承揽合同中违约责任范本通用版
- 格式:docx
- 大小:157.67 KB
- 文档页数:4
承揽合同书模板通用版5篇篇1甲方(定作人):__________公司名称:__________地址:__________电话:__________营业执照号码:__________法定代表人:__________乙方(承揽人):__________公司名称:__________地址:__________电话:__________营业执照号码:__________法定代表人:__________鉴于甲方需要乙方提供特定的服务或产品,双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着公平、公正、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下承揽合同:第一条合同双方基本信息及业务内容概述本合同由甲方(定作人)与乙方(承揽人)签署,甲方委托乙方提供______服务/产品,具体细节如下:(此处详细描述承揽工作的内容、范围、要求等)第二条承揽工作的要求及质量标准1. 乙方应按照甲方的要求进行承揽工作,保证工作成果符合合同约定。
2. 工作过程中应遵循相关的行业标准及国家法律法规的规定。
3. 乙方应确保承揽工作的质量达到甲方的要求,并通过甲方的验收。
第三条合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元(大写:______元整)。
2. 甲方应按以下方式支付款项:(描述支付方式、时间等)第四条履行期限及责任承担1. 本合同的履行期限为______年______月______日至______年______月______日。
2. 双方应按时履行本合同义务,如因不可抗力因素导致无法按时履行,应及时通知对方并协商解决。
3. 若一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。
第五条知识产权及保密条款1. 乙方在承揽工作中产生的知识产权归甲方所有。
2. 双方应对本合同涉及的商业秘密及技术秘密予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
第六条验收标准及方式1. 乙方完成承揽工作后,应提交工作成果给甲方进行验收。
2. 甲方应在收到工作成果后的______日内进行验收,并书面通知乙方验收结果。
承揽合同范本承揽合同模板5篇第1篇示例:合同编号:XXXXXX承揽合同甲方:(合同甲方全称)经双方友好协商,本着诚实守信、互惠互利的原则,就甲方委托乙方进行以下工作,达成如下承揽合同:一、承揽内容1. 乙方承揽完成甲方委托的(具体项目名称),具体任务内容以甲方提供的任务书为准。
2. 承揽工作地点为(地点),工作时间为(具体时间)。
3. 承揽期限自本合同签订之日起至(结束日期)止。
二、承揽报酬1. 甲方应支付给乙方的承揽报酬为(金额),支付方式为(具体方式)。
2. 甲方应于(时间)前将承揽报酬支付至乙方指定账户。
三、承揽责任1. 乙方应按照合同约定的内容和要求,保质保量及时完成承揽工作。
2. 如因乙方原因导致未能按时完成承揽工作,乙方应承担相应的责任和赔偿责任。
3. 乙方不得私自转包、转让本合同项下的承揽工作。
四、违约责任1. 任何一方未履行或违反合同规定的,应按照约定的方式和标准承担违约责任。
2. 发生纠纷时,双方应友好协商解决;协商不成的,可以通过法律途径解决。
五、其他约定1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 未尽事宜,可经双方协商后另行签订补充协议。
(合同正文未完,请根据具体需求添加)甲方(盖章):乙方(盖章):以上为《承揽合同范本》的内容,希望对您有所帮助。
如有任何疑问或需要帮助,请随时与我们联系。
感谢您的阅读与支持!第2篇示例:承揽合同范本甲方:______________(公司名称)乙方:______________(公司名称)一、项目内容1.1 甲方委托乙方完成______________(具体项目内容),具体工作细节和要求详见附件一《项目细则》。
1.2 本项目属于______________(项目性质),甲、乙双方需共同遵守合同约定,确保项目顺利进行。
二、工作时间2.1 乙方应按照合同约定的时间节点和计划,按时完成工作,如遇特殊情况需提前告知甲方并寻求协商。
2.2 工作时间为______________年/月/日至______________年/月/日,但双方协商一致可作适当调整。
承揽合同范本承揽合同(简4)6篇篇1承揽合同范本甲方:(委托人)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(承揽人)地址:法定代表人:联系电话:根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经友好协商达成如下承揽合同,并共同遵守:一、项目内容1.1 甲方委托乙方承揽的项目为:(具体项目内容)1.2 项目实施地点为:(具体地址)1.3 项目预期开始时间为:(具体时间)项目预期结束时间为:(具体时间)二、服务标准2.1 乙方须按照约定的项目内容和时间要求,提供优质的服务,确保项目的高效、顺利实施。
2.2 乙方需保证其提供的服务符合国家法律法规的要求,不得有违法违规情况发生。
三、报酬及支付方式3.1 甲方应按照约定的项目实施情况,向乙方支付相应的报酬。
3.2 报酬支付方式:(具体支付方式)3.3 报酬金额:(具体金额)四、保密条款4.1 双方应严格保守涉及商业机密和个人隐私等信息,不得泄露给第三方。
4.2 未经对方书面许可,任何一方不得将合同中的信息用于其他目的。
五、违约责任5.1 若一方未履行或不完全履行本合同约定的义务,应当依法承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。
5.2 乙方未按时提供服务或服务质量不符合要求的,甲方有权要求乙方进行整改或解除合同,并追究其责任。
六、争议解决6.1 本合同的履行应遵循中国法律法规的规定,如发生争议,双方应友好协商解决。
6.2 如协商不成,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至项目实施完成之日止。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:以上为承揽合同范本,仅供参考。
双方在签订合同时应仔细阅读每一条款,确保自身权益不受影响。
如有需要,可根据实际情况进行修改和补充。
祝合作愉快!篇2承揽合同范本甲方(委托人):________(以下简称甲方)地址:________联系电话:________乙方(承揽人):________(以下简称乙方)地址:________联系电话:________鉴于甲方拟委托乙方从事________(具体承揽内容)工作,双方经协商一致,达成以下合同条款:第一条工作内容1.1 乙方接受甲方委托,承揽________(具体承揽内容)工作,并按照双方约定的时间和要求完成工作。
承揽合同范本文档甲方(委托方):____________________乙方(承揽方):____________________鉴于甲方因业务需要,拟委托乙方进行___________________(具体工作内容),双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经充分协商,达成如下合同条款,以资共同遵守:第一条承揽内容1.1 乙方应按照甲方的要求,完成___________________(具体工作内容)。
1.2 乙方应保证承揽的工作成果符合甲方的要求和相关法律法规的规定。
第二条承揽期限2.1 本合同的履行期限自___年___月___日起至___年___月___日止。
2.2 若因乙方原因导致工作延误,乙方应承担相应的违约责任。
第三条质量要求3.1 乙方应保证承揽的工作成果达到甲方提出的质量标准。
3.2 甲方有权对乙方的工作成果进行验收,如发现质量问题,乙方应在甲方指定的时间内无偿修正或重做。
第四条报酬及支付方式4.1 甲方应向乙方支付报酬总额为人民币___元(¥___)。
4.2 报酬支付方式为:___(具体支付方式,如分期支付、一次性支付等)。
第五条知识产权5.1 乙方在承揽过程中产生的知识产权归甲方所有。
5.2 乙方应保证其工作成果不侵犯任何第三方的知识产权。
第六条保密条款6.1 乙方应对甲方提供的资料及工作过程中获知的商业秘密负有保密义务。
6.2 未经甲方书面同意,乙方不得向任何第三方披露、使用或允许他人使用上述保密信息。
第七条违约责任7.1 如一方违反本合同约定,应向守约方支付违约金,违约金的数额为违约行为所涉及金额的___%。
7.2 因违约给对方造成的损失,违约方应予以赔偿。
第八条合同变更与解除8.1 合同一经双方签字盖章,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。
8.2 双方协商一致,可以书面形式变更或解除本合同。
第九条争议解决9.1 双方因履行本合同所发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。
承揽合同范本免责条款一、总则1. 本免责条款旨在明确在承揽合同履行过程中,双方在某些情况下的责任免除范围。
2. 本免责条款是承揽合同的一部分,与合同其他条款具有同等法律效力。
二、免责情形1. 不可抗力若因不可抗力事件,如地震、洪水、台风、战争等不可预见、不可避免且不可克服的客观情况,导致一方无法履行合同义务或延迟履行合同义务,该方不承担违约责任。
但应在不可抗力事件发生后及时通知对方,并在合理期限内提供相关证明文件。
因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方应根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。
如不可抗力事件仅导致合同部分无法履行,双方应协商解决剩余部分的履行问题。
2. 第三方原因若合同履行过程中,因第三方的行为或过错导致一方无法履行合同义务或遭受损失,该方不承担违约责任,但应尽力采取措施减少损失,并及时通知对方。
因第三方原因导致的损失,由过错方承担责任。
若无法确定过错方,双方应根据公平原则共同承担损失。
3. 承揽方的合理注意义务承揽方在履行合同过程中,已尽到合理的注意义务和采取了合理的防范措施,但仍无法避免损失的发生,承揽方不承担违约责任。
合理的注意义务和防范措施应根据合同的性质、目的和行业惯例来确定。
三、限制与除外1. 本免责条款不适用于因一方故意或重大过失导致的违约行为。
2. 对于法律法规规定的不可免责的情形,本免责条款不产生效力。
四、通知与协商1. 当一方认为可能发生免责情形时,应及时通知对方,并提供相关证据和信息。
2. 双方应在免责情形发生后,本着诚实信用和公平合理的原则,协商解决合同履行中的问题。
五、法律适用与争议解决1. 本免责条款的解释和适用应遵循[法律法规]的规定。
2. 如双方在本免责条款的解释或执行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
承揽合同书范本通用版3篇篇1甲方(定作方):____________________地址:______________________________电话:______________________________法定代表人/负责人:________________乙方(承揽方):____________________地址:______________________________电话:______________________________法定代表人/负责人:________________鉴于甲方需要定制特定的产品或服务,乙方具备相应的技术能力和生产条件,双方经友好协商一致,根据《中华人民共和国合同法》的规定,就甲方向乙方承揽加工事项达成如下协议:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在执行承揽业务过程中的权利与义务,确保双方合作顺利进行。
双方遵循诚实信用、等价有偿的原则,共同遵守本合同约定。
二、承揽事项1. 承揽项目名称及内容:_____________________________________________。
2. 承揽项目的要求及标准:___________________________________________。
3. 承揽项目的完成期限:自合同签订之日起计算,至______年______月______日止。
4. 承揽费用及支付方式:承揽费用总额为人民币______元整,甲方应按照合同约定支付费用。
支付方式及期限为_______________________________。
三、双方义务与责任1. 甲方义务与责任:(1)提供详细的技术要求和图纸资料;(2)按照合同约定支付承揽费用;(3)负责协调承揽过程中的相关问题;(4)按时接收并验收完成品。
2. 乙方义务与责任:(1)按照甲方要求及图纸资料完成承揽项目;(2)确保产品质量符合国家标准及甲方要求;(3)按照约定时间完成承揽项目并交付甲方;(4)为甲方提供必要的技术支持及服务。
承揽合同范本(通用15篇)承揽合同范本1需方(以下简称甲方):供方(以下简称乙方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,经双方友好协商,本着平等互利的原则和为了保证全面地履行各自的义务,一致签定本合同,以期共同遵守。
1.合同标的1.1本合同标的名称、规格、型号、单价、质量、数量、材质及其它技术参数(详见专有条款内约定)。
2.合同价款2.1合同总价款:详见专用条款约定(含税)。
3.质量及技术标准3.1以最终确认的样品实物为准。
3.2如有补充要求,以签章的书面文件为准。
4.交货时间、地点、方式4.1交货时间:按甲方指定时间交货,以书面的发货通知为准(详见专用条款约定)。
4.2交货地点:甲方指定地点,以书面的发货通知为准(详见专用条款约定)。
4.3运输方式:汽运(详见专用条款约定)。
4.4运输、装卸由乙方负责,相关费用由乙方承担。
4.5运输途中设备毁损、灭失的风险由乙方承担。
5.包装要求5.1按照乙方常规包装标准。
5.2甲方对包装另有要求的双方在专用条款中约定。
6.安装摆放6.1乙方交货之日起天内,由乙方负责免费安装并摆放到位交付使用。
6.3乙方安装人员差旅费、食宿费等均由乙方自行承担。
6.4在乙方安装过程中,甲方提供所需的工作场地、安装的设备供电等其他满足安装必要的配套服务。
7.验收及异议期7.1验收方法:以本合同第3条进行验收。
7.2乙方应当在验收之日前2天通知甲方验收。
或甲方应安排人员在货物完成摆放后2日内完成验收。
最终以甲乙双方签字的送货签收单据作为验收合格依据。
7.3异议期为合同标的安装摆放完成之日起3天。
异议期内甲方未提出异议或未办理验收手续,都被视为默认产品验收合格。
产品的内在质量由乙方承担质量保修义务。
8.付款方式及期限8.1付款方式①合同签订后,甲方在3天内支付合同总额的30%,即元整(大写圆整)。
②合同标的签收后3天内支付合同总额的70%,即元整(大写圆整)。
8.2上述款项采用银行转帐的方式支付到乙方以下帐户:户名:开户行:账号:甲方:乙方:承揽合同范本2委托方:(以下简称甲方)承运方:运输车辆:(以下简称乙方)甲、乙双方本着诚实、信用、公平的原则,对承运甲方木材一事,经过共同协商,达成以下协议,以便双方共同遵守。
承揽合同书模板通用版3篇篇1甲方(定作人):__________公司名称:__________地址:__________联系方式:__________乙方(承揽人):__________公司名称:__________地址:__________联系方式:__________鉴于甲方需要乙方提供特定的产品加工服务,双方本着平等、自愿、公平的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,特订立本合同,以明确双方的权利和义务。
一、承揽项目1. 甲方委托乙方进行以下项目的承揽:__________(具体项目描述)。
2. 承揽项目的具体内容和要求如下:(此处可根据具体项目情况填写具体要求)。
包括但不限于质量标准、技术规格、验收标准等。
二、承揽期限及进度安排1. 本合同自双方签字之日起生效,承揽期限为______年/月。
2. 乙方应按照以下进度安排完成承揽项目:(具体进度安排)。
3. 如因乙方原因未能按时完成承揽项目,乙方应承担违约责任。
三、报酬及支付方式1. 甲方应向乙方支付承揽费用总额为人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式如下:(支付方式描述)。
如预付款、进度款、尾款等,需明确金额、支付时间等具体信息。
3. 乙方应在收到款项后提供正规的发票或收据。
四、质量保证及验收标准1. 乙方应保证承揽完成的产品符合以下质量标准:(质量标准描述)。
2. 双方应明确验收标准和方法,确保产品质量符合要求。
3. 如产品存在质量问题,乙方应承担相应的责任,并按照甲方的要求进行整改或退货处理。
五、知识产权及保密条款1. 乙方在承揽过程中应保护甲方的知识产权,不得侵犯他人的合法权益。
2. 双方应对在合同履行过程中接触到的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
3. 未经甲方同意,乙方不得将甲方的相关资料泄露给第三方。
否则应承担相应的法律责任。
六、违约责任及赔偿责任1. 如因乙方原因未能按时完成承揽项目,乙方应承担违约责任,并支付违约金。
承揽合同书模板通用版4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1承揽合同书模板通用版甲方:(委托人)乙方:(承包人)为明确双方的权利和义务,甲、乙双方经友好协商,就下列事项达成一致,签订本合同。
一、项目内容1. 项目名称:(在此列明本次项目的具体名称)2. 项目范围:(在此具体描述本次项目的具体内容和范围)3. 项目工期:(在此规定本次项目的开始时间和结束时间)二、承包价格1. 甲、乙双方协商确定本次项目的总承包价格为(具体数字),人民币(大写数字)整。
2. 甲方支付方式:(在此规定支付方式和支付时间,如分期支付的具体金额和时间)三、履行义务1. 乙方应按时按质按量完成本次项目,并确保工程质量符合国家相关标准。
2. 甲方应按照本合同规定的支付时间和方式支付相应的承包价格。
3. 若因甲方原因导致工程延误或超出预算,乙方有权要求适当的赔偿。
四、变更和解决争议1. 若因不可抗力等特殊原因,导致项目内容、工期或承包价格发生变更,双方应协商解决,并另行签订书面变更合同。
2. 若因本合同发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方均可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
五、保密条款1. 本合同签订后,双方应保密合同内容及履行过程中的相关信息,未经对方书面同意,任何一方不得向第三方透露。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日终止。
2. 本合同正本一式(具体数量)份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:________年___月___日签订日期:________年___月___日本合同经甲、乙双方协商一致后签订,具有法律效力。
双方应严格按照合同约定履行各自的义务,确保项目的顺利进行和最终的完成。
如有违反情况发生,违约方应承担相应责任。
(以上为承揽合同书通用模板,具体情况根据双方实际协商确定)篇2承揽合同书通用版甲方:(甲方全称)乙方:(乙方全称)鉴于甲方欲将其委托的工作交由乙方承揽,乙方愿意承揽该项工作,并且本着诚实守信的原则,双方达成如下协议:一、项目名称:(承揽的具体工作项目名称)二、项目内容:详细描述项目的具体内容,包括工作范围、要求、周期等。
承揽合同14个风险点(附常用范本)在商业活动中,承揽合同是企业合作中常见的一种合同形式。
承揽合同是指一方(承揽方)接受另一方(委托方)的委托,完成特定的任务或提供特定的服务。
然而,在签订承揽合同时,双方需要注意合同中的风险点,以确保合作的顺利进行。
本文将介绍承揽合同中的14个常见风险点,并提供常用的范本供参考。
1. 未明确约定的服务范围和要求在承揽合同中,双方需要明确约定服务的范围和要求,以避免对服务内容理解的不一致。
双方可以在合同中详细列出每个服务项目的具体要求和期望结果,确保双方在合作过程中有明确的目标。
2. 未明确约定的交付时间和进度要求承揽方需要确保在合同规定的交付时间内完成工作,并满足委托方的进度要求。
双方应该合理地估计工作量和所需时间,并在合同中明确规定交付时间和进度要求,以避免延期交付和不符合预期的情况。
3. 未约定责任和责任限制合同中应明确规定双方的责任和责任限制,以避免争议和纠纷的发生。
双方可以在合同中约定违约责任、损害赔偿、违约金等内容,确保在合同履行过程中双方的权益得到保护。
4. 未约定保密义务在承揽合同中,可能涉及到委托方的商业机密或敏感信息。
双方应在合同中约定承揽方的保密义务,明确禁止承揽方将委托方的信息泄露给第三方,以保护委托方的商业利益。
5. 未约定知识产权归属如果在承揽合同中涉及到创作作品、发明专利或其他知识产权成果,双方应明确约定知识产权的归属问题。
合同可以规定知识产权归属于委托方,或者双方共享知识产权,以确保知识产权的合法权益。
6. 未约定合同变更和解除条款承揽合同中可能会出现变更或解除的情况,双方应在合同中约定变更和解除的条件和程序。
合同可以规定变更需要双方协商一致,并以书面形式确认;解除可以约定提前通知期限和解除的原因,以避免因变更和解除引发的纠纷。
7. 未明确约定的支付方式和金额承揽合同中,支付方式和金额是关键的合同条款之一。
双方应在合同中明确约定支付方式(一次性支付、分期支付等)和支付金额(固定金额、按工作量计费等),避免在后续合作中发生支付纠纷。
承揽合同书范本通用版6篇篇1承揽合同书甲方(承揽人):乙方(委托人):鉴于委托人需要委托承揽人完成某项工作,根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商一致,就具体事项达成如下协议:一、承揽内容委托人委托承揽人完成以下工作内容:(具体描述)二、承揽期限本合同自双方签字生效之日起生效,至工作完成之日止。
三、报酬标准1. 委托人应按照本合同约定的报酬标准支付承揽人费用。
2. 如果在工作过程中需要增加工作量或出现特殊情况,甲方可与乙方再次商议确定增加的费用。
3. 委托人应于承揽工作完成之日起7个工作日内支付全部费用。
四、权利义务1. 甲方应按时按质完成委托工作,并严格遵守与乙方的约定。
2. 乙方应协助甲方完成委托工作,提供必要的支持。
3. 甲乙双方任何一方均不得擅自修改合同内容,如有特殊情况需修改合同,应经双方协商一致后签订书面补充协议。
五、违约责任1. 若甲方未按约定完成工作,应承担相应的违约责任,委托人有权要求相应的赔偿。
2. 若乙方未按约定支付费用,应承担支付滞纳金的责任。
六、争议解决因履行本合同而发生的争议,双方应友好协商解决。
如协商不成,应提交至有管辖权的法院进行解决。
七、其他条款1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字生效,至工作完成之日止。
甲方(盖章/签字):日期:乙方(盖章/签字):日期:篇2承揽合同书甲方(委托方):(委托方名称)乙方(受托方):(受托方名称)鉴于甲方需要委托乙方承揽指定工程项目或服务事项,经过双方友好协商,达成如下协议:第一条项目名称甲方向乙方委托承揽的项目为(项目名称),具体的工作内容和要求详见附件一。
第二条承揽期限本合同自双方签署之日起生效,至工程项目或服务事项完工验收并结清款项之日止。
第三条工作报酬1. 甲方向乙方承揽本项目所需支付的报酬总额为(具体金额),具体分期支付方式详见附件二。
2. 如乙方在工作过程中需要额外支出费用,应提前告知甲方,并经甲方同意后提供相关证明材料报销。
产品加工承揽及违约协议
一、双方约定
甲方为加工方,乙方为委托方,双方在平等、自愿的基础上,经协商一致,就产品加工承揽及违约事宜达成如下协议:
二、产品加工内容
1. 甲方接受乙方委托,负责按照乙方提供的产品加工要求,对产品进行加工处理。
2. 产品加工内容包括但不限于:清洗、切割、烹饪、包装等环节。
具体加工要求由乙方书面提供,甲方按照要求进行操作。
三、加工期限
1. 双方约定产品加工期限为自协议签订之日起XXXX天内完成。
2. 若因甲方原因导致无法按期完成产品加工,甲方应提前书面通知乙方并协商解决方案。
四、加工费用
1. 产品加工费用为XXX元/件,具体费用根据产品加工量和加工难度而定。
2. 乙方应于产品加工完成后XXXX日内结清全部加工费用,逾期支付的,甲方有权要求乙方支付滞纳金。
五、违约责任
1. 若甲方未能按约定期限完成产品加工,甲方应向乙方支付延误费用,并承担由此造成的损失。
2. 若乙方未能按时支付加工费用,乙方应向甲方支付滞纳金,并承
担由此造成的一切后果。
六、其他约定
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至双方履行完毕义务后终止。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(签字):________ 乙方(签字):________
日期:________ 日期:________
以上为产品加工承揽及违约协议,请双方遵守执行,确保协议顺利
进行。
承揽合同纠纷模板范文一、甲方与乙方于(日期),就(项目名称)项目达成合作协议,签订了承揽合同,约定如下:1. 甲方聘请乙方为(项目名称)项目承揽商,负责(具体任务内容)。
2. 乙方应按照合同规定的时间、质量和数量要求完成任务,并承担相应的责任。
3. 甲方应按照合同约定向乙方支付相应的报酬。
4. 双方应遵守合同约定的其他条款和规定。
二、自合同签订以来,双方均履行了各自的义务,但在项目实施过程中发生了以下纠纷:1. 乙方未按时完成任务,导致项目延期或质量不达标。
2. 甲方未按时支付报酬,影响乙方正常开展工作。
3. 双方对合同约定的条款理解存在分歧,导致无法达成一致意见。
4. 其他影响合同履行的事由。
三、为解决上述纠纷,双方同意按照以下程序进行协商:1. 双方委派经办人或代理人进行协商,就纠纷的事实和责任进行对话。
2. 在协商会议上,双方应就纠纷的具体内容、原因和解决方案进行深入讨论。
3. 如无法就纠纷达成一致意见,可向相关部门或仲裁机构申请调解或裁决。
4. 如因合同履行纠纷造成一方经济损失,应根据合同约定承担相应的赔偿责任。
四、最终解决方案:(1)双方达成一致意见后,应在(日期)前签订书面协议,明确各自的责任和义务。
(2)如无法就纠纷达成一致意见,双方可向相关部门或仲裁机构申请调解或裁决,尊重裁决结果。
(3)合同解决后,双方应继续遵守合同约定的其他条款和规定,继续合作。
五、本协议自双方签署之日起生效,有效期至项目完成并结清款项之日止。
甲方(签字):_________ 乙方(签字):_________日期:_________ 日期:_________以上为《承揽合同纠纷协议书》,如果您对此有任何异议或不清楚之处,可随时与我们联系。
感谢您对我们工作的支持与合作。
【额外说明:如需专业法律意见,请向专业律师咨询。
】。
工程承揽合同违约
一、违约定义
在本合同中,违约是指承揽方或委托方未能按照合同约定的时间、质量、数量等要求履行其义务,或未能遵守合同中的任何其他条款。
二、违约责任
1. 若承揽方未按合同约定时间完成工程进度,每逾期一日,应向委托方支付合同总金额千分之一的违约金。
2. 若承揽方提供的工程质量不符合合同约定的标准,应负责无偿修复或重新施工,直至达到约定标准。
如造成委托方损失,应赔偿相应的损失费用。
3. 若委托方未能按时支付工程款项,每逾期一日,应向承揽方支付应付款项千分之一的违约金。
三、违约处理
1. 双方应本着公平和诚信的原则,对违约行为进行协商解决。
2. 如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同指定的仲裁机构或人民法院进行诉讼。
四、特别条款
1. 在不可抗力的情况下,导致一方或双方无法履行合同,应及时通知对方,并提供相应证明,双方应根据不可抗力的影响程度协商解决。
2. 若因国家法律法规或政策调整导致合同无法履行,双方应及时沟通,根据实际情况协商变更或解除合同。
五、违约预防与补救
1. 为预防违约的发生,双方应在合同签订前充分沟通,明确各自的责任、权利和义务。
2. 一旦发生违约,应及时采取措施限制损失的扩大,并积极寻求补救措施。
六、附则
本违约条款作为工程承揽合同的一部分,与合同具有同等法律效力。
对于违约条款的解释和执行,应遵循中华人民共和国的相关法律规定。
【合同协议范本】合同的违约责任范本
合同协议范本。
合同的违约责任范本。
甲方,(委托方/买方)。
乙方,(受托方/卖方)。
根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就以下事项达成一致:
一、合同目的,甲方委托乙方进行(具体业务/交易/服务内容),双方共同遵守合同约定,保障合同的履行。
二、履行期限,本合同自双方签字盖章之日起生效,至(具体
日期)止。
三、违约责任:
1. 甲方违约责任:
(1)未按时支付合同约定的款项的,应按照合同约定支付违约金;
(2)未按合同约定提供必要的合作条件的,应承担因此给乙方造成的损失;
(3)其他违约行为的,应承担相应的违约责任。
2. 乙方违约责任:
(1)未按时交付合同约定的产品/服务的,应按照合同约定支付违约金;
(2)未按合同约定提供优质的产品/服务的,应承担因此给甲方造成的损失;
(3)其他违约行为的,应承担相应的违约责任。
四、争议解决,本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。
五、其他事项,本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
六、合同生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章),__________ 日期,__________。
乙方(盖章),__________ 日期,__________。
工程承揽合同逾期合同编号:_____________甲方(业主):_____________________乙方(承揽方):_____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《工程承揽合同》(以下简称“原合同”),约定由乙方承担甲方的________________工程(以下简称“工程”)。
现因故需对原合同中的工期条款进行修改,双方经协商一致,达成如下补充协议:一、工期调整1. 原定工期自____年__月__日起至____年__月__日止。
现因__________(逾期原因,如自然灾害、材料供应延迟、设计变更等),工程无法按原定工期完成。
2. 经双方协商,同意将工期顺延至____年__月__日。
二、经济补偿1. 若因乙方原因导致工程逾期,乙方应按照原合同约定向甲方支付违约金,并承担由此产生的一切额外费用。
2. 若逾期非因乙方原因,双方应根据实际责任划分,协商确定经济补偿事宜。
三、质量保障1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准,不得因工期顺延而降低工程质量。
2. 对于因逾期导致的任何质量问题,乙方应负责无偿修复直至达到合格标准。
四、其他条款1. 除本补充协议外,原合同的其他条款继续有效,双方应严格遵守。
2. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_________________代表人(签字):_________________日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________代表人(签字):_________________日期:____年__月__日以上范本仅供参考,具体情况还需根据实际情况进行调整。
在签订补充协议时,建议双方详细阅读并充分理解协议内容,必要时可寻求法律专业人士的帮助,以确保双方权益得到合理保护。
承揽合同判决模板
原告:(甲方)
被告:(乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,经过本院审理查明:原告和被告双方签订了
关于承揽的合同,合同内容如下:
一、合同条款
1. 原告承揽乙方在(时间)日于原告规定地点进行的工程建设项目。
2. 原告应按照合同约定的工程内容和进度,提供必要的人力、物力,乙方应按照合同要求,按时高质量完成工程。
3. 合同约定双方的权利和义务、违约责任等内容。
二、争议的核心
原告主张,根据合同的约定,乙方未按时完成工程项目,造成原告损失。
要求乙方赔偿损失。
被告辩称,由于不可抗力因素,导致工程延期,应免除赔偿责任。
经审理查明,合同规定了工程的建设期限和完成标准,并未约定不可抗力免除责任条款。
乙方未能按时完成工程项目,对原告造成了损失,应承担违约责任。
三、判决意见
1. 乙方应于判决生效之日起十日内,赔偿原告迟延履约造成的直接经济损失。
2. 如果乙方不履行判决,原告有权向法院申请强制执行。
以上为判决结果,本判决为终审判决,发生法律效力。
审判法官:(签名)
日期:(年月日)
本判决书由公正执行。
承揽合同补偿协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)鉴于甲方委托乙方承揽某项工程项目,为明确双方的权利和义务,达成如下协议:一、甲方委托乙方承揽以下工程项目:1. 项目名称:(工程项目名称)2. 项目地点:(工程项目地点)3. 项目工期:从(起始日期)至(结束日期)4. 项目内容:具体工程项目的内容描述二、乙方收取工程款的方式及时间:1. 工程款总额为(具体数额)元,分期收取,具体分期及收款时间如下:(分期付款表)2. 甲方应按以上分期付款表的时间及数额向乙方支付工程款,若支付逾期,乙方有权暂停工程进度并要求甲方支付相应的违约金。
三、工程项目完成后的补偿安排:1. 若乙方在规定期限内完成工程项目,甲方应按照合同约定的工程款支付方式及时间支付全部工程款。
2. 若乙方未能按照合同约定的时间完成工程项目,由乙方承担相应责任,甲方有权要求乙方进行补偿。
具体补偿方式如下:(具体补偿方式)3. 双方同意在未达成一致意见的情况下,可通过友好协商或中立第三方裁决的方式解决纠纷。
四、工程质量保证:1. 乙方承诺在工程项目过程中,严格遵守工程相关法规标准,确保工程质量符合合同约定标准。
2. 工程项目完成后,若出现因乙方施工不当导致的质量问题,乙方应承担相应维修和赔偿责任,维修和赔偿费用由乙方承担。
五、合同的解除和变更:1. 若由于不可抗力等正当原因,导致工程项目无法按时完成,双方可协商解除合同,但需经双方书面确认。
2. 若双方在工程项目进行过程中需要变更合同内容,应经双方协商一致后,签署书面变更协议。
六、违约责任:1. 若一方未履行合同约定的义务,构成违约,应当承担相应的违约责任,包括但不限于违约金、损失赔偿等。
2. 若一方违约严重影响工程项目正常进行,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应的法律责任。
七、其他约定:1. 本协议自双方签署之日起生效,至工程项目完工并支付完工款后终止。
2. 本协议未尽事宜,双方可另行协商确定,并签署书面协议后生效。
承揽合同中违约责任范本通用版General version of the model of liability for breach of contract in contract of contract
合同编号:XX-2020-01
甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日
承揽合同中违约责任范本通用版
前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
依法成立的合同,受法律保护。
本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
承揽合同订立后,双方的利益就受到法律的保护,任何一方不按合同办事都应当承担违约责任,给对方造成损失的,还应承担经济上的赔偿责任。
(1)承揽人的违约责任
1)未按合同规定的质量交付定作物或完成工作。
定作人认为尚可利用的,应当按质论价;不同意(或不能)利用的,应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作人有权拒收,由此造成的损失,由承揽人赔偿;
2)交付定作物或完成工作量少于合同规定,定作人仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理,少交部分定作人不再需要的,有权拒收并有权解除合同,对因此造成的损失由承揽人赔偿;
3)逾期交付定作物,应当按照合同规定,向定作人偿付违约金,合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行延期付
款的有关规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作人偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金;未经定作人同意,提前交付定作物,定作人有权拒收。
4)不能交付定作物或完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值10--30%或酬金总额20--60%的违约金;
5)擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作人有权拒收,承揽人应赔偿定作人因此造成的损失,如定作人要求重新修理或定作,应当按定作人的要求办理,并承担逾期交付的责任。
(2)定作人的违约责任
1)中途变更定作物的数量、规格、质量或设计的,应当赔偿承揽人因此造成的损失;
2)中途废止合同,如属承揽人提供原材料的,应偿付给承揽人未履行部分价款总值10--30%的违约金;如不属承揽人提供原材料的,应将未履行部分酬金总额20--60%的违约金偿付给承揽人;
3)未按合同规定的时间和要求向承揽人提供原材料、技
术资料、包装物等,或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽人有权解除合同,定作人应当赔偿承揽人因此造成的损失;承揽人不要求解除合同的,除将定作物的完成日期顺延外,定作人应当补付对方停工待料的损失;
4)定作人超过领取限期六个月不领取定作物的,承揽人
有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作人;如变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,定作人还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽人偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。
-------- Designed By JinTai College ---------。