同方股份有限公司-招投标数据分析报告

案例：案例一：某国家全额投资的工程项目招标，为抢工期，建设方邀请了二家承包商前来投标。

开标时，由公证处人员对各投标者的资质和投标文件进行审查，在确立了所有投标文件均为有效标后，由招标办的人员会同招标单位的人员进行了评标，最后确定高于标底者为废标，余下者中标。

请分析，上述背景资料的不对之处并加以改正。

错处1：国家全额投资的项目，应公开招标，且投标者应不少于3家，而不能因抢工期采用邀请招标，就算邀请招标也不能二家，至少3家；错处2：对各投标者的资质和投标文件进行审查不是公证处人员的职责，而应是招标单位的职责，公证处的人员只是对程序进行公证；错处3：招标办的人员不能参与评标，评标由评标专家及招标单位的人员进行；错处4：高于标底者为废标不妥，应改为按评标办法确定中标单位。

案例二：某办公楼施工招标文件的合同条款中规定：预付款数额为合同价的30%，开工后三日内支付，上部结构工程完成一半时一次性全额扣回，工程款按季度支付。

某承包商通过资格预审后对该项目投标，经造价工程师估算，总价为9000万元，总工期为24个月，其中：基础工程估价为1200万元，工期为6个月;上部结构工程估价为4800万元，工期为12个月;装饰和安装工程估价为3000万元，工期为6个月。

该承包商为了既不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，决定采用不平衡报价法对造价工程师的原估价作适当调整，基础工程调整为1300万元，结构工程调整为5000万元，装饰和安装工程调整为2700万元。

另外，该承包商还考虑到，该工程虽然有预付款，但平时工程款按季度支付不利于资金周转，决定除按上述调整后的数额报价外，还建议业主将支付条件改为：预付款为合同价的5%，工程款按月支付，其余条款不变。

该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和法定代表人签字后，在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。

次日(即投标截止日当天)下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4%。

同方知网数字出版技术股份有限公司
近三个月 近半年 全年 企业中标情况
市场分布情况 按数量 按金额
排名 省份 数量(个) 金额(亿元)
1 江西省 44 0.13
2 山东省 35 0.03
3 安徽省 1
4 0.01
4 河北省 12 0.04
5 广西 12 0.01
6 甘肃省 10 0.03
7 湖北省 6 0.02
8 福建省 6 0.01
9 江苏省 6 0.00
10 广东省 5 0.02
11 浙江省 5 0.01
12 河南省 5 0.01
13 吉林省 4 0.06
14 北京市 4 0.02
15 新疆 4 0.02
只显示前15名
中标业务类型分布 按数量 按金额 项目折扣率
中标 TOP10 项目
哈尔滨师范大学_智慧校园二期基于大数据的机房扩容改造项目采购及服务_SC[2020]3937 中标公告
黑龙江省哈尔滨市 5583290元 2020-08
南网科研院电网运维知识管理与科研知识共享服务系统研发项目结果公示
广东省广州市 2116000元 2020-10
伪满皇宫博物院古籍文献数字化加工及机构知识服务平台建设采购项目中标（成交）结果公 告
吉林省长春市 1470000元 2020-07
查看更多
企业中标排行榜 按数量 按金额 河北中医学院 8个 南昌大学 7个 江西师范大学 6个 江西省水文局 4个 上饶市人民医院 3个 甘肃省委宣传部 2个 石河子大学 2个 湖北科技学院图书馆 2个 哈尔滨师范大学 1个 南方电网物资有限公司 1个。

案例：案例一：某国家全额投资的工程项目招标，为抢工期，建设方邀请了二家承包商前来投标。

开标时，由公证处人员对各投标者的资质和投标文件进行审查，在确立了所有投标文件均为有效标后，由招标办的人员会同招标单位的人员进行了评标，最后确定高于标底者为废标，余下者中标。

请分析，上述背景资料的不对之处并加以改正。

错处1：国家全额投资的项目，应公开招标，且投标者应不少于3家，而不能因抢工期采用邀请招标，就算邀请招标也不能二家，至少3家；错处2：对各投标者的资质和投标文件进行审查不是公证处人员的职责，而应是招标单位的职责，公证处的人员只是对程序进行公证；错处3：招标办的人员不能参与评标，评标由评标专家及招标单位的人员进行；错处4：高于标底者为废标不妥，应改为按评标办法确定中标单位。

案例二：某办公楼施工招标文件的合同条款中规定：预付款数额为合同价的30%，开工后三日内支付，上部结构工程完成一半时一次性全额扣回，工程款按季度支付。

某承包商通过资格预审后对该项目投标，经造价工程师估算，总价为9000万元，总工期为24个月，其中：基础工程估价为1200万元，工期为6个月;上部结构工程估价为4800万元，工期为12个月;装饰和安装工程估价为3000万元，工期为6个月。

该承包商为了既不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，决定采用不平衡报价法对造价工程师的原估价作适当调整，基础工程调整为1300万元，结构工程调整为5000万元，装饰和安装工程调整为2700万元。

另外，该承包商还考虑到，该工程虽然有预付款，但平时工程款按季度支付不利于资金周转，决定除按上述调整后的数额报价外，还建议业主将支付条件改为：预付款为合同价的5%，工程款按月支付，其余条款不变。

该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和法定代表人签字后，在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。

次日(即投标截止日当天)下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4%。

工程招投标试题姓名一、单项选择(每题 2 分，共计 80 分)1、采用邀请招标方式的，招标人应当向( A )家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

A 、3B 、4C 、5D 、72、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有 ( B )。

A．甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标B．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同C．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任D．如果在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务3、甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，中标后联合体接到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，联合体投标时提交了 5 万元投标保证金。

此时两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目，对此，招标投标法的相关规定是( A )。

A． 5 万元投标保证金不予退还 B． 5 万元投标保证金可以退还一半C．若未给招标人造成损失，投标保证金可退还D．若未给招标人造成损失，投标保证金可以退还一半4、下列选项中，投标人之间串通投标的行为是 ( B )。

A．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标过程中均高价投标B．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标前四家单位先进行内部竞价，选定丙为中标人后，再参加投标C．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，招标人向甲单位泄漏了标底D．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，乙单位为中标向招标人某国税局的局党委书记行贿5、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( D )日。

A、7B、 10 C 、 15 D 、206 、投标保证金一般不得超过投标总价的 ( B )，但最高不得超过 ( ) 万元人民币。

A、 1%, 80B、2% ,80 C 、 1% ,100 D 、2% ,1007、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以( B )为准。

同方股份投资分析价值报告同方股份目前股价较低，适合买入。

根据其历年的每股收益和净利润，我做出了2013和2014年的预测。

如下表所示。

同方股份未来的利润增长主要呈现在同方电脑、数字电视、同方芯片、同方射频、同方软件、同方北斗等构成了未来同方信息技术的重要载体，构筑了同方未来物联网价值链不可缺少的基本支撑；同方环保、同方能源、同方仿真、同方川崎、同方碳素构筑了同方新能源阵地，是未来同方拓展能源版图的主力军，这些子公司既是成熟产业，也是缔造新兴产业的平台，在能源瓶颈尚难打破的今天，这种布局尤为可贵；同方造船、同方军工、同方通讯使同方的触角延伸到了国家军事禁区，未来国家很可能大量配置上同方的军事装备，这是一般企业很难具备的优势；同方燃气、同方水务、同方轨道使其在国家基础建设中发挥越来越大的作用，一是可以获取合理利润，二是可以有机会进入重要的资源支配领域；同方LED尽管命运多舛，但是凭借自主核心技术，在不长的时间内定会在此领域占据一席之地，况且产业规划已经初具规模，加上收购晶源电子优势互补，一个新的利润增长点即将形成。

一、上市公司行业分析（一）行业竞争格局和发展趋势2013 年作为十八大之后的开局之年，被寄予厚望。

整体改革的大幕将徐徐拉开。

在世界经济整体处于深度转型调整期的大环境下，我国工业经济运行可能进入最近一轮调整周期的尾声，随着“稳增长”政策持续发挥作用以及地方投资力度的加大，工业增速将在2013 年呈现温和复苏态势。

1、从公司所处的信息产业来看随着全球经济景气指数回升，市场对于移动设备、数据分析和存储科技产品的需求将大幅提升，并进一步刺激全球IT 投入的稳步增长，同时中国IT 市场也有望保持强劲成长。

市场研究公司Gartner 在 1 月初曾表示，2013 年全球IT 开支将达到 3.7 万亿美元，同比增长4.2%，其中，预计2013 年企业软件方面的全球支出为2960 亿美元，较2012 年增长6.4%；PC、平板电脑、手机和打印机等设备开支预计将达到6660 亿美元，比2012 年增长6.3%。

重庆市设计院与同方股份有限公司著作权权属纠纷案文章属性•【案由】著作权权属纠纷•【案号】（2018）渝民终234号•【审理法院】重庆市高级人民法院•【审理程序】二审•【裁判时间】2018.08.28裁判规则委托设计合同系双务合同，由受托人进行工程设计并由委托人支付设计费用，双方均有对待给付的义务，即使合同明确约定了设计成果的著作权归委托人所有，但在委托人未履行对待给付义务时，著作权仍应由受托人享有。

正文重庆市设计院与同方股份有限公司著作权权属纠纷案重庆市高级人民法院民事判决书(2018)渝民终234号上诉人（原审被告）：重庆市设计院，住所地重庆市渝中区人和街**号。

法定代表人：徐千里，院长。

委托诉讼代理人：徐桂鹏，重庆合纵律师事务所律师。

委托诉讼代理人：梁雯，重庆合纵律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：同方股份有限公司，住所地北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层。

法定代表人：周立业，董事长。

委托诉讼代理人：邱敏，重庆坤源衡泰律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王琴，重庆坤源衡泰律师事务所律师。

上诉人重庆市设计院（以下简称“设计院”）因与被上诉人同方股份有限公司（以下简称“同方公司”）著作权侵权纠纷一案，不服重庆市第五中级人民法院（2017）渝05民初1528号民事判决，向本院提出上诉。

本院于2018年4月24日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。

上诉人设计院的委托诉讼代理人徐桂鹏、被上诉人同方公司的委托诉讼代理人邱敏到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

上诉人设计院上诉请求：1.撤销重庆市第五中级人民法院（2017）渝05民初1528号民事判决；2.依法改判，驳回被上诉人的全部诉讼请求；3.一审、二审的诉讼费由被上诉人承担。

事实和理由：1.著作权的取得以作品创作完成为前提，一审法院认定涉案方案系作品且由被上诉人取得著作权，说明一审法院也认可该阶段的设计方案已经创作完成，属于设计成果，该设计成果与重庆市石柱土家族自治县城乡建设委员会（以下简称“石柱建委”）是否认可无关。

同方股份的概念同方股份（Tongfang Co., Ltd.）是一家中国的知名技术公司，专注于信息技术领域。

成立于1997年，总部位于北京。

同方股份是中国重要的电子信息技术企业之一，其业务范围涵盖了计算机硬件、软件、智能终端、智能家居、大数据和云计算等领域。

作为中国一流的电子信息技术企业，同方股份在行业内积累了广泛的经验和技术储备。

公司拥有一支富有经验和专业知识的研发团队，在技术创新和产品研发方面具有较高的竞争力。

同方股份注重科技创新和知识产权的保护，拥有一系列的核心技术和专利，为公司的持续发展提供了有力的支持。

同方股份在计算机硬件领域有着广泛的业务。

公司生产和销售各类计算机硬件产品，包括个人电脑、服务器、笔记本电脑、平板电脑和手机等。

同方股份的产品质量可靠，性能稳定，深受消费者的喜爱。

公司还提供与计算机硬件相关的解决方案和服务，包括网络设备、存储设备和安全设备等，满足了不同客户的需求。

同方股份在软件领域也有着较强的实力。

公司研发和销售各类软件产品，包括操作系统、办公软件、网络安全软件和应用软件等。

同方股份的软件产品在市场上具有较大的份额，广泛应用于政府、企事业单位和个人领域。

公司还提供软件定制和技术支持等服务，帮助客户实现数字化转型和业务优化。

同方股份积极布局智能终端和智能家居领域。

公司开发和销售各类智能手机、智能电视、智能音箱和智能家居设备等产品。

同方股份将技术创新与用户需求结合，推出了许多功能强大、智能化的产品，赢得了消费者的青睐。

同方股份在大数据和云计算领域也有重要的业务。

公司提供大数据处理和分析的解决方案，帮助客户发现和挖掘数据中的价值。

同方股份还提供云计算服务，包括云存储、云计算平台和云安全服务等。

这些服务为客户提供了高效、安全和可靠的解决方案，为企业的数字化转型提供了有力的支持。

同方股份注重公益事业和社会责任。

公司积极参与社会公益活动，捐款捐物，关爱弱势群体，推动社会的可持续发展。

案例:案例一:某国家全额投资的工程项目招标,为抢工期,建设方邀请了二家承包商前来投标。

开标时,由公证处人员对各投标者的资质和投标文件进行审查,在确立了所有投标文件均为有效标后,由招标办的人员会同招标单位的人员进行了评标,最后确定高于标底者为废标,余下者中标。

请分析,上述背景资料的不对之处并加以改正。

错处1:国家全额投资的项目,应公开招标,且投标者应不少于3家,而不能因抢工期采用邀请招标,就算邀请招标也不能二家,至少3家;错处2:对各投标者的资质和投标文件进行审查不是公证处人员的职责,而应是招标单位的职责,公证处的人员只是对程序进行公证;错处3:招标办的人员不能参与评标,评标由评标专家及招标单位的人员进行;错处4:高于标底者为废标不妥,应改为按评标办法确定中标单位。

案例二:某办公楼施工招标文件的合同条款中规定:预付款数额为合同价的30%,开工后三日内支付,上部结构工程完成一半时一次性全额扣回,工程款按季度支付。

某承包商通过资格预审后对该项目投标,经造价工程师估算,总价为9000万元,总工期为24个月,其中:基础工程估价为1200万元,工期为6个月;上部结构工程估价为4800万元,工期为12个月;装饰和安装工程估价为3000万元,工期为6个月。

该承包商为了既不影响中标,又能在中标后取得较好的收益,决定采用不平衡报价法对造价工程师的原估价作适当调整,基础工程调整为1300万元,结构工程调整为5000万元,装饰和安装工程调整为2700万元。

另外,该承包商还考虑到,该工程虽然有预付款,但平时工程款按季度支付不利于资金周转,决定除按上述调整后的数额报价外,还建议业主将支付条件改为:预付款为合同价的5%,工程款按月支付,其余条款不变。

该承包商将技术标和商务标分别封装,在封口处加盖本单位公章和法定代表人签字后,在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。

次日(即投标截止日当天下午,在规定的开标时间前1小时,该承包商又递交了一份补充材料,其中声明将原报价降低4%。

经过招标签订合同后发现根本就没有该项目代理机构应否承担责任篇一：招投标试题及答案_-工程招投标试题班级姓名学号：一、单项选择（每题2分，共计80分）1、采用邀请招标方式的，招标人应当向( A )家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

A、3 B、4 C、5 D、72、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有( B)。

A．甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标B．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同 C．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任 D．如果在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务3、甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，中标后联合体接到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，联合体投标时提交了5万元投标保证金。

此时两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目，对此，招标投标法的相关规定是(A )。

A．5万元投标保证金不予退还 B．5万元投标保证金可以退还一半 C．若未给招标人造成损失，投标保证金可退还 D．若未给招标人造成损失，投标保证金可以退还一半4、下列选项中，投标人之间串通投标的行为是(B)。

A．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标过程中均高价投标B．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标前四家单位先进行内部竞价，选定丙为中标人后，再参加投标C．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，招标人向甲单位泄漏了标底 D．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，乙单位为中标向招标人某国税局的局党委书记行贿5、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（D ）日。

A、7B、10C、15 D、206、投标保证金一般不得超过投标总价的（ B ），但最高不得超过（）万元人民币。

2021年04月【同方电子科技有限公司】中国中标统计分析根据中招查的统计，2021年04月中国同方电子科技有限公司中标事件量为1次。

截至2021年04月月末，本年度中国同方电子科技有限公司中标事件总量为6次，相对于2020年04月累计同比上升500.0%。

2020年05月到2021年04月在同方电子科技有限公司中标事件信息中出现总次数排名前十的关键词为：部队、短波、通信、装备、邮政、数据、数据采集、货物、通信技术、信号。

湖北省。

从金额角度来看以上数据统计：
根据中招查的统计，2021年04月中国同方电子科技有限公司中标金额为48.1万
元。

元，相对于2020年04月累计同比上升865.0%。

2020年05月到2021年04月同方电子科技有限公司中标事件信息中包含以下关键词的中标事件总金额排名前十：部队、通信、邮政、通信技术、短波、数据、信号、
装备、改造、学院。

从地域角度看，2021年04月同方电子科技有限公司中国的中标金额主要集中在：湖北省。

2021年04月，同方电子科技有限公司中标事件信息中出现总金额相比上月出现总次数上升幅度最高的十个关键词包括：短波。

相关标签：中招查；中标；公司分析；同方电子科技有限公司2021.04 公开中标金额关键词上升排名（当月环比）
关键词
中标金额（万元） 环比增速1、短波 48.1 19.0%。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告北京同方信息安全技术股份有限公司无锡分公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:北京同方信息安全技术股份有限公司无锡分公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分北京同方信息安全技术股份有限公司无锡分公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业空资质空产品服务售商用密码产品；经营本企业和成员企业自产产1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

北京饭店改扩建工程弱电智能化系统同方股份有限公司1工程概况北京饭店是具有悠久历史的五星级豪华酒店，在中国的酒店业具有特殊的地位和示范作用。

改造前的北京饭店的中楼建于1917年，西楼建于1954年，东楼建于1974年，自建成以来，三栋楼均未进行大规模的加固和更新，设施陈旧落后，管线管路均存在很大隐患，严重影响饭店的日常经营和市场形象。

为适应改革开放和市场经济的步伐，北京市政府、北京市旅游集团决定于1999年对北京饭店所属楼群进行改造，使北京饭店真正起到北京旅游酒店业的样板作用。

1.1、建筑工程概况工程名称：北京饭店改扩建工程弱电智能化系统建设单位：同方股份有限公司建筑功能类型：商业建筑建设项目工程总投资：12亿1.2、建筑基本概况项目位置：北京饭店位于北京市东城区东长安街33号占地面积：3万㎡建筑面积：20万㎡建筑高度：70m地上层数：19层地下层数：2层工程开、竣工日期：1999年8月至2002年5月1.3、建筑智能化系统设置概况北京饭店改扩建工程涉及客房900余套、多功能会议室、多个高档餐厅及高尔夫球场等一系列相应的辅助娱乐设施。

整个扩建工程分为两期工程，一期工程涉及中楼、新中楼、西楼的改扩建，二期工程涉及东楼的改建。

由于其重要性，饭店的改扩建工程被列入北京市重点工程，受到各级领导的重视和关注。

作为其重要组成部分，建筑智能化系统的水平直接关系到整个北京饭店的服务设施和经营管理能否达到“国内领先、世界一流”的水平。

因此旅游集团及北京饭店的各级领导均对饭店建筑智能化建设投入很大精力，多次邀请各行业专家参加智能化方案讨论会，对方案进行全方位、多层次的探讨。

1998年12月，进行了“北京饭店智能化系统工程总承包”的招投标，同方凭借雄厚的技术实力和总包经验从14家投标单位中脱颖而出，并于1999年初与北京饭店签订了包括楼宇设备控制系统、火灾自动报警及消防联动系统、客房管理自控系统、闭路电视监控系统、安全防范报警系统、有线广播及音响系统、有线电视及卫星电视系统、综合布线系统、综合通信系统、办公自动化及经营管理系统、系统集成等共十一个子系统的工程承包合同。