2007年监理工程师建设工程监理案例分析真题

2007年监理工程师执业资格考试《案例分析》真题及答案2五、某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，合同工期9个月，合同价840万元，各项工作均按最早时间安排且均匀速施工，经项目监理机构批准的施工进度计划如图5-1所示（时间单位：月），施工单位的报价单（部分）见表5-1.施工合同中约定：预付款按合同价的20％支付，工程款付至合同价的50％时开始扣回预付款，3个月内平均扣回；质量保修金为合同价的5％，从第1个月开始，按月应付款的10％扣留，扣足为止。

图5-1 施工进度计划（时间单位：月）表5-1 施工单位报价单（部分）工作A B C D E F合价（万元）3054308430021工程于2006年4月1日开工。

施工过程中发生了如下事件：事件1：建设单位接到政府安全管理部门将于7月份对工程现场进行安全施工大检查的通知后，要求施工单位结合现场安全施工状况进行自查，对存在的问题进行整改。

施工单位进行了自查整改，向项目监理机构递交了整改报告，同时要求建设单位支付为迎接检查进行整改所发生的2. 8万元费用。

事件2：现场浇筑的混凝土楼板出现多条裂缝，经有资质的检测单位检测分析，认定是商品混凝土质量问题。

对此，施工单位认为混凝土厂家是建设单位推荐的，建设单位负有推荐不当的责任，应分担检测费用。

事件3：K工作施工中，施工单位按设计文件建议的施工工艺难以施工，故向建设单位书面提出了工程变更的请求。

问题：1. 批准的施工进度计划中有几条关键线路？列出这些关键线路。

2. 开工后前3个月施工单位每月应获得的工程款为多少？3. 工程预付款为多少？预付款从何时开始扣回？开工后前3个月总监理工程师每月应签证的工程款为多少？4. 分别分析事件l和事件2中施工单位提出的要求是否合理？说明理由。

5. 事件3中，施工单位提出工程变更的程序是否妥当？说明理由。

六、某工程，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，采用可调价合同形式，工期20个月，项目监理机构批准的施工总进度计划如图6-1所示，各项工作在其持续时间内均为匀速进展。

监理案例分析真题及答案(完整版)第一题某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：总监理工程师安排的部分监理职责分工如下：①总监理工程师代表组织审查(专项)施工方案;②专业监理工程师处理工程索赔;③专业监理工程师编制监理实施细则;④监理员检查进场工程材料、构配件和设备的质量;⑤监理员复核工程计量有关数据。

事件2：项目监理机构分析工程建设由可能出现的风险因素，f分别从风险回避、损失控制、风险转移和风险自留四种风险对策方面，向建设单位提出了应对措施建议，见表1-1。

表1-1 风险因素及应对措施表事件3：工程开工后，监理单位变更了不称职的专业监理工程师，并口头告知建设单位。

监理单位因工作需要调离原总监理工程师并任命新的总监理工程师后，书面通知建设单位。

事件4：工程竣工验收前，施工单位提交的工程质量保修书中确定的保修期限如下：①地基基础工程为5年;②屋面防水工程为2年;③供热系统为2个采暖期;④装修工程为2年。

问题：1、针对事件1，逐项指出总监理工程师安排的监理职责分工是否妥当。

2、逐项指出表1-1中的风险应对措施分别属于哪一种风险对策。

3、事件3中，监理单位的做法有何不妥?写出正确的做法。

4、针对事件4，逐条指出施工单位确定的保修期限是否妥当，不妥之处说明理由。

第一题：第1问：不妥1总监不能审查专项施工方案委托给总监代表不妥2处理工程索赔是总监的职责妥当3专业监理负责编制监理实施细则不妥4 检查进场工程材料构配件设备质量归专业监理工程妥当5监理员复核工程计量有关数据第2小问：A属于风险转移.B属于风险回避.C属于风险自留.D.属于风险转移.E.属于损失控制。

第1题第3问：不妥，调换专业监理工程师的，总监应书面通知建设单位。

不妥，监理单位调换总监的，应事先征得建设单位的同意。

第1题第4问：(1)不妥;基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

(2)不妥;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

07年监理工程师工程建设监理案例分析1.「背景」某项工程，钢筋混凝土大板结构，地下2层，地上18层，基础为整体底板，混凝土工程量为840m3，底板底标高一6m，钢门窗框，木门，采用集中空调设备。

施工组织设计确定，土方采用大开挖放坡施工方案，开挖土方工期20天，浇筑底板混凝土24小时连续施工需4天。

「问题」1.施工单位在合同协议条款约定的开工日期前8天提交了一份请求报告，报告请求延期10天开工，其理由为：（1）电力部门通知，施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕；（2）由铁路部门运输的5台施工单位自有施工主要机械在开工后8天才能运输到施工现场；（3）为工程开工所必需的辅助施工设施在开工后10天才能投入使用。

监理工程师接到报告后应如何处理，为什么？2.基坑开挖进行18天时，发现一6m地基仍为软土地基，与地质报告不符。

监理工程师及时进行了以下工作：（1）通知施工单位配合勘察单位利用2天时间查明地基情况。

（2）通知业主与设计单位洽商修改基础设计，设计时间为5天交图。

确定局部基础深度加深到一7.5m，混凝土工程量增加70m3.（3）通知施工单位修改土方施工方案，加深开挖，增大放坡，开挖土方需要4天。

1）监理工程师应核准哪些项目的工期顺延？应同意延期几天？2）对哪些项目（列出项目名称内容）应核准经济补偿？3.工程所需的200个钢门窗框是由业主负责供货，钢门窗框运达施工单位工地仓库，并经入库验收。

施工过程中监理工程师进行质量检验时，发现有10个钢窗框有较大变形，即下令施工单位拆除，经检查原因属于钢窗框使用材料不符合要求。

对此事故监理工程师应如何处理？4.业主供货，由施工单位选择的分包商将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车时需电力部门和施工单位及有关外部单位进行某些配合工作。

试车检验结果表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重质量问题，需要更换。

（1）按照合同规定的责任，试车应由谁组织？（2）监理工程师应如何处理？「参考答案」1.监理工程师接到报告后应该：（1）予以认可，因外网电力供应由业主负责。

2007年监理⼯程师《建设⼯程监理案例分析》真题及答案　⼀、某⼯程，建设单位与甲施⼯单位签订了施⼯总承包合同，并委托⼀家监理单位实施施⼯阶段监理。

经建设单位同意，甲施⼯单位将⼯程划分为A1、A2标段，并将A2标段分包给⼄施⼯单位。

根据监理⼯作需要，监理单位设⽴了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门，同时设⽴了A1和A2两个标段的项⽬监理组，并按专业分别设置了若⼲专业监理⼩组，组成直线职能制项⽬监理组织机构。

为有效地开展监理⼯作，总监理⼯程师安排项⽬监理组负责⼈分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。

总监理⼯程师要求：①六个职能管理部门根据A1、A2标段的特点，直接对A1、A2标段的施⼯单位进⾏管理；②在施⼯过程中，A1标段出现的质量隐患由A1标段项⽬监理组的专业监理⼯程师直接通知甲施⼯单位整改，A2标段出现的质量隐患由A2标段项⽬监理组的专业监理⼯程师直接通知⼄施⼯单位整改，如未整改，则由相应标段项⽬监理组负责⼈签发《⼯程暂停令》，要求停⼯整改。

总监理⼯程师主持召开了第⼀次⼯地会议。

会后，总监理⼯程师对监理规划审核批准后报送建设单位。

在报送的监理规划中，项⽬监理⼈员的部分职责分⼯如下： （1）投资控制组负责⼈审核⼯程款⽀付申请，并签发⼯程款⽀付证书，但竣⼯结算须由总监理⼯程师签认； （2）合同管理组负责调解建设单位与施⼯单位的合同争议，处理⼯程索赔； （3）进度控制组负责审查施⼯进度计划及其执⾏情况，并由该组负责⼊审批⼯程延期； （4）质量控制组负责⼊审批项⽬监理实施细则； （5）A1、A2两个标段项⽬监理组负责⼈分别组织、指导、检查和监督本标段监理⼈员的⼯作，及时调换不称职的监理，⼈员。

问题： 1．绘制监理单位设置的项⽬监理机构的组织机构图，说明其缺点。

2．指出总监理⼯程师⼯作中的不妥之处，写出正确做法。

3．指出项⽬监理⼈员职责分⼯中的不妥之处、写出正确做法， ⼆、某⼯程，建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施⼯招标代理和施⼯阶段监理任务，拟通过公开招标⽅式分别选择建安⼯程施⼯、装修⼯程设计和装修⼯程施⼯单位。

案例一：某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划并报法定代表人审批，在第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位。

事件2：总监理工程师委托总监理工程师代表完成下列工作：①组织召开监理例会;②、组织审查施工组织设计;③、组织审核分包单位资格;④组织审查工程变更;⑤签发工程款支付证书;⑥调解建设单位与施工单位的合同争议。

事件3：总监理工程师在巡视中发现，施工现场有一台起重机械安装后未经验收即投入使用，且存在严重安全事故隐患，总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改，并及时报告建设单位。

事件4：工程完工经自检合格后，施工单位向项目监理机构报送了工程竣工验收报审表及竣工资料，申请工程竣工验收。

申请工程竣工验收。

总监理工程师组织各专业监理工程师审查了竣工资料，认为施工过程中已对所有分部分项工程进行验收且均合格，随即在工程竣工验收报审表中签署了预验收合格的意见。

问题：1.指出事件1中的不妥之处,写出正确仿法。

2.逐条指出事件2中,总监理工程师可委托和不可委托总监理工程师代表完成的工作。

3.指出事件3中总监理工程师的做法不妥之处,说明理由。

写出要求施工单位整改的内容。

4.根据《建设工程监理规范》,指出事件4中总监理工程师做法的不妥之处,写出总监理工程师在工程竣工预验收中还应组织完成的工作。

?【参考答案】问题1：不妥1，监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划;正确做法：监理合同签订及收到图之后，总监理工程师组织编写监理规划;不妥2，监理规划报法定代表人审批;正确做法：监理规划经总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。

不妥3，第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位;正确做法：项目监理机构应在召开第一次工地会议前七天报送建设单位。

问题2：①、组织召开监理例会;可委托;②、组织审查施工组织设计;不可委托;③、组织审核分包单位资格;可委托;④、组织审查工程变更;可委托;⑤、签发工程款支付证书;不可委托;⑥、调解建设单位与施工单位的合同争议。

2007年全国监理工程师考试建设工程监理案例分析真题及答案2007年监理案例分析真题与答案一、某城市建设项日，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，并通过公开招标选定甲施工单位作为施工总承包单位。

工程实施中发生了下列事件：事件1：桩基工程开始后，专业监理工程师发现，甲施工单位未经建设单位同意将桩基工程分包给乙施工单位，为此，项目监理机构要求暂停桩基施工。

征得建设单位同意分包后，甲施工单位将乙施工单位的相关材料报项目监理机构审查，经审查乙施工单位的资质条件符合要求，可进行桩基施工。

事件2：桩基施工过程中，出现断桩事故。

经调查分析，此次断桩事故是因为乙施工单位抢进度，擅自改变施工方案引起。

对此，原设计单位提供的事故处理方案为：断桩清除，原位重新施工。

乙施工单位按处理方案实施。

事件3：为进一步加强施工过程质量控制，总监理工程师代表指派专业监理工程师对原监理实施细则中的质量控制措施进行修改，修改后的监理实施细则经总监理工程师代表审查批准后实施。

事件4：工程进入竣工验收阶段，建设单位发文要求监理单位和甲施工单位各自邀请城建档案管理部门进行工程档案的验收并直接办理档案移交事宜，同时要求监理单位对施工单位的工程档案质量进行检查。

甲施工单位收到建设单位发文后将该文转发给乙施工单位。

事件5：项目监理机构在检查甲施工单位的工程档案时发现，缺少乙施工单位的工程档案，甲施工单位的解释是：按建设单位要求，乙施工单位自行办理工程档案的验收及移交;在检查乙施工单位的工程档案时发现，缺少断桩处理的相关资料，乙施工单位的解释是：断桩清除后原位重新施工，不需列入这部分资料。

问题：1. 事件1中，项目监理机构对乙施工单位资质审查的程序和内容是什么?2. 项目监理机构应如何处理事件2中的断桩事故?3. 事件3中，总监理工程师代表的做法是否正确?说明理由。

4. 指出事件4中建设单位做法的不妥之处，写出正确做法。

5. 分别说明事件5中甲施工单位和乙施工单位的解释有何不妥?对甲施工单位和乙施工单位工程档案中存在的问题，项目监理机构应如何处理?二、政府投资的某工程，监理单位承担了施工招标代理和施工监理任务。

监理工程师考试建设工程监理案例分析（土木建筑工程）真题汇编1一、问答题1.某工程在实施过程中发生如下事件：事件1：建设单位办完《施工许可证》，监理机构审批了施工单位编制的施工组织设计后，建设单位要求项目监理机构签发施工单位报送的《工程开工报审表》。

事件2：在未向项目监理机构报告的情况下，施工单位按照投标书中打桩工程及防水工程的分包计划，安排了打桩工程施工分包单位进场施工，项目监理机构对此做了相应处理后书面报告了建设单位。

建设单位以打桩施工分包单位资质未经其认可就进场施工为由，不再允许施工单位将防水工程分包。

事件3：桩基工程施工中，在抽检材料试验未完成的情况下，施工单位已将该批材料用于工程，专业监理工程师发现后予以制止。

其后完成的材料试验结果表明，该批材料不合格，经检验，使用该批材料的相应工程部位存在质量缺陷，需进行返修。

事件4：施工中，由建设单位负责采购的设备在没有通知施工单位共同清点的情况下就存放在施工现场。

施工单位安装时发现该设备的部分部件损坏，对此，建设单位要求施工单位承担损坏赔偿责任。

事件5：上述设备安装完毕后进行的单机无负荷试车未通过验收，经检验认定是因为设备本身的质量问题造成的。

（1）、根据《建设工程监理规范》说明还应具备哪些条件总监可以签署开工报审表？（2）、指出事件2 中建设单位做法的不妥之处，说明理由。

针对事件2，项目监理机构应如何处理打桩工程施工分包单位进场存在的问题？（3）、对事件3 中的质量缺陷，项目监理机构应如何处理？（4）、指出事件4 中建设单位做法的不妥之处，说明理由。

（5）、事件5 中，单机无负荷试车由谁组织？其费用是否包含在合同价中？因试车验收未通过所增加的各项费用由谁承担？_____________________________________________________________________ _____________________正确答案：（无）解析：【1】具备下列条件时，应由总监理工程师签署审核意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令：（1）设计交底和图纸会审已完成。

2007年监理工程师考试真题—《工程建设质量、投资、进度控制》2007年监理工程师考试真题—《工程建设质量、投资、进度控制》作者：佚名时间：2009-2-4浏览量：一、单项选择题.工程建设活动中,形成工程实体质量的决定性环节是阶段。

A.工程设计B.工程施工c.工程决策D.工程竣工验收2.工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验,这说明工程质量具有特点。

A.隐蔽性B.波动性c.影响多样性D.影响复杂性3.工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制,也就是在工程质量控制中应坚持的原则。

A.以预防为主B.以人为核心c.质量第一D.质量标准4.施工图审查机构对建设项目施工图进行审查后,应将技术性审查报告提交给。

A.建设单位B.监理单位c.建设行政主管部门D.工程质量监督机构5.工程设计质量是工程质量的关键环节之一,设计质量首先应满足。

A.业主所需的功能和使用价值B.工程质量监督机构的要求c.承包单位施工组织的要求D.监理单位监理规划的要求6.在实施勘察工作之前,监理工程师应审核勘察单位编制的。

A.勘察规划B.勘察方案c.勘察管理文件D.勘察工作责任制7.监理单位对施工图纸的审核主要由负责组织。

A.项目技术负责人B.监理单位技术负责人c.总监理工程师D.专业监理工程师8.图纸会审的内容一般不包括。

A.设计地震烈度是否符合当地要求B.防火、消防是否满足要求c.建筑材料有无保证D.图纸是否符合监理规划所提要求9.凡由承包单位负责采购的原材料、半成品和构配件,在采购订货前应向申报。

A.建设单位现场代表B.项目技术负责人c.监理工程师D.项目经理10.为了确保工程质量,施工单位必须建立完善的自检体系,自检体系中可不包括。

A.自检B.抽检c.交接检D.专检11.施工过程中见证取样的试验室应是。

A.施工单位的试验室B.建设单位指定的试验室c. D.与承包单位没有隶属关系的2007年监理工程师考试真题—《工程建设质量、投资、进度控制》作者：佚名时间：2009-2-4浏览量：第三方试验室12.总监理工程师在施工过程中必须下达停工令的情况为。

一、某城市建设项日，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，并通过公开招标选定甲施工单位作为施工总承包单位。

工程实施中发生了下列事件：事件1：桩基工程开始后，专业监理工程师发现，甲施工单位未经建设单位同意将桩基工程分包给乙施工单位，为此，项目监理机构要求暂停桩基施工。

征得建设单位同意分包后，甲施工单位将乙施工单位的相关材料报项目监理机构审查，经审查乙施工单位的资质条件符合要求，可进行桩基施工。

事件2：桩基施工过程中，出现断桩事故。

经调查分析，此次断桩事故是因为乙施工单位抢进度，擅自改变施工方案引起。

对此，原设计单位提供的事故处理方案为：断桩清除，原位重新施工。

乙施工单位按处理方案实施。

事件3：为进一步加强施工过程质量控制，总监理工程师代表指派专业监理工程师对原监理实施细则中的质量控制措施进行修改，修改后的监理实施细则经总监理工程师代表审查批准后实施。

事件4：工程进入竣工验收阶段，建设单位发文要求监理单位和甲施工单位各自邀请城建档案管理部门进行工程档案的验收并直接办理档案移交事宜，同时要求监理单位对施工单位的工程档案质量进行检查。

甲施工单位收到建设单位发文后将该文转发给乙施工单位。

事件5：项目监理机构在检查甲施工单位的工程档案时发现，缺少乙施工单位的工程档案，甲施工单位的解释是：按建设单位要求，乙施工单位自行办理工程档案的验收及移交；在检查乙施工单位的工程档案时发现，缺少断桩处理的相关资料，乙施工单位的解释是：断桩清除后原位重新施工，不需列入这部分资料。

问题：1. 事件1中，项目监理机构对乙施工单位资质审查的程序和内容是什么？2. 项目监理机构应如何处理事件2中的断桩事故？3. 事件3中，总监理工程师代表的做法是否正确？说明理由。

4. 指出事件4中建设单位做法的不妥之处，写出正确做法。

5. 分别说明事件5中甲施工单位和乙施工单位的解释有何不妥？对甲施工单位和乙施工单位工程档案中存在的问题，项目监理机构应如何处理？【参考答案】1．（1）审查甲施工单位报送的分包单位资格报审表，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。

2007年注册监理工程师（建设工程质量、投资、进度控制）真题试卷及答案与解析一、单项选择题共80题，每题1分。

每题的备选项中只有一个最符合题意。

1 工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是( )阶段。

（A）工程设计（B）工程施工（C）工程决策（D）工程竣工验收2 工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有( )特点。

（A）隐蔽性（B）波动性（C）影响多样性（D）影响复杂性3 工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持( )的原则。

（A）以预防为主（B）以人为核心（C）质量第一（D）质量标准4 施工图审查机构对建设项目施工图进行审查后，应将技术性审查报告提交给( )（A）建设单位（B）监理单位（C）建设行政主管部门（D）工程质量监督机构5 工程设计质量是工程质量的关键环节之一，设计质量首先应满足 ( )（A）业主所需的功能和使用价值（B）工程质量监督机构的要求（C）承包单位施工组织的要求（D）监理单位监理规划的要求6 在实施勘察工作之前，监理工程师应审核勘察单位编制的 ( )（A）勘察规划（B）勘察方案（C）勘察管理文件（D）勘察工作责任制7 监理单位对施工图纸的审核主要由( )负责组织。

（A）项目技术负责人（B）监理单位技术负责人（C）总监理工程师（D）专业监理工程师8 图纸会审的内容一般不包括 ( )（A）设计地震烈度是否符合当地要求（B）防火、消防是否满足要求（C）建筑材料来源有无保证（D）图纸是否符合监理规划所提要求9 凡由承包单位负责采购的原材料、半成品和构配件，在采购订货前应向( )申报。

（A）建设单位现场代表（B）项目技术负责人（C）监理工程师（D）项目经理10 为了确保工程质量，施工单位必须建立完善的自检体系，自检体系中可不包括( )（A）自检（B）抽检（C）交接检（D）专检11 施工过程中见证取样的试验室应是 ( )（A）施工单位的试验室（B）建设单位指定的试验室（C）监理单位指定的试验室（D）与承包单位没有隶属关系的第三方试验室12 总监理工程师在施工过程中必须下达停工令的情况为 ( )（A）技术资质审查的施工人员进行现场施工（B）采用未经审查认可的代用材料（C）施工中出现质量缺陷的异常情况（D）承包单位未经许可擅自施工13 施工承包单位的资质等级中，油漆、架线等作业劳务分包企业的资质 ( ) （A）分为一、二级（B）分为一、二级和临时级（C）分为一、二、三级（D）不分级14 监理工程师对施工单位现场计量操作质量控制的主要内容是 ( )（A）对施工过程中使用的计量仪器检测设备的质量控制（B）对从事计量作业人员技术水平资格的审核（C）检查作业者的操作方法是否得当（D）检查现场检测的原始记录是否可靠15 工程项目竣工验收时，需提出“工程质量评估报告”，该报告应由( )提出。

2007年注册监理工程师（建设工程合同管理）真题试卷及答案与解析一、单项选择题共50题，每题1分。

每题的备选项中只有一个最符合题意。

1 某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。

材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

（A）监理单位（B）分公司（C）建设单位（D）施工企业2 按照《合同法》的规定，( )属于委托合同。

（A）某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同（B）某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同（C）某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同（D）某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同3 法人成立进行注册登记时，应当以( )为住所。

（A）主要办事机构所在地（B）主要经营场所所在地（C）主要合同履行地（D）董事长的户口所在地4 在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是 ( )（A）建筑物（B）施工工程技术（C）施工工程款（D）工程施工行为5 按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是 ( )（A）抵押人依法有权处分的国有土地使用权（B）抵押人使用的宅基地（C）抵押人拥有的股票（D）学校设施6 甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。

当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同 ( )（A）在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据（B）直接具有强制执行的效力（C）一定是不可撤销的合同（D）若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据7 某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。

工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同( )（A）不成（B）成立（C）无效（D）可撤销8 《合同法》规定，要约生效条件为 ( )（A）要约人向受要约人发出要约（B）要约人与受要约人共同在要约文件上签字（C）受要约人作出有效承诺（D）要约以任何形式到达受要约人9 《合同法》规定，缔约过失责任属于( )责任。

2007年监理工程师考试《建设工程监理案例分析》真题及详解试题一（20分）某城市建设项目，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，并通过公开招标选定甲施工单位作为施工总承包单位。

工程实施中发生了下列事件：事件1：桩基工程开始后，专业监理工程师发现，甲施工单位未经建设单位同意将桩基工程分包给乙施工单位，为此，项目监理机构要求暂停桩基施工。

征得建设单位同意分包后，甲施工单位将乙施工单位的相关材料报项目监理机构审查，经审查，乙施工单位的资质条件符合要求，可进行桩基施工。

事件2：桩基施工过程中，出现断桩事故。

经调查分析，此次断桩事故是因为乙施工单位抢进度，擅自改变施工方案引起。

对此，原设计单位提供的事故处理方案为：断桩清除，原位重新施工。

乙施工单位按处理方案实施。

事件3：为进一步加强施工过程质量控制，总监理工程师代表指派专业监理工程师对原监理实施细则中的质量控制措施进行修改，修改后的监理实施细则经总监理工程师代表审查批准后实施。

事件4：工程进入竣工验收阶段，建设单位发文要求监理单位和甲施工单位各自邀请城建档案管理部门进行工程档案的验收并直接办理档案移交事宜，同时要求监理单位对施工单位的工程档案质量进行检查。

甲施工单位收到建设单位发文后将该文转发给乙施工单位。

事件5：项目监理机构在检查甲施工单位的工程档案时发现，缺少乙施工单位的工程档案，甲施工单位的解释是：按建设单位要求，乙施工单位自行办理工程档案的验收及移交；在检查乙施工单位的工程档案时发现，缺少断桩处理的相关资料，乙施工单位的解释是：断桩清除后原位重新施工，不需列入这部分资料。

问题：1．事件1中，项目监理机构对乙施工单位资质审查的程序和内容是什么？2．项目监理机构应如何处理事件2中的断桩事故？3．事件3中，总监理工程师代表的做法是否正确？说明理由。

4．指出事件4中建设单位做法的不妥之处，写出正确做法。

5．分别说明事件5中甲施工单位和乙施工单位的解释有何不妥？对甲施工单位和乙施工单位工程档案中存在的问题，项目监理机构应如何处理？【答案】1．事件1中，项目监理机构对乙施工单位资质审查的程序和内容是什么？（1）事件1中，项目监理机构对乙施工单位资质审查的程序为：专业监理工程师审查总承包单位（甲施工单位）提交的《分包单位资质报审表》和分包单位（乙施工单位）相关的资料，对分包单位进行调查。

2007年注册监理工程师（建设工程监理基本理论与相关法规）真题试卷及答案与解析一、单项选择题共50题，每题1分。

每题的备选项中只有一个最符合题意。

1 下列关于建设工程监理工作与建设行政主管部门监督管理工作的表述中，正确的是( )（A）建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都不具有强制性（B）建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都具有委托性（C）建设工程监理工作具有强制性，建设行政主管部门的监督管理工作具有委托性（D）建设工程监理工作具有委托性，建设行政主管部门的监督管理工作具有强制性2 协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用是建设工程监理的( )（A）基本目的（B）基本内涵（C）主要方式（D）主要方法3 监理单位发现施工现场存在严重安全隐患，应及时下达工程暂停令，并报告建设单位。

施工单位拒不停工整改，监理单位应及时向工程所在地建设行政主管部门报告( )（A）以口头形式报告的，应当记入监理日记（B）以电话形式报告的，应当有通话记录（C）以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告（D）以电话形式报告，有通话记录的，可不再书面报告4 下列法律文件中，与建设工程监理有关的行政法规是( )（A）《中华人民共和国建筑法》（B）《建设工程安全生产管理条例》（C）《注册监理工程师管理规定》（D）《建筑工程施工许可管理办法》5 项目法人通过招标确定监理单位，委托监理单位实施监理是实行( )的基本保障。

（A）招标投标制（B）合同管理制（C）建设工程监理制（D）项目法人责任制6 下列行为要求中，既属于监理工程师职业道德，又属于监理工程师义务的是( )（A）不收受被监理单位的任何礼金（B）保证执业活动成果的质量，并承担相应责任（C）不泄露与监理程有关的需要保密的事项（D）坚持独立自主地开展工作7 根据诚信的经营准则，工程监理企业应当建立健全的信用管理制度之一是( )制度。

（A）人力资源管理（B）与委托方沟通管理（C）企业风险管理（D）企业人员继续教育8 国有工程监理企业改制为有限责任公司的基本步骤中，产权界定的前一项工作是( )（A）股权配置（B）资产评估（C）认缴出资额（D）提出改制申请9 下列关于主动控制的表述中，正确的是( )（A）主动控制是在输出环节之前就要采取预防和纠偏措施来减少偏差发生的控制活动（B）主动控制是基于第一次循环之后所发现的偏差，在下一次循环开始之前主动采取预防和纠偏措施的控制活动（C）主动控制是在预先分析各种风险因素及其导致目标偏离的可能性和程度的基础上，采取有针对性的预防措施，从而减少甚至消除目标偏离的控制活动（D）主动控制可以使工程实施保持在计划状态10 由于目标控制通常表现为一个有限的周期性循环过程，因此，目标控制是一种( )（A）动态控制（B）主动控制（C）被动控制（D）实时控制11 在对投资、进度和质量三大目标之间统一关系进行定量分析时，要注意目标规划与计划相结合，其正确的做法是( )（A）通过计划对目标规划进一步论证完善，再通过计划实施来实现目标（B）先分层次进行目标规划，再制订计划来实现目标（C）先制订计划，再依据计划进行目标规划（D）先分析投资、进度和质量目标的对立关系，再进行目标规划12 监理单位是从( )的角度出发对工程进行质量控制。

2007年监理工程师考试《建设工程合同管理》一、单项选择题（共50题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1. 某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。

材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A. 监理单位B. 分公司C. 建设单位D. 施工企业2. 按照《合同法》的规定，（）属于委托合同。

A. 某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B. 某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C. 某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同D. 某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同3. 法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。

A. 主要办事机构所在地B. 主要经营场所所在地C. 主要合同履行地D. 董事长的户口所在地4. 在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。

A. 建筑物B. 施工工程技术C. 施工工程款D. 工程施工行为5. 按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。

A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权B. 抵押人使用的宅基地C. 抵押人拥有的股票D. 学校设施6. 甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。

当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（）。

A. 在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B. 直接具有强制执行的效力C. 一定是不可撤销的合同D. 若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据7. 某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。

工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（）。

A. 不成立B. 成立C. 无效D. 可撤销8. 《合同法》规定，要约生效条件为（）。

A. 要约人向受要约人发出要约B. 要约人与受要约人共同在要约文件上签字C. 受要约人作出有效承诺D. 要约以任何形式到达受要约人9. 《合同法》规定，缔约过失责任属于（）责任。