2014年《案例分析》真题
- 格式:pdf
- 大小:696.28 KB
- 文档页数:16
2014年司法考试刑事诉讼法真题解析(案例分析题)三、(本题22分)案情:犯罪嫌疑人段某,1980年出生,甲市丁区人,自幼患有间歇性精神分裂症而辍学在社会上流浪,由于生活无着落便经常偷拿东西。
2014年3月,段某窜至丁区一小区内行窃时被事主发现,遂用随身携带的刀子将事主刺成重伤夺路逃走。
此案丁区检察院以抢劫罪起诉到丁区法院,被害人的家属提起附带民事诉讼。
丁区法院以抢劫罪判处段某有期徒刑10年,赔偿被害人家属3万元人民币。
段某以定性不准、量刑过重为由提起上诉。
甲市中级法院二审中发现段某符合强制医疗条件,决定发回丁区法院重新审理。
丁区法院对段某依法进行了精神病鉴定,结果清晰表明段某患有精神分裂症,便由审判员张某一人不公开审理,检察员马某和被告人段某出庭分别发表意见。
庭审后,法庭作出对段某予以强制医疗的决定。
问题:1.结合本案,简答强制医疗程序的适用条件。
2.如中级法院直接对段某作出强制医疗决定,如何保障当事人的救济权?3.发回重审后,丁区法院的做法是否合法?为什么?4.发回重审后,丁区法院在作出强制医疗决定时应当如何处理被害人家属提出的附带民事诉讼?【正确答案】1.(1)实施了危害公共安全或者严重危害公民人身安全的暴力行为。
(2)经法定程序鉴定属依法不负刑事责任的精神病人。
(3)有继续危害社会的可能。
2.《刑事诉讼法》规定了一审程序被强制医疗的人、被害人及其法定代理人、近亲属对强制医疗决定不服的,可以向上一级法院申请复议,没有明确二审程序是否可以申请复议。
从理论上讲,二审是终审程序,当事人不能再上诉,只能通过审判监督程序予以纠正。
但按照我国刑事诉讼法关于审判监督程序的规定,只有法院的判决、裁定才可以申诉,不包括决定。
因此,如果中级法院的强制医疗决定不允许复议,必将剥夺当事人的救济权。
故刑诉法287条规定的被决定强制医疗的人、被害人及其法定代理人、近亲属对强制医疗不服的,可以向上一级法院申请复议,应作广义理解,既包括一审也包括二审,使得当事人的救济权利得以保障。
2014招标师考试《案例分析》真题及答案解析2014年招标师考试真题、模拟题尽收其中,千名业界权威名师精心解析,精细化试题分析、完美解析一网打尽!在线做题就选针题库:/SgspLX更多考试信息在招标师交流群:3416577511某建设单位准备建一座图书馆,建筑面积5 000 m2,预算投资400万元,建设工期为10个月。
工程采用公开招标的方式确定承包商。
按照《招标投标法》和《建筑法》的规定,建设单位编制了招标文件,并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书,得到了批准。
建设单位依照有关招标投标程序进行公开招标。
问题简述施工招标的公开招标程序。
解析: 施工公开招标的程序一般为:(1)由建设单位向招标管理机构提出招标申请书;(2)由建设单位组建符合招标要求的招标班子;(3)编制招标文件和标底;(4)发布招标公告或发出投标邀请书;(5)投标单位申请投标;(6)对投标单位进行资质审查;(7)向合格的投标单位发招标文件及设计图纸、技术资料等;(8)组织投标单位踏勘现场,并对招标文件答疑;(9)接收投标文件;(10)召开开标会议,审查投标标书;(11)组织评标,决定中标单位;(12)发出中标通知书;(13)建设单位与中标单位签订承包发包合同。
2 某使用国有资金的建设项目,工程建设投资额约15 000万元,其中建筑工程费为8 000万元,建设单位按规定委托一家招标代理机构代理招标。
在招标过程中,发生了以下事件。
事件1:在完成项目审批手续,自有资金已到位,初步设计概算已完成,银行贷款资金正在积极落实的条件下,建设单位要求招标代理机构立即组织项目的施工招标,但招标代理机构认为施工招标条件还不具备。
事件2:招标代理机构编制招标文件时,建设单位要求在招标文件的“投标人须知”中写入下列4点内容:(1)招标保证金额为投标总价的2%,以现金或转账方式缴纳;(2)投标保证金的有效期应当超出投标有效期30天;(3)开标的地点在建设单位办公楼三楼会议室;(4)采用联合体投标的,由联合体成员中资质等级最高的单位与招标人签订工程承包合同。
2014年注册测绘师资格考试测绘案例分析真题第一题(20分)某单位拟在一山披上开挖地基新建一住宅小区,范围内现有房屋、陡坎、小路、果园、河沟、水塘等。
某测绘单位承接了该工程开挖土石方量的测算任务。
外业测量设备使用一套测角精度为2''的全站仪。
数据处理及土石方量计算采用商用软件。
(1)距山脚约500m处有一个等级水准点。
在山顶布测了一条闭合导线,精度要求为1/2000。
其中,导线测量的水平角观测结果如下:测站观测点水平角°′″DX01DX051003215 DX02DX02DX011121024 DX03DX03DX02891017 DX04DX04DX031300504 DX05DX05DX041080214 DX01(2)在山坡上确定了建设开挖的范围,并测定了各个拐点的平面坐标(x,y),要求开挖后的地基为水平面(高程为h),周围破面垂直于地基。
(3)采集山坡上的地形特征点和碎部点的位置及高程。
为保证土石方量计算精度,采集各种地形特征点和碎部点,碎部点的采集间距小于20m。
(4)数据采集完成后,对数据进行一系列处理,完后采用方格网法计算出土石方量,最终经质检无误后上交成果。
问题:1.列式计算本项目中导线测量的方位角闭合差。
2.本项目中哪些位置的地形特征点必须采集?3.简述采用方格网法计算开挖土石方量的步骤。
4.简述影响本项目土石方量测算精度的因素。
第二题(20分)某测绘单位承担了某县地理国情普查项目,需要生产该县0.5m分辨率的数字正射影像图(DOM)。
1.测区地理概况该县位于平原与丘陵接壤区,城镇多位于平原区域,近年来经济发展迅速,该地变化较大。
2.已收集的数据资料(1)已获取该县2013年7月份0.5m高分辨率全色卫星影像数据和多光谱影像数据(红、绿、蓝、近红外)。
(2)收集到该县航空摄影数据,摄影时间为2011年11月,摄影比例尺为1:25000,分辨率为1m。
2014年监理工程师《案例分析》考试真题第一题:某工程,实施过程中发生如下事件:[事件1]:监理合同签订后,监理单位法定代表人要求项目监理机构在收到设计文件和施工组织设计后方可编制监理规划;同意技术负责人委托具有类似工程监理经验的副总工程师审批监理规划;不同意总监理工程师拟定的担任总监理工程师代表的人选,理由是:该人选仅具有工程师职称和5年工程实践经验,虽经监理业务培训,但不具有注册监理工程师资格。
[事件2]:专业监理工程师在审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料时认为:现场质量、安全生产管理体系已建立,管理及施工人员已到位,进场道路及水、电、通信满足开工要求,但其他开工条件尚不具备。
[事件3]:施工过程中,总监理工程师安排专业监理工程师审批监理实施细则,并委托总监理工程师代表负责调配监理人员、检查监理人员工作和参与工程质量事故的调查。
[事件4]:专业监理工程师巡视施工现场时,发现正在施工的部位存在安全事故隐患,立即签发《监理通知单》,要求施工单位整改,施工单位拒不整改,总监理工程师拟签发《工程暂停令》,要求施工单位停止施工,建设单位以工期紧为由不同意停工,总监理工程师没有签发《工程暂停令》,也没有及时向有关主管部门报告。
最终因该事故隐患未能及时排除而导致严重的生产安全事故。
问题:1.指出事件1中监理单位法定代表人的做法有哪些不妥,分别写出正确做法。
2.指出事件2中工程开工还应具备哪些条件。
3.指出事件3中总监理工程师的做法有哪些不妥,分别写出正确做法。
4.分别指出事件4中建设单位、施工单位和总监理工程师对该生产安全事故是否承担责任,并说明理由。
第二题:某工程分A、B两个监理标段同时进行招标,建设单位规定参与投标的监理单位只能选择A或B标段进行投标。
工程实施过程中,发生如下事件:[事件1]:在监理招标时,建设单位提出:(1)投标人必须具有工程所在地域类似工程监理业绩;(2)应组织外地投标人考察施工现场;(3)投标有效期自投标人送达投标文件之日起算;(4)委托监理单位有偿负责外部协调工作。
2014年全国造价工程师执业资格考试真题试卷《建设工程造价案例分析》试题一【背景资料】某企业投资建设一个工业项目,该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下:(1)项目工程费用为2000万元,工程建设其他费用为500万元(其中无形资产费用为200万元),基本预备费率为8%,预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。
(2)项目建设前期年限为1年,建设期为2年,生产运营期为8年。
(3)项目建设期为1年完成项目静态投资的40%,第2年完成静态投资的60%,项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。
(4)项目的建设投资、流动资金均由资本金投入。
(5)除了无形资产费用之外,项目建设投资全部形成固定资产,无形资产按生产运营期平均摊销,固定资产使用年限为8年,残值率为5%,采用直线法折旧。
(6)项目正常年份的产品设计生产能力为10000件/年,正常年份年总成本费用为950万元,其中项目单位产品可变成本为550元,其余为固定成本。
项目产品预计售价为1400元/件,营业税金及附加税率为6%。
企业适用的所得税税率为25%。
(7)项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70%,第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。
【问题】1.分别列式计算项目建设期第1年、第2年价差预备费和项目建设投资。
2.分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本、固定成本、经营成本。
3.分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。
4.分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。
试题二【背景资料】某施工单位制定了严格详细的成本管理制度,建立了规范长效的成本管理流程,并构建了科学实用的成本数据库。
该施工单位拟参加某一公开招标项目的投标,根据本单位成本数据库中的类似工程项目的成本经验数据,测算出该工程项目不合规费和税金的报价为8100万元,其中,企业管理费费率为8%(以人材机费用之为计算基数),利润率为3%(以人材机费用与管理费用之和为计算基数)。
2012-2014年司法考试民事诉讼法历年真题解析——主观题(2014年)六、(本题20分)案情:赵文、赵武、赵军系亲兄弟,其父赵祖斌于2013年1月去世,除了留有一个元代青花瓷盘外,没有其他遗产。
该青花瓷盘在赵军手中,赵文、赵武要求将该瓷盘变卖,变卖款由兄弟三人平均分配。
赵军不同意。
2013年3月,赵文、赵武到某省甲县法院(赵军居住地和该瓷盘所在地)起诉赵军,要求分割父亲赵祖斌的遗产。
经甲县法院调解,赵文、赵武与赵军达成调解协议:赵祖斌留下的青花瓷盘归赵军所有,赵军分别向赵文、赵武支付人民币20万元。
该款项分2期支付:2013年6月各支付5万元、2013年9月各支付15万元。
但至2013年10月,赵军未向赵文、赵武支付上述款项。
赵文、赵武于2013年10月向甲县法院申请强制执行。
经法院调查,赵军可供执行的款项有其在银行的存款10万元,可供执行的其他财产折价为8万元,另外赵军手中还有一把名家制作的紫砂壶,市场价值大约5万元。
赵军声称其父亲留下的那个元代青花瓷盘被卖了,所得款项50万元做生意亏掉了。
法院全力调查也未发现赵军还有其他的款项和财产。
法院将赵军的上述款项冻结,扣押了赵军可供执行的财产和赵军手中的那把紫砂壶。
2013年11月,赵文、赵武与赵军拟达成执行和解协议:2013年12月30日之前,赵军将其在银行的存款10万元支付给赵文,将可供执行财产折价8万元与价值5万元的紫砂壶交付给赵武。
赵军欠赵文、赵武的剩余债务予以免除。
此时,出现了以下情况:①赵军的朋友李有福向甲县法院报告,声称赵军手中的那把紫砂壶是自己借给赵军的,紫砂壶的所有权是自己的。
②赵祖斌的朋友张益友向甲县法院声称,赵祖斌留下的那个元代青花瓷盘是他让赵祖斌保存的,所有权是自己的。
自己是在一周之前(2013年11月1日)才知道赵祖斌已经去世以及赵文、赵武与赵军进行诉讼的事。
③赵军的同事钱进军向甲县法院声称,赵军欠其5万元。
同时,钱进军还向法院出示了公证机构制作的债权文书执行证书,该债权文书所记载的钱进军对赵军享有的债权是5万元,债权到期日是2013年9月30日。
鸭题库:视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料,考试通过无忧!1目录医学高级职称报考信息介绍 (4)高级卫生专业技术资格考试专业一览表 (6)普通外科专业--副高级 (12)普通外科专业--正高级 (18)医学高级职称考试《普通外科》仿真试题一 (24)医学高级职称考试《普通外科》仿真试题二 (40)医学高级职称考试《普通外科》仿真试题三 (53)医学高级职称考试《普通外科》仿真试题四 (68)医学高级职称考试《普通外科》仿真试题五 (85)医学高级职称考试《普通外科》仿真试题六 (99)医学高级职称考试《普通外科》历年真题汇编一 (114)医学高级职称考试《普通外科》历年真题汇编二 (132)医学高级职称考试《普通外科》历年真题汇编三 (150)医学高级职称考试《普通外科》历年真题汇编四 (163)医学高级职称考试《普通外科》历年真题汇编五 (182)鸭题库:视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料,考试通过无忧!2医学高级职称报考信息介绍高级卫生专业技术资格考试组织实施委托省医学学术交流管理中心承担考试的有关具体工作。
各地负责当地考试的组织、管理和实施工作,有关的具体工作另行通知。
评审卫生高级专业技术资格的考试,改用人机对话的方式是职称工作的一项重大改革。
各单位要高度重视、加强领导、精心组织,认真细致地做好有关工作,确保考试工作的顺利完成。
在工作中遇到的情况和问题,请及时与当地卫生厅人事处联系。
高级卫生专业技术资格考试报名时间高级卫生专业技术资格考试考试报名时间由各地卫生部门安排的,全国不统一时间。
高级卫生专业技术资格考试报名条件(一)正高申报条件1、取得大学本科以上学历后,受聘副高职务5年以上。
2、大学普通班毕业以后,受聘副高职务7年以上。
(二)副高申报条件1、获得博士学位后,受聘中级技术职务2年以上;2、取得大学本科以上学历后,受聘中级职务5年以上;3、大学普通班毕业后,受聘中级职务5年以上;4、大学专科毕业后,取得本科以上学历(专业一直或接近专业),受聘中级职务7年以上;5、大专毕业,受聘中级职务5年以上;鸭题库:视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料,考试通过无忧!36、大专毕业,受聘中级职务7年以上;7、护理专业中专毕业,从事临床护理工作25年以上,取得护理专业的专科以上学历,受聘中级职务5年以上,可申报副主任护师任职资格。
2014年造价工程师考试《建设工程造价案例分析》真题及答案解析案例(一)(1)项目工程费用为2000万元,工程建设其他费用为500万元(其中无形资产费用为200元万),基本预备费率为8%,预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。
(2)项目建设前期年限为1年,建设期为2年,生产运营期为8年。
(3)项目建设期1年完成项目静态投资的40%,第2年完成静态投资的60%,项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。
(4)项目的建设投资、流动资金均由资本金投入。
(5)除了无形资产费用之外,项目建设投资全部形成固定资产,无形资产按生产运营期平均摊销,固定资产使用年限为8年,残值率为5%,采用直线法折旧。
(6)项目正常年份的产品设计生产能力为10000件/年,正常年份年总成本费用为950万元,其中项目单位产品的可变成本为550元,其余为固定成本。
项目产品预计售价为1400元/件,营业税金及附加税税率为6%,企业适用的所得税税率为25%。
(7)项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70%,第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。
问题:1.分别列式计算项目建设期第1年、第2年价差预备费和项目建设投资。
2.分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本、固定成本、经营成本。
3.分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。
4.分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。
答案:1.基本预备费=(2000+500)×8%=200万元静态投资额=2000+500+200=2700万元第1年价差预备费=2700×40%×[(1+5%)1.5-1]=82.00万元第2年价差预备费=2700×60%×[(1+5%)2.5-1]=210.16万元项目建设投资=工程费用+工程建设其他费用+预备费=2700+82.00+210.16=2992.16万元2.固定资产折旧=(2992.16-200)(1-5%)/8=331.57万元正常年份的可变成本=10000×550/10000=550.00万元固定成本=950-550=400.00万元经营成本=总成本-折旧-摊销摊销=200/8=25.00万元经营成本=950-331.57-25=593.43万元3.所得税=利润总额×所得税税率利润总额=营业收入-营业税金及附加-总成本费用=0.14×10000×(1-5%)-950=366万元所得税=366×25%=91.50万元净利润=利润总额-所得税=366-91.5=274.50万元资本金净利润率:第1年的净利润=[(10000×70%×1400)×(1-6%)-4000000-7000×550]×(1-25%)=102.15万元资本金净利润率:=274.50/(2992.16+240)=8.49%4.产量盈亏平衡点:Q=400/[0.14×(1-6%)-0.055]=5222件单价的盈亏平衡点:P×1×(1-6%)=950P=1011元案例(二)某施工单位制定了严格详细的成本管理制度,建立了规范长效的成本管理流程,并构建了科学实用的成本数据库。
2014年造价工程师《建设工程造价案例分析》真题及答案一、(在下列各题选项中,有一项或者多项是符合题意的。
请将你认为正确答案的题号选出来。
填在试题答卷上,多选、漏选或错选均不得分,本题每小题2分。
共20分)1、某企业投资建设一个工业项目,该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下:(1)项目工程费用为2000万元,工程建设其他费用为500万元(其中无形资产费用为200万元),基本预备费率为8%,预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。
(2)项目建设前期年限为1年,建设期为2年,生产运营期为8年。
(3)项目建设期为1年完成项目静态投资的40%,第2年完成静态投资的60%,项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。
(4)项目的建设投资、流动资金均由资本金投入。
(5)除了无形资产费用之外,项目建设投资全部形成固定资产,无形资产按生产运营期平均摊销,固定资产使用年限为8年,残值率为5%,采用直线法折旧。
(6)项目正常年份的产品设计生产能力为10000件/年,正常年份年总成本费用为950万元,其中项目单位产品可变成本为550元,其余为固定成本。
项目产品预计售价为1400元/件,营业税金及附加税率为6%。
企业适用的所得税税率为25%。
(7)项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70%,第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。
【问题】1.分别列式计算项目建设期第1年、第2年价差预备费和项目建设投资。
2.分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本、固定成本、经营成本。
3.分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。
4.分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。
2、某施工单位制定了严格详细的成本管理制度,建立了规范长效的成本管理流程,并构建了科学实用的成本数据库。
该施工单位拟参加某一公开招标项目的投标,根据本单位成本数据库中的类似工程项目的成本经验数据,测算出该工程项目不合规费和税金的报价为8100万元,其中,企业管理费费率为8%(以人材机费用之为计算基数),利润率为3%(以人材机费用与管理费用之和为计算基数)。
2014 年监理工程师《建设工程监理案例分析》真题案例一某工程项目,建筑面积6500平方米,预算投资520万元,建设工期为12个月。
工程采用公开招标的方式确定施工单位。
按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国建筑法》的规定,建设单位编制了招标文件,并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书,得到了批准。
但是在招标之前,该建设单位就已经与甲施工公司进行了工程招标沟通,对投标价格、投标方案等实质性内容达成了一致的意向。
招标公告发布后,来参加投标的公司有甲、乙、丙、丁四家。
按照招标文件规定的时间、地点及投标程序,四家施工单位向建设单位投递了投标书。
在公开开标的过程中,甲和丙承包单位在施工技术、施工方案、施工力量及投标报价上相差不大,且丙公司在总体技术和实力上较甲公司好一些。
但是,定标的结果确定的是甲承包公司。
丙公司很不满意,但最终接受了这个竞标的结果。
20多天后,一个偶然的机会,丙承包公司接触到甲公司的一名中层管理人员,在谈到该建设单位的工程招标问题时,甲公司的这名员工透露说,在招标之前,该建设单位和甲公司已经进行了多次接触,中标命件和标底是双方议定的,参加投标的其他人都蒙在鼓里。
对此情节,丙公司认为该建设单位严重违反了法律的有关规定,遂向当地建设行政管理部门举报,要求建设行政管理部门依照职权宣布该招标结果无效。
经建设行政管理部门审查,丙公司所陈述的事实属实,遂宣布本次招标结果无效。
甲公司认为,建设行政管理部门的行为侵犯了甲公司的合法权益,遂起诉至法院,请求法院依法判令被告承担侵权的民事责任,并确认招标结果有效。
问题1 简述建设单位进行施工招标的程序。
问题2 在通常情况下,招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式?问题3 按照《中华人民共和国招标投标法》的规定,该建设单位应对本次招标承担什么法律责任?案例二某工程项目,建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。
2014年全国注册安全工程师执业资格考试《案例分析》真题及答案解析目录2014年全国注册安全工程师执业资格考试《案例分析》真题及答案解析 (2)2014年全国注册安全工程师执业资格考试《案例分析》真题 (2)2014年全国注册安全工程师执业资格考试《案例分析》真题答案解析 (14)2014年全国注册安全工程师执业资格考试《案例分析》真题及答案解析2014年全国注册安全工程师执业资格考试《案例分析》真题安全生产事故案例分析【案例一】A供气公司位于N省B市C县工业园区内,有员工225人,法定代表人为甲。
甲认为,公司员工不足300人,没必要设臵安全生产管理部门,也没有必要配备专职安全生产管理人员。
公司技术人员乙于2010年通过了全国注册安全工程师执业资格考试,但未注册。
乙被甲任命为公司兼职安全生产管理人员。
A供气公司生产的,煤气主要供市民及周边企业使用。
该公司3#、4#焦炉煤气工程(简称焦炉煤气工程)于2009年8月取得C县规划局《关于A 供气公司3#、4#焦炉煤气工程的选址意见》的批复,2010年12月取得B 市发展和改革委员会《关于A供气公司3#、4#焦炉煤气工程的批复意见》。
焦炉煤气工程的主要设备设施包括:60万t/年焦炉2座,备煤、煤气净化、生产回收装臵,50000m3稀油密封干式煤气柜(简称气柜)1座。
气柜内部设有可上下移动的活塞,活塞下部空间储存煤气,上部空间有与大气相连的通气孔。
正常生产状况下,活塞在气柜内做上升、下降往复运动,起储存焦炉煤气和稳定煤气管网压力的作用。
气柜于2011年5月开工建设,气柜施工没有聘用工程监理。
在气柜建设期间,未经具有相关资质的设计单位设计,在气柜顶部安装了非防暴的照明射灯、摄像探头等用电设备。
2012年7月完工。
2012年9月投入试运行后,A供气公司未对焦炉煤气工程进行安全验收评价,也未向相关安全生产监督管理部门申请安全验收,一直处于试生产阶段。
至2013年9月25日,气柜试运行正常。
第一题(20分)某实验室正在为一项计量标准装置制定期间核查方案。
该计量标准装置开展一种单值实物量具的校准,预计年前工作量6000件,每件出具一份证书。
实验室制定的期间核查方案规定:每校准500件进行一次期间核查:如发现计量标准装置超差,需对上一次期间核查以来使用该计量标准装置校准出具的校准证书进行复查。
经测试,一次期间核查相当于校准一件实物量具的工作量,对一份证书进行复查,相当于校准两件实物量具的工作量。
问题:1.期间核查方案应该包含哪些方面的内容?2.给出在期间核查超差时,应采取的措施。
3.期间核查结果未出现异常时,估算此方案每年给试验室增加的工作量。
4.期间核查发现计量标准超差,估算此方案导致增加工作量。
5.简述期间核查的作用.答:1.对每项核查对象制定的核查方案应包括以下内容:(1)选用的核查标准;(2)核查点;(3)核查程序;(4)核查频次;(5)核查记录的方式;(6)核查结论的判定原则;(7)发现问题时可能采取的措施以及核查时的其他要求等.2.如果期间核查超差时,应及时采取纠正措施,即为消除已发现的不合格或其他不期望的情况的原因所采取的措施,立即停用标准器,经维修后送上级计量检定机构检定合格后方可使用.同时应对上一次期间核查以来使用该计量标准装置校准出具的校准证书进行复查,并采取预防措施,防止再次发生这样的情况.3.期间核查结果未出现异常时,此方案每所给试验室增加的工作量为6000/500=12件.4.期间核查发现异常时,假设这一年中有n件实物量具的证书需要复查,所以此方案每所给试验室增加的工作量为6000/500+n*500*2=(1000n+12)件的工作量.5.期间核查可以保持测量仪器校准状态的可信度,如果发现超差现象,可及进采取纠正措施,需要复查的证书数量不会太多,如果核查时发现有可能超差的趋势,可及时采取预防措施,可以避免质量风险.另外,期间核查还可以为制定合理的校准间隔提供依据或参考.第二题(20分)A、B、C仪器均为多量值实物量具,都有相应的国家计量检定规程。
环境影响评价案例分析真题2014年及答案解析(1~4/共35题)案例题一、某汽车制造厂现有整车产能为12万辆/年,厂区设有冲压车间、焊接车间、涂装车间、总装车间、外购件库、停车场、试车跑道、空压站、天然气锅炉房、废水处理站、固体废物暂存间、综合楼等。
该厂工作制度为250天/年,实行双班制。
涂装车间现有前处理(含脱脂、磷化工段)、电泳底漆和涂装生产线。
前处理磷化工段采用镍锌锰系磷酸盐型磷化剂,生产过程中产生磷化废水、磷化废液、磷化渣以及清洗管路系统产生的废硝酸。
电泳底漆生产线烘干室排放的有机废气采用1套RTO蓄热式热力燃烧装置处理,辅助燃料为天然气。
该厂拟依托现厂区进行扩建,新增整车产能12万辆/年。
拟新建冲压车间和树脂车间,在现有焊接车间和总装车间内增加部分设备,在涂装车间内新增1条中涂面漆生产线,并将涂装车间现有前处理和电泳底漆生产线生产节拍提高1倍。
拟新建的树脂车间用于塑料件的注塑成型和涂装,配套建设1套RTO装置处理挥发性有机废气。
扩建工程建成后工作制度不变。
新建树脂车间涂装工段设干式喷漆室(含流平)和烘干室,采用3喷1烘工艺,涂装所使用的底漆、色漆和罩光漆均为溶剂漆。
喷漆室和烘干室产生的挥发性有机物(VOCs、含甲苯、二甲苯及其他醚酯醛酮类物质)收集后送RTO装置处理。
喷漆室进入RTO装置的VOCs为32kg/h,烘干室进入RTO装置的VOCs为24kg/h,RTO装置的排风量为15000m3/h。
RTO装置的VOCs去除效率为98%,处理后的废气由20m高排气筒排放。
现有工程磷化废水预处理系统设计处理能力为30m3/h,运行稳定达到设计出水要求。
扩建工程达产后,磷化废液和磷化废水的污染物浓度不变,磷化废水预处理系统收水情况如表所示。
磷化废水预处理系统收水情况[问题]第1题计算树脂车间涂装工段RTO装置的VOCs排放速率及排放浓度。
____第2题指出涂装车间磷化工段产生的危险废物。
____第3题现有磷化废水预处理系统是否满足扩建工程达产后的处理需求,说明理由。
根据以上材料,回答问题:1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。
2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。
3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶?4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。
案例一答案解析1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。
2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。
MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。
2003年7月1具因筒体严重变形应报废。
2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。
自动喷水给水泵未启动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:(1)系统控制装置设置为"自动"控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装置,流量保持在0.94-1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。
(2)打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况。
3未安装的组件为瓶头阀,最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根据表2,最大的防护区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。
4(1)组件应厂外焊接厂内安装(2)应到专门补压房间进行补压,并测试(3)查明气罐压力不足原因并维修(4)分级存压。
第二题(20分)某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24米,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。
地下每层建筑面积15200平方米,地下2层设置汽车库和变配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820平方米的建材商城(经营五金,洁具,瓷砖,桶装油漆,香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000平方米,采用耐火极限为1.5h的不然性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。
案例五某建设项⽬,业主将其中⼀个单项⼯程通过⼯程量清单计价⽅式招标确定了中标单位,双⽅签订了施⼯合同,⼯期为6个⽉。
每⽉分部分项⼯程项⽬和单价措施项⽬费⽤,见表5.1。
费⽤名称⽉份合计123456分部分项⼯程项⽬费⽤(万元)303030503624200单项措施项⽬费⽤(万元)1023118总价措施项⽬费⽤为12万元(其中安全⽂明施⼯费⽤6.6万元);其他项⽬费⽤包括:暂列⾦额为10万元,业主拟分包的专业⼯程暂估价为28万元,总包服务费⽤按5%计算;管理费和利润以⼈材机费⽤之和为基数计取,计算费率为8%;规费和税⾦以分部分项⼯程项⽬费⽤、措施项⽬费⽤、其他项⽬费⽤之和为基数计取,计算费率为10%。
施⼯合同中有关⼯程款计算与⽀付的约定如下:1、开⼯前,业主向承包商⽀付预付款,包括扣除暂列⾦额和安全⽂明施⼯费⽤后的签约合同价的20%以及安全⽂明施⼯费⽤的60%。
预付款在合同期的后3个⽉从应付⼯程款中平均扣回;2、开⼯后,安全⽂明施⼯费⽤的40%随⼯程进度款在第1个⽉⽀付,其余总价措施费⽤在开⼯后的前4个⽉随⼯程进度款平均⽀付;3、⼯程进度款按⽉结算,业主按承包商应得⼯程进度款的90%⽀付;4、其他项⽬费⽤按实际发⽣额与当⽉发⽣的其他⼯程款同期结算⽀付;5、当分部分项⼯程⼯程量增加(或减少)幅度超过15%时,应调整相应的综合单价,调价系数为0.9(或1.1);6、施⼯期间材料价格上涨幅度在超过基期价格5%及以内的费⽤由承包商承担,超过5%以上的部分由业主承担;7、⼯程竣⼯结算时扣留3%的⼯程质量保证⾦,其余⼯程款⼀次性结清。
施⼯期间,经监理⼈核实及业主确认的有关事项如下:1、第3个⽉发⽣合同外零星⼯作,现在签证费⽤4万元(含管理费和利润);某分项⼯程因设计变更增加⼯程量20%(原清单⼯程量400m3,综合单价180元m3),增加相应单价措施费⽤1万元,对⼯程⽆影响。
2、第4个⽉业主的专业分包⼯程完成,实际费⽤22万元;另有某分项⼯程的某种材料价格⽐基期价格上涨12%(原清单中,该材料数量300m2,综合单价200元/m2)。
2014年监理师真题—《案例分析》第一题:某工程,实施过程中发生如下事件:[事件1]:监理合同签订后,监理单位法定代表人要求项目监理机构在收到设计文件和施工组织设计后方可编制监理规划;同意技术负责人委托具有类似工程监理经验的副总工程师审批监理规划;不同意总监理工程师拟定的担任总监理工程师代表的人选,理由是:该人选仅具有工程师职称和5年工程实践经验,虽经监理业务培训,但不具有注册监理工程师资格。
[事件2]:专业监理工程师在审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料时认为:现场质量、安全生产管理体系已建立,管理及施工人员已到位,进场道路及水、电、通信满足开工要求,但其他开工条件尚不具备。
[事件3]:施工过程中,总监理工程师安排专业监理工程师审批监理实施细则,并委托总监理工程师代表负责调配监理人员、检查监理人员工作和参与工程质量事故的调查。
[事件4]:专业监理工程师巡视施工现场时,发现正在施工的部位存在安全事故隐患,立即签发《监理通知单》,要求施工单位整改,施工单位拒不整改,总监理工程师拟签发《工程暂停令》,要求施工单位停止施工,建设单位以工期紧为由不同意停工,总监理工程师没有签发《工程暂停令》,也没有及时向有关主管部门报告。
最终因该事故隐患未能及时排除而导致严重的生产安全事故。
问题:1.指出事件1中监理单位法定代表人的做法有哪些不妥,分别写出正确做法。
2.指出事件2中工程开工还应具备哪些条件。
3.指出事件3中总监理工程师的做法有哪些不妥,分别写出正确做法。
4.分别指出事件4中建设单位、施工单位和总监理工程师对该生产安全事故是否承担责任,并说明理由。
问题解析及答题要点:1.主要考核考生对监理规划的编制和审批、总监理工程师任职条件的掌握程度。
事件1中,监理单位法定代表人的不妥之处及正确做法如下:(1)不妥之处:要求在收到施工单位的施工组织设计后编制监理规划;正确做法:在收到设计文件后即可编制监理规划。
(2)不妥之处:同意技术负责人委托具有类似工程监理经验的副总工程师审批监理规划;正确做法:应由监理单位技术负责人审批监理规划。
(3)不妥之处:不同意总监理工程师代表人选;正确做法:总监理工程师代表的任职条件符合要求,应同意。
2.主要考核考生对项目监理机构批准工程开工应具备条件的掌握程度。
事件2中,工程开工还应具备的条件:设计交底和图纸会审已完成;施工组织设计已由总监理工程师签认;施工机械具备使用条件;主要工程材料已落实。
3.主要考核考生对总监理工程师职责及总监理工程师代表职责的掌握程度。
事件3中,总监理工程师做法的不妥之处及正确做法如下:(1)不妥之处:安排专业监理工程师审批监理实施细则;正确做法:应由总监理工程师审批。
(2)不妥之处:委托总监理工程师代表调配监理人员;正确做法:应由总监理工程师调配。
(3)不妥之处:委托总监理工程师代表检查监理人员工作;正确做法:应由总监理工程师检查。
(4)不妥之处:委托总监理工程师代表参与工程质量事故调查;正确做法:应由总监理工程师参与。
4.主要考核考生对生产安全事故隐患处置规定的掌握程度。
事件4中,建设单位、施工单位和总监理工程师对生产安全事故的责任承担如下:(1)建设单位有责任,因建设单位不同意总监理工程师签发《工程暂停令》。
(2)施工单位有责任,因施工单位收到《监理通知单》后拒不整改。
(3)总监理工程师有责任,因没有签发《工程暂停令》,也没有向有关主管部门报告。
第二题:某工程分A、B两个监理标段同时进行招标,建设单位规定参与投标的监理单位只能选择A或B标段进行投标。
工程实施过程中,发生如下事件:[事件1]:在监理招标时,建设单位提出:(1)投标人必须具有工程所在地域类似工程监理业绩;(2)应组织外地投标人考察施工现场;(3)投标有效期自投标人送达投标文件之日起算;(4)委托监理单位有偿负责外部协调工作。
[事件2]:拟投标的某监理单位在进行投标决策时,组织专家及相关人员对A、B两个标段进行了比较分析,确定的主要评价指标、相应权重及相对于A、B两个标段的竞争力分值见表2014—2—1。
[事件3]:建设单位与A标段中标监理单位按《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)签订了监理合同,并在监理合同专用条件中约定附加工作酬金为20万元/月。
监理合同履行过程中,由于建设单位资金未到位致使工程停工,导致监理合同暂停履行,半年后恢复。
监理单位暂停履行合同的善后工作时间为1个月,恢复履行的准备工作时间为1个月。
[事件4]:建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工合同,施工单位按合同约定将土方开挖工程分包,分包单位在土方开挖工程开工前编制了深基坑工程专项施工方案并进行了安全验算,经分包单位技术负责人审核签字后,即报送项目监理机构。
问题:1.逐条指出事件1中建设单位的要求是否妥当,并对不妥之处说明理由。
2.事件2中,根据表2—1,分别计算A、B两个标段各项评价指标的加权得分及综合竞争力得分,并指出监理单位应优先选择哪个标段投标。
3.计算事件3中监理单位可获得的附加工作酬金。
4.指出事件4中有哪些不妥,分别写出正确做法。
问题解析及答题要点:1.主要考核考生对招标投标有关规定的掌握程度。
事件1中:(1)不妥;理由:不得以特定行政区域的监理业绩限制潜在投标人。
(2)不妥;理由:没有组织所有投标人考察施工现场。
(3)不妥;理由:投标有效期应自投标截止之日起算。
(4)妥当。
2.主要考核考生对监理单位投标决策方法的掌握程度。
事件2中:(1)相对于A标段的加权得分;25、17、20、9、10、8;综合评价得分:89(2)相对于B标段的加权得分;20、20、16、15、7、6;综合评价得分:84(3)应优先投标A标段。
3.主要考核考生对附加工作及其酬金计算方法的掌握程度。
事件3中,附加工作酬金=(1+1)×20=40(万元)4.主要考核考生对专项施工方案的报送、审核程序的掌握程度。
事件4中的不妥之处及正确做法如下:(1)不妥之处:深基坑工程专项施工方案由分包单位技术负责人审核签字后即报送项目监理机构;正确做法:专项施工方案应经施工单位技术负责人审核签字。
(2)不妥之处:专项施工方案未经专家论证审查;正确做法:专项施工方案必须经专家论证审查。
(3)不妥之处:分包单位向项目监理机构报送专项施工方案;正确做法:应由施工单位报送项目监理机构。
第三题:某工程,实施过程中发生如下事件:[事件1]:施工单位向项目监理机构报送的试验室资料包括:(1)实验室的资质等级及试验范围;(2)试验项目及试验方法;(3)试验室技术负责人资格证书。
专业监理工程师审查后认为报送的资料不全,要求施工单位补充。
[事件2]:建设单位采购的一批材料进场后,施工单位未向项目监理机构报验即准备用于工程,项目监理机构发现后立即给予制止并要求报验。
检验结果表明这批材料质量不合格。
施工单位要求建设单位支付该批材料检验费用,建设单位拒绝支付。
[事件3]:施工过程中某工程部位发生一起质量事故,需加固补强。
施工单位编写了质量事故调查报告和相关处理方案,征得建设单位同意后即开始加固补强。
[事件4]:工程竣工验收阶段,施工单位完成自检工作后,填写了工程竣工验收报审表,并将全部竣工资料报送项目监理机构申请竣工验收。
总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收,即签署了工程竣工验收报审表,并向建设单位提交了工程质量评估报告。
建设单位收到工程质量评估报告后,即将该工程正式投入使用。
问题:1.针对事件1,专业监理工程师要求补充的内容有哪些?2.分别指出事件2中施工单位和建设单位做法的不妥之处,并说明理由。
项目监理机构应如何处置这批材料?3.分别指出事件3中施工单位和建设单位做法的不妥之处。
写出项目监理机构处理该事件的正确做法。
4.事件4中,指出总监理工程师做法的不妥之处,写出正确做法。
建设单位的做法是否正确?说明理由。
问题解析及答题要点:1.主要考核考生对试验室审查资料的掌握程度。
事件1中,专业监理工程师要求补充的内容有:(1)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明。
(2)试验室管理制度。
(3)试验人员资格证书。
2.主要考核考生对进场材料的检验程序及检验费用承担的掌握程度。
事件2中:(1)施工单位不妥之处:未报验建设单位采购的进场材料即开始使用;理由:建设单位供应的材料使用前,由施工单位负责检验。
(2)建设单位不妥之处:拒绝支付材料检验费用;理由:检验费用由建设单位承担。
(3)项目监理机构的处置:应要求将这批材料撤出施工现场。
3.主要考核考生对项目监理机构处理施工质量事故程序的掌握程度。
事件3中:(1)施工单位不妥之处:未向项目监理机构报送质量事故调查报告;(2)建设单位不妥之处:未经相关单位认可就同意加固补强处理方案。
(3)项目监理机构正确做法:审查施工单位报送的质量事故调查报告和经设计等单位同意的处理方案,跟踪检查处理过程,复查处理结果。
4.主要考核考生对工程竣工验收程序的掌握程度。
事件4中:(1)总监理工程师未组织工程竣工预验收不妥。
正确做法:总监理工程师应组织工程竣工预验收,并签署单位工程竣工验收报审表。
(2)建设单位的做法不正确。
理由:建设单位收到工程质量评估报告后,应组织工程验收。
验收合格并备案后方可使用该工程。
第四题:某工程,实施过程中发生如下事件:[事件1]:工程开工前施工单位按要求编制了施工总进度计划和阶段性施工进度计划,按相关程序审核后报项目监理机构审查。
专业监理工程师审查的内容有:(1)施工进度计划中主要工程项目有无遗漏,是否满足分批动用的需要。
(2)施工进度计划是否符合建设单位提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等条件。
[事件2]:项目监理机构编制监理规划时初步确定的内容包括:工程概况;监理工作的范围、内容、目标;监理工作依据;工程质量控制;工程造价控制;工程进度控制;合同与信息管理;监理工作设施。
总监理工程师审查时认为,监理规划还应补充有关内容。
[事件3]:工程施工过程中,因建设单位原因发生工程变更导致监理工作内容发生重大变化,项目监理机构组织修改了监理规划。
[事件4]:专业监理工程师现场巡视时发现,施工单位在某工程部位施工过程中采用了一种新工艺,要求施工单位报送该新工艺的相关资料。
[事件5]:施工单位按照合同约定将电梯安装分包给专业安装公司,并在分包合同中明确电梯安装安全由分包单位负全责。
电梯安装时,分包单位拆除了电梯井口防护栏并设置了警告标志,施工单位要求分包单位设置临时护栏。
分包单位为便于施工未予设置,造成1名施工人员不慎掉入电梯井导致重伤。
问题:1.事件1中,专业监理工程师对施工进度计划还应审查哪些内容?2.事件2中,监理规划还应补充哪些内容?3.事件3中,写出监理规划的修改及报批程序。