山西省建设工程施工合同

山西省建设工程施工合同甲方（发包方）：______________地址：______________法定代表人：______________乙方（承包方）：______________地址：______________法定代表人：______________鉴于甲方需要在山西省进行建设工程，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的建设工程事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程立项批准文号：________________1.6 资金来源：________________第二条工程承包范围2.1 乙方根据甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范，承担以下工程内容的施工：________________2.2 工程承包范围的具体工作内容详见附件一《工程量清单》。

第三条合同工期3.1 开工日期：________________3.2 竣工日期：________________3.3 合同工期总日历天数为：________________3.4 工期延误的处理办法按照本合同附件二《工期延误处理办法》执行。

第四条质量标准4.1 工程质量标准：________________4.2 乙方必须按照国家及山西省有关工程建设的法律、法规、规范和标准以及甲方的要求组织施工。

第五条合同价款5.1 合同总价为人民币（大写）：________________5.2 合同价款的支付方式、时间和条件按照本合同附件三《合同价款支付办法》执行。

第六条图纸和技术资料6.1 甲方应在合同签订后______________天内提供施工图纸和技术资料给乙方。

6.2 乙方在收到图纸和技术资料后______________天内完成审图工作，并提出书面意见。

山西省建设工程施工合同范本第一章总则第一条任务目标本合同的签订是为了规范山西省建设工程施工合同的订立和履行，明确各方的权利和义务，确保工程的顺利进行。

第二条合同双方本合同的乙方为承包商，甲方为工程业主。

第三条合同基本信息本合同基于双方的自愿，经协商一致达成并签署。

第四条合同形式本合同采用书面形式。

第二章合同内容第五条工程范围本合同涉及的工程范围详见附件一。

第六条工程价款1.工程价款总额为人民币（简称“RMB”）X元整。

2.工程价款支付方式：–预付款：合同签订后的10个工作日内支付合同总额的30%。

–进度款：根据工程进度支付相应的款项，每次支付款项不得超过工程价款总额的20%。

–竣工阶段款：当工程竣工验收合格后，支付合同总额的20%。

–整改期款：在竣工阶段款支付后的整改期内，按每天工程价款总额的0.2%支付。

–最后付款：工程的最终竣工验收合格并办理结算手续后，支付剩余款项。

第七条工期安排1.工期为个自然日，在年月日至年月日之间完成。

2.若因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。

第八条工程质量和验收1.工程必须符合国家相关规定的标准和要求，达到合同约定的质量标准。

2.工程验收按照《建设工程质量验收管理规定》进行。

第三章合同变更和解除第九条合同变更1.对于工程变更的事项，应当书面协商一致并签署变更合同。

2.双方应在变更合同中明确变更的内容、变更后的工期和工程价款。

第十条合同解除1.在下列情况下，本合同可以解除：–双方协商一致解除。

–一方违反合同的约定，且经催告后仍不改正的。

–因不可抗力导致无法履行合同义务的。

2.解除合同应经双方协商一致，并尽快书面通知对方。

第四章违约责任第十一条乙方违约责任1.如乙方未按时履行合同义务，甲方有权要求支付违约金。

2.如乙方严重违约，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

第十二条甲方违约责任如甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程和要求支付逾期违约金。

药品批准文号注销后再申请的流程山西省建设工程施工合同合同编号：____________________________签署日期：____________________________甲方（发包方）：乙方（承包方）：工程名称：____________________________工程地点：____________________________工程范围：____________________________合同工期：____________________________合同总价：____________________________付款方式：____________________________工程质量标准：____________________________施工许可证编号：____________________________项目经理：____________________________保险及担保要求：____________________________违约责任条款：____________________________争议解决方式：____________________________合同背景1.1 本合同是基于甲方与乙方的协议，旨在规范建设工程施工过程中的权利和义务。

1.2 本合同依据山西省相关建设工程施工管理规定及双方协商结果签订，确保双方在工程施工中的行为规范与权利保障。

合同内容2.1 工程名称：____________________________2.2 工程地点：____________________________2.3 工程范围：包括但不限于：____________________________2.4 合同工期：自____________________________起至____________________________止初期支付金额：____________________________中期支付金额：____________________________完工支付金额：____________________________2.6 工程质量标准：工程施工应符合____________________________标准，确保达到国家或行业相关标准。

山西省建设工程合同范本模板一：山西省建设工程合同范本甲方（建设单位）：（填写甲方名称、地址、法定代表人、电.化等）乙方（承包单位）：（填写乙方名称、地址、法定代表人、电.化等）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方达成如下建设工程合同条款，为确保合同履行的顺利进行，双方共同遵守并履行如下约定：一、工程名称及地点1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）二、工程内容与范围2.1 工程内容：（详细描述工程的具体内容）2.2 工程范围：（详细描述工程的范围，包括建造面积、建造物层数等）三、工期要求3.1 工期安排：（详细描述工程的施工周期安排）3.2 工期延长及罚款：（双方约定工期延长的相应罚款标准及处理方式）四、工程报价与付款方式4.1 工程造价：（详细列出工程的总造价，包括材料费、人工费、设备费等）4.2 付款方式：（约定工程款项的支付方式及时间节点）五、合同履行保证5.1 保证金：（约定乙方需缴纳的保证金金额及处理方式）5.2 履约保证金：（约定乙方需缴纳的履约保证金金额及处理方式）六、违约责任6.1 甲方违约责任：（约定甲方违约时的违约责任及赔偿方式）6.2 乙方违约责任：（约定乙方违约时的违约责任及赔偿方式）七、争议解决7.1 争议解决方式：（约定合同争议解决的方式，如仲裁、诉讼等）附件：（列明本所涉及的附件，如设计图纸、技术规范等）：法律名词及注释：（列明本所涉及的法律名词及注释，如合同法、建造法等）：模板二：山西省建设工程合同范本甲方（建设单位）：（填写甲方名称、地址、法定代表人、电.化等）乙方（承包单位）：（填写乙方名称、地址、法定代表人、电.化等）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方达成如下建设工程合同条款，为确保合同履行的顺利进行，双方共同遵守并履行如下约定：一、工程名称及地点1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）二、工程内容与范围2.1 工程内容：（详细描述工程的具体内容）2.2 工程范围：（详细描述工程的范围，包括建造面积、建造物层数等）三、工期要求3.1 工期安排：（详细描述工程的施工周期安排）3.2 工期延长及罚款：（双方约定工期延长的相应罚款标准及处理方式）四、工程报价与付款方式4.1 工程造价：（详细列出工程的总造价，包括材料费、人工费、设备费等）4.2 付款方式：（约定工程款项的支付方式及时间节点）五、合同履行保证5.1 保证金：（约定乙方需缴纳的保证金金额及处理方式）5.2 履约保证金：（约定乙方需缴纳的履约保证金金额及处理方式）六、违约责任6.1 甲方违约责任：（约定甲方违约时的违约责任及赔偿方式）6.2 乙方违约责任：（约定乙方违约时的违约责任及赔偿方式）七、争议解决7.1 争议解决方式：（约定合同争议解决的方式，如仲裁、诉讼等）附件：（列明本所涉及的附件，如设计图纸、技术规范等）：法律名词及注释：（列明本所涉及的法律名词及注释，如合同法、建造法等）：。

山西省建设工程施工合同甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方拟在山西省进行建设项目施工，乙方具备相应的施工资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方承包甲方建设项目施工事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：________________________4. 工程规模：________________________5. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。

第二条工程质量1. 乙方应按照国家及山西省相关工程质量标准和甲方要求进行施工。

2. 乙方应保证施工过程中使用的材料、设备符合国家及地方标准。

3. 甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应予以配合。

第三条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：________________________2. 工程价款支付方式：________________________3. 工程进度款支付时间及比例：________________________4. 工程竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内支付剩余工程款。

第四条工程变更1. 甲方如需变更工程内容，应提前____日书面通知乙方，并经双方协商一致后签订补充协议。

2. 工程变更导致的工程价款调整，按照补充协议执行。

第五条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。

2. 甲方应在接到竣工验收报告后____日内组织验收。

3. 工程验收合格后，双方应签署工程验收合格证明。

第六条违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款的，应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。

2. 乙方未按合同约定完成工程的，应按未完成工程部分的____%向甲方支付违约金。

山西省建设工程施工合同(通用版)山西省建设工程施工合同(通用版)合同编号：_____________甲方：(名称)____________________________法定代表人：____________________________连系地址：______________________________连系电.化：______________________________乙方：(名称)____________________________法定代表人：____________________________连系地址：______________________________连系电.化：______________________________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的施工，并达成共识，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，《山西省建设工程施工合同管理办法》等法律、法规规定，甲乙双方经友好商议，达成如下合同：第一章总则第一条合同目的本合同旨在规定甲乙双方在建设工程施工过程中的权利义务，维护双方的合法权益，保证工程施工的顺利进行。

第二条合同范围本合同适合于山西省境内的建设工程施工合同，包括但不限于房屋建造工程、市政工程、水利工程、交通工程等各类工程。

第三条合同约定甲乙双方应根据建设工程的实际情况，在本合同中明确约定合同的具体内容，保证合同的全面性、准确性和合法性。

第二章工程概况第四条工程名称本工程的名称为_________________________。

第五条工程地点本工程的地点位于_________________________。

第六条工程内容本工程的具体内容包括但不限于_________________________。

第七条工程期限本工程的工期为_________________________，自________年____月____日起至________年____月____日止。

（此文档为word格式，可根据实际情况，编辑修改）山西省建设工程施工合同工程名称：发包单位：承包单位：监理单位：勘察设计单位：山西省工商行政管理局山西省建设厅制定山西省建筑企业家联合会特别提示1、本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《山西省合同监督管理条例》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，《建设工程价款结算暂行办法》、《建设工程施工合同（GF—2013—0201）国家示范文本》等法律、法规、文件制定的示范文本，供当事人双方约定采用。

2、建设工程施工活动中，承发包双方应依法订立书面合同。

承发包双方在使用本合同文本时，应认真审查并严格执行合同中每一条款，其中工程款支付、竣工验收与结算、质量保修等关键性条款不得与国家现行法律法规相抵触。

3、签定合同前，发包人要验看承包人的《企业法人营业执照》和《企业资质证书》。

与分公司（分部）签订合同，除验看其《营业执照》和《企业资质证书》外，合同应加盖分公司（分部）的上级公司（具有法人资格单位）的合同专用章。

4、本合同文本由山西省工商行政管理局、山西省建设厅、山西省建筑企业家联合会共同制定，由省工商行政管理局和省建设厅指定印刷企业印刷，并负责监制。

任何单位和个人不得擅自翻印和出售。

当事人需使用示范文本，可到当地工商行政管理部门和建设部门领取。

5、在山西省境内施工的建设项目应以本合同文本备案。

第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：建筑面积：㎡，建筑高度 m或跨度 m，结构类型：，层数层其他：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期计划开工日期：计划竣工日期：合同工期总日历天数天。

山西省建设工程代理合同5篇篇1甲方（委托人）：_________________________乙方（代理人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方代理建设工程事宜达成如下协议：一、代理事项1. 乙方接受甲方的委托，就甲方指定的建设工程进行代理。

2. 代理内容包括但不限于：工程招标、投标、合同签订、施工管理、竣工验收等全过程或其中部分环节。

二、代理区域1. 代理工程地点：山西省范围内。

2. 具体工程地点和范围以甲方提供的资料为准。

三、代理期限1. 本合同代理期限为_____年，自合同签订之日起计算。

2. 若工程周期超过代理期限，双方可协商续签本合同。

四、代理费用1. 代理费用计算方式：根据代理事项的具体情况和工程规模，双方协商确定代理费用总额及支付方式。

2. 支付方式：按工程进度分期支付，具体支付时间和金额详见附件。

3. 甲方应按时支付代理费用，若因甲方原因导致逾期支付，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。

五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定履行代理职责，确保工程质量、进度和安全。

2. 乙方应按照本合同约定完成代理事项，遵守法律法规和行业标准，确保工程质量、进度和安全。

3. 乙方在代理过程中应保守甲方的商业秘密，不得泄露或擅自使用。

4. 双方应相互协作，共同解决代理过程中出现的问题。

六、违约责任1. 若甲方未按本合同约定支付代理费用，乙方有权解除本合同并要求甲方支付逾期付款违约金。

2. 若乙方未按照本合同约定履行代理职责，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。

3. 若因乙方原因导致工程出现质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任。

七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

山西省建设工程施工合同范本附件：一、工程概况1.1 工程名称：山西省建设工程施工项目1.2 工程地点：山西省1.3 工程范围：本项目包括但不限于土建、装饰、安装、绿化等工程内容，具体以甲方提供的施工图纸及工程量清单为准。

1.4 工程质量：按照国家相关质量标准及甲方要求进行施工，确保工程质量达到优良等级。

二、合同工期2.1 工程开工日期：______年______月______日2.2 工程竣工日期：______年______月______日2.3 工程总工期：______天三、合同价款3.1 工程总价款：人民币（大写）：______元整（小写）：￥______3.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的______%，即人民币（大写）：______元整（小写）：￥______。

（2）进度款：乙方按照工程进度完成情况，向甲方提出支付申请，甲方审核同意后支付相应进度款。

（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的结算资料，甲方审核同意后支付至合同总价款的______%，即人民币（大写）：______元整（小写）：￥______。

四、甲方权利与义务4.1 提供施工图纸及工程量清单，并确保其准确性和完整性。

4.2 按照合同约定的付款方式进行付款。

4.3 对乙方施工过程进行监督、检查，并提出合理建议。

4.4 配合乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。

五、乙方权利与义务5.1 严格按照施工图纸及工程量清单进行施工，确保工程质量。

5.2 严格按照合同约定的工期完成施工任务。

5.3 严格按照合同约定的付款方式进行收款。

5.4 配合甲方办理相关手续，确保工程顺利进行。

六、违约责任6.1 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

6.2 甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款______%的违约金。

2023年关于建筑工程施工合同范文六篇建筑工程施工合同篇1建设单位（以下简称甲方）：承包单位（以下简称乙方）：工程名称：工程为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。

对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。

发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。

并监督整改落实情况。

9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。

严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

2、服从甲方安全生产管理。

3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

山西省某建设工程施工合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行某建设工程施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____山西省某建设工程1.2 工程地点：____山西省____市____区（县）____路____号1.3 工程规模：____平方米1.4 工程内容：____二、合同价格2.1 本工程的合同总价为人民币____元（大写：____元整），以下简称“合同总价”。

2.2 乙方在合同签订后____天内向甲方提交工程预算书，甲方在收到预算书后____天内进行审核，确认无误后向乙方支付预算价的____%作为预付款。

2.3 乙方在工程进度达到____%时，可向甲方提交进度款申请，甲方在收到申请后____天内进行审核，确认无误后向乙方支付相应进度款的____%。

2.4 工程竣工验收合格后，甲方应在验收报告书上签字确认，并按照乙方提交的最终结算书支付剩余的合同总价。

三、工程质量3.1 乙方应按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案、技术规范等相关文件进行施工，确保工程质量。

3.2 乙方应严格按照国家及地方有关建筑安全生产的法律、法规和标准组织施工，确保工程施工安全。

3.3 工程竣工后，乙方应按照甲乙双方约定的时间、地点、方式进行验收，确保工程达到约定的质量标准。

四、工程进度4.1 乙方应按照甲乙双方确认的施工计划和时间表进行施工，确保工程按时完成。

4.2 乙方应提前向甲方报告工程进度情况，如有影响工程进度的情况，应及时通知甲方，并采取措施予以解决。

五、合同的履行、变更和解除5.1 甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。

5.2 合同履行过程中，如需变更或解除合同，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。

六、违约责任6.1 甲乙双方应按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

山西省建设工程施工合同完整版山西省建设工程施工合同完整版一、合同签订及生效1. 本合同由甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“承包商”）共同签订，经双方盖章后生效。

2. 本合同的签订是根据相关法律法规以及项目招投标程序进行的。

二、工程内容1. 甲方承担以下工程项目的建设，包括但不限于：工程名称工程地点工程规模工程用途2. 乙方承诺按照合同要求，完成工程建设任务，并保证工程质量符合相关标准。

三、工程价款及支付方式1. 工程价款为人民币x万元，具体支付方式如下：第一笔款项：在合同签订后天内支付工程款项的%；第二笔款项：在工程进度达到%时支付工程款项的%；第三笔款项：在工程竣工验收合格后支付工程款项的%。

2. 工程价款的支付应按照相关法律法规的规定进行，款项应通过银行转账等方式进行支付。

四、工期及违约责任1. 本合同规定的工期为个自然天，自工程开工之日起计算。

2. 若乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并保留其他追究乙方责任的权利。

3. 如果甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付延迟履约费，并保留其他追究甲方责任的权利。

五、工程变更和索赔处理1. 任何一方需提前征得对方同意才能进行工程变更，变更后应及时调整合同金额、工期以及其他相关约定。

2. 若因不可抗力或合同外的其他原因导致工程无法按计划进行，双方应及时协商解决，并签订书面协议，明确变更后的工程目标和约定。

3. 若因乙方原因导致工程变更或延期，甲方有权要求乙方支付相关费用并承担相应责任。

六、工程保修及验收标准1. 乙方须提供相应的保修期，工程保修期为工程竣工验收合格之日起，持续个月。

2. 工程验收应符合相关法律法规的要求，甲方有权对工程进行验收，并在合格后签发相应的证书。

七、合同解除与争议解决1. 本合同在以下情况下可以解除：经双方协商一致；经法院判决或仲裁裁决；其他法律规定的情况。

2. 如发生争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，应提交相关部门进行仲裁或诉讼解决。

山西省建设工程施工合同范本一、合同双方甲方：(甲方名称)地质：(甲方地质)邮编：(甲方邮编)法定代表人：(甲方法定代表人)方式：(甲方方式)乙方：(乙方名称)地质：(乙方地质)邮编：(乙方邮编)法定代表人：(乙方法定代表人)方式：(乙方方式)二、工程名称及地点根据《建设工程质量管理条例》的规定，甲、乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，自愿达成如下合同：1.工程名称：(填写工程名称)2.工程地点：(填写工程地点)三、工程内容及规模1.工程内容：(详细描述工程的具体内容)2.工程规模：(填写工程的规模，可以是面积、容量、长度等具体指标)四、合同价款及支付方式1.合同价款：(填写合同价款的具体金额，可以分阶段支付)2.支付方式：(填写支付方式，如一次性付款、分期付款等)五、合同的履行期限1.工期：(填写工期，如具体的日期范围或天数)2.开工日期：(填写开工日期)3.竣工验收日期：(填写竣工验收日期)六、合同的违约责任1.甲方的违约责任：(说明甲方违约时的责任和违约金等情况)2.乙方的违约责任：(说明乙方违约时的责任和违约金等情况)七、索赔和争议解决1.索赔：甲、乙双方在工程履行过程中，如果发生任何损失和索赔，应及时通知对方，并经过友好协商解决。

2.争议解决：凡因合同履行发生的争议，应由双方友好协商解决。

如果协商不成，可通过仲裁或法院诉讼方式解决。

八、合同的变更和解除1.变更：甲、乙双方在履行合同过程中，如需对其内容进行变更，应经双方协商并签订书面变更协议。

2.解除：甲、乙双方在合同履行过程中，如需解除合同，应经双方协商一致，并签订书面解除协议。

九、其他事项1.合同生效条件：本合同在双方正式签字盖章后生效。

2.合同备案：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，并向有关主管部门备案。

十、合同争议解决方式本合同的争议解决方式适用现行法律法规，并提交(填写仲裁机构或法院名称)仲裁。

甲方：(甲方法定代表人签名) (日期)乙方：(乙方法定代表人签名) (日期)是以。

山西省建设厅关于印发《山西省建设工程施工分包管理(暂行)办法》的通知文章属性•【制定机关】山西省建设厅•【公布日期】2002.07.10•【字号】•【施行日期】2002.08.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建筑市场监管正文山西省建设厅关于印发《山西省建设工程施工分包管理(暂行)办法》的通知各市（地）建设局（建委）、省直有关厅、局，省建总公司：现将《山西省建设工程施工分包管理（暂行）办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

山西省建设厅二○○二年七月十日山西省建设工程施工分包管理（暂行）办法第一条为进一步加强建筑市场管理，规范建设工程施工分包行为，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《山西省建筑市场管理条例》的有关规定，制定本办法。

第二条凡在本省范围内进行建设工程施工分包活动的，须遵守本办法。

第三条本办法所称施工分包是指一项建设工程中经合法中标的施工总承包企业对工程中的有关专业和劳务分项进行发包的行为。

第四条施工分包的发包方式包括招标和直接发包。

专业承包单项合同额20万元以上，劳务承包10万元以上的须进行招标发包；专业承包单项合同额20万元以下，劳务承包10万元以下的可以直接发包。

第五条参与建设工程施工分包的总承包企业，专业承包企业和劳务分包企业，必须具有独立法人资格并依法取得建筑业企业相应的资质证书。

第六条实施建设工程分包由总承包单位负责，根据建设单位对分包项目的要求，通过招标择优选择相应资质的分包企业。

建设单位不得直接指定分包企业。

分包企业不得将其承包的工程再分包。

第七条建筑工程施工分包坚持公开、公平、公正的原则。

总承包企业和分包企业，应当在平等互利、协商一致的基础上，签定施工合同，禁止欺诈和其它违法行为。

第八条建设单位对发包的建设工程项目不得随意肢解发包，能由一个总承包企业、专业承包企业、劳务企业完成的，不能发包给多个专业承包企业和劳务企业。

第九条建设工程分包活动，应当按照属地管理、就近入市原则，进入建设工程交易中心进行。

室外工程施工合同范本甲方(发包方)：乙方(承包方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。

第一条工程概况1.1工程名称：徐庄新村东____排____号加层1.2工程地点：徐庄新村东____排____号1.3工程内容：加层砖混结构第二条工期计划开工时间：____年____月____日;计划完工时间：____年____月____日第三条工程质量要求期。

本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。

第四条承包方式及合同价款4.1承包方式：包工包料。

4.2合同价款(大写)：肆万陆仟元整￥：___元第五条甲方项目负责人及甲方义务1、甲方义务：甲方向乙方提供水、电接入第六条乙方义务7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。

第柒条材料和设备工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。

第八条安全施工乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

第九条工程分包本项工程合同涉及内容均应由乙方完成，不得分包。

第十条合同的生效与终止本合同自签订之日起生效，在竣工结算甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。

第十一条合同份数本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持贰份。

甲方盖章：__________ 乙方盖章：__________法定代表人：__________ 法定代表人：__________委托代理人：__________ 委托代理人：__________ ____年____月____日 ____年____月____日室外工程施工合同范本（二）发包人：__________(以下简称甲方)承包人：__________(以下简称乙方)甲方将____小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。

山西省住房和城乡建设厅关于对建设工程安全文明施工费、临时设施费、环境保护费调整等事项的通知文章属性•【制定机关】山西省住房和城乡建设厅•【公布日期】2018.10.22•【字号】晋建标字〔2018〕295号•【施行日期】2018.10.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建筑市场监管正文山西省住房和城乡建设厅关于对建设工程安全文明施工费、临时设施费、环境保护费调整等事项的通知晋建标字〔2018〕295号各市住房城乡建设局（委），各有关单位：为深入贯彻落实住建部《关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》（建办督函〔2017〕169号）和我省《关于实施绿色施工加快推进转型项目建设的通知》（晋建质字〔2018〕249号）等文件精神,全面落实建筑工地施工扬尘治理“六个百分之百”、施工噪声及施工现场非道路移动机械污染防治要求，倒逼建筑企业转型升级，切实提升我省建筑工地绿色施工和环保治理水平，针对不同类型项目进行实测的结果，制定了我省建设工程绿色文明工地标准，现对2018《山西省建设工程费用定额》中的安全文明施工费、临时设施费、环境保护费用(以下简称“三项费用”，即绿色文明工地标准费率）予以调整，具体规定如下：一、本通知适用于全省范围内新建、改建、扩建的建设工程。

二、参照《建设工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013)，我省绿色文明工地标准划分为一、二级标准（详见附件1）。

二级标准为基本标准，达到建筑工地施工扬尘治理“六个百分之百”、施工噪声污染控制和施工现场非道路移动机械污染防治要求。

一级标准为提升标准，在二级标准基础上，应用绿色施工的新技术、新设备、新材料、新工艺等，实现无污染、可回收、可重复利用的提升。

三、我省绿色文明工地标准费率，按照等级不同、取费不同的原则，分级取费。

“三项费用”调整后费率详见附件2、附件3。

四、“三项费用”为不可竞争性费用。

编制招标控制价应按照绿色文明工地一级标准费率计算。

陕西建工集团股份有限公司与李生军、胥祖国等民间借贷纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷借款合同纠纷民间借贷纠纷【审理法院】山西省太原市中级人民法院【审理法院】山西省太原市中级人民法院【审结日期】2020.07.03【案件字号】(2020)晋01民终429号【审理程序】二审【审理法官】孙爱英张军红赵文林【审理法官】孙爱英张军红赵文林【文书类型】判决书【当事人】陕西建工集团股份有限公司;李生军;胥祖国;王建军【当事人】陕西建工集团股份有限公司李生军胥祖国王建军【当事人-个人】李生军胥祖国王建军【当事人-公司】陕西建工集团股份有限公司【代理律师/律所】柴智博泰和泰（西安）律师事务所;任新宇北京乾上律师事务所【代理律师/律所】柴智博泰和泰（西安）律师事务所任新宇北京乾上律师事务所【代理律师】柴智博任新宇【代理律所】泰和泰（西安）律师事务所北京乾上律师事务所【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审维持原判二审改判【字号名称】民终字【原告】陕西建工集团股份有限公司【被告】李生军;胥祖国;王建军【本院观点】本案的争议焦点是上诉人陕建集团是否应该对被上诉人李生军、胥祖国承担借款偿还责任。

【权责关键词】撤销表见代理合同过错第三人质证证明责任（举证责任）高度盖然性诉讼请求维持原判清算【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院经审理查明一审法院查明的事实无误。

本院另查明，2016年5月18日陕西建工集团总公司山西分公司(甲方)与山西天百诚建筑工程有限公司(乙方）签订《合作项目经营承包协议书》，山西天百诚建筑工程有限公司法定代表人为被告王建军;该承包协议书约定:工程项目为山西天能科技股份有限公司天能新能源科研中心大楼乙方以自有经济、技术、管理力量独立完成本工程的施工任务。

乙方负责认真全面履行施工合同所有甲方的责任和义务以及对建设单位的一切承诺。

按施工合同和施工图要求精心组织施工确保本协议目标的实现。

山西省工程施工许可审批依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，以及《山西省建筑市场管理条例》等地方性法规。

二、审批部门山西省工程施工许可审批由各级住房和城乡建设部门负责。

具体来说，市、县级住房和城乡建设部门负责本行政区域内建筑工程施工许可审批；省级住房和城乡建设部门负责跨市、跨县建筑工程施工许可审批。

三、审批流程1. 提交申请：建设单位向审批部门提交以下材料：（1）建筑工程施工许可证申请表；（2）建设单位法人营业执照复印件；（3）法定代表人身份证明；（4）项目可行性研究报告或初步设计文件；（5）建筑工程施工合同；（6）建筑工程施工图设计文件；（7）施工企业资质证书复印件；（8）施工项目负责人及主要技术人员的资格证书复印件；（9）施工组织设计及施工方案；（10）其他相关材料。

2. 审查材料：审批部门对建设单位提交的材料进行审查，必要时可组织专家进行论证。

3. 审批决定：审批部门根据审查情况，作出批准或不予批准的决定。

批准的，颁发建筑工程施工许可证；不予批准的，书面告知建设单位不予批准的理由。

4. 公告：审批部门将批准的建筑工程施工许可证在政府网站上公告。

1. 建设单位具备合法的建设项目；2. 建设项目符合国家和地方有关规划、标准、规范；3. 施工企业具备相应的资质等级；4. 施工项目负责人及主要技术人员具备相应的资格证书；5. 施工组织设计及施工方案符合工程实际需求；6. 建设资金已落实。

五、审批时限山西省建筑工程施工许可审批时限为20个工作日。

特殊情况可适当延长，最长不超过30个工作日。

六、监督与处罚建设单位、施工单位等违反工程施工许可审批规定的，由审批部门依法予以处罚。

构成犯罪的，依法追究刑事责任。

总之，山西省工程施工许可审批是确保工程质量和安全的重要环节。

各级住房和城乡建设部门要严格执行相关法律法规，加强审批管理，为建筑市场健康发展提供有力保障。