5.26工程分包合同管理办法(试行)

工程分包单位合同管理规定一、合同主体资格1. 分包单位必须具备相应的法律地位和资质等级，能够独立承担民事责任。

2. 分包单位应具备完成分包工程所必需的专业技术能力和管理能力。

二、合同范围与内容1. 合同应明确分包工程的范围、内容、标准和要求。

2. 分包工程的具体内容应与主合同保持一致，不得违反主合同的规定。

三、合同价格与支付1. 分包工程的价格应根据工程量清单、市场价格及双方协商确定。

2. 分包单位应按合同约定的支付方式和时间节点向总包单位申请工程款支付。

四、工程质量1. 分包单位必须保证工程质量符合国家标准和行业规范，满足设计和施工要求。

2. 分包单位应对其负责的工程质量负责，并接受总包单位的监督和检查。

五、工期管理1. 分包单位应按照合同约定的工期完成分包工程，不得无故延误。

2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，分包单位应及时通知总包单位，并提出调整工期的申请。

六、安全生产1. 分包单位应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全。

2. 分包单位应建立健全安全生产责任制，配备必要的安全防护设施和专职安全管理人员。

七、违约责任1. 若分包单位未能按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿因此给总包单位造成的损失。

2. 若总包单位未能按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿因此给分包单位造成的损失。

八、争议解决1. 合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

2. 如果协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他事项1. 合同中未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至分包工程竣工验收合格并结清全部款项后终止。

一、总则为规范工程项目分包管理，保障工程质量、安全、进度和效益，维护企业和各方利益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合我公司实际情况，特制定本办法。

二、适用范围本办法适用于公司承接的各类工程项目，包括新建、改建、扩建、维修等工程项目。

三、分包管理原则1. 合法合规：分包必须遵守国家法律法规，不得违法分包、转包、挂靠。

2. 优质高效：选择具有良好信誉、技术实力、管理能力的分包单位，确保工程质量、安全、进度和效益。

3. 公平公正：分包过程公开透明，确保各参与方公平竞争。

4. 依法依规：分包合同必须符合国家法律法规，明确双方权利义务。

四、分包管理职责1. 公司工程管理部门负责制定分包管理办法，组织编制分包计划，监督分包实施。

2. 项目部负责组织实施分包工作，对分包单位进行技术交底、安全交底，监督分包单位执行合同。

3. 分包单位应具备以下条件：（1）具有独立法人资格，持有有效营业执照和资质证书；（2）具有完善的组织机构和管理制度；（3）具有相应的技术力量和施工设备；（4）具有良好的信誉和业绩。

五、分包程序1. 编制分包计划：项目部根据工程进度、质量、安全、效益等因素，编制分包计划，经公司工程管理部门审核批准。

2. 发布招标信息：项目部通过公开招标、邀请招标等方式，发布招标信息，邀请符合条件的分包单位参与投标。

3. 组织投标：项目部组织投标单位进行投标，对投标文件进行评审，确定中标单位。

4. 签订分包合同：中标单位与项目部签订分包合同，明确双方权利义务。

5. 分包单位进场施工：分包单位按照合同约定，进场施工，项目部进行监督管理。

六、分包监督管理1. 项目部对分包单位进行全过程监督管理，确保工程质量、安全、进度和效益。

2. 公司工程管理部门对项目部分包工作进行监督检查，对发现的问题及时纠正。

3. 对分包单位违反合同、存在质量、安全等问题的，项目部应立即采取措施，予以纠正，并报公司工程管理部门处理。

工程施工合同分包管理办法是为了规范工程施工合同分包行为，保障工程建设质量和安全，维护合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规制定的。

本办法适用于中华人民共和国境内从事房屋建筑、市政基础设施、交通基础设施等工程施工合同分包活动。

第一章总则第一条工程施工合同分包管理办法的制定目的是为了加强工程施工合同分包的监督管理，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

第二条工程施工合同分包活动应当遵循自愿、平等、诚实守信的原则，合同双方应当具备相应的资质和能力。

第三条工程施工合同分包活动应当接受政府相关部门的监督管理，分包合同应当符合国家法律法规和工程建设标准。

第二章分包合同的签订与管理第四条分包合同应当由施工总承包单位与分包单位签订，合同内容应当包括工程范围、工程质量、工程进度、工程投资、安全生产、技术交底、材料供应、验收移交等条款。

第五条分包合同签订前，施工总承包单位应当对分包单位的资质、业绩、信誉等进行审查，确保分包单位具备相应的施工能力。

第六条分包合同签订后，施工总承包单位应当将分包合同报项目法人或者建设单位备案，并按照合同约定履行分包合同管理职责。

第七条施工总承包单位应当加强对分包工程的质量、安全、进度和投资控制等方面的管理，确保分包工程与主体工程质量、安全、进度和投资控制目标的统一。

第三章分包工程的管理第八条分包单位应当严格按照分包合同的约定履行施工义务，保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

第九条分包单位应当建立健全施工现场管理体制，加强施工现场的安全、环保、文明施工等方面的管理。

第十条分包单位应当加强对分包工程的质量检查和验收，确保分包工程符合设计文件和工程建设标准的要求。

第十一条施工总承包单位应当对分包单位的施工过程进行监督检查，对分包单位的施工质量、安全、进度等方面的问题及时提出整改要求，并督促分包单位整改。

分包合同管理办法一、引言分包合同是在工程项目中的常见合同形式之一，它涉及到主包方与分包方之间的权益分配、责任承担以及合作方式等内容。

为了确保分包合同的有效履行和项目的顺利进行，需要制定一套科学合理的管理办法，以规范各方行为，维护各方合法权益。

本文将就分包合同管理办法进行探讨。

二、合同签订（一）合同主体确认分包合同的主体包括主包方和分包方，双方应在签订合同时清楚明确身份，并提供相关资质文件。

（二）合同内容确定合同内容应包括项目名称、工程范围、合同价款、工期要求、质保期、支付方式、争议解决方式等，确保各方权益得到合理保护。

三、分包资质评审（一）分包方资质评估主包方在选择分包方前应对其进行资质评估，包括企业实力、工程经验、财务状况等，确保分包方具备履行合同的能力。

（二）评审结果公示主包方应将分包方的资质评审结果进行公示，提供给相关利益相关方参考。

四、合同履约管理（一）工程变更管理如有工程变更，主包方应及时与分包方进行协商，并签署补充协议，明确双方的权益和责任。

（二）质量管理分包方在承接工程时应严格按照相关法律法规和技术标准要求进行施工，确保工程质量。

（三）进度管理主包方应与分包方制定详细的工期计划，并进行定期检查和跟踪，确保项目按时完成。

（四）支付管理主包方应按照合同约定及时支付分包方的合法费用，并保留支付凭证。

五、合同风险管理（一）风险识别与评估主包方应在项目实施过程中及时发现和评估风险，采取相应的防范和控制措施。

（二）争议解决如发生合同纠纷，主包方与分包方应首先通过友好协商解决，如无法达成一致，可寻求专业机构或法律途径解决。

六、合同变更和解除（一）合同变更如有需要，主包方与分包方可通过签署补充协议来变更合同内容，包括工程范围、价款等。

（二）合同解除如发生严重违约或合同无法履行的情况，双方可解除合同，并依法维护自身权益。

七、总结分包合同管理办法是保障工程项目顺利进行和各方权益的有效维护的重要手段。

通过以上的管理措施，能够提高分包合同管理的规范化水平，减少合同纠纷的发生，促进项目的顺利进行。

工程分包合同管理暂行规定一、总则为规范工程分包合同管理，保障工程质量和进度，保护各方合法权益，制定本规定。

二、合同签订1.工程分包合同应由业主（或总包方）与分包方签订。

2.工程分包合同应明确工程名称、项目范围、工程地点、工期要求、合同价格、支付方式等关键内容。

三、工程分包合同的履行1.分包方应按照合同约定的质量要求和工期要求完成工程。

2.分包方应按照合同价格和支付方式进行结算。

3.如遇不可抗力因素影响工程进度和质量，分包方应及时向业主（或总包方）报告，并采取相应的措施应对。

四、工程质量管理1.分包方应按照相关工程质量标准和规范进行施工。

如有需要，应开展质量抽查和检测工作。

2.分包方应配备具有相应资质和经验的工程技术人员，负责工程质量管理。

五、工程进度管理1.分包方应按照合同约定的工期要求，合理安排施工进度，并及时向业主（或总包方）报告工程进度。

2.如遇工期延误，分包方应向业主（或总包方）提出延期申请，并说明原因和延期时间。

六、工程支付管理1.工程分包合同的支付方式应明确，并在合同中约定支付比例和节点。

2.分包方应按照合同约定的支付方式和节点向业主（或总包方）提出支付申请，并提供相应的支付证明和工作报告。

七、工程变更管理1.如发生工程变更，分包方应与业主（或总包方）重新协商合同条款，并签订变更协议。

2.工程变更应明确变更原因、内容和影响范围，并重新确认相关工程价格和工期。

八、违约责任1.如分包方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿相应的损失。

2.如业主（或总包方）未按照合同约定支付工程款项，应承担违约责任，并赔偿相应的损失。

九、争议解决如发生合同争议，各方应友好协商解决。

如协商不成，可依法向有关部门申请仲裁，并接受仲裁结果。

十、附则本规定自发布之日起生效，并由相关部门负责解释调整。

以上是关于工程分包合同管理暂行规定的内容，旨在加强工程分包合同的管理和监督，保障工程质量和进度的有效实施。

各方应严格遵守合同的约定，加强沟通合作，共同推动工程的顺利进行。

施工单位分包合同管理规定第一章总则第一条为规范施工单位分包合同管理，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，依据《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于施工单位在进行建设工程分包合同签订、履行、变更、解除和终止等管理工作。

第三条施工单位分包合同管理应遵循合法、公平、诚实、信用的原则，确保合同双方的合法权益。

第四条施工单位应建立健全分包合同管理制度，明确各部门的职责和权限，确保分包合同管理的有序进行。

第二章合同签订第五条施工单位在进行分包合同签订前，应进行充分的市场调查和资质审查，选择具备相应资质、信誉良好、具有实施能力的分包单位。

第六条施工单位应与分包单位签订书面分包合同，明确工程名称、工程地点、工程内容、工程量、工程质量标准、合同价款、付款方式、工期、违约责任等条款。

第七条施工单位应将分包合同报项目主管部门备案，并按照项目主管部门的要求进行合同公示。

第三章合同履行第八条施工单位应按照分包合同的约定，向分包单位提供施工图纸、技术要求、工程进度计划等相关资料，确保分包单位能够正常开展施工活动。

第九条施工单位应加强对分包单位的施工现场管理，确保分包单位按照施工方案、安全规程和质量标准等进行施工。

第十条施工单位应按照分包合同的约定，及时支付分包单位的工程进度款，确保分包单位施工资金的合理使用。

第十一条施工单位应协调解决分包单位在施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。

第四章合同变更、解除和终止第十二条施工单位应按照合同约定和法律规定，办理分包合同变更、解除和终止手续。

第十三条施工单位应在分包合同变更、解除和终止前，与分包单位进行充分沟通，达成一致意见。

第十四条施工单位应按照法律规定和合同约定，支付分包单位相应的赔偿或补偿。

第五章合同纠纷处理第十五条施工单位应建立健全合同纠纷处理机制，及时解决分包合同纠纷。

第十六条施工单位在处理分包合同纠纷时，应遵循公平、公正、合理的原则，维护双方的合法权益。

分包合同管理办法一、引言分包合同是一种建设项目中常见的合同形式，它通过将项目工作按照专业领域或工作范围进行分包，实现项目的高效实施。

为了确保项目的顺利进行，合理的分包合同管理办法是必不可少的。

二、合同签订1. 合同准备：主体合同签订后，根据项目工作的具体情况准备分包合同，明确分包工作的范围、工期、价格等关键条款。

2. 选择分包商：在选择分包商时，应根据其资质、能力和信誉进行评估，并选择具有相关经验和实力的企业。

3. 协商谈判：签订分包合同前，双方应进行充分的协商和谈判，确保各方的权益得到保障。

三、分包工作管理1. 进度管理：监督分包商按照合同约定的时间节点完成工作，并及时进行进度跟踪和调整。

2. 质量管理：确保分包商按照工程质量标准和要求进行工作，经常进行质量检查和评估。

3. 安全管理：分包商应遵守相关的安全规定和操作规程，确保工作场所的安全，并配备必要的安全设备。

4. 技术支持：提供必要的技术支持和指导，确保分包商具备完成工作的技术能力。

5. 变更管理：如有需要，按照合同的变更管理程序进行变更申请和审批。

四、合同履约1. 合同支付：按照合同约定的支付方式和工作进度进行支付，确保合同款项及时支付到位。

2. 合同变更：如有变更需求，双方应按照合同约定的程序进行变更申请和审批，并签订变更协议。

3. 合同终止：如有需要解除合同，双方应按照合同约定的终止条款进行协商和解决。

五、纠纷解决1. 协商解决：对于分包合同产生的纠纷，双方应优先通过友好协商解决，保持合作关系的稳定。

2. 仲裁或诉讼：如果协商无法解决纠纷，可以寻求仲裁或通过法院起诉解决纠纷，维护各方的合法权益。

六、总结分包合同管理办法对于项目的高效、有序进行具有重要意义。

通过合同签订、工作管理、合同履约和纠纷解决等方面的规范，能够确保项目各方的权益得到有效保障，减少合同纠纷的发生。

因此，项目管理者应严格按照管理办法进行操作，确保分包合同的顺利实施。

工程分包合同管理实施细则第一章总则第一条为了规范工程分包合同管理，确保工程质量和安全，促进工程建设健康发展，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本细则。

第二条本细则适用于我国境内各类工程建设项目的分包合同管理工作。

第三条分包合同管理应遵循合法、公平、诚实、信用的原则，确保合同双方的合法权益。

第二章合同签订第四条分包合同的签订应符合国家法律法规、行业标准和工程建设强制性要求。

第五条分包合同内容应包括：合同当事人基本情况、工程范围、工程质量标准、合同价格、合同履行期限、违约责任等。

第六条分包合同签订前，发包人应进行承包人资格审核，确保承包人具备相应的资质和能力。

第七条分包合同签订后，发包人和承包人应按照合同约定履行各自的权利和义务。

第三章合同履行第八条承包人应按照合同约定完成工程分包任务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

第九条发包人应按照合同约定支付工程进度款和结算款，确保承包人的合法权益。

第十条发包人和承包人应共同参加工程分包过程中的质量、安全、进度等方面的协调会议，协调解决合同履行过程中出现的问题。

第十一条发包人和承包人应按照合同约定履行合同变更、解除、终止等手续。

第四章合同监督与检查第十二条发包人和承包人应建立健全合同监督与检查制度，对合同履行情况进行定期检查和评估。

第十三条发包人和承包人应加强对工程分包过程中的关键环节和重要节点的控制，确保工程质量和安全。

第十四条发包人和承包人应按照合同约定履行合同纠纷解决程序，及时处理合同纠纷。

第五章合同归档与备案第十五条分包合同签订后，发包人和承包人应将合同及相关文件进行归档，并按照法律法规和工程建设要求进行备案。

第十六条发包人和承包人应妥善保管分包合同及相关文件，确保文件的安全、完整和可追溯性。

第六章法律责任与纠纷处理第十七条发包人和承包人应依法履行合同义务，违反合同约定的，应承担相应的法律责任。

第十八条合同纠纷的处理应遵循法律规定和合同约定，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等途径解决。

建设工程分包合同管理办法第一章总则第一条为了加强建设工程分包合同的管理，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本办法。

第二条本办法所称建设工程分包合同，是指总承包单位将其所承包的建设工程的一部分，按照合同约定，分包给具有相应资质的分包单位，分包单位按照合同约定完成分包工程，并支付相应的报酬的合同。

第三条建设工程分包合同的管理应当遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。

第四条建设行政主管部门负责建设工程分包合同的监督管理。

第二章合同签订第五条建设工程分包合同的签订应当遵循法律法规和行业规定，明确双方的权利、义务和责任。

第六条总承包单位应当将其所承包的建设工程的一部分，按照工程性质、规模、技术要求等因素，合理分包给具有相应资质的分包单位。

第七条分包单位应当具备与分包工程相适应的资质等级、技术力量、施工设备和资金。

第八条建设工程分包合同的内容应当包括：工程名称、工程地点、工程内容、工程量、工程质量标准、工程期限、工程价款、支付方式、违约责任等。

第三章合同履行第九条总承包单位应当对分包单位进行技术交底和安全培训，明确分包工程的施工要求和安全注意事项。

第十条分包单位应当按照合同约定，组织施工，确保分包工程的质量、安全和进度。

第十一条总承包单位应当对分包工程的施工过程进行监督检查，对分包单位的施工质量、安全和进度进行评估。

第十二条分包单位完成分包工程后，应当按照合同约定进行验收。

验收合格的，支付相应的报酬；验收不合格的，分包单位应当及时整改，直至达到合同约定的质量标准。

第四章合同变更和解除第十三条建设工程分包合同的变更和解除，应当遵循法律法规和合同约定，经双方协商一致，并书面确认。

第十四条合同变更和解除的原因包括：合同约定的工程内容发生变化、合同约定的工程量发生变化、合同一方违约等。

第十五条合同变更和解除的，应当按照合同约定处理合同价款和违约责任。

第五章违约责任第十六条违反建设工程分包合同的，应当承担违约责任。

建筑工程分包合同管理办法第一条总则为了规范建筑工程分包合同的管理，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本办法。

第二条分包合同的签订1. 分包合同应当由施工总承包单位或者专业承包单位与分包单位签订。

2. 分包合同的内容应当包括：工程名称、工程地点、工程内容、工程量、工程价款、工程期限、质量标准、安全生产、违约责任等。

3. 分包合同签订前，施工总承包单位或者专业承包单位应当对分包单位的资质、业绩、信誉等进行审查。

4. 分包合同签订后，施工总承包单位或者专业承包单位应当将分包合同报工程所在地建设行政主管部门备案。

第三条分包合同的履行1. 分包单位应当按照分包合同的约定，完成分包工程。

2. 施工总承包单位或者专业承包单位应当对分包单位的施工过程进行监督，确保分包工程的质量、安全、进度等符合要求。

3. 分包单位在分包合同约定的范围内，对分包工程享有管理权、使用权和处置权。

4. 分包单位应当接受施工总承包单位或者专业承包单位的协调、管理和服务。

第四条分包合同的变更和解除1. 分包合同的变更或者解除，应当遵循双方自愿、协商一致的原则。

2. 分包合同的变更或者解除，应当签订书面协议，并报工程所在地建设行政主管部门备案。

3. 分包合同的变更或者解除，不得损害国家利益、社会公共利益和合同双方的合法权益。

第五条分包合同的终止1. 分包工程完成后，分包单位应当按照分包合同的约定，向施工总承包单位或者专业承包单位办理工程交付手续。

2. 分包合同终止后，施工总承包单位或者专业承包单位应当向分包单位支付剩余工程价款。

3. 分包合同终止后，双方应当依法办理工程质量、安全等方面的验收手续。

第六条违约责任1. 双方应当按照分包合同的约定履行各自的义务，违反合同的，应当承担违约责任。

2. 因分包工程的质量、安全、进度等问题导致工程损失的，由分包单位承担责任。

3. 施工总承包单位或者专业承包单位未按照分包合同的约定履行义务的，应当承担相应的法律责任。

工程施工分包管理办法一、分包管理的背景和重要性在工程施工中，为了提高效率、降低成本、确保质量，通常会采取分包管理的方式。

分包管理是指根据工程需要，将整个工程分解成若干个相对独立的工作包，分别交由不同的施工单位负责执行，最终由总包负责协调和整合各个分包单位完成整个工程。

二、分包管理的原则1.明确责任划分：各分包单位应当明确自己的职责和任务，遵守施工标准和合同规定。

2.协调配合：各分包单位之间应当积极配合、互相协调，共同完成工程任务。

3.质量安全：各分包单位应当严格执行质量安全管理制度，确保施工质量和安全。

4.合理分包：分包单位应根据各自的实力、资源和能力，合理进行分包，确保施工效率和质量。

5.诚实守信：分包单位应当诚实守信，遵守合同规定，不得虚报、弄虚作假。

三、工程施工分包管理的步骤1. 划分分包工作范围根据工程特点和实际情况，将整个工程划分成若干个相对独立的工作包，确定各分包单位的责任范围和任务。

2. 选择分包单位选择符合资质和实力要求的分包单位，进行评审和比选，签订正式合同。

3. 制定施工方案各分包单位应根据施工要求和合同规定，制定详细的施工计划和方案，包括施工工艺、施工方法、质量控制等。

4. 开展实施各分包单位按照施工计划和方案，合理组织施工作业，保质保量地完成工程任务。

5. 质量安全监督总包单位应加强对各分包单位的质量和安全管理监督，及时发现和解决问题，确保工程质量和安全。

6. 进度控制和协调总包单位应及时掌握各分包单位的施工进度，做好协调和沟通工作，保证整个工程按时完成。

四、分包管理的优势和挑战优势1.提高效率：通过分包管理，各分包单位专注于自己擅长的领域，提高了施工效率。

2.降低风险：合理分包可以将风险分散到不同单位，减少了施工风险。

3.节约成本：分包管理可以根据实际情况选择合适的分包单位，降低了施工成本。

挑战1.协调管理难度：分包单位之间的协调管理可能存在困难，需要总包单位加强监督和管理。

工程分包单位合同管理制度一、目的和原则为了规范工程分包单位的合同管理，确保合同的履行和工程质量的保证，根据相关法律法规和公司制度，特制定本管理制度。

本制度遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。

二、合同签订管理1. 分包合同的签订应由项目经理部负责，按照公司的规定和程序进行。

2. 分包合同的签订前，应进行充分的调查和评估，确保分包单位具备相应的资质和能力。

3. 分包合同的内容应符合国家法律法规、行业标准和公司制度的要求，明确双方的权利和义务。

4. 分包合同的签订后，应将合同副本送交公司计划部存档，并按照公司的要求进行备案。

三、合同履行管理1. 分包单位应按照合同约定履行合同义务，保证工程质量和进度。

2. 分包单位应按照公司的要求，遵守施工现场的安全生产、质量管理和环境保护等规章制度。

3. 分包单位应接受项目经理部的监督和管理，配合总包单位做好交叉施工的配合和协调工作。

4. 分包单位应按照合同约定，按时提交工程进度报告、质量报告和安全报告等相关资料。

四、合同变更和解除管理1. 分包合同的变更和解除应由项目经理部提出申请，经公司审批后进行。

2. 合同变更和解除的条件应符合法律法规和公司制度的要求，确保合同的公平和合理。

3. 合同变更和解除的协议应由双方协商一致，并书面确认。

4. 合同变更和解除后，应按照公司的要求进行相关手续的办理，确保工程的顺利进行。

五、合同结算管理1. 分包合同的结算应按照合同约定和公司的规定进行。

2. 分包单位应按照合同约定，提供相关工程资料和验收报告，以便进行工程量的核实和结算。

3. 分包单位应按照公司的要求，提供真实的工程进度和质量情况，接受公司的工程量核实和结算审核。

4. 分包单位应按照公司的规定，按时领取工程款项，并履行相关的财务手续。

六、合同纠纷处理1. 分包合同纠纷应首先通过协商解决，双方应积极沟通，寻求一致解决方案。

2. 若协商无果，双方可按照合同约定选择仲裁或诉讼方式解决纠纷。

建设工程分包合同管理规定一、合同主体1. 总承包商：指承担整个建筑工程建设任务，并与建设单位签订主合同的企业或法人。

2. 分包单位：指与总承包商签订合同，负责完成特定工程任务的企业或法人。

二、合同内容1. 工程范围：明确分包工程的具体范围，包括但不限于土建、安装、装修等。

2. 工程质量：分包单位必须按照国家及行业标准执行，确保工程质量符合要求。

3. 安全生产：分包单位应遵守安全生产法规，采取有效措施保障施工安全。

4. 进度要求：分包单位应按总承包商的进度计划完成工程任务，不得无故延误。

5. 环境保护：分包单位应遵守环保法规，减少施工对环境的影响。

6. 价格条款：双方应明确分包工程的计价方式和支付条件。

7. 违约责任：对于违反合同规定的行为，应明确违约方的责任和处理方式。

三、合同管理1. 合同审查：总承包商应对分包单位的资质、经验进行审查，确保其有能力完成分包工程。

2. 合同签订：双方应在平等协商的基础上签订合同，并确保合同内容合法、合规。

3. 合同变更：如遇特殊情况需要变更合同内容，应及时协商并以书面形式确认。

4. 合同履行：双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

5. 合同结算：分包工程完成后，应根据实际完成的工程量和质量进行结算。

6. 合同争议：如发生合同争议，应通过协商或依法申请仲裁解决。

四、监督管理1. 监督检查：总承包商应定期对分包工程的质量、安全、进度等进行检查。

2. 信息报告：分包单位应定期向总承包商报告工程进展情况，及时反馈问题和建议。

3. 整改措施：对于检查中发现的问题，分包单位应立即采取整改措施。

五、附则1. 本管理规定自双方签字盖章之日起生效。

2. 本管理规定未尽事宜，双方可另行协商补充。

3. 本管理规定的解释权归总承包商所有。

建设工程分包合同流转管理办法第一章总则第一条为了加强建设工程分包合同的流转管理，保障工程建设项目的顺利进行，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本办法。

第二条本办法所称建设工程分包合同，是指总承包单位将其所承包的建设工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位，分包单位按照合同约定完成分包工程的协议。

第三条本办法适用于在中华人民共和国境内实施的建设工程分包合同的流转管理。

第四条建设工程分包合同的流转管理应当遵循依法、公平、公正、透明的原则。

第五条国家住房城乡建设主管部门负责全国建设工程分包合同流转管理的指导和监督工作。

第二章分包合同的签订与流转第六条总承包单位应当在分包工程前，对分包单位进行审查，确保分包单位具备相应的资质和能力。

第七条总承包单位与分包单位应当依法签订分包合同，明确分包工程的内容、范围、质量、安全、进度等方面的要求和责任。

第八条分包合同签订后，总承包单位应当及时将分包合同报送项目所在地住房城乡建设主管部门备案。

第九条分包单位应当自行完成分包工程，不得将其再次分包。

分包单位对其分包工程的质量和安全承担责任。

第十条总承包单位应当对分包单位的分包工程实施监督管理，确保分包工程符合工程质量和安全要求。

第十一条分包单位完成分包工程后，应当向总承包单位提交分包工程竣工报告和相关资料。

第十二条总承包单位应当对分包单位提交的分包工程竣工报告和相关资料进行审核，符合要求的，及时组织验收。

第三章违规行为的处理第十三条违反本办法第六条规定的，由住房城乡建设主管部门责令改正，处一万元以上三万元以下的罚款。

第十四条违反本办法第七条规定的，由住房城乡建设主管部门责令改正，处一万元以上三万元以下的罚款。

第十五条违反本办法第九条规定的，由住房城乡建设主管部门责令改正，处一万元以上三万元以下的罚款。

第四章附则第十六条本办法自发布之日起施行。

第十七条本办法由国家住房城乡建设主管部门负责解释。

工程分包及外包劳务合同管理制度1. 引言本文档旨在规范工程分包及外包劳务合同的管理制度，确保合同的执行、监管和合规性。

合同管理的规范化将有助于提高项目的执行效率，减少合同纠纷的风险，保障项目的顺利进行。

2. 合同管理流程2.1 合同签订阶段在工程分包及外包劳务合同签订阶段，需要按照以下流程进行管理：1.确定合同需求：主办部门提出合同需求，并明确合同的基本要求、标的物、工作范围、计划和预算等。

2.编制合同招标文件：主办部门根据合同需求，编制合同招标文件，包括招标公告、标书、合同模板等。

3.发布招标公告：通过合适的渠道发布招标公告，公开招标合作伙伴，并设定合理的投标截止时间。

4.评审投标：组织评审委员会对投标进行评审，包括资质审查、技术方案评估、价格评估等。

5.签订合同：根据评审结果，确定中标单位，并与中标单位进行合同谈判和签订。

2.2 合同执行阶段在工程分包及外包劳务合同执行阶段，需要按照以下流程进行管理：1.合同履行监督：主办部门负责对合同的履行进行监督，包括工作进度、质量、合规性等。

2.变更管理：如有必要对合同进行变更，需主办部门提出变更申请，并按照合同约定的变更流程进行管理。

3.付款管理：按照合同约定的付款方式和时间节点，及时支付合同款项，并做好相关的财务核对工作。

4.问题处理：及时处理合同执行过程中出现的问题和纠纷，确保项目顺利进行。

5.报告与沟通：定期向相关部门提交合同执行报告，并保持与合作单位的及时沟通。

2.3 合同结算阶段在工程分包及外包劳务合同结算阶段，需要按照以下流程进行管理：1.合同履行检查：主办部门对合同的履行情况进行检查，包括工作成果、配合度、质量验收等。

2.结算审核：对合同的结算申请进行审核，核实工作量、质量和相关费用的合理性。

3.结算支付：审核通过后，及时支付合同的尾款，并确保支付的准确性和及时性。

4.结算材料归档：将合同结算相关的材料进行整理、归档，并建立相应的电子和纸质档案。

建筑工程分包企业合同管理办法第一章总则第一条为了加强建筑工程分包企业合同管理，维护建筑市场秩序，保障分包合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本办法。

第二条本办法所称建筑工程分包企业合同（以下简称分包合同），是指建筑工程总承包企业（以下简称总包企业）与分包企业就分包工程达成的明确双方权利义务关系的协议。

第三条分包合同管理应当遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。

第四条各级建设行政主管部门负责建筑工程分包合同的监督管理。

第二章分包合同的订立第五条分包合同应当采用书面形式，明确约定以下内容：（一）分包工程的范围、数量、质量、工期等；（二）分包企业的资质等级、施工组织设计、施工方案等；（三）分包合同价款、支付方式、支付时间等；（四）总包企业提供的施工条件、设施、技术支持等；（五）分包企业的义务、责任及违约责任等；（六）合同的解除、终止条件及争议解决方式等。

第六条分包合同的订立应当在总包合同的框架内进行，分包工程的内容、范围、质量、工期等应当符合总包合同的约定。

第七条分包企业应当具备与分包工程相应的资质等级和施工能力，并具备相应的专业技术人员和施工设备。

第八条分包合同的订立应当遵守国家关于建筑市场的规定，严禁转包、违法分包、挂靠等行为。

第三章分包合同的履行第九条分包企业应当按照分包合同的约定，完成分包工程的设计、施工、验收等任务，并保证分包工程的质量、安全、进度等目标。

第十条总包企业应当按照分包合同的约定，向分包企业提供施工条件、设施、技术支持等，并按时支付分包合同价款。

第十一条分包企业应当接受总包企业的管理，服从总包企业的协调、指挥，不得擅自离开工地，不得拖延工期。

第十二条分包企业应当加强施工现场的管理，确保施工安全，预防事故的发生。

第十三条分包合同履行中，如需变更、解除合同，应当协商一致，并签订书面协议。

第四章分包合同的监督第十四条建设行政主管部门应当加强对分包合同的监督管理，依法查处违反分包合同管理的行为。

工程分包合同管理规定一、合同双方信息甲方（业主）：_______________乙方（分包商）：_______________二、工程概况1. 工程名称：_______________2. 工程地点：_______________3. 工程内容：_______________4. 工程规模：_______________5. 工期要求：_______________三、分包范围及内容详细说明分包工程的具体范围和内容，包括但不限于施工图纸、技术规范、材料供应等。

四、合同价格与支付方式1. 合同总价：_______________2. 计价方式：_______________3. 支付条件：_______________4. 付款期限：_______________5. 违约赔偿：_______________五、工程质量与验收标准明确分包工程的质量要求，包括质量标准、验收程序和不合格处理办法。

六、工期管理1. 开工日期：_______________2. 竣工日期：_______________3. 延期条款：_______________4. 提前完成激励：_________七、安全生产与环境保护规定分包商在施工过程中必须遵守的安全生产和环境保护的相关法规。

八、变更与索赔管理1. 变更程序：_______________2. 索赔条件：_______________3. 索赔流程：_______________九、争议解决方式约定双方在合同执行过程中发生争议时的解决途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等。

十、其他条款根据工程特点和双方需求，约定其他必要的条款，如保密协议、知识产权归属等。

十一、合同生效与签署本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方代表（签字）：_______________乙方代表（签字）：_______________签订日期：_______________。

工程项目分包合同管理规定工程项目分包合同管理规定第一章总则第一条本规定是为规范工程项目分包合同管理而制定。

第二条工程项目分包合同双方为委托方和承包方，合同签订前必须确保清楚双方的基本信息。

第三条工程项目分包合同应当遵守中国相关法律法规及相关规定。

第四条工程项目分包合同的签订应满足双方契约自由的原则。

第五条工程项目分包合同的内容应当具有合法性、合理性、可行性和可执行性。

第二章合同条款第六条工程项目分包合同应当明确各方的权利和义务，包括承包方的承包金额、工程进度、合同期限、违约责任等。

第七条工程项目分包合同应当明确双方的履行方式，包括工程质量、合同保证金等。

第八条工程项目分包合同应当规定委托方提供的技术支持和技术要求。

第九条工程项目分包合同应当规定各方的验收标准和验收程序。

第三章合同签订和履行第十条工程项目分包合同应当事先签订，明确申报手续、报案顺序和期限，同时应当明确双方要求。

第十一条工程项目分包合同签订后应当认真履行，确保按照合同要求完成工程项目。

第十二条工程项目分包合同履行过程中，若有任何争议，应当积极沟通解决。

第十三条工程项目分包合同的解除和终止应当符合法律法规和合同的约定。

第四章违约责任第十四条工程项目分包合同双方如未按照合同约定履行义务，违反或超越合同规定，应当承担违约责任。

第十五条工程项目分包合同双方在合同履行中出现争议，按照相关法律法规和合同约定来处理。

第五章附则第十六条工程项目分包合同管理规定的解释权归本公司所有。

第十七条工程项目分包合同管理规定自公布之日起执行。

第十八条工程项目分包合同管理规定如与现行的国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

委托方：法定代表人：承包方：法定代表人：签订日期：年月日。