______办公楼建设合同详细版

办公楼建设工程承包合同完整版一、合同背景和目的1.1 合同背景本合同由甲方和乙方签订，甲方拟建办公楼，乙方作为承包商负责建设工程。

本合同旨在明确双方的权利和义务，保障项目的顺利进行。

1.2 合同目的本合同的目的是规定双方在办公楼建设工程中的各项责任、义务和权利，并确保工程按照合同约定的质量、进度和规模完成。

二、合同主要条款2.1 合同名称本合同的名称为《办公楼建设工程承包合同》。

2.2 合同生效日期本合同自双方盖章之日起生效，并持续有效直至工程竣工验收全部完成。

2.3 项目描述甲方拟建办公楼，总建筑面积为平方米，位于市街号。

2.4 工期本项目工期为个月，具体时间以工程进展情况确定。

2.5 工程价款2.5.1 总价款本工程的总价款为万元，由甲方按照合同规定的支付方式向乙方支付。

2.5.2 工程款支付方式支付方式如下：工程款分期支付，每月支付一次；工程质量合格，达到相应工程进度时，支付对应比例的款项；工程全部完成并通过竣工验收后，支付尾款。

2.6 质量要求2.6.1 建筑质量要求乙方在承包工程过程中，应确保建筑质量符合国家相关标准和甲方要求，确保建筑物结构牢固、防水、隔热、抗震，并达到相应的安全等级。

2.6.2 环保要求乙方应遵守国家相关环保法规和标准，确保工程过程中不对环境造成污染，采取相应的环境保护措施。

2.7 违约责任2.7.1 甲方违约责任甲方未按合同约定的支付方式和时间支付工程款的，应向乙方支付违约金，并承担由此产生的延误和损失。

2.7.2 乙方违约责任乙方未按合同约定的质量、进度和工程要求完成工程的，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

三、其他条款3.1 变更和解除合同任何一方在未经对方同意的情况下，不得擅自变更合同的内容或解除合同。

3.2 争议解决双方因履行本合同发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、合同生效本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方盖章之日起生效。

办公楼施工简易合同甲方：（公司名称）乙方：（承包商）根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着互利、平等、自愿的原则，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行办公楼施工达成如下简易合同：第一条工程范围和工期1.1 工程名称：办公楼新建工程。

1.2 工程内容：本工程分为主体工程和装饰工程。

主体工程包括地基、框架结构、外墙和屋面隔热防水等基础设施工程，装饰工程包括室内装修、电气、水暖、空调、消防等相关装饰工程。

1.3 工期：工期为12个月。

第二条工程款及付款条件2.1 工程款总额为人民币（***）万元，不含增值税。

2.2 工程款的支付约定如下：（1）甲方应在乙方工程竣工验收合格之后的五个工作日内向乙方支付工程款的50%；（2）甲方应在乙方工程竣工验收合格后的一个月内向乙方支付工程款的30%；（3）甲方应在乙方工程竣工验收合格后的三个月内向乙方支付工程款的20%；第三条施工进度管理3.1 乙方应制定详细的施工计划，明确工期，加强施工现场的管理，保证按期完成工程。

3.2 甲方有权对工期进行监管，并在必要时要求乙方提供工程进度情况及工程进度计划的详细报告，乙方应积极配合。

第四条施工质量和安全管理4.1 乙方应按照行业规范及标准，严格按照工程设计和规范、合同要求的施工质量标准，确保施工质量达到合同约定要求。

4.2 乙方应加强安全生产，保障施工人员的安全和人身财产安全。

4.3 如发现施工质量问题、安全生产事故及时报告甲方，并采取应急措施，保护甲方的利益和安全。

第五条材料及设备采购5.1 在保证施工质量、进度、安全的前提下，乙方有权自行采购所需的材料、设备。

5.2 乙方采购的材料和设备应符合国家和行业安全、环保、节能、新技术要求，并能提供相应的质量保障措施。

5.3 如甲方有任何要求，乙方应尽合理努力满足，并以书面形式提供材料报价及相关手续。

第六条合同解除及违约责任6.1 双方同意自行履行合同，如发生不能履行合同的情况，由违约方承担相应的违约责任。

办公楼建设工程承包合同完整版1. 合同基本信息•合同编号： [合同编号]•合同签订日期： [签订日期]•合同甲方： [甲方名称]•合同乙方： [乙方名称]•项目名称： [项目名称]•工程地点： [工程地点]2. 合同背景和目的为了规范办公楼建设工程的承包关系，甲方与乙方达成了本合同，旨在明确双方的权利、义务和责任，并约定相关事项。

3. 工程范围和勘查3.1 工程范围甲方委托乙方进行办公楼建设工程，包括设计、施工、材料采购、设备安装等。

具体工程范围详见附件A。

3.2 勘查乙方在接受甲方委托前，已进行了必要的勘查工作，确保工程可行性和可靠性。

4. 设计和施工4.1 设计乙方负责办公楼建设工程的设计工作，确保符合相关法律法规和行业标准。

设计工作应在[日期]前完成，并提交给甲方进行审核和批准。

4.2 施工乙方应按照合同约定和相关法规进行施工。

施工期限由双方商定，应在施工合理时间内完工。

甲方有权对施工进度进行检查，并要求乙方加快进度或采取其他措施。

5. 质量和验收5.1 质量控制乙方应采取必要的措施，确保工程质量符合合同规定和相关标准要求。

施工期间，乙方应配备专业人员对施工过程进行监督和检验。

5.2 验收工程完工后，甲方有权对工程进行验收。

若工程不符合合同规定的质量要求，乙方应承担相应的责任并进行整改。

验收合格后，甲方应及时支付工程款项。

6. 变更和索赔6.1 变更合同生效后，如需变更合同内容，须经双方协商一致，签订书面变更协议。

变更后的合同内容具有同等法律效力。

6.2 索赔若发生工程相关的索赔事件，双方应及时协商解决。

如无法协商达成意见，可提交仲裁委员会进行裁决。

7. 合同履行和解除7.1 合同履行双方应按照合同约定的各项内容履行自己的义务和责任。

7.2 合同解除若双方协商一致或根据法律法规规定，可解除合同。

解除合同后，应按照已完成的工程进度支付相应的费用，并进行结算。

8. 违约和争议解决8.1 违约责任若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

村委会办公楼修建工程施工合同一、合同背景本合同由村民委员会与施工方签订，旨在规范村委会办公楼的修建工程施工过程，确保工程质量和工期的达成。

双方均同意并遵守本合同的条款和规定。

二、合同条款1. 总体建设目标本工程旨在修建一座符合村委会需要的现代化办公楼，满足村委会的工作需求。

施工方应按照合同要求进行施工，确保工程质量和质量达标。

2. 工程内容本工程包括办公楼的基础设施、结构、装修等方面的施工工作。

3. 工期要求施工方应按照双方约定的工期完成工程，确保工程按时交付使用。

4. 技术要求施工方应按照相关法律法规和工程设计要求进行施工，确保工程质量达标。

施工方应派遣具备相应资质和经验的专业人员进行工程施工。

5. 施工方责任施工方应按照合同约定的工程量和质量要求，按时完成工程，并保证工程的质量符合相关标准和规范。

6. 村委会责任村委会应按时支付工程款项，并提供必要的施工条件和协助，保证施工顺利进行。

7. 付款方式支付工程款项分批进行，根据工程进度完成比例确认款项支付。

具体支付方式双方另行协商一致。

8. 违约责任任何一方违反本合同条款的，应承担相应的违约责任。

违约方应赔偿守约方因此造成的一切损失。

三、合同变更和解除1. 合同变更双方在履行合同过程中，如需对合同进行变更，应经双方协商一致，并签订补充合同进行修改。

2. 合同解除在下列情况下，本合同可以解除：（1）合同期间双方协商一致解除；（2）任一方出现重大违约行为；（3）经法院判决或仲裁机构裁决解除合同。

四、争议解决1. 争议解决方式双方如发生争议，首先应通过友好协商解决。

如协商不成，可以提交相关争议仲裁机构进行仲裁。

2. 法律适用和管辖本合同签订、履行过程中如发生法律纠纷，适用法律，并由合同签订地的人民法院进行管辖。

五、其他条款本合同经双方签字盖章后生效，并成为双方之间的法律文件，合同的附件与合同本身具有同等法律效力。

合同签订地：村委会办公楼修建工地村民委员会（盖章）: ____________________施工方（盖章）: ____________________日期：____________________。

写字楼建设工程施工合同合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建甲方写字楼工程事项，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_______写字楼建设工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、绿化等工程。

1.4 工程立项批准文号：_______1.5 资金来源：甲方自筹。

第二条工程承包范围2.1 乙方承包范围：本工程的全部施工内容，包括但不限于土建、装修、安装、绿化等工程。

第三条合同工期3.1 开工日期：_______3.2 竣工日期：_______3.3 合同工期总日历天数：_______天。

第四条工程质量标准4.1 工程质量标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》及相关法律法规和规范要求执行。

第五条合同价款5.1 金额（大写）：_______元（人民币）。

5.2 支付方式：双方协商确定。

第六条组成合同的文件6.1 组成本合同的文件包括：1）本合同协议书；2）中标通知书；3）投标书及其附件；4）本合同专用条款；5）本合同通用条款；6）标准、规范及有关技术文件；7）图纸；8）工程量清单；9）工程报价单或预算书。

6.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第七条合同条款解释本合同第二部分《通用条款》中分别赋予彼此的词语含义在本合同中相同。

第八条承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工。

第九条违约责任9.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

第十条争议解决10.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

办公楼工程建设施工合同合同编号：XXXXX双方在平等、自愿的基础上，据有关法律法规，严格执行工程监理制度和建设标准，签订以下办公楼工程建设施工合同。

第一条项目概述1.1 项目名称：某某公司办公楼工程1.2 项目地址：某某市某某路XX号1.3 项目建设内容：建设一栋办公楼1.4 项目建设规模：地上5层，地下1层，建筑面积约为XXXX平方米。

1.5 项目建设周期：本工程总工期为XX个月。

第二条工程价格和支付方式2.1 工程总造价为XXX万元人民币。

2.2 支付方式：本工程款项总共分为X期支付。

第三条承包人的责任和权利3.1 承包人须按照合同规定的图纸和设计要求，按照建设标准，承担建筑质量和工期的责任。

3.2 在施工期间，承包人应该严格执行施工安全规范，保证施工区的安全，防止发生安全事故，承担应有的法律责任。

3.3 承包人应该配备符合要求的人员和物资设备，严格按照合同约定的施工进度完成工程，确保高质量建造。

3.4 承包人应该在合同约定的工程竣工日期之前交付该项目，保证工程品质。

3.5 承包人应该认真遵守合同规定，建立健全工程资料管理制度和监理制度，及时向业主提交经过审核后的工程资料，同时保管好施工期间产生的任何工程纪录等资料。

第四条业主的责任和权利4.1 业主应该及时向承包人提交图纸和设计要求，明确工程进度和质量要求，并及时向承包人提供变更通知书。

4.2 业主应该按时支付工程款项。

4.3 业主有权在不影响工程质量和进度的情况下随时进入工地查看工程进展情况。

第五条安全质量控制5.1 承包人负责落实安全防护措施，确保安全作业、安全生产和施工安全。

5.2 施工过程中，承包人应该按照相应工程质量标准进行材料选择，执行施工验收标准。

5.3 承包人应该按照规定向业主提交工程质量检测材料，经由监理人认定后进行结算。

5.4 业主应该委托第三方技术监理机构进行检验检测，确保施工质量达到相关的技术标准。

第六条违约责任6.1 在施工期间，承包人必须按合同约定进度和施工质量要求完成工程，如未按期交付或未达到合同质量要求，应承担逾期交付、质量不合格产生的一切经济损失和法律责任。

办公楼建设工程承包合同完整版1. 合同概述本合同由甲方（建设单位）和乙方（承包单位）共同签订，为办公楼建设工程承包合同。

根据双方自愿以平等、自愿的原则，为保障工程质量、合法权益，特订立此合同。

2. 工程范围本合同中的工程范围包括但不限于内容：•办公楼建设工程的设计、施工、材料采购、设备安装、试运行等。

3. 合同期限本合同有效期从甲、乙双方共同签字之日起生效，至工程竣工并经验收合格之日终止。

合同期限为 12 个月。

4. 合同价款合同价款总额为人民币 1,000,000元（大写：壹佰万元整）。

具体的支付方式和时间安排如下：•预付款：乙方在本合同签订后的第1个月内，甲方支付合同价款总额的 20%（即人民币 200,000 元）作为预付款。

•进度款：工程进展到一定程度时，甲方按照进度款支付计划支付相应的款项。

•最终结算款：工程竣工并经验收合格后，甲方支付尚未支付的余款。

5. 工程质量标准乙方应按照国家相关法律法规、技术标准和合同要求，保证承包工程达到质量标准：•建筑结构：符合国家标准和设计图纸要求，具有足够的强度和稳定性。

•电气设备：符合国家电气安全标准，有效运行且无故障。

•供水和排水系统：符合国家标准，正常运行，无渗漏和堵塞现象。

6. 违约责任任何一方未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。

违约方应支付守约方相应损失的赔偿款，如双方就损失金额无法达成协议，可依法解决。

7. 争议解决本合同履行过程中产生的争议，双方应通过友好协商解决。

如协商未果，可向所在地人民法院提起诉讼。

8. 合同变更和解除在合同履行过程中，如确有必要变更合同的内容，须经双方协商一致，并出具书面补充协议。

如因不可抗力等特殊情况，致使合同无法继续履约，双方可协商解除合同。

9. 其他•本合同的附件包括甲、乙双方签字盖章的合同正本以及相关技术文件、图纸等。

•本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

•本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

办公楼建设合同8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方办公楼建设事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________办公楼建设项目。

2. 工程地点：____________________。

3. 工程内容：本工程包括办公楼的土建、水电安装、装修等。

二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3. 合同工期如需调整，甲乙双方需协商一致并签订书面补充协议。

三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币________元整（￥________元）。

2. 付款方式：甲方按工程进度支付工程款，具体支付节点和比例如下：（1）基础工程完成并验收合格后，支付总造价的XX%；（2）主体工程完成并验收合格后，支付总造价的XX%；（3）装修工程完成并验收合格后，支付总造价的XX%；（4）工程竣工验收合格并移交后，支付剩余款项。

四、工程质量和验收标准1. 乙方应确保工程质量符合国家相关标准及甲方的要求。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应在收到通知后的合理时间内组织验收。

验收合格后，双方签订验收合格证书。

3. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复并承担相应损失。

五、工程安全及文明施工要求1. 乙方应遵守国家有关安全生产、文明施工的规定，采取严格的安全防护措施，确保施工现场安全。

如发生安全事故，乙方应承担全部责任。

2. 乙方在施工过程中，应采取措施防止对周边环境和设施造成影响。

因乙方原因造成的环境污染和破坏，乙方应承担相应责任。

六、违约责任及赔偿损失范围甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方办公楼建设事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________办公楼建设项目。

办公楼建设合同
甲方：XX建筑公司
地址：XX市XX区XX街XX号
乙方：XX集团有限公司
地址：XX市XX区XX路XX号
签订日期：XXXX年XX月XX日
协议背景：甲方是一家专业的建筑公司，乙方是一家知名的企业集团，双方就乙方办公楼建设事宜达成协议，特此签订本合同。

具体条款和条件：
1. 乙方委托甲方负责乙方办公楼的设计、施工和装修工程，双方共同商定工程进度和质量标准。

2. 乙方应按照合同约定的付款方式和时间节点向甲方支付工程款，甲方应按时保质保量完成工程。

3. 双方应保证在工程期间遵守相关法律法规，确保工程安全和环保。

4. 乙方应提供必要的施工许可证和相关文件，协助甲方完成工程。

5. 双方应对合同内容和相关商业信息进行保密，未经双方同意不得向第三方透露。

6. 若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应及时协商解决方案，并延长工程期限。

7. 若乙方未按时支付工程款或违反合同约定，甲方有权终止合同并要求赔偿损失。

8. 本合同如有争议，双方应协商解决，若协商不成，可向相关仲裁机构申请仲裁。

9. 其他附加条款：双方应在工程完成后进行验收，如有质量问题应及时整改；工程期间如有变更，应另行签订补充协议。

本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完成验收之日终止。

甲方（盖章）：XX建筑公司
乙方（盖章）：XX集团有限公司
签字：签字：
以上为办公楼建设合同内容，双方应严格遵守合同约定，共同确保工程顺利完成。

办公楼建设合同协议书范本甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________鉴于甲方拟建设位于__________的办公楼（以下简称“本项目”），并已选定乙方作为施工单位，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，就本项目的建设事宜达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：办公楼建设。

1.2 项目地点：__________。

1.3 项目规模：总建筑面积约______平方米，具体以甲方提供的施工图纸为准。

1.4 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程及甲方指定的其他工程。

第二条合同价款2.1 本合同总价为人民币（大写）______元整（￥______元），该价款包括了所有施工图纸范围内的工程费用、材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润以及乙方应承担的税费等。

2.2 合同价款的支付方式、支付时间及支付条件如下：2.2.1 预付款：合同签订后______天内，甲方支付合同总价的______%作为预付款。

2.2.2 进度款：根据工程进度，甲方按乙方完成工程量的比例支付进度款，具体支付比例及时间由双方另行商定。

2.2.3 竣工验收款：工程竣工验收合格后______天内，甲方支付至合同总价的______%。

2.2.4 质保金：合同总价的______%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起满______年后无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。

第三条工程期限3.1 本工程的施工期限自______年______月______日至______年______月______日。

3.2 因甲方原因或不可抗力因素导致工程延期，工期相应顺延。

第四条工程质量4.1 乙方应按照国家及地方相关工程质量标准和甲方提供的施工图纸及技术要求进行施工。

4.2 乙方应对施工过程中的工程质量负责，并接受甲方及监理单位的监督和检查。

第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工现场的安全。

合同编号：____甲方（建设单位）：____乙方（施工单位）：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方办公楼建设事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____办公楼建设项目1.2 工程地点：____1.3 工程规模：____平方米1.4 工程总投资：____元1.5 工程质量标准：符合____标准二、合同工期2.1 工期自____年__月__日起至____年__月__日止，共计__天。

2.2 乙方应按照甲方的要求，确保工程按时完工。

三、工程内容3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸及施工方案进行施工，确保工程质量。

3.2 乙方应负责工程的一切施工活动，包括施工准备、施工组织、施工管理、工程验收等。

3.3 乙方应严格按照国家有关建筑安全、环保、消防等方面的法律法规进行施工，确保工程施工安全。

四、合同价格及支付方式4.1 双方经协商一致，确定本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

4.2 甲方应按照以下付款方式向乙方支付工程款：（1）合同签订后__天内，甲方支付乙方工程总价__%；（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方工程总价__%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价__%。

4.3 乙方应开具合法的税务发票。

五、工程质量及保修5.1 乙方应严格按照国家有关建筑质量的标准和规范进行施工，确保工程质量。

5.2 工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工，直至验收合格。

5.3 工程验收合格后，乙方应按照国家标准对工程进行保修，保修期为__年。

六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

6.2 乙方如未能按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程总价__%。

办公楼建设合同协议书甲方：（甲方单位名称）地址：（甲方单位地址）法定代表人：（甲方法定代表人姓名）联系人：（甲方联系人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（乙方单位名称）地址：（乙方单位地址）法定代表人：（乙方法定代表人姓名）联系人：（乙方联系人姓名）联系电话：（联系电话）为了保障双方的利益，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方进行办公楼建设事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：办公楼建设项目1.2 项目地址：地处（详细地址）1.3 总建筑面积：（数字）平方米1.4 项目完成时间：计划（具体时间）第二条建设内容2.1 建设内容包括但不限于：办公楼主体结构、办公间、会议室、休息区、卫生间等设施的建设。

2.2 办公楼建设标准：符合国家相关建筑规范和标准。

第三条项目费用3.1 总投资额：（数字）万元（大写）3.2 甲方支付方式：（详细支付方式）3.3 乙方施工费：（数字）万元（大写）第四条工程质量和验收4.1 乙方保证所提供的建设项目符合国家相关建筑规范和标准，质量符合合同约定。

4.2 乙方在竣工之前，应邀请甲方参加竣工验收，验收合格后方可交付使用。

第五条工期及延期5.1 乙方应按照合同约定的完成时间如期交付建设项目。

5.2 如因不可抗力等特殊原因，导致建设工期延长，双方应协商解决并签订书面协议。

第六条保修和维护6.1 乙方应对建设项目实行免费的保修期为（数字）年，自竣工验收之日起计算。

6.2 保修期内出现的质量问题，乙方应当及时处理。

6.3 保修期届满后，双方可协商签订维护协议，以确保建设项目的正常运行。

第七条违约责任7.1 任何一方未能按合同约定的要求履行合同义务，应承担相应的违约责任。

7.2 乙方违约情况包括但不限于：工程质量问题、工期延误等，需赔偿甲方相应的损失。

7.3 甲方违约情况包括但不限于：拖欠款项、无故延误工期等，需赔偿乙方相应的损失。

写字楼建设合同协议书模板【甲方（业主）】：（完整名称、地址、法定代表人或授权代表、联系方式）【乙方（承建商）】：（完整名称、地址、法定代表人或授权代表、联系方式）鉴于甲方拟建设位于【项目地点】的写字楼项目，并愿意委托乙方进行该建设项目的施工，现双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：【写字楼名称】2. 工程地点：【具体地址】3. 工程规模：总建筑面积约【】平方米，共【】层。

4. 工程内容：包括但不限于基础工程、主体结构、外墙装饰、室内装修、给排水电安装、消防系统等。

5. 工程质量：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量合格。

二、合同金额1. 合同总价：人民币【】元（大写：【】）。

2. 付款方式：甲方应按照以下比例支付工程款：- 预付款：合同签订后【】日内支付总价的【】%；- 进度款：根据工程进度分阶段支付；- 竣工款：工程竣工验收合格后支付剩余款项。

三、工程进度1. 开工日期：自合同签订之日起【】日内。

2. 竣工日期：自开工之日起【】个月内完成。

3. 工程进度计划由乙方制定，经甲方确认后执行。

四、质量保证1. 乙方保证工程质量符合国家标准及甲方要求，并提供相应的质保服务。

2. 如发现质量问题，乙方应在接到通知后【】小时内响应并及时修复。

五、变更与索赔1. 工程变更需双方协商一致，并以书面形式确认。

2. 因不可抗力或其他非乙方原因导致的损失，双方应根据实际情况协商解决。

六、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款，应支付违约金及滞纳金。

2. 如乙方未按约定时间完成工程或质量不符合要求，应承担违约责任。

七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式【】份，甲乙双方各执【】份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

写字楼建设工程施工合同书第一部分：合同基本信息合同编号：[填写]甲方（业主）：[填写]乙方（承建单位）：[填写]项目名称：[填写]项目地点：[填写]合同签订日期：[填写]合同履行期限：[填写]第二部分：工程项目概述本合同所涉及的工程项目为位于[具体地址]的写字楼建设项目，总建筑面积约为[面积]平方米，总建筑高度为[高度]米，共计[层数]层。

项目包括主体结构施工、内部装修、给排水电安装、消防系统安装等工程内容。

第三部分：工程质量要求工程质量必须符合国家现行相关建筑工程施工质量标准及验收规范，包括但不限于《建筑工程施工质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等。

同时，乙方需确保所有施工材料均达到国家或行业规定的质量标准。

第四部分：工程进度安排乙方应按照合同约定的时间计划进行施工，并在规定的时间内完成各个阶段的工作。

如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决。

第五部分：合同价款与支付方式合同总价款为[金额]元人民币，支付方式如下：1. 预付款：合同签订后[天数]天内，甲方支付合同总价款的[百分比]%作为预付款。

2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。

3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的[百分比]%。

第六部分：违约责任若一方未能履行合同义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

具体的违约金计算方式和限额应在合同中明确约定。

第七部分：争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院进行诉讼。

第八部分：其他事项本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

本合同书范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整和完善。

在签订合同之前，建议双方咨询专业法律顾问，确保合同的合法性和有效性。

结语：。

办公大楼修建合同合同编号：XXXXX甲方：XXX公司地址：XXXX联系人：XXX电话：XXX乙方：XXX建筑有限公司地址：XXXX联系人：XXX电话：XXX鉴于甲方拟修建一座办公大楼，为确保工程质量和双方权益，甲乙双方经友好协商，达成如下合作协议：一、项目描述1.1 项目名称：办公大楼修建项目。

1.2 项目地址：XXXXX。

1.3 项目概述：本项目旨在在规定时间内、按照甲方要求进行办公大楼的设计、施工和交付。

二、工程内容2.1 设计阶段2.1.1 甲方要求乙方根据办公楼的功能需求及其它要求，提供满足法律法规和相关标准的建筑设计方案。

2.1.2 乙方需按照甲方的要求进行设计，并及时向甲方提供设计文件和相关资料供甲方审核。

2.1.3 甲方对乙方所提供的设计文件如有异议，应在三个工作日内提出，并以书面形式告知乙方，乙方应遵循甲方的要求进行修改设计。

2.2 施工阶段2.2.1 乙方应按照双方协商达成的设计方案进行施工，并确保施工过程符合相关法律法规要求。

2.2.2 甲方应提供工程所需的土地、电力、水源等必要资源，并在合理时间内配合乙方的施工进度安排。

2.3 交付阶段2.3.1 乙方应保证工程在约定时间内完工，并通过严格的验收程序确保工程质量符合相关标准。

2.3.2 甲方对乙方所交付的工程质量有异议的，应在七个工作日内以书面形式告知乙方，并提供详细的质量问题清单。

2.3.3 乙方应在收到甲方质量问题清单后的十五个工作日内解决所有问题并进行整改。

三、项目进度和支付方式3.1 项目进度：3.1.1 设计阶段进度计划：- 设计方案初稿完成日期：XXXX年XX月XX日- 设计方案终稿完成日期：XXXX年XX月XX日3.1.2 施工阶段进度计划：- 开工日期：XXXX年XX月XX日- 预计完工日期：XXXX年XX月XX日3.2 支付方式：3.2.1 甲方应按照以下方式向乙方支付工程款项：- 设计阶段：设计费总额的30%在方案初稿完成后支付，剩余的70%在方案终稿完成后支付。

办公大楼建造合同模板
一、合同基本信息
合同编号：[填写合同编号]
甲方（业主）：[填写业主名称]
乙方（承包商）：[填写承包商名称]
签订日期：[填写签订合同的日期]
工程地点：[填写办公大楼建设地点]
二、工程概述
本合同旨在明确甲乙双方关于[填写办公大楼的名称]建设项目的权利义务与责任。

该工程项目包括主体结构建设、内部装修、配套设施安装以及周边环境美化等。

三、合同金额与付款方式
合同总金额为[填写金额]元人民币，包含所有施工成本、材料费用及预期利润。

付款方式按照以下流程进行：预付款、进度款、竣工款及质保金。

每笔款项的支付都需满足特定条件，如工程进度、质量标准等。

四、工期与计划
工程预计开工日期为[填写开始日期]，竣工日期为[填写结束日期]。

工期内应完成所有建设任务，并符合工程质量要求。

任何变更或延期需双方协商一致，并作出相应调整。

五、质量保证与验收标准
乙方须保证所建设的办公大楼符合国家建筑标准和行业规范，同时满足甲方提出的特殊要求。

工程完成后，由甲方组织验收，不合格的部分应由乙方负责整改直至合格。

六、违约责任与争议解决
若任一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

争议首先通过友好协商解决，协商不成时可提交至指定仲裁机构进行裁决。

七、其他条款
合同还包括保险、法律适用、知识产权保护等其他重要条款，以确保项目的全面合规性。

八、附件与签字页
本合同附有详细的设计图纸、技术规范文档、进度表等附件，作为合同不可分割的一部分。

甲乙双方代表应在充分理解合同内容后，在本合同最后一页签字盖章。

结语：。

建筑工程与办公楼合同合同编号：________甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方拟建一座办公楼，现甲乙双方就该建筑工程项目的建设事宜达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：________办公楼2. 工程地点：________3. 工程规模：总建筑面积约________平方米，共计________层。

4. 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、给排水及电气工程等。

5. 工程质量：应符合国家现行相关建筑工程质量标准及规范要求。

二、合同金额1. 合同总价：人民币________元整（￥________）。

2. 价格构成：包括材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润及税金等。

三、工期要求1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 工期总日历天数：____天4. 如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商确定延期事宜。

四、付款方式1. 预付款：甲方应在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。

2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。

3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同款项。

五、质量保证1. 乙方应保证工程质量达到合同约定的标准。

2. 工程竣工后，由甲方组织验收，乙方负责修复验收中发现的问题。

六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任。

2. 如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金。

七、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：_____________ 乙方（签字）：_____________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。

写字楼建设合同协议书范本h2甲方（业主）：_______/h2h2乙方（承建商）：_______/h2鉴于甲乙双方对_______项目的需求与供给，经过友好协商，达成如下协议：一、工程概况本合同涉及的写字楼建设工程位于_______，总建筑面积约_______平方米，总投资额为_______元人民币。

工程预计开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。

二、工程质量乙方必须按照国家有关建筑工程的标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求及合同约定标准。

三、工期要求乙方应严格按照合同约定的时间表推进工程进度，如遇不可抗力因素影响工期，应及时通知甲方并协商解决。

四、工程造价及支付方式工程总造价为_______元人民币，具体支付方式如下：- 预付款：签约后____天内支付总金额的____%；- 进度款：根据工程进度分阶段支付；- 竣工款：工程验收合格后支付剩余____%。

五、违约责任若一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，应承担违约责任，赔偿对方由此造成的损失。

六、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院起诉。

七、其他本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，任何修改和补充均需以书面形式确认。

八、附件本合同的附件包括工程设计图纸、技术规范、材料清单等，与本合同具有同等法律效力。

九、合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

十、签字盖章甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日以上内容仅为范本，实际合同的签订应根据具体情况进行调整。

在签订合同前，建议由专业法律人士进行审核，以保证合同的合法性和有效性。

写字楼建设工程施工合同书合同编号：_______甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方承建写字楼建设工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________写字楼建设工程1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________平方米1.4 工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、绿化等全部工程。

二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币____元（大写：_________________________元整），其中包括：（1）土建工程：人民币____元；（2）装修工程：人民币____元；（3）安装工程：人民币____元；（4）绿化工程：人民币____元；（5）其他费用：人民币____元。

2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。

三、合同工期3.1 合同工期为____个月，自开工之日起算。

3.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

3.3 甲方如因特殊原因需要延期，应与乙方协商，并签订延期协议。

四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。

4.2 工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任。

五、材料供应5.1 甲方负责提供工程所需的主要材料，并保证材料质量。

5.2 乙方应按照甲方的要求进行材料验收。

六、付款方式6.1 甲方支付合同价款的方式如下：（1）工程进度款：按照工程实际进度，甲方应支付合同价款的50%；（2）工程验收合格后，甲方应支付合同价款的30%；（3）质保期满后，甲方应支付合同价款的20%。

6.2 甲方支付价款时，应提供相应金额的税务发票。

七、违约责任7.1 乙方如未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×逾期天数×0.1%。

写字楼建设工程施工合同书甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲方拟在___________（地点）建设写字楼，现甲乙双方就该建设项目的施工事宜，经充分协商一致，订立本合同，共同遵守。

一、工程概况本工程为位于___________（地点）的写字楼建设项目，总建筑面积约____平方米，结构形式为___________（如钢结构、混凝土结构等），共计_____层，主要功能为办公用途。

二、工程范围本合同所涉及的工程范围包括但不限于基础工程、主体结构工程、室内外装修工程、给排水及电气安装工程、通风与空调系统工程、消防系统工程等。

三、工程质量乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和甲方的满意度。

工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关标准。

四、工期要求本工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。

乙方应合理安排施工进度，确保按期完成。

五、合同价款本工程合同总价为人民币（大写）________________元整（￥__________）。

合同价款包含所有施工费用，不包含因设计变更或其他非乙方原因导致的额外费用。

六、支付方式甲方应按以下方式支付合同价款：预付款为合同总价的____%，于工程开工后____日内支付；进度款项根据实际完成的工程量按月支付；最终款项在工程竣工验收合格后的____日内结清。

七、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

具体违约责任按照合同中的相关条款执行。

八、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

九、其他事项本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、合同生效本合同自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。