支护桩施工合同

桩基施工合同范本甲方：(发包方)乙方：(承包方)经工程招标及甲乙双方共同协商，甲方地基处理工程发包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：喷粉桩。

3、工程地点：4、承包范围：包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325﹟水泥)。

5、工程量：桩长____米(含虚桩)，共881根，计____米。

6、工程期限：____天(自签订合同之日起)。

7、工程质量：依据设计要求施工，达到合格工程(检测机构由甲方认可)。

二、合同价款：单价￥____元/延米，暂定工程总造价为￥____元(大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整)，最终以实际工程量结算。

三、发包方责任：1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套，勘察报告一份。

2、确保具备施工条件的三通一平，开工前向乙方提供±0面及基底深度，配合乙方放好基础轴线或轮廓线。

四、承包方责任1、严格按国家有关标准、规范施工，确保工程质量。

2、按计划组织好施工人员及设备进场工作，做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作，由于施工造成的人身伤亡自负。

3、做好详细施工记录，并交甲方存档。

4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。

五、付款方式：桩基检测合格后____日内一次性付清。

六、其他1、乙方如延误工期，每延误一天，应承担工程总造价____%的违约金。

2、如单方违约，首先通过协调解决，协调不成经甲方所在地人民法院解决。

3、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日桩基施工合同范本（二）甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工，为明确双方职责订立本合同。

钢板桩支护合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方需要进行钢板桩支护工程，乙方具备相应的资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就钢板桩支护工程的施工达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：________________。

1.2 工程地点：________________。

1.3 工程内容：________________。

1.4 工程规模：________________。

第二条工程承包范围2.1 乙方负责钢板桩的供应、运输、打桩、拔桩及现场管理等全部工作。

2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。

第三条工程质量标准3.1 工程质量应符合国家及地方相关工程质量标准，并满足甲方的特定要求。

3.2 乙方应保证工程质量，对施工过程中出现的质量问题负责。

第四条工程期限4.1 工程开工日期：________________。

4.2 工程竣工日期：________________。

4.3 乙方应确保在约定的工程期限内完成工程。

第五条工程价款及支付方式5.1 工程总价款为人民币（大写）：________________。

5.2 支付方式：________________。

第六条工程变更6.1 任何工程变更应经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。

6.2 因变更引起的工程价款调整，应按照实际变更情况合理计算。

第七条工程验收7.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。

7.2 甲方应在接到验收申请后____天内组织验收。

第八条质量保证及保修8.1 乙方应对工程质量提供____年的保修期。

8.2 保修期内，乙方负责无偿修复因施工质量问题引起的缺陷。

第九条违约责任9.1 如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为每逾期一天支付工程总价款的____%。

9.2 甲方未能按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为每逾期一天支付未付款项的____%。

工程支护桩分包合同甲方（总承包商）：___________乙方（支护桩分包商）：___________鉴于甲方为___________工程项目的总承包商，现决定将该工程的支护桩工程分包给具有相应资质的乙方进行施工。

经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程内容与范围1. 乙方负责按照甲方提供的工程设计图纸及相关技术要求，完成本工程所需的全部支护桩施工任务。

2. 工程内容包括支护桩的设计、材料采购、施工、检测及验收等全过程。

3. 工程范围具体包括但不限于：定位、钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑、成孔质量检测等。

二、工程质量1. 乙方必须严格按照国家及行业相关标准和规范执行，确保工程质量达到设计要求。

2. 乙方应保证支护桩的位置、尺寸、深度、垂直度等符合设计要求和规范标准。

3. 如发现质量问题，乙方应及时整改至合格标准，并承担由此产生的一切费用。

三、工期要求1. 乙方应根据甲方的总体进度计划，合理安排施工，确保按期完成。

2. 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时通知甲方，并提出调整计划。

3. 逾期未完成的，乙方应按日支付违约金，具体金额按合同约定执行。

四、安全生产1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行安全生产管理制度。

2. 乙方应对施工现场进行安全管理，确保施工人员的生命安全和健康。

3. 如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行处理，并向甲方报告。

五、合同价款与支付方式1. 本工程的合同价款为人民币_______元，包括所有材料费、人工费、机械使用费等。

2. 付款方式：预付款为合同价款的_____%，余款在工程验收合格后支付。

3. 如有变更或追加工程，双方应签订书面补充协议，确定增减款项。

六、违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

2. 如因乙方原因导致工程质量问题或延误工期，乙方应承担相应的违约责任。

七、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

支护桩基合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就支护桩基工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________支护桩基工程。

2. 工程地点：____________________。

3. 工程范围：包括支护桩基础施工、质量控制、安全文明施工等全部内容。

二、工程承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于提供施工材料、施工设备、施工技术及现场管理等。

三、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。

2. 工程竣工日期：____年____月____日。

如有变更，双方协商解决。

四、工程价款及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。

具体价格根据工程实际结算进行调整。

2. 支付方式：甲方在乙方进场施工后支付工程总造价的______%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。

五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关质量标准进行施工，确保工程质量合格。

2. 甲方在工程竣工后组织验收，验收标准按照国家和地方相关规定执行。

3. 如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方需承担相应责任，并负责整改至验收合格。

六、安全施工及文明生产要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

2. 乙方应实施文明施工管理，维护施工现场环境整洁。

3. 如因乙方原因导致安全事故或环境污染问题，乙方应承担相应责任。

七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。

2. 若乙方未按合同约定完成工程施工或施工质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。

3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通协商解决。

甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：鉴于：甲方拟在（项目名称）进行施工，需进行钢板桩支护工程，为保证工程顺利进行，甲方与乙方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：（项目名称）1.2 工程地点：（具体地址）1.3 工程范围：包括钢板桩的打入、支护、拆除等全过程。

1.4 工程内容：详见附件《钢板桩支护施工方案》。

1.5 工程量：（根据实际情况填写）1.6 工程预算：（根据实际情况填写）第二条施工期限2.1 施工开始日期：（具体日期）2.2 施工结束日期：（具体日期）2.3 乙方应按照甲方要求，在合同约定的期限内完成施工任务。

第三条施工要求3.1 乙方应严格按照国家有关规范、标准进行施工，确保工程质量、安全和进度。

3.2 乙方应配备足够的施工人员、机械设备，保证施工顺利进行。

3.3 乙方在施工过程中，应采取措施保护施工现场及周围环境，确保不造成污染和损害。

3.4 乙方应按照甲方要求，做好施工现场的安全保卫工作，确保施工安全。

第四条工程验收4.1 工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收报告。

4.2 甲方应在收到乙方验收报告后（具体天数）内组织验收。

4.3 工程验收合格后，甲方应向乙方支付相应的工程款。

第五条工程款支付5.1 工程款支付方式：分阶段支付。

5.2 首付款：（具体金额）在合同签订后（具体天数）内支付。

5.3 验收合格后，甲方支付（具体比例）的工程款。

5.4 工程竣工后，甲方支付剩余工程款。

第六条违约责任6.1 乙方未按合同约定完成施工任务的，应承担相应的违约责任，赔偿甲方损失。

6.2 甲方未按合同约定支付工程款的，应承担相应的违约责任，支付违约金。

6.3 因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应协商解决。

第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

围护桩施工合同甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行围护桩施工工程，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就围护桩施工工程的有关事宜达成如下合同条款：1. 工程概况1.1 工程名称：_________________________1.2 工程地点：_________________________1.3 工程内容：围护桩施工，包括但不限于桩基定位、成孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等工作。

1.4 工程量：根据实际施工图纸和技术要求确定。

2. 工程期限2.1 开工日期：本合同签订之日起____天内开工。

2.2 竣工日期：自开工之日起____天内完成全部工程内容。

3. 工程质量3.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和甲方的技术要求进行施工。

3.2 工程质量应达到合格标准，并通过甲方及相关部门的验收。

4. 合同价款4.1 本工程合同总价为人民币（大写）：______________________元整（￥________元）。

4.2 合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等。

5. 付款方式5.1 预付款：合同签订后____天内，甲方向乙方支付合同总价的____%作为预付款。

5.2 进度款：工程进度达到____%时，甲方支付至合同总价的____%。

5.3 竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工结算报告及相关资料后____天内支付至合同总价的____%。

5.4 质保金：合同总价的____%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息支付。

6. 质保期6.1 本工程质保期为竣工验收合格之日起____年。

6.2 质保期内，乙方应对工程出现的质量问题负责免费维修。

7. 违约责任7.1 如乙方未按合同约定的工程期限完成施工，每逾期一天，应向甲方支付合同总价____‰的违约金。

钢板桩支护施工合同一、工程概况。

1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[详细地址]3. 工程内容：钢板桩支护施工相关的所有工作，包括但不限于钢板桩的打设、拔除，支护结构的搭建与维护等。

二、合同工期。

1. 开工日期：[双方协商确定的具体日期]2. 竣工日期：[根据工程实际情况确定]3. 总工期为[X]天。

这个工期可不能随便变哦，咱们都得按照这个计划来。

要是有特殊情况，那可得提前跟对方说一声，就像好朋友之间要坦诚相待一样。

三、双方责任。

（一）甲方责任。

1. 甲方要负责提供施工现场的相关资料，像地下管线的分布啊这些重要的东西。

要是因为资料给错了或者没给全，导致出了啥问题，那可不能让乙方一个人扛着呀。

2. 甲方要给乙方提供施工场地，而且这个场地得符合施工的基本条件。

要是场地不达标，就像是给厨师一个乱七八糟的厨房，菜都没法好好做呢。

3. 甲方要按照合同的约定及时支付工程款。

这可是乙方干活的动力源泉啊，如果甲方总是拖着不付钱，乙方心里肯定不好受，就像你答应给朋友买礼物却一直不兑现一样。

（二）乙方责任。

1. 乙方得按照国家和地方的相关规范和标准进行钢板桩支护施工。

这是最基本的要求啦，就像我们走路要遵守交通规则一样。

2. 乙方要保证施工的质量。

这个工程质量可是关系到整个项目的安全和稳定呢。

要是质量不过关，以后出了问题，那大家都要头疼了。

3. 乙方要负责施工现场的安全管理。

工人们的安全是重中之重，可不能马虎。

要做好各种防护措施，让大家都能安心工作。

四、工程款及支付方式。

1. 本工程的总价款为[X]元。

这个价格可是经过我们双方认真商量后确定的，都觉得挺合理的。

2. 支付方式：- 预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方支付总价款的[X]%作为预付款。

这就像是给乙方的启动资金，让乙方能先把材料、设备这些准备好。

- 进度款：在工程进行到[具体工程进度节点]时，甲方支付总价款的[X]%作为进度款。

乙方达到这个进度也不容易，甲方要按时给钱哦。

基坑钢板桩支护施工合同甲方（发包方）：_____________地址：_________________________联系电话：___________________乙方（承包方）：_____________地址：_________________________联系电话：___________________鉴于甲方需对其建设项目的基坑进行钢板桩支护施工，现委托乙方承担此项工程。

双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：______________基坑钢板桩支护工程。

工程地点：__________________________。

工程内容：完成基坑支护工程施工图所包含的全部内容，主要包括但不限于IV型拉森钢板桩的施工、止水、排水、机械安拆及进出场等。

二、合同价款与支付合同总价款为人民币____元（大写：_____________整），采用总价包干方式。

工程款支付：工程正式开工后，按每月实际完成合格工作量的__%支付给乙方作为工程进度款。

工程竣工经甲方、监理、设计方等相关方验收合格后，支付至结算价的__%。

预留结算价款的__%作为质量保证金，待基坑回填完成后，一次性无息付清。

三、工期工程总工期为____个日历天，具体开工时间以甲方书面通知为准。

工期延误：每延迟一天，按合同总价__‰罚款。

四、双方责任甲方责任：提供施工图纸及相关技术资料。

负责施工现场的协调与管理。

按时支付工程款。

乙方责任：按照施工图纸及技术要求进行施工。

负责施工期间的安全生产，承担安全事故责任。

保证施工质量，按期完成工程任务。

五、质量要求乙方应确保施工质量符合国家相关标准及施工图纸要求。

施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的监督与检查。

六、违约责任任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

因乙方原因导致工程质量不合格或延误工期的，乙方应承担相应责任。

七、争议解决双方因执行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

支护工程施工合同甲方：乙方：签订日期：年月日根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，根据本工程的具体情况，签订本合同如下，双方共同遵守：一、工程概况工程名称：支护工程工程地点：位于二、承包范围乙方承担本工程的支护工程施工，包括但不限于：1. 施工图纸和工程量清单所包含的全部内容；2. 按照施工图纸和施工规范要求，完成所有施工工作；3. 提供所需的施工材料、设备和人员；4. 负责施工过程中的安全、环保和质量控制；5. 协助甲方完成工程验收和交付工作。

三、施工内容具体包括但不限于以下内容：1. 施工准备：包括施工场地平整、施工临时设施建设、施工材料和设备的准备等；2. 支护结构施工：包括支护桩、支撑结构、降水工程等；3. 土方工程：包括土方开挖、运输、回填等；4. 施工安全防护：包括施工现场的安全防护设施设置、施工人员的安全培训等；5. 施工期间的环境保护：包括施工过程中的废弃物处理、噪声控制等；6. 施工资料的整理和归档：包括施工图纸、施工记录、验收报告等。

四、合同价格1. 本工程的合同总价为人民币【金额】元（大写：【金额】元整），包括工程款、材料款、人工费、机械使用费、管理费、利润等。

2. 乙方应当按照合同约定的价格向甲方提供施工服务，不得擅自提高价格。

五、合同履行1. 甲方应当按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。

2. 乙方应当按照合同约定的时间节点和质量要求完成施工工作。

3. 乙方应当遵守国家有关法律、法规和行业标准，保证施工安全、环保和质量。

4. 乙方应当配合甲方完成工程验收和交付工作。

六、合同的变更和解除1. 任何一方不得单方面变更或解除合同，除非双方达成书面一致意见。

2. 合同的变更或解除应当符合国家法律、法规的规定，并办理相关手续。

七、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付价款的，应当按照迟延支付的金额支付违约金。

支护桩施工合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]支护桩工程2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：包括但不限于支护桩的成孔、钢筋笼制作与安装、混凝土灌注等工作，具体详见施工图纸及相关规范要求。

二、工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]日历天三、工程质量及验收标准1. 工程质量：乙方应严格按照国家及地方现行的施工规范、标准及设计要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。

2. 验收标准：按照国家及地方相关验收规范及标准进行验收。

四、合同价款及支付方式1. 合同价款：本工程采用固定单价合同，单价为人民币[具体单价]元/米，暂定工程量为[暂定工程量]米，合同总价暂定为人民币[暂定总价]元（大写：[大写金额]）。

最终结算价款以实际完成的工程量乘以合同单价为准。

2. 支付方式：（1）合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款；（2）工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]；（3）工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的[百分比]；（4）剩余合同总价的[百分比]作为质量保证金，在质保期满后[X]个工作日内，若无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。

五、双方责任1. 甲方责任（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；（2）及时向乙方提供施工图纸及相关技术资料；（3）派驻现场代表，协调施工中的有关问题；（4）按合同约定及时支付工程价款。

松涛花园基坑支护钻孔桩协议甲方：儋州松涛龙得房地产开发有限公司乙方：甲方委托乙方进行松涛花园基坑支护钻孔桩施工，确保工程优质、快速、顺利按期完成，为了明确双方责任，权利和义务，本着相互协作，分工负责精神。

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程安装承包合同条款》并结合工程具体情况，经双方相互协商达成如下条款，以此共同遵守执行。

一、工程慨况1、工程名称：松涛花园1-4#楼2、工程地点：儋州市那大镇解放北路东侧3、设计单位：海南地质综合勘察设计院二、工程内容：钻孔灌注桩，ф800mm，共139根桩（按图纸施工）施工范围:钻孔桩成孔,钢筋笼制作安装,钻孔桩泥浆外运，灌注商品混凝土施工，施工区域内临时道路修复、场地排水,放线定位,施工管理,资料记录收集整理,除甲方提供钢筋和商品混凝土主材外的所有配套工作及零星耗材均由乙方负责完成。

三、承包方式及工程造价该工程由甲方包干方式承包给乙方施工，本工程不包括税金，水、电、不开具发票，工程量计算每条桩按实际施工工程量有效桩长每米贰佰伍拾元计算， (￥250.00元/米);空桩部分按每米壹佰壹拾元计算, (￥125.00元/米);除冲孔机外无论哪种机械施工必须按图纸设计要求完成钻孔深度。

四、工程质量乙方保证各分项工程均符合国家行业相应规范要求，保质保量完成。

五、工程期限从开工之日起，工期为45个日历天。

六、甲方工作及责任1、甲方负责施工工地三通一平，场地平、道路通到主路口,水、电到施工场地红线范围之内;甲方只提供钢筋和商品混凝土主材,两个坐标点。

2、负责地下障碍物的处理，配合乙方协调邻边居民关系。

3、及时组织有关单位进行工程质量检查及验收。

4、负责乙方工人生活用水、电及住宿，免费给乙方。

5、如因甲方原因造成停工，甲方应补偿乙方工人、设备等台班工费。

七、乙方工作及责任1、乙方负责按甲方规定的时间组织机械设备及工人进场施工。

2、接受甲方管理人员检查监督,做到工完场清,道路整洁。

基坑支护施工合同（集合3篇）基坑支护施工合同第1篇甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围及工程内容承包范围及内容：支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位(大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格)。

三、施工工期1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。

2、竣工日期：合同工期总日历,合同生效之日起开始计算工期。

3、合同工期总日历天数：支护桩工期4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。

5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。

由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿101元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿(参考市场价);属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1010元，从工程款中扣除。

四、承包方式1、乙方包工不包料。

2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。

五、质量标准1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。

2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。

3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。

六、合同价款：1、承包单价：600长螺旋后插筋桩大清包按约为米(据实结算)，钢筋笼制作元/吨(含钢筋除锈)，本价格不含税费及企业管理费用。

2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm(翻浆高度)作为结算桩长。

基坑支护施工合同基坑支护施工合同基坑支护施工合同1甲方（发包人）：乙方（承包人）：经甲、乙双方协商将海口市兰馨花园9#、10#楼项目基坑支护以全包的形式承包给乙方，由乙方承担施工，为明确工程的具体情况及双方责任，在平等、自愿、公平的基础上签定本协议。

一、工程内容和承包方式1、工程内容：基坑支护、锚杆、挂网喷锚、槽钢腰梁。

2、按图纸，结合实际工程量结算。

3、承包方式：包机械、包人工、包材料、包税金、包管理费、包水电、包安全、包工期、包质量。

二、工期、安全、文明施工1、工期（1）乙方完全服从甲方施工进度要求并确保完成，按要求能随时增加劳动力，否则造成的一切经济责任均由乙方承担。

（2）若乙方明显拖延进度，甲方可根据情况将乙方原有部分工作内容另行承包给其他人。

（3）若因乙方原因造成进度严重滞后或停工，甲方有权将乙方作退场处理，相应损失由乙方承担。

2、安全：（1）遵守甲方和项目部各项安全规章制度，严格执行安全操作规范和甲方下达的安全技术交底，确保安全要求。

（2）正确使用各种机械和小型电动工具，严禁违章操作；自带的各种机械和小型电动工具必须符合甲方的要求。

（3）特殊工种作业必须持有效的特种作业操作证书。

3、文明施工（1）负责承担自己施工、生活区域内所有文明施工及卫生清理。

（2）确保每天工完场清、工完料清。

三、双方责任甲方责任：1、全面负责现场施工管理，技术指导和安全技术交底，组织进行三级教育。

2、指派专人负责分项工程施工，下达施工计划任务书，工作安排、检查、监督、整改、验收、安全生产、文明施工、工程进度等管理工作。

3、支持、参与与班组建设和全面管理，组织、协调、解决工作中出现的问题和关系。

4、甲方提供水、电接驳点给乙方。

乙方责任：1、入场后及时向甲方提供身份证复印件、流动人口计划生育复印件进行注册登记。

2、认真接受甲方组织的进场三级教育后方可上岗，参加日常的安全培训教育。

4、未经项目部许可严禁携带家属、小孩进入工地及生活区。

桩基工程施工合同(8篇)桩基工程施工合同1发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民拷和国建筑法》及国家对基本建设管理的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，现就明确相互权利、义务关系达成如下条款，以兹共同遵守。

第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条承包方式：第三条承包范围：第四条合面价款1、本合同中，桩型为，砼强度等级为，桩基固定单价元，米，该单价已综合考虑商品砼充盈系数和税金、3米以内空桩费、机械设备一次进出场费、机械设备场区内移机费等。

2、工程量：本工程为桩，共根，桩总长米;该工程量为图纸设计工程量，在设计工程量不变更的情况下，该合同为固定总价合同，除合同中工程总施工费用：有效进尺费用：元+空桩费用元。

4、工程造价：本工程合同总造价：元,大写：人民币元整。

5、水电费用：本工程所需水电费用由乙方自行承担。

第五条合同工期1、本工程总工期为年日起至月日结束。

2、设备迸场后，由于甲原因(如地下障碍物、停电、夜间不让施工)不能正常施工时，经甲方和监理签证确认后，竣工日期可相应顺延(仅顺延工期，无其他任何经济索赔)。

第六条工程款支付方式1、桩基工程完成总工程量的50%，支付至该部分工程量对应合同价款的70%;2、桩基工程全部完工并提交完整工程资料后付至合同总价款的80%;3、经检测合格并出具报告后一个月内付至结算总价款的95%;4、质保金为结算总价款的 5 %，质保期一年，自工程检测合格之日起计算，质保期内无质量问题，期满后一个月内无息退还a5、每次支付工程款时，、乙方需提供全额正规工程发票，否则甲方有权拒绝付款直至乙方提供合格发票时止。

第七条工程结算1、如果施工过程中未发生甲方设汁变更，则合同工程量按照图纸设计工程量计算。

2、因甲方设计变更造成的工程量增减，增减部分的工程款按照甲方实际核实的工程量和合同单价据实调整。

3、结算价格调整方法：(1)合同固定单价已综合考虑3米以内的空桩赞用，实际施工空桩长度超过3米的，超过部分的空桩按进行结算。

支护桩和工程桩合同范本乙方（承包商）：__________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就支护桩和工程桩的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________4. 工程质量要求：__________5. 工程工期：自合同签订之日起至______年______月______日止。

二、合同价款1. 合同总价为人民币______元整（￥______），包含所有材料费、人工费、机械费等一切费用。

2. 付款方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：- 预付款：甲方在合同签订后三日内支付乙方预付款人民币______元整（￥______）；- 进度款：甲方根据工程进度按月支付乙方进度款，每月支付金额不超过合同总价的______%；- 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的工程款。

三、施工要求1. 乙方应按照甲方提供的设计方案和施工图纸进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。

2. 乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工现场安全无事故。

3. 乙方应合理安排施工进度，确保工程按期完成。

四、质量保证1. 乙方对所施工的支护桩和工程桩质量负责，保质期为______年。

2. 如在保质期内出现质量问题，乙方应负责无偿修复或更换。

3. 乙方应对所施工的支护桩和工程桩进行定期检查和维护，确保其正常运行和使用。

五、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付工程款，应按未付款项的日千分之五向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按约定时间完成工程施工，应按逾期天数向甲方支付违约金，每日违约金为合同总价的千分之一。

3. 若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责修复并承担由此产生的一切费用。

六、争议解决本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

拉森钢板桩施工合同甲方：乙方：甲方现将钢板桩支护施工项目委托乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体情况和甲方要求，经双方协商达成如下条款：一、工程名称：二、承包内容打、拔6－9米拉森钢板桩，按甲方要求分段分点施工，共计分3个点，每个点单边水平延长米120米的钢板桩同时施工（乙方共计投入钢板桩约900条：其中6米桩780条，9米桩120条）。

三、承包方式乙方负责提供XXX6－9米钢板桩和施工所需的设备、人员。

四、承包数量和单价1、本项目总工程量为单边延长米共计约3000米，若少于2000米工程量，甲方应补偿乙方从广州至该项目工地的材料往返托运费元。

2、打（拔）6米钢板桩每单边水平延长米单价为520元/米（此单价不含乙方支撑），若根据现场需要做一层支撑，则每单边水平延长米单价为590元/米。

2、打（拔）9米钢板桩每单边水平延长米单价为720元/米（此单价不含乙方支撑），若根据现场需要做一层支撑，则每单边水平延长米单价为800元/米。

3、以上单价不含税价。

五、付款方式1、乙方按甲方轴线施打钢板桩，在乙方完成每个分段分点钢板桩施打后，甲方及时验收。

甲方验收质量并确认工程量后，按月支付本月总工程量80%的进度款，余下20%在总工程完成拔桩前付清。

2、乙方收到工程款后，实时向甲方开具收款凭据。

3、第一段至第二段施工衔接时间超过6天时，甲方应提前通知乙方。

4、甲方将工程款支付至乙方指定的账户：户名：账号：，开户行：。

六、租金计收方法乙方按甲方轴线分段分点施打钢板桩，每一个工点的钢板桩施打完工后，交付甲方免费使用期为20天，超期使用按日计收租金。

从第21天起，按每吨每天8元计算租金，甲方应每月付清上月所产生的租金。

七、施工方法：采用勾机振锤打、拔拉森钢板桩。

8、施工质量1、乙方钢板桩施工必须达到相关的质量验收标准。

2、钢板桩施打时，相邻两桩要互相连结扣紧;如现场原因或甲方另有要求除外。

3、乙方施打钢板桩时要自觉接受甲方现场技术监视搜检。

基坑钢板桩支护施工合同甲方（发包方）：公司名称：______________________________________________________________________法定代表人：___________________________________________________________________地址：_________________________________________________________________________联系电话：_____________________________________________________________________乙方（承包方）：公司名称：______________________________________________________________________法定代表人：___________________________________________________________________地址：_________________________________________________________________________联系电话：_____________________________________________________________________鉴于甲方建设工程需要进行基坑钢板桩支护施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[具体工程名称]。

工程地点：[详细地址]。

工程内容：基坑钢板桩的打设、拔除及相关支护工作。

二、工程期限开工日期：______年____月____日。

竣工日期：______年____月____日。

总工期：[具体天数]天。

如因不可抗力等非乙方原因导致工期延误，工期相应顺延。