建设工程施工合同新版范本2019专业版.doc
- 格式:doc
- 大小:36.50 KB
- 文档页数:11
建筑工程施工合同书2019.doc建筑工程施工合同书20191. 合同双方本建筑工程施工合同书(以下简称“合同”)由以下双方订立:甲方(委托人):公司名称:法定代表人名称:地址:乙方(承包人):公司名称:法定代表人名称:地址:甲方和乙方统称为“双方”,各自为“合同方”。
2. 合同背景甲方拟在指定地点进行建筑工程,并选定乙方作为施工承包人。
双方本着平等、自愿、互利的原则,达成以下协议。
3. 工程概述甲方委托乙方承担以下建筑工程(以下简称“工程”)的施工任务:工程名称:工程地点:工程规模:工程内容:4. 合同价格和付款方式4.1 工程总价格为(人民币):(金额),字(金额大写)。
该总价包括所有施工过程中所需的费用,如材料、人工、机械设备等。
4.2 付款方式如下:预付款:工程开工前,甲方向乙方支付合同总价的(比例)作为预付款。
进度款:按照工程进度,甲方将按以下比例向乙方支付合同总价的进度款:第一阶段:(比例);第二阶段:(比例);最终付款:乙方完成全部工程后,甲方向乙方支付合同总价的剩余款项。
4.3 所有款项支付应在合同签署后的(天数)内完成。
5. 工期5.1 工程开始日期:5.2 工程完成日期:5.3 如因不可抗力等原因导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并提出新的工期安排方案。
6. 工程质量和验收标准6.1 乙方应按照国家有关建筑工程质量标准和相关规定,保证工程的合理质量,并确保施工过程符合工程验收标准。
6.2 甲方有权对工程的质量进行全面检查和验收,若发现质量问题,乙方应及时进行整改,直至符合要求。
7. 变更和解决纠纷7.1 若因工程需要或其他原因,双方需变更合同内容,应经双方协商一致,并以书面形式进行变更。
7.2 若双方发生争议或纠纷,应通过友好协商解决。
如协商不成,应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
8. 违约责任8.1 任何一方违反本合同的规定,给对方造成损失的,应承担违约责任。
8.2 若乙方违约,甲方有权解除合同并要求返还已支付的款项,并依法追偿其他损失。
建设工程施工合同甲方(建设单位):地址:法定代表人:电话:乙方(承建单位):地址:法定代表人:电话:鉴于甲方拟委托乙方负责建设_____________,双方经过协商达成以下建设工程施工合同:一、工程名称、规模和位置1.1 工程名称:_____________。
1.2 工程规模:_____________平方米/立方米/米等。
1.3 工程位置:_____________。
二、施工期限2.1 开工日期:_____________年/月/日。
2.2 竣工日期:_____________年/月/日。
三、工程质量、进度要求3.1 工程质量应符合_____________、_____________标准等要求,具体技术指标详见本合同附件。
3.2 工程进度应按照双方约定的时间节点逐步完成,各阶段工程验收后方可进入下一阶段施工。
四、施工内容和范围4.1 施工内容包括但不限于:_____________,具体内容详见本合同附件。
4.2 施工范围包括:_____________。
五、工程造价和支付方式5.1 工程总造价为_____________元。
5.2 乙方应在开工前出具详细的工程概算,并按照工程进度和质量完成各项工程,建设单位应在验收合格后及时按合同约定支付工程款。
5.3 工程款支付方式:_____________。
六、施工责任和担保6.1 乙方应根据本合同内容,承担相关工程质量和进度等的责任,如未按照合同要求完成相应工程,应承担违约责任或赔偿责任。
6.2 乙方应在本合同生效后不久,向建设单位提供_____________元/万元/百万元保证金作为履行本合同的担保。
七、违约责任7.1 如乙方未能按时开工,应支付逾期开工违约金。
7.2 如乙方未能按时保质保量完成工程,应支付逾期完工违约金或承担由此产生的赔偿责任。
8、保密责任8.1 双方同意对所获得的商业秘密和技术资料进行严格保密,不得泄露或向第三方披露。
8.2 双方同意采取必要的技术措施和管理措施,确保所获得的商业秘密和技术资料不被泄露或利用。
2019年最新建设工程施工合同(示范文本) 2019年最新建设工程施工合同1. 合同双方本合同双方为【施工方名称】(以下简称“甲方”)和【建设方名称】(以下简称“乙方”),甲方和乙方遵循《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规的规定,就【工程项目名称】的建设工程施工达成本合同约定。
2. 工程范围本工程分为【拟建工程范围】和【改建工程范围】两部分,具体工程范围详见本合同附件【工程图纸】。
3. 工程价款本工程总价款为【工程总价款】,具体分配详见本合同附件【工程划分价款表】。
甲方应当按照合同约定的进度进行工程施工,并在工程完工后提供相应的质量保证书等所需文件。
4. 工期本工程预计工期为【工程预计工期】,具体施工进度详见本合同附件【工程施工进度计划表】。
5. 设计文件本工程的设计文件现由【设计单位名称】所编制,设计文件应当符合国家规定的相关标准和规范,甲方应当在施工过程中对设计文件进行审查,出现问题及时与乙方联系解决。
6. 施工规范本工程的施工应当符合国家规定的相关标准和规范,甲方应当严格按照设计文件和施工规范开展工程施工,确保工程质量和安全。
7. 工程款支付工程款支付方式为【工程款支付方式】,具体支付计划详见本合同附件【工程款支付计划表】。
甲方应当按照支付计划完成工程施工任务,并按照合同约定时限提供工程质量保证等相关文件。
8. 保证金及履约保险甲方应当按照本合同约定缴纳保证金,并购买履约保险,同时,乙方也需要履行相应的保证金缴纳义务,详见本合同附件【保证金与履约保险】。
9. 违约责任如果甲方违反本合同约定,乙方有权要求甲方赔偿因此所产生的损失,并有权解除合同,同时,甲方也需要承担相应的违约责任,详见本合同附件【违约责任】。
10. 争议解决如果在工程施工过程中产生争议,合同双方应当通过友好协商解决。
如果无法协商解决,则可以向相关国家机构寻求仲裁或者诉讼等方式解决。
简要注释:1. 工程范围:包括拟建和改建的工程范围,详见工程图纸。
编号: ____________________可编辑可打印,也可以直接使用,欢迎您的下载建设工程施工合同范本2019 专业版甲方: ____________________乙方: ____________________签订日期:__ 年____ 月___日建设工程施工合同是工程实施过程中约束发包商与承包商的政策法规文件, 也是发包方与承包方在工程施工过程中的行为约束标准。
建设工程施工合同怎么写呢?以下是网小编为大家整理的建设工程施工合同范文,欢迎参考阅读。
建设工程施工合同范文1建设方: _______________ 以下简称甲方施工方: _______________ 以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层,以包工给乙方施工,为了保质保量的完成本工程,经双方协商成达协议如下: ________________________一、甲方供应原材料,乙方负责从主体到装修的全部工程施工,设计方面乙方应听从甲方的意见执行。
二、单价,按建筑面积计算,每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。
三、质量要求: ________________ 主体二层上下垂直误差应在2 公分之内,不能超过2 公分,砂浆应饱满,装修抹灰要求中级,偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固,无脱层空鼓,面层无爆灰和裂缝,地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角,其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求,板面筋布20190mm20190mmt筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作,混凝土浇灌要求,立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20,立柱,梁无空洞和露筋,楼面平整无裂缝。
五、乙方在施工期间应做好安全防护设施,保证安全第一,质量第一,如在施工过程中,发生自身伤亡和第三者伤亡事故,一切后果应由乙方负责,甲方不负任何责任。
六、付款办法: ________________ 乙方在施工中途要求付款,甲乙双方协商支付,待工程全部完成验收合格后一次性付清。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本合同编号:[填写合同编号]甲方:[填写甲方名称]法定代表人/负责人:[填写甲方法定代表人/负责人]联系地址:[填写甲方地址]:[填写甲方联系]传真:[填写甲方传真][填写甲方电子邮箱]乙方:[填写乙方名称]法定代表人/负责人:[填写乙方法定代表人/负责人]联系地址:[填写乙方地址]:[填写乙方联系]传真:[填写乙方传真][填写乙方电子邮箱]鉴于甲方拟进行[填写工程的具体描述]的施工任务,乙方具有施工能力,双方本着平等、自愿、公正的原则,经友好协商达成以下合同:一、工程范围1.1 工程的具体描述[填写工程的具体描述]1.2 工程地点[填写工程地点]1.3 工程工期[填写工程工期]二、合同价款及支付方式2.1 合同总价款合同总价款为人民币[填写合同总价款]元。
2.2 价款支付方式根据工程进度,乙方可向甲方提出合理的付款要求。
甲方应在收到乙方付款申请后 [填写付款期限] 内支付相应款项。
三、工程质量及验收标准3.1 工程质量要求[填写工程质量要求]3.2 工程验收标准[填写工程验收标准]四、工程保修4.1 保修期限工程完工后,甲方享有保修期为[填写保修期限]的服务。
4.2 保修内容甲方在保修期内发现工程存在质量问题时,有权要求乙方进行免费修理、更换、退货等。
五、违约责任5.1 甲方违约责任甲方违约时,应向乙方支付违约金,违约金的数额为合同总价款的[填写违约金比例]。
5.2 乙方违约责任乙方违约时,应向甲方支付违约金,违约金的数额为合同总价款的[填写违约金比例]。
六、争议解决6.1 本合同的解释及争议解决适用法律本合同的解释及争议解决应适用[填写适用的法律法规]。
6.2 争议的解决方式本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁,并按仲裁裁决履行。
七、其他约定事项[填写其他约定事项]八、附件本合同所涉及的附件如下:1. [填写附件名称]2. [填写附件名称]3. ...九、法律名词及注释本合同涉及的法律名词及其注释如下:1. [填写法律名词]:[填写注释]2. [填写法律名词]:[填写注释]3. ...十、可能遇到的困难及解决办法1. 可能遇到困难:[填写可能遇到的困难]解决办法:[填写解决办法]2. 可能遇到困难:[填写可能遇到的困难]解决办法:[填写解决办法]3. ...本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
2019年新建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)的通知各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局,直辖市建委(建交委)、工商行政管理局,新疆生产建设兵团建设局,国务院有关部门建设司,有关中央企业:为规范建筑市场秩序,维护建设工程施工合同当事人的合法权益,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201),现印发给你们。
在执行过程中有何问题,请与住房城乡建设部建筑市场监管司、工商总局市场规范管理司联系。
本合同自2013年7月1日起执行,原《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)同时废止。
附件:《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)住房城乡建设部工商总局2013年4月3日建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)甲方:____________(委托人)乙方:____________(承包人)以下简称甲方和乙方为合同双方。
鉴于乙方具备从事建设工程施工的资质和能力,甲方拟将某项目的建设工程施工任务委托给乙方,双方经协商一致,达成以下合同:第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务,确保工程按照合同要求、质量要求和工期要求进行,并保障双方的合法权益。
第二条合同内容本合同包括但不限于以下内容:1. 工程概况2. 工程范围3. 工程质量要求4. 工程进度计划5. 工程报酬及支付方式6. 工程风险管理7. 合同变更和解除8. 违约责任和争议解决等。
第三条合同签署和生效1. 本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收并完成最终结算为止。
2. 合同生效后,除非经过双方协商一致,并以书面形式作出补充协议,否则不得擅自变更或解除。
第二章工程概况第四条工程名称和地点1. 工程名称:____________(填写工程名称)。
2. 工程地点:____________(填写工程地点)。
第五条工程规模和性质1. 工程规模:____________(填写工程规模)。
2. 工程性质:____________(填写工程性质)。
第六条工期1. 工期:本工程计划工期为_______天,具体工期安排见工程进度计划。
第七条工程经费及支付方式1. 工程总投资:本工程总投资为_______元。
2. 工程款项支付方式:按照工程进度计划和质量要求,分期支付工程款项。
第三章工程范围第八条工程范围划分及说明1. 工程范围划分:详细列出工程的各个部分,包括建筑、装饰、给排水、电气、暖通、消防等。
2. 工程范围说明:对各个工程部分的具体要求和执行标准进行说明。
...第十章合同变更和解除第二十九条合同变更1. 如需变更本合同内容,应经双方协商一致,并以书面形式作出变更协议。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)甲方:(填写甲方名称)联系地址:(填写甲方联系地址)联系人:(填写甲方联系人及联系方式)乙方:(填写乙方名称)联系地址:(填写乙方联系地址)联系人:(填写乙方联系人及联系方式)鉴于甲乙双方为了开展建设工程,并借此制定本合同。
经双方友好协商,一致同意签订以下合同:第一条工程名称本合同所涉及的工程名称为:(填写工程名称)。
第二条工程范围2.1 本工程的范围包括但不限于以下内容:(工程所涉及的具体范围)2.2 本工程具体的施工图纸、设计方案、技术要求、质量标准等详细规定,由甲方在合同签订后的5个工作日内提供给乙方。
乙方应当按照这些规定进行施工。
第三条工程工期3.1 本工程的工期为:自(日期)起至(日期)止。
3.2 若因甲方原因造成施工期间的延误,甲方应按日向乙方支付违约金,违约金金额为合同总金额的(填写违约金比例)。
第四条工程价款及支付方式4.1 本工程的总价款为:(填写总价款金额)。
4.2 工程价款支付方式如下:(工程价款按阶段支付的具体方式)第五条工程质量保证5.1 乙方应保证本工程所使用的材料及施工过程符合国家相关标准。
5.2 乙方应按照约定的质量标准进行施工,如乙方施工质量不符合约定的标准,乙方应承担相应的返工及修复费用。
第六条违约责任6.1 若乙方未按本合同约定的工期完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金金额为合同总金额的(填写违约金比例)。
6.2 若甲方未按合同约定的方式及时间支付工程价款,乙方有权要求甲方支付滞纳金,滞纳金金额为欠款金额的万分之(填写滞纳金利率)。
第七条纠纷解决方式7.1 本合同履行过程中如发生争议,甲乙双方应友好协商解决。
7.2 若协商不能解决争议,可依法向当地人民法院提起诉讼解决。
本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
(后续为文档结尾处)1、所涉及附件如下:(具体附件名称及内容)2、如下所涉及的法律名词及注释:(具体法律名词及注释)3、如下在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:(可能遇到的困难及解决办法)。
合同编号:_________建筑工程施工合同书2019专业版甲方:_________________________乙方:_________________________签订日期:______年_____月_____日第1 页共14 页建筑工程施工合同书2019专业版建筑工程施工合同书范文1发包人(全称):(以下简称甲方)承包人(全称): (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、备注:二、工程承包范围广场硬化。
(见图纸,以预算单中的项目为准)三、合同工期本工程在预付款到位,且钢结构工程具备施工条件,开工日期年月日,竣工日期为年月日,合同工期总天数天。
四、质量标准工程质量标准:依据钢构有关验收规范合格。
第 2 页共 14 页五、合同价款工程总造价:大写:¥:六、合同价款支付;1、合同签订三日内,甲方应付工程总造价的%给乙方作工程预付款。
2、钢架安装完成三日内,甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款。
3、工程施工完毕验收合格,三日内甲方再付工程总造价的 %给乙方作工程尾款。
七、发包人工作1、委派2、工程开工前,甲方为乙方提供三通一平,水电供至建筑物中心五十米以内,并承担费用,有条件为乙方提供住宿便利。
3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。
4、有义务协调地方关系,保证工程正常施工,如有当地干扰或不法收费,应承担责任。
八、承包人工作1、委派为工地代表,联系方式;2、严格按图纸进行制作安装。
第 3 页共 14 页3、进入工地遵守甲方规章制度,承担自身造成的事故及因此发生的费用。
4、保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,完工前清理好现场。
九、工程变更1、施工中甲方需对原工程设计进行变更,应提前七天以书面形式向乙方发变更通知,因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担,延误的工期应相应顺延。
2019年建设工程施工合同范本第一部分合同协议书发包人(全称):__________________承包人(全称):__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:___________________________。
2.工程地点:___________________________。
3.工程立项批准文号:__________________。
4.资金来源:___________________________。
5.工程内容:___________________________。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:_____________________________________________。
二、合同工期计划开工日期:_________年_________月_________日。
计划竣工日期:_________年_________月_________日。
工期总日历天数:_________天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合___________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写__________________) (¥_________元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写__________________) (¥_________元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写__________________) (¥_________元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写__________________) (¥_________元);(4)暂列金额:人民币(大写__________________) (¥_________元);2.合同价格形式:__________________。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 建设工程施工合同甲方(委托人):______________________________________________________________乙方(承包人):______________________________________________________________根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,达成如下协议:一、施工项目乙方承接甲方委托,承担下列施工项目:(注明施工地点、范围、建筑面积等细节内容)二、施工期限乙方应在合同生效之日起______日内(具体的时间与日期)完成工程的建设,超过此期限,则按照双方约定的违约金进行赔偿。
三、工程质量1. 工程质量应符合国家有关规定,达到合同规定的技术要求,达到最终的验收标准。
2. 进行规范的工程管理,保证施工期间的安全生产。
四、工程报酬双方共同商定:1. 工程总价为_______________元整。
2. 我方将在总价款中按照建设进度支付货款。
乙方应按照工程建设进度和质量自行进行结算验收,并发出结算及发票,进而申请付款。
甲方应于收到乙方所提交的完整的结算资料、发票及相关证明后10天内解决相关结算事宜。
五、条款解释1. 本合同采用主合同的方式进行执行,并不含有独立发生的法律效力。
2. 本合同在任何方面修改或补充,须得到甲、乙双方的书面同意方可生效。
3. 本合同未尽事宜,由双方面议解决。
六、违约责任1. 乙方未完成工程报酬支付时,按合同约定的罚款比例支付违约金。
2. 乙方未按合同规定完成工程建设工作或工程质量不符合合同规定,则应按照合同规定支付违约金。
七、争议解决本合同如发生争议,由双方友好协商解决,如协商无法达成一致,双方可以依照国家有关法律办法进行仲裁或诉讼解决。
附件:1. 工程开工报告2. 工程计划表3. 工程变更通知单4. 工程竣工验收报告法律名词及注释:1. 《中华人民共和国合同法》:中华人民共和国全国人民代表大会于1999年3月15日审议通过,自中国法律出版社1999年3月15日出版发行起施行。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 建设工程施工合同甲方(建设单位):名称:_________ 统一社会信用代码:_________地址:_________ 联系:_________乙方(施工单位):名称:_________ 统一社会信用代码:_________地址:_________ 联系:_________根据《中华人民共和国建设工程法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章制度,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就______工程(以下简称本工程)的施工事宜,达成如下合同:一、工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程性质:新建/扩建/改造/维修/其他4. 工程总承包单位(如有):_________5. 工程规模和内容:_________6. 工程进度计划:_________7. 工程合同价款:_________元(大写:_________)。
二、双方权利和义务甲方的权利和义务:1. 向乙方提供必要的工程资料、图纸、设计文件等,并及时对乙方提出的问题做出回应。
2. 组织、协调与乙方进行工程施工管理,并按照工程进度计划支付相应的合同价款。
3. 对乙方展开的工程施工进行监理和检查,及时发现并处理工程质量问题。
4. 对原合同或工程设计文件的修改和变更,由甲方和乙方协商一致签署变更协议。
在未达成协议前,原合同或工程设计文件仍继续执行。
5. 对乙方违反合同约定的行为,能在损害自己合法权益的前提下,有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
6. 违约金:若乙方未按合同规定的时间节点完成工程,甲方可按合同约定向乙方收取违约金。
乙方的权利和义务:1. 按照工程设计文件和合同约定,确保工程施工符合相关法律法规的要求,保证工程质量和工程安全。
2. 申请并持有与工程有关的行政许可,遵守相关的安全生产、环保等方面的规定。
3. 对施工过程中的问题及时向甲方汇报,协助甲方做出解决方案。
建设工程施工合同范本2019专业版建设工程施工合同范本2019专业版1. 引言本文档提供了建设工程施工合同范本的专业版,旨在规范和明确建设工程施工合同的双方权益和责任。
本合同适用于2019年以后签订的建设工程施工合同。
2. 合同背景本合同是由建设工程的发包人(以下简称“甲方”)与承包人(以下简称“乙方”)订立,旨在约定双方在建设工程施工过程中的权益和责任。
3. 合同条款3.1 工程名称和地点甲方与乙方约定的建设工程的名称为:[工程名称],位于:[工程地点]。
3.2 工程范围和规模本合同约定的工程范围包括但不限于:[工程范围]。
工程规模为:[工程规模]。
3.3 工程进度和工期乙方承诺按照甲方的要求和施工计划,合理安排施工进度,保证工程按时完成。
工程总工期为:[总工期],起止日期为:[起始日期]至[结束日期]。
3.4 工程质量和验收标准乙方承诺按照国家有关建设工程质量标准进行施工,并保证工程质量符合以下标准:[工程质量标准]。
3.5 工程支付甲方将按照以下方式支付工程款项给乙方:- 预付款:[预付款比例]的工程款项在合同签订后[预付款天数]天内支付。
- 进度款:工程进度达到[进度款比例]时支付相应的工程款项。
- 竣工款:工程竣工并通过验收后,支付尾款。
3.6 变更和索赔工程施工过程中的任何变更需经甲方和乙方协商一致,并签订变更合同。
如工程施工中出现延迟、增加费用或其他影响工程进度和质量的情况,乙方可以向甲方提出索赔要求。
3.7 违约责任若甲方或乙方违反合同约定,造成对方损失的,违约方应向对方支付违约金。
具体违约责任和金额如下:- 甲方违约责任:[甲方违约责任和违约金金额]。
- 乙方违约责任:[乙方违约责任和违约金金额]。
3.8 合同解除本合同在以下情况下可被解除:- 双方协商一致解除;- 甲方未按时支付工程款项的;- 乙方多次违约的;- 因不可抗力原因工程的。
3.9 法律适用和争议解决本合同的解释和履行适用于中华人民共和国的法律。
建设工程施工合同范本2019专业版合同编号:甲方:乙方:第一章总则1.1 合同目的和基本内容1.2 项目概况1.3 合同签订与生效第二章合同的履行2.1 甲方的权利和义务2.2 乙方的权利和义务2.3 变更和违约责任第三章项目工期及进度管理3.1工期的确定3.2 工期的管理与调整3.3 进度支付第四章施工质量管理4.1 施工方案的制定4.2 质量监测与控制4.3 质量验收和保修第五章工程款支付与结算5.1 工程款支付方式5.2 工程款支付条件5.3 工程结算第六章税务事项6.1 税务登记和证明6.2税收优惠政策6.3 税务纠纷解决第七章合同解除与终止7.1 合同解除条件7.2 合同终止条件7.3解除和终止的法律后果附件:1.合同附件一:工程计划书2.合同附件二:施工图纸3.合同附件三:价格清单4.合同附件四:合同变更申请书5.合同附件五:工程款支付申请单法律名词及注释:1.合同:双方当事人自愿达成的具有法律效力的协议文件。
2.甲方:合同中被告甲方,指项目的建设单位或委托人。
3.乙方:合同中被告乙方,指承建项目的施工单位或个人。
4.变更:指合同签订后,双方当事人经协商一致,对合同条款进行修改或补充。
5.违约责任:当事人未能履行合同义务或未按合同约定履行义务时,应承担的法律责任。
6.工期:指完成合同约定的工程任务所需的时间。
7.验收:指工程竣工后,甲方按照约定的验收标准进行检查、测试和检验来确认工程质量是否符合合同约定。
8.保修:指乙方承诺在约定的保修期内负责维修工程中出现的质量问题。
1、本文档涉及附件。
附件包括:-合同附件一:工程计划书,详细说明工程的实施计划和时间安排。
- 合同附件二:施工图纸,包括设计图纸、施工图纸等详细说明工程的构造和规格。
- 合同附件三:价格清单,列明各项工程的价格和计算方法。
- 合同附件四:合同变更申请书,用于申请对合同条款进行修改或补充的书面申请。
- 合同附件五:工程款支付申请单,用于申请支付工程款项的书面申请。
建设工程施工合同(示范文本)(2019版) 建设工程施工合同(示范文本)(2019版)1. 引言建设工程施工合同是建设项目施工过程中,承担施工责任的施工单位与建设业主之间达成的合同。
本文档为建设工程施工合同的示范文本,旨在提供一个规范和明确的合同范本,供相关方参考使用。
2. 合同基本信息2.1 合同标识合同编号:【合同编号】合同名称:建设工程施工合同2.2 合同签订方建设业主:【业主名称】施工单位:【单位名称】2.3 合同工程信息工程名称:【工程名称】工程地点:【工程地点】工程规模:【工程规模】工程周期:【工程周期】3. 合同条款3.1 总体条款1. 合同目的:本合同的目的是明确建设业主与施工单位在建设工程施工过程中的权益和责任。
2. 合同范围:本合同适用于【工程规模】的建设工程施工,包括施工所需的各项工程和相关技术服务。
3. 合同期限:本合同自签订之日起生效,至【工程周期】止,期满自动终止。
4. 合同价款:本合同的总价款为【合同价款】。
合同价款的支付方式及进度见合同附件。
3.2 业主责任1. 提供施工条件:建设业主应按照合同约定,提供相应的工程施工条件,包括但不限于场地、水电气等基础设施。
2. 提供设计文件:建设业主应及时提供完整、准确的设计文件,供施工单位参考和使用。
3.3 施工单位责任1. 施工质量:施工单位应按照国家有关法律法规和工程标准要求,保证工程施工质量,确保工程符合设计要求,并承担相应的质量责任。
2. 工期完成:施工单位应按照合同约定的工期完成工程施工,并承担逾期完工的违约责任。
3. 安全管理:施工单位应严格遵守国家的安全生产法律法规和工程建设安全管理规定,保障工人和工程安全。
4. 报备手续:施工单位应按照相关法律法规的要求,及时报备工程施工相关的手续,并及时更新。
3.4 变更和索赔1. 变更管理:任何一方要求变更合同内容,应经双方协商一致,并通过书面形式进行正式的变更合同签订。
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==最新建设施工合同篇一:201X年最新建设工程施工合同 (示范文本)目录第一部分合同协议书一、工程概况二、合同工期三、质量标准四、签约合同价与合同价格形式五、项目经理六、合同文件构成七、承诺八、词语含义九、签订时间十、签订地点十一、补充协议十二、合同生效十三、合同份数第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释1.2语言文字1.4 标准和规范1.5 合同文件的优先顺序1.6图纸和承包人文件1.7联络1.8严禁贿赂1.9化石、文物1.10交通运输1.11知识产权1.12保密1.13工程量清单错误的修正2.1 许可或批准2.2 发包人代表2.3 发包人人员2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.5 资金来源证明及支付担保2.6 支付合同价款2.7 组织竣工验收2.8 现场统一管理协议3. 承包人3.1 承包人的一般义务3.2 项目经理3.3 承包人人员3.4 承包人现场查勘3.6 工程照管与成品、半成品保护3.7 履约担保3.8 联合体4. 监理人4.1监理人的一般规定4.2监理人员4.3监理人的指示4.4 商定或确定5. 工程质量5.1质量要求5.2质量保证措施5.3 隐蔽工程检查5.4不合格工程的处理6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.2 职业健康6.3 环境保护7. 工期和进度7.1施工组织设计7.2 施工进度计划7.3 开工7.4测量放线7.5工期延误7.6 不利物质条件7.7异常恶劣的气候条件7.8 暂停施工7.9 提前竣工8. 材料与设备8.1发包人供应材料与工程设备8.2承包人采购材料与工程设备8.3材料与工程设备的接收与拒收8.4材料与工程设备的保管与使用8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备8.6 样品8.7 材料与工程设备的替代8.8 施工设备和临时设施8.9材料与设备专用要求9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.2取样9.3 材料、工程设备和工程的试验9.4 现场工艺试验10. 变更10.1变更的范围10.2 变更权10.3变更程序10.4变更估价。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)【文档模板范本】2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)甲方:(以下简称甲方)地址:法定代表人:联系人:联系:乙方:(以下简称乙方)地址:法定代表人:联系人:联系:鉴于甲方拟开展建设工程项目,为确保合同履行的合法性和规范性,双方经友好协商,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,达成如下合同:第一条合同目的和范围1. 本合同的目的是为了明确甲乙双方在建设工程项目中的权利和义务,确保项目的顺利进行。
2. 本合同范围包括但不限于工程设计、施工、监理、质量保证等方面的内容。
第二条合同价格和支付方式1. 本次工程的总价为(金额),乙方应按以下方式支付工程款项:(1)预付款:(金额)应于(日期)前支付给乙方。
(2)进度款:根据工程进度和乙方提交的工程进度报告,甲方应按照双方约定的比例支付相应的进度款。
(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方应于(日期)前支付竣工结算款。
2. 工程款项支付方式:乙方提供的开票信息为(开票单位、税号、地址、、银行账户等),甲方应按照约定的支付期限进行支付,逾期支付产生的费用由甲方承担。
第三条工程期限1. 工程期限为(天数/日期),自本合同签订之日起计算。
2. 如因不可抗力等不可预见的原因导致工程无法按时完成,双方应友好协商后确定延期时间和具体处理方式。
第四条保修期1. 工程竣工验收合格后,乙方提供的保修期为(天数/日期)。
2. 保修期内,如发生工程质量问题,乙方应及时进行维修和处理。
第五条违约责任1. 如甲方未按照约定的时间和方式支付工程款项,应支付乙方(金额)的违约金。
2. 如乙方未按照约定的时间和方式完成工程,应支付甲方(金额)的违约金。
3. 当一方发生违约行为时,对方有权要求违约方承担违约责任,并保留追究法律责任的权利。
第六条争议解决1. 本合同的解释和履行适用中华人民共和国的法律,双方协商不能解决的争议提交甲方所在地的人民法院解决。
建设工程施工合同2019专业版建设工程施工合同书范文1发包人(简称甲方):承包方(简称乙方):根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定,并结合工程的具体情况,为明确双方责任、协作配合,确保工程施工质量,经甲乙双方平等、自愿协商,达成以下合同条款供双方遵照履行。
第一条:工程概况1、工程名称:2、工程建设地:3、工程规模、特征:4、工程施工任务(内容)与技术要求:须符合《建筑地基处理技术规范》jgj79-2002要求。
5、预计施工工作量:6、完成施工工作量测量方式:7、质量标准:第二条:甲方应向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责:1、本工程批准文件、用地(附红线范围),以及施工许可等批件复印件。
2、工程施工任务委托书,技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。
第三条:合同工期1、本工程定于于年月日竣工,总工期为天。
2、施工有效期限以合同约定的时间为准,若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况,经甲方同意,可顺延工期。
第四条:计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费,每平方米固定价为元,总价预计为元(大写: ) ,总价款以最终施工测量面积为准结算。
2、本合同生效后日内,甲方向乙方预支约定总工程款 30 %的款项,计元;地基基础工程完成强夯工作量 50 %时,甲方向乙方支付工程进度款 60 %的款项,计元。
剩余10 %款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付,第五条:双方责任1、甲方委托任务时,必须以书面形式明确施工任务,并按第二条规定提供文件资料。
2、甲方应为乙方提供基本的工作条件3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术,并按合同约定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则,对施工过程中发生的安全事故负责,并对与本合同有关的资料负有保密义务。
第六条:违约责任1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件,致使乙方停工、窝工或延误工期的,甲方应补偿乙方停工、窝工损失,损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。
建设工程施工合同(示范文本)(2019版)建设工程施工合同(示范文本)(2019版)一、合同背景本合同是根据国家法律法规以及相关政策和规定,为了明确建设工程施工双方的权益和义务而制定的。
二、合同主体甲方信息姓名/公司名称:地址:乙方信息姓名/公司名称:地址:三、合同内容1. 工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程范围:1.4 工程造价:2. 合同条款2.1 合同签订与生效双方当事人应在本合同签订之日起五个工作日内办理相关文件的备案手续。
签订备案手续完成后,本合同自动生效。
2.2 工程工期工程进度按照合同约定的时间节点进行。
如遇不可抗力等特殊情况导致工期延误,双方应协商解决,并办理变更手续。
2.3 工程质量乙方应按照国家和地方政府的法律法规和相关标准,严格控制施工质量,并承担由于自身质量问题造成的责任和损失。
2.4 工程价格与支付方式2.4.1 工程价格工程总价为_________(大写),由甲方支付给乙方。
2.4.2 付款方式甲方按照以下方式支付工程款项:预付款:进度款:2.5 变更和索赔任何一方在变更施工内容或扩大工程范围时,应及时与另一方协商并办理相关变更手续。
双方应确保变更后的价格和工程进度得到合理调整。
2.6 合同解除和违约责任2.6.1 合同解除本合同解除需要双方书面协议,并办理相关手续。
2.6.2 违约责任当事人违反合同约定的,应承担相应的违约责任,并支付违约金。
3. 合同履行3.1 甲方责任甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款项,并提供相应的施工条件和图纸等。
3.2 乙方责任乙方应按照合同约定的质量、进度要求,完成工程建设,并保证工程达到国家和地方相关标准。
4. 争议解决本合同的争议应由双方协商解决。
如协商不成,则提交当地人民法院解决。
四、合同附件工程图纸合同附表其他相关文件以上所列内容构成本合同的完整组成部分,双方当事人应共同遵守并按照执行。
如有争议,以本合同为准。
合同编号:
建设工程施工合同范本2019专业版
签订地点:
签订日期:年月日
建设工程施工合同范本2019专业版
建设工程施工合同范文1
建设方:以下简称甲方
施工方:以下简称乙方
甲方原有一层因现须要加建二层,以包工给乙方施工,为了保质保量的完成本工程,经双方协商成达协议如下:
一、甲方供应原材料,乙方负责从主体到装修的全部工程施工,设计方面乙方应听从甲方的意见执行。
二、单价,按建筑面积计算,每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。
三、质量要求:主体二层上下垂直误差应在2公分之内,不能超过2公分,砂浆应饱满,装修抹灰要求中级,偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固,无脱层空鼓,面层无爆灰和裂缝,地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角,其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求,板面筋布150mm150mm,扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作,混凝土浇灌要求,立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20,立柱,梁无空洞和露筋,楼面平整无裂缝。
五、乙方在施工期间应做好安全防护设施,保证安全第一,质量第一,如在施工过程中,发生自身伤亡和第三者伤亡事故,一切后果应由乙方负责,甲方不负任何责任。
六、付款办法:乙方在施工中途要求付款,甲乙双方协商支付,
待工程全部完成验收合格后一次性付清。
七、本协议一式二份,甲乙双方各保存一份。
望双方共同执行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日
建设工程施工合同范文2
发包单位(甲方):
承包人:(乙方):
根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
第1条:工程概况
1.1、工程名称:九龙明珠D标段
工程地点:
工程内容:
含如下内容:地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。
工程总价:按下室占地面积18元(此价格含不可考虑的因素,没有任何价格调差)。
工期:第2条:合同使用标准和法律
2.1、合同使用标准:GBJ789、JGJ9494
2.2、适用法律:中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包。