+包装费)×利润率。

见教材 P4。

【考点】设备购置费的构成和计算3. 【题干】某批进口设备离岸价格为 1000 万元人民币，国际运费为 100 万元人民币，运输保险费费率为 1%。

该批设备关税完税价格税为（）万元人民币。

【选项】A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】D【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。

运输保险费=(1000+100) × 1%/(1-1%)=11.11 万元，到岸价=1000+100+11.11=111.11 万元。

参加教材 P6。

2015年下半年贵州造价工程师造价管理：流水施工考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在FIDIC施工合同条件中，下列索赔事件，承包商不能得到经济补偿的是__。

A．修改设计B．施工条件变化C．传染病导致的工期延误D．业主原因拖期2、在双代号时标网络计划图中，用波形线将实线部分与其紧后工作的开始节点连接起来，用以表示工作（）。

A．总时差B．自由时差C．虚工作D．时间间隔3、在基础施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由__承担。

A．建设单位B．建设单位、承包商C．承包商D．工程设计单位4、涂料成分中，次要成膜物质的作用是（）。

A．降低黏度，便于施工B．溶解成膜物质，影响成膜过程C．赋予涂料美观的色彩，并提高涂膜的耐磨性D．将其他成分粘成整体，并形成坚韧的保护膜5、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在__日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束30个工作日前确定。

A．5B．10C．15D．206、FIDIC施工合同条件中的最终结算是指__，对承包商完成全部工作价值的详细结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实，确定合同的最终价格。

A．颁发工程接受证书后B．颁发履约证书后C．缺陷通知期内D．颁发最终支付证书后7、由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔__。

A．工期、成本和利润B．工期、成本，不能索赔利润C．工期，不能索赔成本和利润D．成本，不能索赔工期和利润8、施工组织总设计的降低成本率指标是指（）。

A．降低成本率=降低成本总额/承包成本总额×100%B．降低成本率=计划成本额/目标成本额×100%C．降低成本率=降低成本额/目标成本额×100%D．降低成本率＝降低成本额/实际成本额×100%9、有关道路等级及路面等级划分，下列叙述正确的是（）。

贵州2015年上半年造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、项目投资估算精度要求误差控制在±20%以内的阶段是__。

A．投资设想B．机会研究C．初步估算阶段D．详细可行性研究2、当基础断面不同，在计算基础工程量时应采用（）。

A．分段计算法B．分层计算法C．初加计算法D．补减计算法3、按建筑物的层数和高度分，高层建筑是指10层及10层以上或高度超过（）m的建筑。

A．26B．5C．18D．284、普通砖隔墙一般采用半砖（）mm隔墙。

A．120B．220C．335D．2785、下列投资估算方法中，精度较高的是__。

A．生产能力指数法B．单位生产能力估算法C．系数估算法D．指标估算法6、材料和设备价格基础的__就是“估算日期”。

A．开始日期B．结束日期C．截止日期D．中间日期7、由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔__。

A．工期、成本和利润B．工期、成本，不能索赔利润C．工期，不能索赔成本和利润D．成本，不能索赔工期和利润8、有关道路等级及路面等级划分，下列叙述正确的是（）。

A．公路按等级划分为快速路、主干路、次干路和支路B．城市道路等级划分为高速路、一、二、三、四级路C．二级公路应采用高级或次高级路面D．三级公路应采用中级路面9、地下室应按（）外边线所围水平面积计算。

A．外墙勒脚B．外墙防潮层C．外墙保护墙D．外墙上口10、一栋四层坡屋顶住宅楼，勒脚以上结构外围水平面积每层为930m2，建筑物顶层全部加以利用，净高超过2.1m的面积为410m2，净高在1.2～2.1m的部位面积为200m2，其余部位净高小于1.2m，该住宅楼的建筑面积为（）m2。

A．3100B．3300C．3400D．372011、信息分类体系必须考虑到项目各个参与方所应用的编码体系的情况，项目信息的分类体系应能满足不同项目参与方高效信息交换的需要，这体现了工程造价信息分类的__原则。

2015年造价工程师管理考试真题及答案解析一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。

)1.建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须（)。

A.分布组合B.分层组合C.多次计算D.单独计算2.生产性建设项目总投资由（）两部分组成。

A.建筑工程投资和安装工资B.建安工程投资和设备工器具投资C.固定资产投资和流动资产投资D.建安工程投资和工程建设其他投资3.下列工作中，属于工程项目策划阶段造价管理内容的是（)。

A.投资方案经济评价B.编制工程量清单C.审核工程概算D.确定投标报价4.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师职业刚满1年时变更注册单位，则该注册造价工程师在新单位的注册有效期为（）年。

A.1B.2C.3D.45.根据《注册造价工程师管理办法》，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有（）的情形，应撤销其注册。

A.受到刑事处罚B.以不正当手段获准注册C.死亡或者丧失民事行为能力D.已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用6.根据《工程造价咨询企业管理办法》，已职得乙级工程造价咨询企业资质证书满（）年的企业，方可由请甲级资质。

A.3B.4C.5D.67.订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为（)。

A.合同订立B.合同成立C.合同生效D.合同有效8.关于合同争议仲裁的说法，正确的是（)。

A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定9.根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）个月内，向发证机关报告。

A.1B.2C.3D.610.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是（)。

A.1B.2C.3D.411.根据《建设工程质量管理条例》，下列工程中，需要编制专项施工方案组织专家进行论证，审查的是（)。

江苏省2015年下半年造价工程师工程计价：竣工结算考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、预应力钢筋混凝土轨枕宜选用（）。

A．Ⅰ级热轧钢筋B．CRB550冷轧带肋钢筋C．热处理钢筋D．乙级冷拔低碳钢筋2、__只有工程师批准后才能动用。

A．分包工程费用B．开办费C．暂定金额D．管理费3、涂料成分中，次要成膜物质的作用是（）。

A．降低黏度，便于施工B．溶解成膜物质，影响成膜过程C．赋予涂料美观的色彩，并提高涂膜的耐磨性D．将其他成分粘成整体，并形成坚韧的保护膜4、在合同履行过程中，发生影响承发包双方权利和义务的事件时，首先应由__作出处理决定。

A．发包人B．监理工程师C．法院D．双方的上级主管部门5、按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是__。

A．直接工程费B．管理费C．利润D．税金6、FIDIC施工合同条件中的最终结算是指__，对承包商完成全部工作价值的详细结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实，确定合同的最终价格。

A．颁发工程接受证书后B．颁发履约证书后C．缺陷通知期内D．颁发最终支付证书后7、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。

A．1/2B．3/5C．3/4D．2/38、关于混凝土模板及支架拆除，说法正确的是（）。

A．梁侧模拆除时对混凝土强度无任何要求B．拆模时应先拆除承重模板，后拆除非承重模板C．后张法预应力构件的侧模应在预应力钢筋张拉前拆除D．同种构件的底模拆除时对混凝土的强度要求相同9、不属于施工阶段纠偏工作中的组织措施的是__。

A．改善投资控制流程B．检查施工进度计划的协调性C．明确各级投资控制人员的任务、职能分工、权利和责任D．落实投资控制的组织机构和人员10、建筑物地下室所有墙体都应设置水平防潮层，其中一道设置在地下室墙附近，另一道设置的位置应当是（）。

A．室外地面散水以上150～200mm处B．室内地坪以下60mm处C．垫层与地面面层之间D．室外地面散水以下150～200mm处11、工程经济分析中，处理现金流量图时，发生在第三计息期的现金流出应标在（）时点上。

1、在进口设备类别中，下列、在进口设备类别中，下列( )( )交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易 中卖方一般不愿采用。

中卖方一般不愿采用。

A 、卖方在进口国的港口或内地交货、卖方在进口国的港口或内地交货B 、卖方在出口国装运港交货、卖方在出口国装运港交货C 、卖方在出口国内陆的某个地点交货、卖方在出口国内陆的某个地点交货D 、以上都不正确、以上都不正确2、工程造价具有、工程造价具有( )( )职能。

职能。

职能。

A 、分配、分配B 、控制、控制C 、计算、计算D 、预测、预测E 、调控、调控3、价值工程表达式中各字母定义为：、价值工程表达式中各字母定义为：V V —价值系数F —功能C —成本，—成本， 其表达式应是其表达式应是( ) ( )A V=C/FB V=F/C+1C V=F/CD V=F+1/C4、工程量清单计价模式与定额计价模式区别有、工程量清单计价模式与定额计价模式区别有A 采用的材料用量不同采用的材料用量不同B 采用的计价方法不同采用的计价方法不同C 项目划分不同项目划分不同D 工程量计算规则不同工程量计算规则不同E 风险分担不同风险分担不同5、工程造价具有、工程造价具有( )( )。

A 、分配职能、分配职能B;B;控制职能控制职能控制职能C 、评价职能、评价职能D 。

预测职能。

预测职能E 、调控职能、调控职能6、某项目中建筑安装工程费用为560 万元，设备工器具购置费工为330万元，工程建设其他费用为133 万元，基本预备费为102 万元，涨价预备费万元，涨价预备费 55 万元，建设期贷款利息为59 万元万元((没有固定资产投资方向调节税没有固定资产投资方向调节税))，则静态，则静态 投资为投资为( )( )万元。

万元。

万元。

A 、1023B 、1125C 、1180D 、12397、经全国造价师执业资格统一考试合格人员，应当在取得资格考试合格、经全国造价师执业资格统一考试合格人员，应当在取得资格考试合格 证书后证书后( )( )个月内，申请初始注册。

造价工程师《建设工程计价》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.下列选项中，不属于按定额用途分类的是（）。

A.施工定额B.概算指标C.概算定额D.企业定额2.企业按规定发放的劳动保护用品，如工作服、手套、防暑降温饮料等费用属于（）。

A.措施费B.材料费C.企业管理费D.规费3.下列关于中标人的确定的说法，正确的是（）。

A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B.评标委员会可以向招标人推荐中标候选人以确定中标人，也可以直接确定中标人C.中标人若不能按要求提交履约保证金，视为放弃中标，招标人应向其退还投标保证金D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示4.对于招标人在招标文件中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料金额计入（）。

A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.专业工程暂估价5.大型项目投标有效期为（）天左右。

A.50B.80C.90D.1206.在工程项目招投标过程中，关于标底说法错误的是()。

A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人可以设定最高投标限价D.招标人可以设定最低投标限价7.工程造价信息管理人员及时更新造价信息库中的有关资料，这体现了程造价管理中的（）。

A.有效性原则B.高效处理原则C.定量化原则D.时效性原则?8.按定额反映的生产要素消耗内容可以把工程定额划分为（）。

A.建筑工程定额、安装工程定额B.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C.全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额D.施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标9.【真题】关于财务分析的说法，正确的是（）。

A.融资前财务分析是从息前税后角度B.融资后财务分析是从息前税前角度进行的分析C.融资前财务分析包括盈利能力分析和财务生存能力分析D.融资后财务分析包括盈利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析10.【真题】下列工程设计阶段中，对控制工程造价影响最小的是（）阶段。

江西省2015年下半年造价工程师工程计价：竣工结算考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、统筹安排一个工程项目的施工程序时，宜先安排的是（）。

A．工程量大的项目B．须先期投入生产或使用的项目C．施工难度大、技术复杂的项目D．对技术维修影响大的项目2、表面光滑的主要原因是石膏（）。

A．凝固时体积略有膨胀B．凝固时体积收缩C．具有可塑性D．水化反应后密度小3、下列工程造价信息中，属于比较初级的，一般没有经过系统加工处理的信息是__。

A．建材的最新市场价格B．人工工资价格指数C．某已完工程造价指标D．建安工程造价指数4、FIDIC施工合同条件中的最终结算是指__，对承包商完成全部工作价值的详细结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实，确定合同的最终价格。

A．颁发工程接受证书后B．颁发履约证书后C．缺陷通知期内D．颁发最终支付证书后5、价值工程的目的是（）。

A．以最低的生产成本实现最好的经济效益B．以最低的生产成本实现使用者所需功能C．以最低的寿命周期成本实现使用者所需最高功能D．以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需功能6、寿命周期成本评价有助于增强项目的__能力。

A．竞争B．抗风险C．延续D．调控7、选择生产工艺时，最基本的标准是__。

A．安全可靠B．先进适用C．联动性好D．经济合理8、不属于施工阶段纠偏工作中的组织措施的是__。

A．改善投资控制流程B．检查施工进度计划的协调性C．明确各级投资控制人员的任务、职能分工、权利和责任D．落实投资控制的组织机构和人员9、施工招标可针对__工程进行招标。

A．桩基础B．地下室C．砖石D．抹灰10、不定型密封材料中的丙烯酸类密封膏可用于（）。

A．屋面嵌缝B．广场接缝C．桥面接缝D．水池接缝11、某工作的总时差为3天，自由时差为1天，由于非承包商的原因，使该工作的实际完成时间比最早完成时间延迟了5天，则承包商可索赔工期最多是（）。

2015年下半年云南省造价工程师工程计价: 竣工结算考试试题一、单项选择题（共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程工程量清单计价规范》措施项目一览表, 安装工程和市政工程均可能发生的非通用项目是__。

A．夜间施工B．已完工程及设备保护C．现场施工围栏D. 混凝土模板与支架2、职能分工、权利和责任, 改善投资控制工作流程属于__措施。

A．组织B．经济C．技术D．合同3、某分部分项工程的清单编码为010*********, 则该分部分项工程的清单项目顺序编码为__。

A．01B．02C．006D. 0044、多层建筑物屋顶内和场馆看台下, 当设计加以利用时净高超过（）的部位应计算全面积。

A．1.20mB．1.20～2.10mC．2.10mD. 2.20m5、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目, __。

A．必须进行公开招标B．必须进行邀请招标C．应当进行公开招标, 但经有关部门批准可以邀请招标的除外D. 应当进行邀请招标, 但经有关部门批准可以不进行招标的除外6、对于国家投资的项目, 施工图的建筑面积不得超过初步设计的（）, 否则必须重新报批。

A．9.9%B．8.6%C．3.5%D. 5%7、上下两个错层户室共用的室内楼梯, 建筑面积应按（）计算。

A．上一层的自然层B．下一层的自然层C．上一层的结构层D．下一层的结构层8、近年来（）广泛用作高层建筑的幕墙玻璃。

A. 吸热玻璃B. 热反射玻璃C. 光致变色玻璃D. 夹层玻璃9、某工程本月按照预算价格应结算的工程款为1000万元, 已知本月人工单价较基期上涨了1.0%, 人工费在总费用中所占比重为15%, 材料价格上涨了20%, 材料费在总费用中所占比重为40%, 则本月应结算的工程价款是__万元。

A．1120B．1050C．1085D. 109510、流水施工的基本组织方式包括（）。

A．无节奏流水施工、有节奏流水施B．异节奏流水施工、等节奏流水施工C．无节奏流水施工、异节奏流水施D．等节奏流水施工、无节奏流水施工11、下列工程造价信息中, 属于比较初级的, 一般没有经过系统加工处理的信息是__。

贵州二级造价工程师历年真题一、单项选择题（每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．依据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内完成工程竣工验收备案。

A．15B．20C．28D．30【答案】A【解析】建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

2．政府采购过程中，技术，服务等标准统一的采购和服务项目，应当采用的评标办法是（）。

A．询价法B．综合评分法C．最高限价法D．最低评标价法【答案】A【解析】采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。

3．在合同订立过程中，下列属于要约的是（）。

A．招标公告B．拍卖公告C．投标文件D．寄送的价目表【答案】C【解析】拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。

商业广告和宣传的内容符合要约条件的，构成要约。

建设工程招标文件是要约邀请，投标文件是要约，中标通知书则是承诺。

4．在办理施工许可证之前，应交到规定的工程质量监督机构办理工程质量监督手续的责任主体是（）。

A．建设单位B．设计C．施工D．监理【答案】A【解析】建设单位在办理施工许可证之前应当到规定的工程质量监督机构办理工程质量监督手续。

5．依据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发2004）20号的规定，政府投资的公益性项目推行（）。

A．工程核准制B．项目法人制C．工程代建制D．登记备案制【答案】C【解析】政府投资的公益性项目推行工程代建制。

6．工程造价控制贯穿于项目建设全过程，其重点阶段是（）。

A．设计阶段B．施工C．运营D．施工准备【答案】A【解析】工程造价控制贯穿于项目建设全过程，但是必须重点突出。

很显然，工程造价控制的关键在于施工前的投资决策和设计阶段。

2015年下半年重庆省造价工程师工程计价：竣工结算试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据现行规定，发包人应按照规定时限核对(审查)工程竣工结算，并提出审查意见。

500万～2000万元的工程，审查时限为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起__天。

A．10B．20C．30D．402、建筑物地下室所有墙体都应设置水平防潮层，其中一道设置在地下室墙附近，另一道设置的位置应当是（）。

A．室外地面散水以上150～200mm处B．室内地坪以下60mm处C．垫层与地面面层之间D．室外地面散水以下150～200mm处3、下列选项中（）由碳素结构钢轧制而成，表面光圆，其余均由低合金高强度结构钢轧制而成，外表带肋。

A．HPB235钢筋B．HRB335钢筋C．HRB400钢筋D．HRB500钢筋4、根据财政部《企业会计准则——建造合同》中的解释，下列__不属于合同收入。

A．合同中规定的初始收入B．合同变更形成的收入C．索赔形成的收入D．工程提前交工获得的销售收入5、流水施工的基本组织方式包括（）。

A．无节奏流水施工、有节奏流水施B．异节奏流水施工、等节奏流水施工C．无节奏流水施工、异节奏流水施D．等节奏流水施工、无节奏流水施工6、政府对__项目实行核准制。

A．采用投资补助方式B．贷款贴息方式C．重大和限制类D．外商投资7、某工作的总时差为3天，自由时差为1天，由于非承包商的原因，使该工作的实际完成时间比最早完工时间延迟了5天，则承包商可索赔工期最多是（）天。

A．1B．2C．3D．48、根据《建设工程工程量清单计价规范》措施项目一览表，安装工程和市政工程均可能发生的非通用项目是__。

A．夜间施工B．已完工程及设备保护C．现场施工围栏D．混凝土模板与支架9、在基础施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由__承担。

A．建设单位B．建设单位、承包商C．承包商D．工程设计单位10、技术组织措施、平面布置图以及其他有关投标和签约需要的设计外，还有（）。