工程款支付委托担保合同协议书范本.doc
- 格式:doc
- 大小:20.00 KB
- 文档页数:4
付款(分包)委托保证合同6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1付款(分包)委托保证合同甲方:(委托方)__________ 乙方:(受托方)__________ 丙方:(保证方)__________甲、乙双方本着互惠互利、公平、诚信的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承包工程建设项目付款(分包)事宜,特签订本合同:一、委托事项甲方将本合同约定的工程项目分包及拟支付情况等相关事宜委托乙方办理。
二、保证事项甲、乙双方约定,甲方支付给乙方的工程款项不低于本合同约定的金额(含分包款),保证合同项下的义务全部履行完毕,包括但不限于工程建设工作按合同规定完成、符合验收标准等,甲方确保无需再支付额外费用。
三、保证责任1. 丙方对其出具的担保信用承担无限连带责任,承诺在合同约定期限内履行合同约定义务。
2. 丙方应保证提供的担保是真实有效的,并且不得拖延涵括债务担保的限期或者变更由本合同确定的借款空缺担保方式。
3. 丙方应根据甲方的通知,分阶段提供有关保证的要求。
4. 出现保证不履行或不能履行的情形时,丙方应立即通知甲方,并根据甲方的要求将违约情形整改到位。
5. 对丙方而言,除大合同外,应合法授权其全力售卖其全部资产或者累计后对其周转债进行迅速转让,以获得核心借款权利。
四、合同约定1. 本合同一式贰份,甲乙丙双方各执壹份有效。
2. 本合同未尽事宜,由各方友好协商解决。
3. 本合同自签署之日起生效,有效期自合同规定的事项依法履行完毕之日起至___年__月__日止。
委托方(甲方):________________ 签章日期:____________受托方(乙方):________________ 签章日期:____________保证方(丙方):________________ 签章日期:____________以上为《付款(分包)委托保证合同》,请各方遵守履行,防止出现纠纷。
篇2付款(分包)委托保证合同一、委托人:(甲方)地址:法定代表人:联系电话:二、受托人:(乙方)地址:法定代表人:联系电话:三、委托内容:委托人委托受托人对以下工程的款项进行分包、支付及保证:1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程金额:4. 工程进度:四、付款保证:受托人在接到委托后,应按照合同约定的款项和进度要求,保证及时支付分包工程款项,确保工程进展顺利进行。
工程连带担保协议书范本6篇篇1甲方(担保方):____________________乙方(被担保方):____________________根据中华人民共和国相关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,保障各方的合法权益,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就甲方为乙方提供工程连带担保事宜,达成以下协议:一、协议目的甲方愿意为乙方进行工程建设的顺利进行提供连带担保,确保工程建设过程中的债务、责任及义务得到履行,维护工程建设相关方的合法权益。
二、担保事项1. 乙方在工程建设过程中因违约行为导致的赔偿责任;2. 乙方未能按照合同约定支付工程款、材料款等款项的债务;3. 乙方在工程建设过程中应承担的其他责任和义务。
三、担保期限本担保协议自签订之日起生效,至工程建设完成并经验收合格之日起满________年止。
四、担保方式本担保采用连带责任保证方式,即甲方对乙方在工程建设过程中的债务、责任及义务承担连带担保责任。
五、担保范围1. 本工程建设的全部合同金额;2. 因乙方违约导致的赔偿金额;3. 乙方未能支付的工程款、材料款等款项;4. 乙方在工程建设过程中应承担的其他责任和义务。
六、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供与工程建设相关的资料及信息;2. 甲方有权对乙方的工程建设过程进行监督;3. 甲方承担连带担保责任,对乙方在工程建设过程中的债务、责任及义务进行担保;4. 甲方在承担担保责任后,有权向乙方追偿。
七、乙方的权利与义务1. 乙方应提供真实、完整的工程建设相关资料及信息;2. 乙方应按时、按质完成工程建设任务;3. 乙方应按照合同约定支付工程款、材料款等款项;4. 乙方应履行在工程建设过程中的其他责任和义务。
八、违约责任1. 乙方未能按照合同约定完成工程建设任务,应承担违约责任,并赔偿甲方及其他相关方的损失;2. 甲方在承担连带担保责任后,乙方未按时履行追偿义务的,甲方有权采取法律手段进行追偿。
工程款支付担保函范本
尊敬的收款方:
您好!根据我们之间的合作协议,本函是为了向您提供支付担保的
承诺。
我方承诺按照合同约定的方式和期限支付给您的工程款项。
为了确
保您的权益,同时也为了保证项目的顺利进行,我们愿意提供工程款
支付担保。
本支付担保函将有效期至工程款支付完毕并经您确认无异议之日。
在本担保函有效期内,如我方未按照合同约定的方式和期限支付工程
款项,我方将承担相应的责任。
为了履行支付担保的责任,我方愿意提供以下担保措施之一或多种:
1. 保证金担保:
我方将在签署本担保函后的3个工作日内,将合同总额的10%作为
保证金存入指定账户。
在确认工程款支付完毕且经您确认无异议后,
保证金将返还给我方。
2. 银行保函:
我方将委托合资格的银行出具保函,保函的金额将与合同总额相等。
保函有效期至工程款支付完毕并经您确认无异议之日。
3. 第三方担保:
我方将与一家信誉良好的第三方机构签署担保协议,以确保工程款支付的安全与及时性。
请您在收到本担保函后尽快回函,明确您对于以上担保措施的接受与选择,并提供相关的协议或合约。
我们将尽快与您进行协商,确保支付担保的具体细节得到明确。
最后,我方再次承诺,无论采取何种担保措施,我方都将确保工程款的按时支付,以保证项目的正常进行。
感谢您对我们的信任与支持!我们期待与您的合作愉快!
此致
敬礼
(签字)
(签名)
(日期)。
建筑工程业主支付担保合同范本6篇篇1甲方(业主方):______________________乙方(承包方):______________________丙方(担保方):______________________鉴于甲方作为业主方与乙方作为承包方在签订建筑工程合同过程中,为保障工程款项的按时支付,确保工程的顺利进行,丙方愿意就甲方的支付义务向乙方提供担保。
经三方友好协商,特订立本支付担保合同。
一、工程概况(一)工程项目的名称、地点、内容和规模。
二、合同目的本合同旨在明确甲方的支付义务,确保乙方在工程实施过程中能够及时收到工程进度款,保证工程的顺利进行。
同时,丙方作为担保方,承担甲方支付义务的担保责任。
三、担保事项(一)担保金额:本次担保金额为甲方应向乙方支付的建筑工程款项,具体金额依据甲方与乙方签订的建筑工程合同确定。
(二)担保方式:丙方承担连带担保责任,即在甲方未能按时支付乙方工程进度款时,丙方将无条件代为支付。
(三)担保期限:自本合同生效之日起至甲方与乙方签订的建筑工程合同履行完毕为止。
四、甲方的支付义务(一)甲方应按与乙方签订的建筑工程合同约定,按时支付工程进度款。
(二)甲方应确保资金充足,避免因资金问题影响工程的顺利进行。
(三)甲方在支付过程中,应遵守国家相关法律法规及政策规定。
五、丙方的担保责任(一)丙方应监督甲方的支付行为,确保甲方按时履行支付义务。
(二)在甲方未能按时支付乙方工程进度款时,丙方应在接到乙方书面通知后的XX个工作日内代为支付。
(三)丙方承担担保责任的范围包括但不限于工程进度款、违约金、赔偿金等。
六、违约责任(一)甲方如未能按约定时间支付工程进度款,应承担违约责任,并向乙方支付违约金。
(二)丙方如未能履行担保责任,应承担相应的违约责任,并向乙方支付赔偿金。
(三)违约金的计算方式及赔偿金的数额,根据甲方、乙方和丙方协商确定。
七、争议解决(一)本合同在履行过程中发生争议,甲、乙、丙三方应通过友好协商解决。
工程担保合同范本8篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(担保人):____________________鉴于甲方需要委托乙方为其提供工程担保服务,为明确双方权利义务,保障工程顺利进行,经双方友好协商,达成如下协议:一、担保事项乙方同意为甲方就本工程项目的实施提供工程担保服务。
担保范围包括但不限于工程进度款支付、工程质量保证等方面。
具体担保事项根据甲方提供的工程合同及相关文件确定。
二、担保金额及方式担保金额根据甲方提供的工程合同确定,具体金额和方式详见附件《担保金额及方式表》。
乙方按照本合同约定提供相应担保,并承担相应责任。
三、担保期限本工程担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。
四、甲方义务1. 甲方应提供真实、完整的工程合同及相关文件,并保证其合法性、有效性。
2. 甲方应按时向乙方提供工程进度、质量等方面的信息,并确保信息的真实性和准确性。
3. 甲方应遵守相关法律法规和规定,确保工程的顺利进行。
4. 甲方应按照合同约定支付担保费用。
五、乙方义务1. 乙方应按照本合同约定提供相应担保,并承担相应责任。
2. 乙方应认真审核甲方提供的工程合同及相关文件,确保其真实性、完整性和合法性。
3. 乙方应对甲方提供的工程进度、质量等方面的信息进行监督和评估,及时发现并告知甲方存在的问题。
4. 乙方应保守甲方的商业秘密,不得泄露或擅自使用。
六、违约责任1. 若甲方违反本合同约定,未按时支付担保费用或其他应付款项,乙方有权要求甲方立即支付欠款,并有权解除本合同。
2. 若乙方未按照本合同约定提供相应的担保服务,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因甲方的违法行为或违反合同约定导致工程无法顺利进行,乙方有权要求甲方承担相应的损失赔偿责任。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本合同引起的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
业主支付委托保证合同书范本6篇篇1甲方(业主):______________________乙方(受托方):______________________鉴于甲方需对某一工程项目或投资项目的款项进行支付,并委托乙方进行保证支付的事宜,为明确双方的权利义务,维护双方的合法权益,经友好协商,达成如下协议:一、合同目的甲方委托乙方保证其按照本合同约定支付相关款项,确保工程项目的顺利进行。
乙方同意接受委托并按照本合同约定履行相应的义务。
二、委托事项及支付内容1. 甲方委托乙方保证其支付以下款项:______________________(注明款项名称、金额、支付方式等)。
2. 甲方应按照本合同约定按时足额支付相关款项,确保工程项目的顺利进行。
乙方对甲方的支付行为进行监督和保证。
三、保证事项1. 乙方保证甲方按照本合同约定支付相关款项,如甲方未按时足额支付,乙方将承担保证责任,按照本合同约定支付相应款项。
2. 乙方在履行保证责任时,有权代位向甲方追偿。
3. 如因甲方的违约行为导致乙方承担保证责任的,甲方应承担乙方因此产生的全部损失。
四、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定履行保证支付义务。
2. 甲方应按照本合同约定按时足额支付相关款项,确保工程项目的顺利进行。
3. 甲方应积极配合乙方进行支付监督工作,提供必要的支持和协助。
4. 甲方应保证所提供的相关文件和资料真实、完整、准确。
六、乙方的权利和义务1. 乙方有权要求甲方按照本合同约定履行支付义务。
2. 乙方应按照本合同约定履行保证支付义务,确保工程项目的顺利进行。
3. 乙方有权对甲方的支付行为进行监督和检查。
4. 乙方应及时向甲方报告保证支付的情况和进展。
七、违约责任1. 如甲方未按照本合同约定支付相关款项,乙方有权要求甲方承担违约责任,并有权解除本合同。
2. 如乙方未按照本合同约定履行保证支付义务,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此产生的全部损失。
工程款支付担保协议【一】:工程担保合同示范文本关于印发《工程担保合同示范文本》(试行)的通知建市[2005]74号各省、自治区建设厅、直辖市建委,计划单列市建委(建设局),新疆生产建设兵团建设局,解放军总后营房部为推进建设领域担保制度建设,现将我部制定的《工程担保合同示范文本》(试行)印发给你们。
《示范文本》由投标委托保证合同、投标保函;业主支付委托保证合同、业主支付保函;承包商履约委托保证合同、承包商履约保函;总承包商付款(分包)委托保证合同、总承包商付款(分包)保函;总承包商付款(供货)委托保证合同、总承包商付款(供货)保函组成。
请在试行中认真总结经验,并将试行情况及时反馈我部建筑市场管理司。
中华人民共和国建设部二○○五年五月十一日投标委托保证合同(试行)投标保函(试行)业主支付委托保证合同(试行)业主支付保函(试行)承包商履约委托保证合同(试行)承包商履约保函(试行)总承包商付款(分包)委托保证合同(试行)总承包商付款(分包)保函(试行)总承包商付款(供货)委托保证合同(试行)总承包商付款(供货)保函(试行)投标委托保证合同(试行)编号(工字)第号委托保证人(以下称甲方)住所法定代表人电话保证人(以下称乙方)住所法定代表人电话鉴于甲方参加项目的投标,乙方接受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向(以下简称“招标人”)提供投标担保。
甲乙双方经协商一致,订立本合同。
第一条定义本合同所称投标担保是指乙方向招标人保证,当甲方未按照招标文件的规定履行投标人义务时,由乙方代为承担保证责任的行为。
第二条保证的范围及保证金额2.1 乙方保证的范围是甲方未按照招标文件的规定履行投标人义务,给招标人造成的实际损失。
乙方在甲方发生以下情形时承担保证责任(1)在招标文件规定的投标有效期内即年月日后至年月日内未经招标人许可撤回投标文件。
(2)中标后因中标人原因未在招标文件规定的时间内与招标人签订《建设工程施工合同》。
(3)中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证。
建设工程担保合同范本6篇篇1甲方(担保人):_________________________乙方(借款人):_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程提供担保,为了明确双方的权利和义务,确保合同的履行,双方本着诚实、守信的原则,经友好协商,订立本合同。
一、担保事项1. 甲方同意为乙方就建设工程的实施提供连带责任担保。
2. 担保金额为人民币_________元整(大写:_________元整)。
3. 担保期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
二、担保范围1. 本担保合同涉及的建设工程包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
2. 乙方未能履行建设工程施工合同义务时,甲方在本担保合同约定的担保范围内承担连带清偿责任。
包括但不限于:未按时开工、中途停工、质量不达标、工期延误等违约情形。
三、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与建设工程有关的所有资料,以便评估风险。
2. 甲方有权监督乙方的工程建设情况,确保工程按照合同约定进行。
3. 甲方在乙方违约时,应承担连带清偿责任,向有关当事人支付担保金额。
4. 甲方有权在履行担保责任后,向乙方追偿相关款项。
四、乙方的权利和义务1. 乙方应按时提供与建设工程有关的所有资料,并保证资料的真实性和完整性。
2. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行义务,确保工程质量和工期。
3. 乙方应接受甲方的监督,确保工程建设符合合同约定。
4. 乙方在甲方履行担保责任后,应尽快偿还甲方相关款项。
五、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务,导致甲方承担连带清偿责任的,乙方应向甲方支付担保金额百分之________的违约金。
2. 若甲方未能按照本担保合同的约定履行担保责任,导致乙方损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。
六、解决争议的方式及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程款支付担保协议范文一、背景介绍工程款支付担保协议是指在工程项目中,为保障受益方(如施工单位、供应商等)能够按时、按量收到应得的工程款,委托第三方提供担保服务的一种协议。
该协议旨在确保工程款支付的安全性和可靠性,减少工程项目中的风险。
二、协议目的本协议旨在明确双方的权利和义务,确保工程款支付的正常进行,并保障担保方的权益。
三、协议内容1. 担保范围:担保方将为受益方提供工程款支付担保,包括但不限于工程款的支付安排、担保期限等。
2. 担保金额:双方约定的担保金额为xxxx万元,担保方将按照约定的比例提供担保。
3. 担保方式:担保方提供的担保方式为保函,保函金额与担保金额相等,保函有效期为xxxx年。
4. 担保费用:受益方应按照约定支付相应的担保费用给担保方,费用支付方式为一次性支付/分期支付。
5. 担保期限:本担保协议自签署之日起生效,有效期为xxxx年。
6. 违约责任:若受益方未按照约定支付工程款或违约行为,担保方有权采取相应的法律措施保障自身权益,并有权追究受益方的违约责任。
7. 变更和解除:任何一方需变更或解除本协议,应提前书面通知对方,并经双方协商一致后生效。
8. 争议解决:双方如发生争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可提交相关仲裁机构仲裁。
四、协议生效本协议经双方签字盖章后生效,并对双方具有法律约束力。
五、其他事项1. 本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本协议的任何修改、补充事项应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。
3. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决,并以书面形式确认。
六、协议解释本协议的解释、效力、履行和争议解决等事项,适用中华人民共和国相关法律。
七、协议终止1. 本协议有效期届满时,自动终止。
2. 本协议在任何一方提前解除或变更的情况下,应按照约定的程序进行解除或变更。
以上是工程款支付担保协议的范文,仅供参考。
在实际使用中,双方应根据具体情况进行协商和修改,确保协议内容符合法律法规和双方的实际需求。
建筑工程业主支付担保协议
甲方:(业主名称)乙方:(承包人名称)
鉴于,甲方拟委托乙方承包建筑工程项目(以下简称“工程项目”),甲乙双方经协商一致,特达成如下支付担保协议:
第一条甲方应在签订本协议之日起优先向乙方支付工程项目80%的
预付款,共计XXXX元;剩余工程项目款项在工程完工验收合格后20
天内支付乙方,共计XXXX元。
第二条为保证工程项目资金的安全,甲方应向乙方提供支付担保,故甲方应向乙方支付本协议约定的支付担保金XXXX元,担保银行开具
担保函作为支付担保。
第三条甲方在支付担保金后,担保银行应对支付担保金进行账户
管理,并按照约定的支付比例向乙方支付工程项目款项。
第四条甲方若在工程项目款项支付期限内未足额向乙方支付工程
项目款项,则视为违约,乙方有权向甲方追收本协议约定之全部工程
项目款项。
第五条如乙方未完成工程项目进度,或存在质量及安全问题,甲
方有权停止支付工程项目款项,并向乙方追收已支付款项。
第六条本协议自双方签字盖章之日起生效,至乙方收到全部工程
项目款项之日止。
第七条本协议履行过程中产生的争议应通过友好协商解决,如协
商不成,则提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条本协议一式两份,由甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:
支付担保协议属于双方之间的承诺和保障,在钱款支付和工程项目
推进时都有着重要的作用。
甲乙双方应严格遵守协议约定,确保工程
项目顺利完成,达到双方的理想效益。
工程担保合同协议书
甲方(担保人):
乙方(被担保人):
鉴于:
为保证乙方按期、按质完成甲方委托的工程项目,甲方同意为乙方提供工程担保,并根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规的规定,双方本着平等自愿、公平诚信的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、担保范围
1.1 甲方为乙方在甲方委托的工程项目中按期、按质完成工程提供连带责任保证担保。
1.2 甲方担保的金额为人民币【】元整(大写:【】元整)。
1.3 甲方担保的范围包括乙方在工程项目中应支付的工程款、违约金、损害赔偿金、诉讼费、仲裁费等。
二、担保期限
2.1 甲方的担保期限自工程竣工交付之日起算,至工程款项全部结清之日止。
2.2 如果乙方在担保期限内未能按期、按质完成工程,甲方应承担相应的违约责任。
三、保证方式
3.1 甲方采用连带责任保证方式为乙方提供担保。
3.2 甲方应在甲方担保范围内,无条件地履行保证责任,确保乙方的合法权益不受损害。
四、保证责任的履行
4.1 如果乙方未能按期、按质完成工程,甲方应在接到甲方要求履行保证责任的通知后【】日内,无条件地履行保证责任。
4.2 甲方履行保证责任后,有权向乙方追偿因提供担保而产生的全部费用。
五、争议解决
5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定
6.1 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
6.2 本协议自甲、乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(担保人):
乙方(被担保人):
签订日期:【年】年【月】月【日】日。
建筑工程业主支付担保合同范本5篇篇1甲方(业主方):_________________________乙方(承包方):_________________________丙方(担保人):_________________________为确保甲方与乙方签订的建筑工程合同的履行,保障乙方的合法权益,丙方愿意为甲方提供支付担保。
经三方友好协商,达成如下担保合同范本。
一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 工程总造价:_________________________二、合同履约保障1. 甲方应按照与乙方签订的建筑工程合同的约定,按时支付工程进度款、工程竣工结算款及其他应付款项。
2. 若甲方未能按时支付上述款项,乙方有权要求甲方立即支付欠款,并追究甲方的违约责任。
三、担保事项1. 丙方对甲方在本合同中的支付义务承担连带责任保证。
2. 担保范围:甲方应支付给乙方的工程进度款、工程竣工结算款及其他应付款项。
3. 担保期限:自工程开工之日起至工程竣工验收合格并结清全部款项之日止。
4. 担保方式:连带责任保证。
四、担保人的权利和义务1. 担保人应监督甲方的支付行为,确保甲方按时支付乙方的款项。
2. 若甲方未能按时支付款项,乙方有权要求担保人承担保证责任,担保人应在接到乙方通知后XX日内履行保证责任。
3. 担保人有权对甲方的支付能力进行审查,若发现甲方存在支付风险,担保人有权要求甲方提供担保或采取其他措施。
五、违约责任1. 若甲方未能按时支付款项,应按照合同约定承担违约责任,并向乙方支付违约金。
2. 若担保人未能履行保证责任,应承担连带责任,并向乙方支付担保金额的XX%作为违约金。
六、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
工程合同担保协议书甲方(保证人):地址:联系方式:乙方(被保证人):地址:联系方式:鉴于乙方与丙方于____年____月____日签订了《____工程合同》(以下简称“主合同”),为确保丙方权益,甲方自愿提供担保。
现甲、乙、丙三方达成如下协议:一、保证事由甲方对乙方在主合同项下的债务自愿提供担保。
二、保证内容1. 乙方按照主合同约定履行合同义务,完成工程。
2. 乙方保证工程质量、安全、文明施工,并承担相应税费。
3. 乙方按期完成工程,确保工期不延误。
4. 乙方承诺不违约,不逾期支付合同价款。
5. 乙方对债务承担清偿责任。
三、保证责任1. 甲方承担连带责任保证,保证乙方向丙方履行主合同项下的债务。
2. 甲方对乙方的经济和民事责任造成的损失进行清偿或赔偿。
四、保证方式1. 甲方一次性向丙方缴纳保证金人民币____元。
2. 甲方自愿提供资产担保物,具体清单见附件。
五、抵押物返还条件1. 乙方按主合同约定完成工程,保证工程质量、工期和安全。
2. 乙方没有留下债务,保证人提供的抵押物如数归还给保证人。
3. 担保责任消失后,甲方应无条件返还抵押物。
六、争议解决本协议履行过程中发生争议,各方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他约定1. 本协议自三方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。
甲方(保证人):________年________月________日乙方(被保证人):________年________月________日丙方(权益方):________年________月________日附件:资产担保物清单注:本协议仅供参考,具体内容需根据实际情况调整。
在签订协议前,请务必咨询专业律师意见。
建设工程担保合同范本5篇篇1甲方(担保人):____________________身份证号:_________________________________联系方式:___________________________________乙方(债权人/受益方):_____________建筑工程公司营业执照号:___________________________地址:_____________________________________联系方式:_______________________________鉴于甲方同意为乙方提供工程担保,并明确其担保责任与义务,甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经过友好协商,达成如下建设工程担保合同:一、担保事项及范围甲方同意为乙方就其所承揽的工程项目的履行提供连带责任担保。
担保范围包括但不限于工程款项支付、工程质量保证、工程进度保障等。
具体事项由乙方与项目方签订的《建设工程施工合同》及相关协议确定。
二、担保期限及方式担保期限自乙方与项目方签署的《建设工程施工合同》生效之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
担保方式为连带责任担保。
在担保期限内,甲方对乙方的合同义务承担不可撤销的担保责任。
三、担保金额及支付本合同项下的担保金额为乙方承担的建设工程项目合同总价款的一定比例,具体比例由双方根据实际情况商定并在合同中明确记载。
担保金额支付方式和时间按照乙方与项目方的合同约定执行。
甲方应确保担保金额充足并按时支付。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权了解乙方工程项目的履行情况,并对其进行监督;2. 甲方应按时支付担保金额;3. 甲方应按照乙方与项目方的合同约定,履行相应的担保责任;4. 甲方有权要求乙方提供与工程相关的资料和信息;5. 甲方应对所提供的担保资料的真实性和合法性负责。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程款项的合法使用;2. 乙方应按照合同约定履行工程义务;3. 乙方应及时向甲方提供与工程相关的资料和信息;4. 乙方应确保工程质量符合国家标准和合同约定;5. 乙方应按时向甲方提交工程进展报告和结算报告。
工程款支付担保协议书范本
甲方(担保人):
乙方(被担保人):
为确保乙方在履行合同过程中的支付义务得到切实保障,甲乙双方经协商一致,达成如下工程款支付担保协议:
一、担保金额及范围
1. 甲方同意为乙方在履行合同过程中的支付义务提供担保,担保金额为合同约定
的工程总价款的 %。
2. 担保范围包括但不限于乙方应支付的工程款、违约金、损害赔偿金及甲方为实
现债权所产生的费用等。
二、担保方式
1. 甲方采用连带责任保证方式为乙方提供担保。
2. 甲方应在乙方未能按合同约定支付工程款时,承担代为支付的责任。
三、担保期限
1. 担保期限自工程合同签订之日起至工程验收合格且乙方支付义务履行完毕之日止。
2. 如乙方与业主协议变更工程款支付日期,经甲方书面同意后,担保期限按照变
更后的支付日期相应调整。
四、担保责任的履行
1. 乙方未能按合同约定支付工程款时,甲方应在担保金额范围内代为支付。
2. 甲方代为支付后,有权向乙方追偿,并要求乙方支付违约金及实现债权的费用。
五、争议解决
双方因履行本协议发生争议的,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
六、其他约定
1. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(担保人):
乙方(被担保人):
签订日期:年月日
请注意,本范本仅供参考,具体内容需根据实际情况调整,并在签订协议前征求法律人士的意见。
委托支付工程收款保证合同合同编号:合同编号委托人(甲方):委托人名称受托人(乙方):受托人名称一、背景1.1 委托人是一家从事相关行业的企业,具有正常运营和经营资格。
委托人与分包商签订了工程施工合同,合同金额为工程合同金额。
1.2 受托人是一家提供委托支付服务的专业机构,在财务操作和支付方面具有丰富经验和技术能力。
1.3 委托人希望将工程款项委托给受托人进行支付管理,以确保工程款项的安全管理和支付的及时性。
二、委托事项2.1 委托人授权受托人按照工程合同的约定,负责工程款项的全额支付。
2.2 委托人应在每次工程款项支付前,与受托人确认支付金额和支付时间,并提供相关支付凭证和发票。
2.3 受托人在收到委托人的支付指令和相关凭证后,应按时支付给分包商,并确保支付的准确性和合法性。
2.4 受托人应与分包商签订相应的支付协议,明确工程款项的支付责任和义务。
三、保证金3.1 委托人在本合同签订时应向受托人支付一定比例的保证金。
具体金额为保证金金额,支付方式为支付方式。
3.2 保证金将作为委托人支付工程款项的担保金,用于弥补工程款项支付不及时或遗漏的风险。
受托人有权使用保证金进行支付补偿,并在支付后应及时向委托人通报使用情况。
3.3 如果委托人按照约定全额支付工程款项,并确保支付的及时性和准确性,受托人应在工程结算完毕后按照实际支付金额及时归还保证金。
四、违约责任4.1 如果受托人未按照工程合同约定的时间和金额进行支付,并因此造成委托人损失的,受托人应承担相应的违约责任,并向委托人赔偿损失。
4.2 如果委托人未按照约定提供支付指令和相关凭证,导致受托人无法及时支付工程款项,并因此造成受托人损失的,委托人应承担相应的违约责任,并向受托人赔偿损失。
五、争议解决5.1 双方在履行本合同过程中,发生的争议应通过友好协商解决。
如果无法达成协议,则提交相关争议给予仲裁解决。
5.2 本合同的签订、效力、解释和履行均适用的法律。
工程款支付担保协议范文协议主要内容一、背景甲方与乙方就进行特定工程项目的合作达成一致,需要乙方提供工程款支付担保。
为此,双方达成本协议,明确各自的权利和义务。
二、担保方式1.甲方要求乙方提供的担保方式为X(例如:保证金、保函等),担保金额为X(例如:合同金额的%)。
2.担保金额应在本协议签订之日起三个工作日内转账至甲方指定的账户。
甲方在收到担保金额后,应出具相应的担保证明文件并及时提供给乙方。
三、担保期限1.担保期限自本协议签订之日起,至工程项目竣工之日止;2.在担保期限内,如乙方按时足额支付工程款,则担保金额将在工程项目竣工之日解除,甲方应返还该担保金额给乙方;3.如果乙方未按时足额支付工程款,则甲方有权通过担保金额来抵扣应该支付的工程款,并有权采取法律手段追偿。
四、双方的权利和义务1.甲方的权利和义务:–要求乙方在合理的期限内提供担保金额;–如乙方未按时足额支付工程款,有权采取适当的措施来保护自身的权益;–如乙方未能按时足额支付工程款,有权追偿担保金额。
2.乙方的权利和义务:–提供担保金额,并按照约定的方式和期限完成支付;–如乙方能按时足额支付工程款,有权要求甲方返还担保金额;–按时足额支付工程款,维护自身的信誉,并确保工程项目的顺利进行。
五、争议解决双方在履行本协议过程中如发生争议,应首先通过友好协商的方式解决。
协商不成的,任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。
六、其他条款1.本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力;2.本协议的任何修改、补充或解除,应采用书面形式,并由双方共同签署;3.本协议自签署之日起生效,至工程项目竣工之日止。
本协议经甲乙双方确认无误后,按下文本样式签署:甲方签署:签名:__________ 日期:__________乙方签署:签名:__________ 日期:__________。
工程款担保协议范本2024年通用合同编号:__________工程款担保协议甲方:1. 名称:__________2. 地址:__________3. 法定代表人:__________4. 联系人:__________5. 联系电话:__________乙方:1. 名称:__________2. 地址:__________3. 法定代表人:__________4. 联系人:__________5. 联系电话:__________鉴于:1. 甲方为工程项目的业主或委托人,乙方为工程项目的承包商或供应商;2. 乙方根据甲方的要求,已签订工程合同,合同编号为__________,合同金额为__________元;3. 甲方为保证工程合同的履行,同意为乙方提供工程款担保。
双方为明确双方的权利和义务,就工程款担保事项达成如下协议:第一条担保金额甲方同意为乙方提供不超过__________元人民币的工程款担保。
第二条担保期限本担保的有效期限自工程合同签订之日起至工程合同履行完毕之日止。
第三条担保方式甲方采用如下方式为乙方提供担保:1. 甲方保证在乙方未按工程合同约定履行义务的情况下,向甲方支付合同约定的款项;2. 甲方将提供__________份有效的担保文件,以确保乙方的权益得到保障。
第四条担保的解除1. 在乙方按工程合同约定履行完毕义务后,甲方应及时办理担保解除手续;2. 如乙方未按工程合同约定履行义务,甲方在支付完毕合同约定的款项后,应及时办理担保解除手续。
第五条担保的履行1. 甲方应保证担保的合法性和有效性,确保乙方的权益得到保障;2. 乙方应按工程合同约定履行义务,确保工程的顺利进行。
第六条保密条款除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外,双方应对本协议的内容和签订过程予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。
第七条争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
工程款支付保证协议书范本甲方(债务人):乙方(担保人):鉴于甲方与丙方签订了一份工程合同,合同编号为_____,工程总价款为人民币____元整(大写:____元整)。
甲方同意按照合同约定的付款条款向丙方支付工程款,为确保甲方履行付款义务,乙方同意为甲方提供保证担保。
现甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,就甲方支付工程款的事宜达成如下协议:第一条保证金额乙方保证的金额为主合同项下的工程总价款,即人民币____元整(大写:____元整)。
第二条保证方式乙方采用连带责任保证方式,承诺在甲方不履行付款义务时,无条件向丙方支付保证金额。
第三条保证期间本保证协议的保证期间为主合同约定的付款期限届满之日起两年。
第四条保证责任的履行1. 在保证期间内,如甲方未按照主合同约定向丙方支付工程款,乙方应在接到丙方书面索赔通知后的五个工作日内,无条件向丙方支付保证金额。
2. 乙方在履行保证责任后,有权向甲方追偿,并要求甲方支付因追偿而产生的相关费用。
第五条保证的解除1. 在保证期间内,甲方按照主合同约定履行了付款义务,乙方自付款之日起解除保证责任。
2. 乙方单方面解除保证责任的,应提前三十日通知丙方。
第六条争议解决本保证协议履行过程中发生的争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定1. 本保证协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本保证协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(债务人):乙方(担保人):签订日期:____年____月____日(此为范本,实际使用时请根据具体情况进行修改和完善。
)。
支付担保(承包人) :鉴于你方作为承包人已经与 (发包人名称) (以下称“发包人”) 于年月日签订了 (工程名称) 《建设工程施工合同》 (以下称“主合同”) ,应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:一、保证的范围及保证金额1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除质量标准保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 % ,数额最高不超过人民币元 (大写: ) 。
二、保证的方式及保证期间1. 我方保证的方式为:连带责任保证。
2. 我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。
发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排1. 你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因质量标准发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的质量标准检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。
五、保证责任的解除1. 在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付 (支付款项从我方账户划出) 之日起,保证责任即解除。
编号:_________________
工程款支付委托担保合同
甲方:__________________________
乙方:__________________________
签订日期:____ 年_____ 月_____ 日甲方(委托方):乙方(受托方):
鉴于甲方与(以下简称承包商)就项目于年
月
日签订编号的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意
为甲方向承包商提供工程款支付担保。
双方经协商一致,订立本合同。
第一条定义
1.1 本合同所称业主支付担保是指,乙方向承包商保证,当甲方未按照主合同的约定支付工程款
时,由乙方代为支付的行为。
1.2 本合同所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。
第二条保证的范围及保证金额
2.1 乙方保证的范围是主合同约定的工程款。
2.2 乙方保证的金额是主合同约定的工程款的写: % ,金额最高不超过RMB
元(大
第三条保证的方式及保证期间
3.1 乙方保证的方式为:连带责任保证。
3.2 乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后
日内
3.3 甲方与承包商协议变更工程款支付日期的,经乙方书面同意后,保证期间按照变更后的支付
日期做相应调整。
第四条承担保证责任的形式
4.1 乙方承担保证责任的形式是代为支付。
4.2 甲方未按主合同约定向承包商支付工程款的,由乙方在保证金额内代为支付。
第五条担保费及支付方式
5.1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5.2 双方确定的担保费率为:。
5.3 本合同签订之日起日内,甲方一次性支付乙方担保费共计RMB 元(大
写:)。
第六条反担保
甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权
乙方按照本合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方
实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿
款项的%一次性支付违约金。
第八条双方的其他权利义务
8.1 乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起日内,向承包商岀具
《业主支付保函》。
8.2 甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发
生合并、分立、重组等重大经营举措应提前日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即
通知乙方。
8.3 甲方不得擅自将工程转让给第三人。
甲方与承包商有关主合同的修改、变更,应告知乙方;
如发生结构、规模、标准等重大设计变更,应经乙方书面同意。
8.4 甲方保证对已经落实的工程款项实行专款专用,及时向乙方通报工程款项的支付和合同履行
情况,积极配合乙方进行定期或随时检查和监督。
必要时乙方可要求甲方将已落实的工程款项打
入乙方指定的账户,实行专款专用监督。
第九条争议的解决
本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,
协商不成的,通过第款约定
的方式解决:
9.1 向法院起诉;
9.2 向提起仲裁。
(写明仲裁机构名称)
第十条甲乙双方约定的其它事项
第十一条合同的生效、变更和解除11.1本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章生效。
11.2本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。
第十二条附则
本合同一式份,甲乙双方各执份。
甲方(章):
法定代表人:
(或授权代理人)
日期:
乙方(章):
法定代表人:
(或授权代理人)
日期:。