水平定向钻回托管施工合同
建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
因工程需要，甲方委托乙方在本地进行电力管道非开挖工程施工，为使双方友好公平的合作，在同心协力、互惠互利的基础上共同遵守中华人民共和国《合同法》及国家有关法律法规。同时也能明确双方权利及义务，确保工程质量，经双方共同协商决定签定本合同。
第一条工程名称级工程地点
1.工程名称： ______________________________________________________________
2.工程地点：______________________________________________________________
3.施工工期：__________
3.乙方所负责施工的工程包括如下：
（1）电力过铁路管管道非开挖安装；
（2）其他约定：
1、乙方负责勘察施工现场地下管线线路及走向；
2、提供管材负责管材的连接；
3、负责非开挖管道施工坑的开挖、出清泥土、管道回托。
4、检查井砌筑（砖）及地面还原；
4.甲方所负责施工的工程包括如下:
1、甲方负责施工所需的一切手续、水、电及外部协调；
2、由甲方协调不力原因造成乙方不能正常施工，甲方按每天1000元支付误工费。
第二条施工费用收取标准、金额、方式及时间
1.每跟管子每延米350元，结算按实际测量入土点与出土点的长度为准；
2.检查井每座3500元，共计 __________ 个，共计_________ 元。
3.乙方进场后，甲方应付乙方进场费用为__元;大写__________________________ 元。
4.施工费用收取方式：__________ 。
〖1〗甲方向乙方支付非开挖铺管的具体付款方式和时间为：乙方进场后，甲方应付
乙方进场费用为_ 元，工程完工甲方付至总工程款的95%，通电运行 _______________ 付清所有款项。此工程不含税费。
第三条工程施工
1.施工过程中如遇到下列情况，可顺延工期：
（1 ）甲方不具备施工条件而停工；
（2 ）由于甲方原因变更计划或提出修改施工图；
（3）甲方不按合同约定向乙方支付相应款项；
（4）甲方的其他违约行为，致使无法施工时；
（5 ）出现洪水、飓风、暴雨等不可抗力或政府行为时；
2.乙方在施工过程中，甲乙方应积极配合，确保工程如期完工。
3.乙方在施工过程中，应采取安全措施，并应承担相应施工责任。
第四条双方义务
（一）甲方的权利和义务
1、向乙方提出施工地点、线路走向、过路深度、出入土地点等具体要求并提供其它管线地下走向及其数据；
2、协调各有关部门的关系，办理相应的各种手续，并承担由此而发生的费用，确保乙方正常施工，施工中若遇到不可抗力因素时，经双方协商顺延施工期限或更改施工方案，若无法施工乙方有权放弃；
3、在施工中，甲方定期派人对工程进行阶段性的质量检查；
（二）乙方的权利和义务
1、乙方按工程质量验收标准和甲乙双方商定的技术要求独立进行施工；
2、在施工前，乙方应详细了解所施工段的土质和地下管线，认真勘察施工现场，确立保质，确保安全的施工方案和技术措施；
3、应严格遵守安全文明施工有关规定；
4、做好全部人员的吃、住、交通及办公、各项临时设施并抓好施工人员的治安管理工作;
5、对施工场地内的文物、古树名木及周围建筑物和地下管线实施保护；第五条合同的变更
甲乙双方如需要修改本合同条款，应当经双方协商一致并签订补充协议，补充协议与
本合同具有同等法律效力。
第六条争议的解决
在履行本合同过程中，双方如发生争议，应友好协商解决，协商不成，可依法向人民法院起诉
第七条其他约定
1本合同一式4份，双方各持2 份，经双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方：
签字代表：签字代表：
签约日期：签约日期：
签约地点:
定向钻施工合同 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 根据【中国人民共和国合同法】及其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：____________________________ 2、工程地点：____________________________ 3、工程量：定向穿越总工程量约计米 二、工程价款 穿越管径MPP200，170元/孔/米。工程总款 大写。 注；本工程甲方按包工不包料的方式承包给乙方，长度以出入钻点距离为准。 三、付款方式 按实际发生的工程量结算.甲方在工程完工后在一个星期内一次性付清工程款. 四、甲方责任 1、负责准确的出入点定位及工作坑开挖，制定设计方案，并提供相关资料；施工前向乙方提供施工地段地下管网的详细情况，以免损坏其它地下管线。 2、负责施工场地征地, 修筑进场施工便道、及其它工程机械挖掘机等机械；及施工结束后泥浆的清理外运.恢复地貌等后续工作。 3、负责与其它相关单位及个人的关系协商和维系，办理相关手续，以免在施工中受到干扰，如出现干扰误工超过2天时间，甲方负责赔偿直接损失（包括工资及生活费）每天（800.00）元。 4、在施工过程中遇到困扰和赔偿事宜由甲方协商解决。 5、有权指导并监督乙方的工程进度、工程质量。 6、按照合同规定支付工程价款。 五、乙方责任
1、根据甲方提供资料编制施工方案和施工进度计划；接受甲方的管理监督，服从安排。组织和协调设备的安装测试,试运行等。确保工程项目的安全，文明施工。 2、根据施工方案和施工进度计划组织工程施工，管道焊接.负责设备调遣和设备短途倒运。 3、乙方顶管深度符合甲方要求施工，乙方必须按照要求在规定的线域内施工，不得超出规定范围。 4、乙方必须按照甲方要求在规定地域施工，彻底摸清路由状况、及甲方提供的地下管线及其他地下设施，防止顶管过程中发生意外，自顶管机入场之后至撤场时，乙方必须与施工区域搞好关系，强化安全意识，确保文明、安全施工。 7.提供完整的导向记录。 六、施工人员安全责任 甲方要求乙方组织好自己的队伍，不能在施工过程中发生纠纷和争吵，若有类似事情发生，乙方立即协调处理，且确保工程按质、按期完成。 七.工程质量 1、乙方应按照施工图纸和甲方、设计、监理单位批复的施工组织设计施工。 2、因乙方原因出现的工程质量事故，由乙方负责。 八、争议的解决方式 甲乙双方因合同发生争议，应首先友好协商；协商不成的，向人民法院起诉。 九、合同的生效与终止 本合同自双方签章之日起生效，至工程款支付完毕之日终止。 十、其他 1、施工中如遇建筑垃圾，流沙，泥岩，塌方，岩石等地质，甲乙双方另外商议价格；由于不可预见原因，甲方提供的具体施工地段方位、线路、标深的范围内出现不可预见的大型障碍物、岩石等需该变施工线路时，甲方据变更工程造价补偿乙方。 2、本合同未尽事宜或双方需要提出修改时，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方和乙方共同协商，可以签订补充协议，补充协议作为本合同的补充合同，与本合同具有同等效力。 3、本合同相对不能穿越施工的部分工程自行失效，甲乙双方各自承担已发生的费用损失。 4.本合同正本两份，由甲乙双方各持一份；具有同等法律效力。
水平定向钻回托管施工合同 建设单位（甲方）： 施工单位（乙方）： 因工程需要，甲方委托乙方在本地进行电力管道非开挖工程施工，为使双方友好公平的合作，在同心协力、互惠互利的基础上共同遵守中华人民共和国《合同法》及国家有关法律法规。同时也能明确双方权利及义务，确保工程质量，经双方共同协商决定签定本合同。 第一条工程名称级工程地点 1.工程名称： 2.工程地点： 3.施工工期： 3.乙方所负责施工的工程包括如下： (1)电力过铁路管管道非开挖安装； (2)其他约定： 1、乙方负责勘察施工现场地下管线线路及走向； 2、提供管材负责管材的连接； 3、负责非开挖管道施工坑的开挖、出清泥土、管道回托。 4、检查井砌筑（砖）及地面还原； 4.甲方所负责施工的工程包括如下： 1、甲方负责施工所需的一切手续、水、电及外部协调；
2、由甲方协调不力原因造成乙方不能正常施工，甲方按每天1000元支付误工费。 第二条施工费用收取标准、金额、方式及时间 1.每跟管子每延米350元，结算按实际测量入土点与出土点的长度为准； 2、检查井每座3500元，共计个，共计元。 3.乙方进场后，甲方应付乙方进场费用为___ __元;大写元。 4.施工费用收取方式：。 〖1〗甲方向乙方支付非开挖铺管的具体付款方式和时间为：乙方进场后，甲方应付乙方进场费用为_ ____元，工程完工甲方付至总工程款的95%，通电运行付清所有款项。此工程不含税费。 第三条工程施工 1.施工过程中如遇到下列情况，可顺延工期： （1）甲方不具备施工条件而停工； （2）由于甲方原因变更计划或提出修改施工图； （3）甲方不按合同约定向乙方支付相应款项； （4）甲方的其他违约行为，致使无法施工时； （5）出现洪水、飓风、暴雨等不可抗力或政府行为时； 2.乙方在施工过程中，甲乙方应积极配合，确保工程如期完工。 3.乙方在施工过程中，应采取安全措施，并应承担相应施工责任。 第四条双方义务 （一）甲方的权利和义务
施工定向协议书 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 甲、乙双方出于各自需求，本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工委托承包意向协商一致，订立本施工定向协议书，具体协议如下： 一、工程概况： 工程名称：。 工程地点：。 工程内容：。 二、工程承包范围及承包方式： 承包范围：。 承包方式：。 工程实行包工包料，工程施工全部设备、材料均由乙方订购，由甲方根据设备、材料(包括石材)总量总价直接支付至供应商。 三、合同工期：合同期限为年。 四、质量标准：。 五、合同价款：。 工程标的定向合同金额为：(人民币) 元整。
六、定额标准： 按陕西省2009年定额，安装按2004年定额，人工费按最新国家标准，材料按当月市场季度信息价及当地地区差价进入取费标准。 七、付款方式： 1、按进度付款。施工期间，甲方根据乙方每个月施工进度付乙方工程进度款总额的85％，工程完工验收合格后，按完成总工程量的97％支付工程款。 2、本工程质量保证金3％，待工程竣工后甲方12个月内将剩余全部工程价款支付给乙方。 3、甲方应根据乙方工程进展需要预借工程材料款给乙方，该材料在乙方下个月的工程进度款中扣回。 八、双方责任： 甲方责任： 1、提供给乙方施工图纸3套。 2、如在施工期间工程量有变动应及时通知乙方并做好变更签证。 3、将施工所需的水、电线路从外部接至施工地点，保证乙方施工时的需要。水、电费由乙方自理。 4、负责工程施工期间的工程监督，并协调地方工作。 5、如需办理乙方施工时的证件或批件，或由外部原因干扰乙方施工时，甲方应出面解决，如产生相关费用由甲方
合同号：2014-4-21 施工合同书 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）：****工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方协商，就乙方承接甲方地下管道工程的施工工作，达成如下协议。 第一条工程概况 1.1工程名称：****村村民回迁楼改造中压天然气管道顶管工程 1.2工程地点：北京房山区**** 1.3工程内容：乙方根据甲方要求，主要施工地下DE160、DE110燃气管道定向钻施工部分，乙方提供定向钻设备、工作坑开挖，回填、顶管、水源、电力、地下障碍物探测、交工前清理现场等。 1.4承包范围：按甲方要求，乙方承包顶管施工工程 1.5承包方式：清包 1.6工程材料：甲方提供PE管材及承担管道焊接工作 1.7合同价款： 本工程采用固定单价结算方式，工程量按实际完成工程量结算。顶管管道每延长米300 元；暂估工程量300米。 本工程总造价暂估90000 元，金额大写：玖万元整。 第二条工程期限 2.1全部工程开工日期：本工程定于2014 年 4 月25 日开工。 2.2全部工程竣工日期：本工程定于2014 年 5 月 5 日竣工。 2.3全部工程总日历天数10 天 第三条工程延误与工期奖罚 3.1延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前三天，向甲方提出延期开工的理由和要求，甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。 3.2暂停施工。因甲方办理施工所需证件、批件或地方协调不力等原因造成的暂停施工，
由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。因甲方原因造成暂停施工超过三天无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。 3.3工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，工期相应顺延。 3.3.1工程量变化和设计变更。 3.3.2一周内，停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。 3.3.3 施工中遇到不可遇见障碍物或古墓、文物、流沙、砾石、岩层等需处理时。 3.3.4甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方同意给予顺延的情况。 3.3.5不可抗力（指战争、动乱或其他非甲乙双方造成的爆炸、火灾，以及风、雪、雨、地震等对工程造成损害的自然灾害）。 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。 第四条甲方工作 4.1办理施工所需证件、批件、地方协调，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。4.2工程施工前2天，甲方应将施工设计图纸等文件提供给乙方，并进行现场交验。 4.3协助处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求。 4.4甲方应根据施工进度和乙方的书面通知，及时向乙方提供所需铺设的管件材料。但乙方应提前2天将书面通知送交甲方。 4.5甲方负责管道的热熔焊接，应及时配合乙方顶管施工。 甲方不按合同约定完成工作造成施工损失、工期延误，承担经济责任，并支付乙方误工损失费每日1000 元，工期延误叁天以上给予补偿，工期相应顺延。 第五条乙方工作 5.1按双方约定日期，提供顶管相关设备，施工用电、用水，地下探测，乙方按甲方要求顶管施工并保证管材在施工过程中不被破坏，因乙方原因造成的燃气管道破坏、地下其它管线、设施等受损所造成的损失由乙方负责。
编号：_______________ 本资料为word版本，可 以直接编辑和打印，感谢您的下载 非开挖定向穿越铺管工程施工合同协议书范本模 板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
非开挖定向穿越铺管工程施工合同 甲方：_______________________________ 乙方: ______________________________ 签订日期：年月日 发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方）：
依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平 等、自愿、公平和诚实信用的原则，未明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双 方友好协商，就本水平定向施工铺设地下管道项目的事宜达成一致, 守。 第一条建设项目 项目名称: 项目地点: 项目内容: 第二条建设工期 第三条工程质量标准 本工程质量经双方验收，必须达到合格工程。乙方必须严格按照施工图设计文件和国家颁发的现 行设计、施工规范要求施工。乙方需接受工程建设方、管理方、监理和其他监督、管理部门的监 第四条责任及义务 甲方的责任和义务: 1、提供新敷管道线路的地质报告、走向位置及有关技术规范要求。 2、及时组织审批设计文件、施工方案、征地、办理工程报建及施工许可证等甲方责任范围内的 并将管材运送至施工现场。 及时（三天内）签复工作量、工程结算书及工作联系单；负责组织工程竣工验收。 5、按合同约定的时间支付工程款。 乙方的责任和义务: 1、 工程完工后三天内提供导向记录表。 2、 施工过程中损坏其他地下管线、建（构）筑物等均由乙方承担责任并修复和经济赔偿；因甲 方提供的资料不准确 除 外。 3、 乙方在施工过程中损坏甲方管道，造成管材报废、卡管、返工及工期延误等各项损失，均由 乙方承担所有经济损失；如因管材质量和焊接 3、 负责提供施工用的管材和其他材料, 在管道具备回拖条件前完成管道的焊接、 试压、发送沟, 并签订本合同，以便共同遵 工期 天，自乙方签收开工令之日开始算起。 督。 各项行政审批手续。 4、
编号：_____________建筑施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
第一部分合同协议书 发包人（全称）：（简称发包人） 承包人（全称）：（简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____________________________________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源： 5.工程内容： 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 二、合同工期 计划开工日期：____________年____________月____________日。 计划竣工日期：____________年____________月____________日。 工期总日历天数：____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：
人民币（大写）________________________元整(￥____________元)； 五、项目经理 承包人项目经理：________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 定向钻穿越施工合同样板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
乙方： 根据《中国人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，遵循平等、自愿的原则，甲、乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：定向穿越约计米 4、开工时间：20XX年月日 竣工时间：20XX年月日 二、工程价款：元/米，外径250mmP管道。 三、付款方式：合同签订甲方支付乙方工程款总额的—%计（万元）作为 工程启动金，工程合同款预计元，按实际发生的工程量结算，工程竣 工验收合格后，甲方付至95咐程款，留5%g保金一年后付活。 四、甲方责任： 1、负责准确的地质报告和设计图纸四套。 2、负责施工场地征地。 3、根据乙方提供的工期计划进行施工前的场地活理，修筑进场施工便道、管道 焊接、管道试压； 4、按照合同规定支付工程价款。 五、乙方责任： 1、根据甲方提供资料编制施工方案和施工进度计划；
2、根据施工方案和施工进度计划组织工程施工，负责设备调遣和设备短途倒运； 3、施工完成后的泥浆外运、施工场地活理和地貌恢复。 4、负责地方协调工作； 5、施工中乙方应加强安全管理，由丁乙方管理原因造成安全事故，责任由乙方承担； 六、工程质量 1、乙方应按照施工图纸和甲方、设计、监理单位批复的施工组织设计施工。 2、隐蔽工程必须经甲方代表和监理单位签字认可。 3、因乙方原因出现的工程质量事故，造成损失，由乙方负责； 七、争议的解决方式 甲乙双方因合同发生争议，应首先友好协商；协商不成的，向人民法院起诉。 八、合同的生效与终止 1、本合同自双方签章之日起生效，至工程款支付完毕之日终止。 九、其他 1、本合同正本两份，由甲乙双方各持一份；副本四份，甲方三份，乙方一份。 2、本合同未尽事宜或双方需要提出修改时，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方和乙方共同协商，可以签订补充协议，补充协议作为本合同的补充合同，与本合同具有同等效力。 甲方：乙方： （意）（意） 委托代理人：委托代理人： 合同订立日期：年—月—日
商品房合作定向开发协议书 甲方： 乙方： 经甲乙双方本着平等互利、诚实信用和共赢共荣的原则，经充分协商，就乙方与甲方合作定向开发建设员工生活住宅区项目，达成以下协议： 一、项目概况 1、项目地点。项目宗地位于......（具体见附图），小区建设用地及建设规模按当地政府行政主管部门审批为准。 2、项目内容：项目为.........住宅小区，控规指标为容积率 3.5，其中按总建筑面积的10%建设商业门面满足生活必须的配套。 二、项目合作模式 本项目为甲乙双方合作定向开发商品房住宅区项目。甲方负责项目建设的监管工作，乙方负责项目开发建设及管理工作。 三、项目价格 1、该项目提供甲方住宅200套，总面积约2万平方米，认购均价为2480元/m2，此均价包含房屋建筑及电梯、给排水、配电、通讯、安防、小区景观绿化等公共配套设施，具体的工程范围及其质量标准内容详见附件。该项目的购房合同及办理房产证中所涉及的应由购房业主所交纳的各项政府规费及税收（如维修基金、产权登记费、测绘费、契税、印花税）不包含在此均价内。
2、甲方认购之外的住宅及商业按照市场价格确定，不受甲方约束，全权归乙方所有。 四、付款方式 甲方负责已确认购房户购房款的收集，并按照合作项目进程，向乙方支付购房款，具体支付办法如下： 1、在甲乙双方签订本协议书并在乙方取得土地使用权后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总额的10%。 2、待项目取得开工许可证后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总额的10%。 3、待项目取得预售许可证后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总额的30％。 4、待项目竣工验收合格后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总额的40%。 5、该项目达到双方约定的交房条件并在移交钥匙前，甲方须向乙方全额支付剩余的10%。 6、以上未约定事宜按照签订的商品房买卖合同执行。 五、项目工期 1、在甲乙双方签订本协议后，并在乙方成功摘得该地块后60日内开工。 2、自项目工程主体桩基础开工后18个月内，乙方必须完成该项目的全部施工过程，达到竣工验收条件，并办理好竣工验收合格证。 3、由于政策法规或行政命令的原因造成延误、因不可抗力因素
水平定向钻进管线铺设工程 技术规范 （试行） 中国非开挖技术协会 2001
中国非开挖技术协会 “水平定向钻进管线铺设工程技术规范”编辑委员会 主任委员：李山 副主任委员：刘宝林王鹏 委员：（以姓氏笔划为序） 丁树滋王鹏尹刚乾乌效鸣李山刘宝林刘强 朱文鉴陈铁励林家辉贾传岭 编写：中国非开挖技术协会“水平定向钻进管线铺设工程技术规范”编辑委员会执笔：中国地质科学院探矿工艺研究所李山
目录 一、总则 (1) 二、技术概述 (2) 三、工程投标指南 (6) 四、施工合同（示范文本） (14) 五、施工场地探测技术指南 (33) 六、工程施工技术规范 (37) 七、安全操作规程 (53) 八、参考文献 (58)
前言 近年来我国使用非开挖水平定向钻进技术铺设各类管线取得了巨大的进展，在电讯、自来水、污水、燃气、电力和热力等管线铺设中都得到了广泛的应用。为此，中国非开挖技术协会于2001年初专门成立了水平定向钻进管线铺设工程技术规范编辑委员会。编委会由十余名专家和具有丰富实践经验的工程技术人员组成。历经一年多的时间，在收集国内外相关技术资料的的基础上，起草、编辑、出版了这本水平定向钻进技术规范。规范的出版使水平定向钻进工作有了行规、有了标准。它使我国今后的水平定向钻进工程有规可循并能更好地与国际接轨，将对保证施工质量、减少各类事故的发生起到积极作用。 该版本规范为试用版，希望设计和施工人员在参考和使用本规范时，如发现有欠妥之处，请将意见函寄中国非开挖技术协会水平定向钻进技术委员会。 本规范仅供行业内部使用，未经允许不得翻印。 编者 2002年8月 “水平定向钻进管线铺设工程技术规范”编辑委员会 主任委员：李山 副主任委员：刘宝林王鹏 委员：（以姓氏笔划为序） 丁树滋王鹏尹刚乾乌效鸣李山刘宝林刘强朱文鉴陈铁励林家辉贾传岭 （执笔：中国地质科学院探矿工艺研究所李山朱文鉴）
建筑工程施工合同协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等自愿、诚信公平的原则，结合本工程具体情况，甲乙双方就本建筑工程施工事项经协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况及合同价款的确定 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包的工程内容：本工程施工图纸范围内（消防、电梯、土方、打桩、护坡、甲方另行分包)乙方从褥垫层开始施工，主体结构、装饰装修、安装工程，地下室工程及设计变更的全部内容。 4、工程承包方式：包工包料。 5、结构形式：框剪结构，地下层，地上层共栋。 6、承包规模：高层暂定约万平方米，建筑面积以实际施工图纸为最后决算的面积为准。 7、合同工期：承包工程按18个月，开工日期暂定为年 月日，具体开工日期以甲方进场通知书为准（含招标文件）。 8、质量等级：按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB--50300）工程质量达到合格。
9、合同价款的确定：执行2012《河北省建筑工程综合预算基价》、《全国统一安装工程预算定额河北省综合基价》、<河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费率>，执行12定额二类取费，材料单价参照当地当月的造价信息价，造价信息上没有的，由乙方统一报价，甲方确认。甲方确认的价格系到达工地并符合市场价。 10、计算依据：施工图纸、变更、签证、工程洽谈、技术核定单、会议纪要等。 11、本工程验收完甲方60天内完成决算审核。如不能按时完成审核按乙方上报工程款执行。 12、本工程暂定价为：元 第二条：工程付款办法 工程施工至地上五层封顶（不含二次结构），在收到乙方申请后三日内，甲方核定完工程量并付已完工程量的80%工程款，工程五层以上的所有工程，以月形象进度付款。每月的25日乙方向甲方上报本月已完成的工程量，甲方、监理在月底前完成审核，次月5日之前付给乙方经审核确定的工程量的80%，依次类推。在甲方、监理验收、审核期间，乙方不得停工。主体工程封顶之后，经质检站、甲方、乙方、监理验收5日内付至主体工程已完成工程量的90%，二次结构、装修按月进度支付已完工程量的80%，单位工程竣工验收完30日内结算审核完毕，然后15日付至单位工程总价款的97%，留3%作为工程质量保修金。 第三条：质量保修期及保修金支付方式
施工项目合作协议文本 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-061732
施工项目合作协议文本 模板一 合伙人： ×××(以下简称甲方)，居住地：×××身份证号码：××××××(以下简称乙方)，居住地：×××身份证号码：×××甲、乙双方经平等协商，就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜，达成如下一致，供各方信守。 一、合伙宗旨 在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。 二、合伙经营项目和范围 合伙项目以福建×××公司中标合同确认的项目内容及范围为准;
甲、乙双方合伙承包的项目，对外以福建×××公司名义出现。 三、合伙期限 合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。 四、出资额、方式及比例 1.甲方以现金出资，出资额为人民币万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例%。 2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系)，占%。 五、盈余分配与债务承担 1.盈余分配，以出资为依据，按比例分配; 2.合伙如产生债务，先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。 六、退伙 合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙; 退伙需经对方同意，方可实行; 未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
钦州滨海新城龙海路工程（一标段） 定向钻施工方案 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 钦州滨海新城龙海路工程（一标段） 项目经理部 一、工程概况： 本工程位于钦州滨海新城茅尾海辣椒槌起步区，是钦州滨海新城茅尾海辣椒槌起步区疏通南北向交通流的重要组成部分。道路由南向北延伸，起点接扬帆大道南延长线，终点接至规划中的滨海大道。道路全线约4KM，道路红线宽度29m，该段路基为填海路基段。道路等级规划为城市次干道，设计速度40KM/h，双向4车道，两侧设人行道，沿线敷设给排水、强弱电、照明等市政管线及其以上的景观绿化、交通标志。全线共设置涵洞10座、交叉口3处。 （一）、定向钻施工范围及其原因分析 1、根据施工设计图要求: K2+813～K3+196段污水管道的管材为φ500钢带增强聚乙烯螺旋波纹管(环刚度＞10KN/㎡)，管道埋深3.8～6.8米，K3+196~K3+500段污水管道的管材为φ600钢带增强聚乙烯螺旋波纹管(环刚度＞10KN/㎡)，管道埋深 6.4～6.7米，沟槽均采用反开槽的施工方法。由于该段路基为吹填砂，设计路基处理方案为排水板加强夯处理，砂中饱含的水造成该处地下水位上升较高，污水管道沟槽开挖时渗水量大、又出现流砂且沟槽开挖较深，沟槽无法开挖成型。
2、K2+233～K2+303段污水与K2+273生态体育公园过路箱涵进出口道路相交，沟槽无法开挖。 3、为了保证该工程保质保量保安全地完成任务，经施工单位、监理单位、业主及造价站有关人员现场勘察研究，决定K2+813～K3+196段污水管道沟槽明开挖变更为定向钻孔牵引管施工，管材φ500钢带增强聚乙烯螺旋波纹管(环刚度＞10KN/㎡)变更为高密度聚乙烯(HDPE)实壁管DN500地下定向钻孔敷管；K3+196~K3+500段变更为高密度聚乙烯(HDPE)实壁管DN630地下定向钻孔敷管；K2+233～K2+303段污水管道采用高密度聚乙烯(HDPE)实壁管DN500地下定向钻孔敷管。 （二）、主要工程量 二、水平定向钻施工工艺 1.施工设备： 水平定向钻机、钻杆、发电机、泥浆泵、水罐车、澎润土。 2.穿越施工流程
土建工程施工合同补充协议范 本 What the parties to the agreement ultimately expect or achieve through the conclusion and performance of the agreement ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-024939
土建工程施工合同补充协议范本 甲方：____________实业发展有限公司 乙方：____________建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价：1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至______年______月______日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价
计，信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。 6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价______%（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程：1、甲供材料有：钢筋、
定向钻穿越施工 定向钻穿越施工合同 甲方：泰安港新燃气有限公司乙方：新泰市自来水安装工程公司 根据《中国人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，遵循平等、自愿的原则，甲、乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 —、工程概况： 1、工程名称：新泰城市管网定向穿越工程
2、工程地点：新泰市开发区青龙路北至公岭村。 3、工程内容：定向穿越约计300米 4、开工时间：2009年月14日 竣工时间：2009年3月31日 . 工程价款: 500.00元/米，外径250mmP管道 二 三、付款方式：合同签订甲方支付乙方工程款总额的30%计（4.5万元）作为工程启动金，工程合同款预计15万元，按实际发生的工程量结算，工程竣工验收合格后，甲方付至95%工程款, 留53质保金一年后付清。 四、甲方责任： 1、负责准确的地质报告和设计图纸四套。 2、负责施工场地征地。 3、根据乙方提供的工期计划进行施工前的场地清理，修筑进场 施工便道、管道焊接、管道试压； 4、按照合同规定支付工程价款。 五、乙方责任： 1、根据甲方提供资料编制施工方案和施工进度计划； 2、根据施工方案和施工进度计划组织工程施工，负责设备调遣
和设备短途倒运;
3、施工完成后的泥浆外运、施工场地清理和地貌恢复。 4、负责地方协调工作； 5、施工中乙方应加强安全管理，由于乙方管理原因造成安全事故，责任由乙方 承担； 六、工程质量 1、乙方应按照施工图纸和甲方、设计、监理单位批复的施工组织设计施工。 2、隐蔽工程必须经甲方代表和监理单位签字认可。 3、因乙方原因出现的工程质量事故，造成损失，由乙方负责； 七、争议的解决方式 甲乙双方因合同发生争议，应首先友好协商；协商不成的，向人民法院起诉。 八、合同的生效与终止 1、本合同自双方签章之日起生效，至工程款支付完毕之日终止。 九、其他 1、本合同正本两份，由甲乙双方各持一份；副本四份，甲方三份，乙方一份。 2、本合同未尽事宜或双方需要提出修改时，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方和乙方共同协商，可以签订补充协议, 补充协议作为本合同的补充合同，与本合同具有同等效力。 甲方：乙方： （章）（章） 委托代理人：委托代理人:
工程施工内部承包合同 协议书范本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
工程施工内部施工班组分包协议书 甲方：建设工程有限公司 乙方：（班组负责人） 甲方承建的工程，经研究决定，落实由 施工班组负责施工。为明确双方职责，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款，共同遵守执行。 第一条：工程地点及名称 1、工程地点： 2、工程名称： 第二条：工程内容及方式 内容： 承包方式：实行质量、安全、工期承包施工，经济独立核算承包。 第三条：双方职责 1、甲方职责
①对乙方的施工队伍素质力量、现场管理班子、机械设备的配备实行监督。 ②对乙方定期或不定期进行检（抽）查，如发现乙方现场管理混乱，工程质量、安全和进度达不到要求，甲方有权要求乙方进行整改，调整充实施工力量。 ③甲方委派代表，代表甲方对乙方施工进度、施工质量、安全生产及现场施工情况等进行监督检查。 ④配合乙方做好工程所需的各项工作，及时为乙方办理工程款结算业务。 ⑤监督乙方做好内部工程管理工作。 2、乙方职责 1、必须牢固树立“质量第一、安全第一、用户至上”的思想，全面履行甲方与建设单位的承包合同相关条款和一切承诺。 2、严格按业主合同要求及职能部门现行施工规范、质量检验评定标准及设计图纸要求进行组织施工。严格做好工程施工安全、质量等各项工作。 3、编制施工组织设计，开工前报建设单位，经批准后，由乙方组织实施，做好施工现场布置。
4、做好文明施工现场范围内各种管线及建筑物保护工作，确保管线正常使用。如有损坏，由乙方负责修复并承担所发生费用和责任。 5、在施工中指定专人负责现场施工、技术质量、安全、治安消防等工作。并经常与建设单位保持联系，做好文明施工及工地整洁，同时做好临时用工的计划生育工作，执行国家颁发计划生育工作法规、法则。 6、施工项目全部完成竣工后，在未验收接管使用之前，做好成品保护工作，在保护期间发生损坏，由乙方自费予以修复。 7、对进场施工人员必须进行安全生产，文明施工的教育，杜绝因工死亡和重大工程安全事故。安全事故确保控制在1‰以下。发生事故引起的一切经济损失列入项目成本支出，且每起事故处罚—万元。施工现场文明施工达不到要求的惩处3000—10000元。省、市、县各级施工文明大检查应达到合格，达不到合格，通报批评的处以—万元罚款。做好综合治安管理工作，杜绝民事、刑事案件的发生。 8、对工程质量问题无条件处理。如由乙方原因造成的，其处理费用和工期损失，由乙方承担。省、市、县各级施工过程质量大检查达不到合格，处以3000—10000元惩罚，达到通报表扬以上的给予奖励。
清包工建筑施工合同协 议合同书 集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
景观清包工施工合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将工程中的围墙及景观构筑物结构、硬质铺砖结构层工程发包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一、工程概况 1、项目地点： 2、工程名称：室外景观工程 3、承包范围：围墙施工、景观构筑物、硬质铺砖结构层。 4、承包内容：泥工工程 5、施工工期：从2018年6月1日起进场时间算起，至2018年月 日竣工，共计天。 二、承包形式及计价方法 包工不包料，按承包施工面积约56000平方左右，此面积为双方约定的合约面积，具体以现场核对测量为准。双方确定包清工单价： 1、围墙清工承包单价为200元/米（①此单价为按图施工费用、如图纸外增加围墙基础需增加基础部分的清工费用；②此单价包含粉刷，不含真实漆涂料）。 2、结构层混凝土浇筑统一为10元/平方（①包含土方修土及清理、石子铺设、立模板、混凝土浇筑；②此单价为统一价，及不论泵送、非泵送以及混凝土的厚度大小）。 3、景观构筑物砌砖0.7元/块（含砌体粉刷）。 4、景观排水沟50元/米（含粉刷） 5、景观独立构造柱或梁按1500元/个（含扎钢筋、支模板、混凝土浇筑及粉刷）
6、本单价为综合单价，已考虑材料垂直运输，搬运以及为完成该工程除材料的产生一切费用。乙方如发生在工程外的零星用工；或因甲方原因导致的返工产生的点工须由甲方现场管理人员三日内办好签证。 三、工程款支付及结算方式 1、甲方每月15日发放乙方上月施工人员生活费每人每月1800元。乙方每月提供施工人员身份证复印件及工资单发放该款项。 2、甲方每月15日需结清上月产生经甲方确认的零星点工。 3、乙方2019年8月二十日上报已完成工程量的报表送甲方有关人员审核，甲方在2018年9月1日前支付乙方完成工程价款的80%，以发放工人工资。 4、工程竣工验收合格后，甲方收到工程款后付到总工程款的95%。余款待质保期满后付清。 四、乙方责任 1.乙方在施工过程中擅自停工，窝工或因其它原因，致使廷误工期或施工质量无法达到优良要求及甲方、业主监理要求却无正当理由拒绝整改，甲方有权解除协议，乙方在接到解除协议通知书后二日内无条件退出工地现场，否则由此造成的损失均由乙方承担。 2.乙方如果中途单方退离工地，其工程结算时甲方按乙方所完成工程量的70%结算给乙方，其余部分扣作罚款及甲方由此而造成的损失。 3.由于乙方所做项目质量达不到要求或其它原因造成总包被(业主、监理)对甲方扣款或罚款，甲方有权将其损失加倍处罚责任方(乙方)(赔偿甲方名誉损失费)责任方无条件承担，款项由甲方在结算时自动扣除。 4、乙方负责施工工人的一切伙食、住宿费用及生活区水费电费、工人施工中所产生的其它一切费用。
编号：_____________ 定向钻穿越施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 根据《中国人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，遵循平等、自愿的原则，甲、乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：定向穿越约计米 4、开工时间： 20XX年月日 竣工时间： 20XX年月日 二、工程价款：元/米，外径250mmPE管道。 三、付款方式：合同签订甲方支付乙方工程款总额的 %计（万元）作为工程启动金，工程合同款预计元，按实际发生的工程量结算，工程竣工验收合格后，甲方付至95%工程款，留5%质保金一年后付清。 四、甲方责任： 1、负责准确的地质报告和设计图纸四套。 2、负责施工场地征地。 3、根据乙方提供的工期计划进行施工前的场地清理，修筑进场施工便道、管道焊接、管道试压； 4、按照合同规定支付工程价款。 五、乙方责任： 1、根据甲方提供资料编制施工方案和施工进度计划；
2、根据施工方案和施工进度计划组织工程施工，负责设备调遣和设备短途倒运； 3、施工完成后的泥浆外运、施工场地清理和地貌恢复。 4、负责地方协调工作； 5、施工中乙方应加强安全管理，由于乙方管理原因造成安全事故，责任由乙方承担； 六、工程质量 1、乙方应按照施工图纸和甲方、设计、监理单位批复的施工组织设计施工。 2、隐蔽工程必须经甲方代表和监理单位签字认可。 3、因乙方原因出现的工程质量事故，造成损失，由乙方负责； 七、争议的解决方式 甲乙双方因合同发生争议，应首先友好协商；协商不成的，向人民法院起诉。 八、合同的生效与终止 1、本合同自双方签章之日起生效，至工程款支付完毕之日终止。 九、其他 1、本合同正本两份，由甲乙双方各持一份；副本四份，甲方三份，乙方一份。 2、本合同未尽事宜或双方需要提出修改时，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方和乙方共同协商，可以签订补充协议，补充协议作为本合同的补充合同，与本合同具有同等效力。 甲方：乙方： （章）（章） 委托代理人：委托代理人： 合同订立日期：年月日
甲方： 乙方： 乙方是经甲方就本合同项下建设工程通过招标程序确定的中标单位。依照《中华人民共和国合同法》和____________省有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围和内容： 四、工程总价：全部工程预算造价含税价人民币￥____________万元(大写：____________) 五、分包、转包：未经甲方同意，乙方不得将本工程部分或者全部向第三方转包。 第二条工程期限 开/竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开/竣工日期如下： 全部工程自____________年____________月____________日开工至____________年____________月____________日竣工，即有效工期____________日。 第三条工程款结算 一、全部工程造价的结算依据： 工程结算采用固定总价(工程中的总价)结算方式。 其中，经甲方评审不合格的，乙方应对工程不合格项按甲方要求进行整改，通过验收后，再进行决算审计。 二、工程款拨付与结算办法： 本工程采用乙方（施工单位）全垫支的施工方式，工程竣工验收通过后，支付至决算施工造价的____________%，其余____________%作为工程质保金，每次甲方支付工程款时，乙方必须同时提供工程属地等额正规增值税专用发票（税率____________%）。 备注：工程量变更增加产生的费用在总承包款____________%以内（即￥____________）不再额外增加费用。
第四条扩充条款及其他条款 一、一般约定 1、词语定义 1.1 合同 1.2 其他合同文件包括：工程施工合同协议书、工程施工合同补充条款、设计图纸等。 1.3 合同当事人及其他相关方 1.4 发包人： 名称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 1.5 设计人： 名称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 1.6 承包人： 名称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 2、法律 适用于合同的其他规范性文件：相关补充协议。