2016年建设工程法规及相关知识真题及答案解析

2016全国一级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识压轴试题含答案解析版单项选择题本大题共70个小题.每小题1分,在以下各小题所给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内.1、根据法的效力等级,《建设工程质量管理条例》属于().A.法律B.部门规章C.行政法规D.单行条例2、某施T单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这个行为属于().A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.表见代理3、甲建没单位委托乙设计单位编制工程设计图纸,但未约定该设计著作权归属.乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计,则该工程设计图纸许可使用权归()享有.A.甲建设单位B.乙设计单位C.注册建筑师王某D.甲、乙两单位共同4、某建设工程合同约定,建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款.2005F9月1日,该工程经验收合格交付使用,但建设单位迟迟不予支付工程款.若施工单位通过诉讼解决此纠纷,则下列情形中,会导致诉讼时效中止的是().年8月,施工单位所在地突发洪灾,一个月后恢复生产年6月,施工单位所在地发生强烈的地震,一个月后恢复生产年7月,施工单位法定代表人生病住院,一个月后痊愈出院年9月,施工单位向人民法院提起诉讼,但随后撤诉5、监理工程师李某在对某T程施工的监理过程中,发现该工程设计存在瑕疵,则李某().A.以要求施工单位修改设计B.应当报告建设单位要求施工单位修改设计C.应当报告建设单位要求设计单位修改设计D.应当要求设计单位修改设汁6、某工程项目,建设单位未取得施工许可证便擅自开工,经查建设资金未落实.依照《建筑法》的规定,埘此,正确的处理方式是().A.责令改正,并处以罚款B.责令改正,可以处以罚款C.责令停止施工,并处以罚款D.责令停止施工,可以处以罚款7、使用财政预算资金的建设项目,需要设备采购的单项合同估算价最低在()万元人民币以上的,必须进行招标.8、某施工项日招标,招标文件开始出售的时问为3月20日,停止出售的时间为3月30日,提交招标文件的截止时问为4月25日,评标结束的时间为4月30日,则投标有效期开始的时间为().月20日月30日月25日月30日9、甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质,甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求.甲、乙两单位组成联合体参加投标,则该联合体资质等级应为().A.一级B.二级C.三级D.暂定级10、在项目评标委员会的成员中,无须回避的是().A.投标人主要负责人的近亲属B.项目主管部门的人员C.项目行政监督部门的人员D.招标人代表11、某必须招标的建设项目,共有三家单位投标,其中一家未按招标文件要求提交投标保证金,则关于对投标的处理是否重新发包,下列说法中,正确的是().A.评标委员会可以否决全部投标,招标人应当重新招标B.评价委员会可以否决全部投标,招标人可以直接发包C.评价委员会必须否决全部投标,招标人应当重新招标D.评价委员会必须否决全部投标,招认人可以直接发包12、某建设项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元,评标价1010万元,评标结束后,该投标人向招标人表示,可以再降低报价,报1000万元,与此对应的评标价为990万元,则双方订立的合同价应为().万元万元万元万元13、某生产经营单位按照《安全生产法》的有关规定,只配备了兼职安全生产管理人员,则该单位从业人数卜限是().人人人人14、安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时,提出了以下要求,其实符合《安全生产法》有关规定的是().A.应建立应急救援资金专款专用制度B.可以不建立应急救援组织,但应指定兼职应急救援人员C.应对应急救援器材进行经常性维护保养D.各级负责人应兼任应急救援人员15、劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时,应立即向()报告.A.兼职安全巡查员B.专业监理工程师C.发包人代表D.建设工程安全生产监督站16、下列关于施工单位安全生产责任制度的说法,正确的是().A.施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人B.专职安全生产管理人员对项目的安全施工负责C.专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查D.装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员17、根据《建没工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是().A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用18、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法,正确的是().A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的,应暂扣或吊销安全生产许可证C.施工单位遗失安全生产许可证后,应于补办后立即登报声明原证作废D.未取得施工许可证的,不能颁发安全生产许可证19、下列建设单位向施工单位作出的意思表示中,为法律、行政法所禁止的是().A.明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标B.明示施工单位在施工中应优化工期C.暗示施工单位不采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同D.暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥20、依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定,建设单位供应的钢筋由().A.建设单位负责试验,并承担试验费用B.建设单位负责试验,双方分担试验费用C.施工单位负责试验,建设单位承担试验费用D.施工单位负责试验,双方分担试验费用21、依据《建设工程质量管理条例》的规定,以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是().A.建设单位拨付工程款B.施工单位实施隐蔽工程C.商品混凝土应用于基础工程D.大型非标构件进行吊装22、某工程竣工验收合格后第11年内,部分梁板发生不同程度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由().A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修,设计单位承担维修费用D.施工单位维修,混凝土供应单位承担维修费用23、在保证项目完整性的前提下,甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位,并选定乙设计单位为主体承接方,负责整个工程项目设计的总体协调.关于该项目的设汁责任,下列说法中,正确的是().A.丙设计单位直接对甲建设单位负责B.丙设计单位仅对乙设计单位负责C.乙设计单位就整个项目的设计任务负总责D.乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任24、某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证,其环境影响评价文件未获批准,关于该项目的立项和开工,下列说法中,正确的是().A.可以先批准立项,但建设单位不得开工B.不得批准立项,建设单位不得开工C.不得批准立项,但建设单位可以先开工D.可以先批准立项,建设单位可以先开工25、施工单位的下列行为中,违反《消防法》规定的是().A.为节约资金,未购买公安消防机构指定的灭火器材B.施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护C.为材料周转方便,将少量水泥堆放在现场通道附近D.在道路两旁施工时使用明火作业26、下列职责中,不属于施工单位消防安全职责的是().A.制定施工现场的消防安全制度B.向有关部门报审消防设计图纸C.对施工人员进行消防宣传教育D.定期检修施工现场的消防器材27、拍卖公司接受委托,组织扪卖出让某宗国有土地使用权,建设单位竞买成功后应当与()签订国有士地使用权出让合同.A.省人民政府B.市人民政府C.市土地管理部门D.拍卖公司28、某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除,建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证,则其应提交的资料中不包括().A.旧城改造项目批准文件B.建设用地规划许可征C.建设工程规划许可证D.国有土地使用权批准文件29、王某应聘到某施工单位,双方于4月15日签订为期三年的劳功合同,其中约定试用期3个月,次日合同开始履行.7月18日,王某拟解除劳动合同,则().A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应提前30日以书面形式通知用人单位D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位30、某工程项目足额投保了建筑工程一切险,在保险期间内,工程发生了保险事故.为减少损失,被保险人共计支出6万元.经保险公司查勘定损,建筑物实际损失为20万元.保险公司应当支付的保险金为()万元.31、工程总承包单位将部分丁程依法分包,王某是分包单位的项目负责人,则王某工资收入应缴纳的个人所得税有().A.建设单位代扣代缴B.总承包单位代扣代缴C.分包单位代扣代缴D.王某自行缴纳32、某工程总承包合同工程总价款4000万元.经建设单位同意,总承包单位将部分专业丁程分包,经结算,总承包单位支付人工、材料、设备费月j等共计2500万元,支付给分包单位工程价款1000万元.根据《营业税暂行条例》规定,总承包单位应纳税营业额是()万元.33、甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司.为扩大经营,甲公司在外地设立了戊分公司及庚全资子公闭.戊分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债务,对该债务负有清偿义务的法律主体是().A.甲公司B.乙公司C.戊公司D.庚公司34、某施工单位向一建筑机械厂发出要约,欲购买一台挖掘机,则下列情形中,会导致要约失效的是().A.建筑机械厂及时回函,对要约提出非实质性变更B.承诺期限届满,建筑机械厂未作出承诺C.建筑机械厂发出承诺后,收到撤回该要约的通知D.建筑机械厂发出承诺前,收到撤回该要约的通知35、某施丁单位分别对两个建设单位的工程项日投标,但是,在提交标书时,不慎将两个项目的投标文件互相错投.则此施工单位的两个投标文件均不构成要约,其原因是().A.要约内容不明确B.要约人不特定C.受要约人错误D.无订立合同的意思表示36、某施工单位为工程项目投保工程险时,对保险公司提供的格式条款提出以下看法,其中正确的是().A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容B.对格式条款理解有争议的,由施工单位予以解释C.对格式条款有两种以上解释的,该条款无效D.格式条款与非格式条款不一致时,以非格式条款为准37、某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约,该供应商向施工单位提供了三个电子邮箱,并且没有特别指定,则此要约的生效时间是().A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间B.该要约进人三个电子邮箱的最后时间C.该供应商获悉该要约收到的时间商理解该要约内容的时间38、甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同,甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章.则该合同成立的时间为().A.甲、乙达成合意时B.甲签字、盖章时C.乙收到合同书时D.乙签字、盖章时39、甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的贷款,遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵账.后乙将该批水泥出售给丙施工单位,则关于该水泥买卖合同的效力,下列说法正确的是().A.有效B.因乙超越经营范围而无效C.因乙超越经营范围而效力待定D.因乙超越经营范围而可撤销40、下列由第三人向债权人履行债务的说法,错误的是().A.必须征得债权人同意B.第三人并不因此成为合同当事人C.不得损害债权人的利益D.第三人应向债权人承担违约责任41、甲施工单位向乙预制件厂订制非标购件,合同约定乙收到支票之日三日内发货,后甲顾虑乙经营状况严重恶化,遂要求其先行发货,乙表示拒绝.则乙的行为属于().A.违约行为B.行使同时履行抗辩权C.行使先履行抗辩权D.行使不安履行抗辩权42、甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料,两份供货合同对材料质量标准均未约定.乙主张参照其他企业标准,丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准,甲提出以降低价格为条件,要求执行行业标准,乙、丙表示同意,则该材料质量标准应达到().A.国家标准B.行业标准C.总承包单位确定的标准D.其他企业标准43、某施工合同约定质量标准为合格,监理工程师在巡视时要求承包人”把活儿做得更细些,到时不会少了你们的”.于是项目经理在施工中提高了质量标准,因此增加了费用,则该笔费用应由()承担.A.发包人B.承包人C.监理工程师D.承包人和发包人共同44、甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务,乙单位负有向甲单位交付50万元建材的义务,则下列关于双方债务抵销的说法,正确的是().A.双方的债务法定抵销B.双方债务基于一方主张而抵销C.双方债务性质不同不得抵销D.双方债务只有约定方可抵销45、某施工单位与采石场签订了石料供应合同,在合同中约定了违约责任.为确保合同履行,施工单位交付了3万元定金.由于采石场未能按时交货,根据合同约定应支付违约金4万元.则本案中采石场最多应支付给施_丁单位().万元万元万元万元46、甲仓库为乙单位保管500吨水泥,双方约定保管费用为1000元,后乙未能按约定支付保管费用,则甲可以().A.行使质押权变卖全部水泥B.行使质押权变卖部分水泥C.行使留置权变卖全部水泥D.行使留置权变卖部分水泥47、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同,并由丙公司为甲出具T程款支付担保,担保方式为一般保证.现甲到期未能支付工程款,则下列关于该工程款清偿的说法,正确的是().A.丙公司应代甲清偿B.乙可要求甲或丙清偿C.只能由甲先行清偿D.不可能由甲或丙共同清偿48、某建设工程采用招标方式选择承包人,则关于该建设工程招投标过程中的各行为.下列说法中,正确的是().A.虽然投标邀请书的对象是明确的,但仍属要约邀请B.投标人购买招标文件,属要约行为C.投标人参加现场考察,属要约行为D.评标委员会推荐中标候选人,属承诺行为49、某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工,发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息,后发包人未按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则人民法院对垫资利息的处理,正确的是().A.予以追缴B.不予支持C.支付按合同约定全部支付D.只支持按银行同类贷款利息支付50、某扩建T程建设单位因急于参加认证,于11月15日未经检验而使用该T程,11月20日承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织验收,12月3日工程竣工验收合格,则该工程竣工日期为().月15日月20日月30日月3日51、某建设工程合同约定,”工程通过竣工验收后2个月内,结清全部工程款”,.2005年10月1日.工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20口承包人将工程移交发包人,但发包人一直未支付工程余款.2006年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息,则利息起算日应为().年10月10日年lO月20日年12月l日年5月1日52、发包人与承包人约定按照固定价结算工程款,因合同履行过程中材料价格上涨,承包人请求进行造价鉴定,则人民法院对承包人的请求应().A.予以支持B.不予支持C.征求发包人意见D.要求承包人提供证据53、某T程需租用钢管,双方约定租赁期限为8个月,则下列关于该租赁合同的说法,错误的是().A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立,则租赁期视为6个月C.若以口头方式订立,出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立,承租人可随时解除合同54、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议,双方多次协商,但没有达成和解,则关于此争议的处理,下列说法中,正确的是().A.双方依仲裁协议申请仲裁后,仍可以和解B.如果双方在申请仲裁后达成_了和解协议,该和解协议即具有法律强制执行力C.如果双方通过诉讼方式解决争议,不能再和解D.如果在人民法院执行中,双方当事人达成和解协议,则原判决书终止执行55、建设单位以1:程质量不合格为由,拒绝支付工程款,施工单位诉至人民法院.向人民法院提交的下列资料中,不属于证据的是().工程质量检测机构出具的鉴定报告B.建设单位职工的书面证明材料C.建设单位与施工单位签订的施工合同D.建设单位提交的答辩状56、人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法,下列行为不是证据保全方法的是().A.没收B.扣押C.查封D.勘验57、某人民法院终审判决,建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款.建设单位未履行判决.依照有关法律规定,施工单位申请执行的期限不得迟于().年9月1日年12月1日年3月1日年6月1日58、某施工单位拖欠王某工资,经劳动仲裁后,王某不服,将施工单位诉至人民法院.在一审人民法院开庭审理的过程中,王某的儿子有病住院急需用钱,则关于本案中先予执行的适用,下列说法中,正确的是().A.人民法院可直接裁定先予执行B.王某可请求一审人民法院裁定先予执行C.因尚未审理完毕,当事人不能申请先予执行D.若王某败诉,不须赔偿由此给施工单位造成的损失59、某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案,由某人民法院开庭审理.建设单位经传票传唤,无正当理由拒不到庭,则人民法院可以().A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席判决60、某施工单位在一起工程质量诉讼中,委托其法务部负责人李某为诉讼代理人,其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理,未列举具体权限,则李某有权().A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉61、某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后,在赔偿数额上形成三种意见,甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元,其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的.此案中,应当裁决赔偿()万元.62、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院.在法庭调查时,乙出示了双方订立的有效仲裁协议,此时人民法院应当().A.驳回起诉B.继续审理C.终止审理D.将案件移交合同约定的仲裁机构63、下列关于仲裁开庭的说法,正确的是().A.仲裁应当开庭进行,当事人也可以协议不开庭B.仲裁应当不开庭进行,当事人也可以协议开庭C.仲裁不公开进行,当事人协议公开的必须公开D.仲裁公开进行,当事人可以协议不公开64、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位,双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决.后双方因质量问题发生争议,同时发现该分包行为未经建设单位同意.下列关于本案仲裁协议效力的说法,正确的是().A.分包合同无效,则仲裁协议无效B.分包合同有效,则仲裁协议有效C.分包合同效力待定,则仲裁协议效力待定D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性65、建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解,施工单位不服,施工单位可以采取的行为是().A.申请行政复议或提起行政诉讼B.申请仲裁或提起民事诉讼C.申请行政复议后提起行政诉讼D.申请仲裁后提起民事诉讼66、某施工单位在参加投标中有违法行为,建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出,施工单位5月25日收到.如果施工单位申请行政复议,申请的最后期限为().月4日月9日月19日月24日67、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼,人民法院应当受理的是().A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B.撤销施工单位资质证书的决定C.因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定68、甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后,将一分项工程分包给了刘某,刘某又雇佣了其他人员进行施工.施工过程中,一名雇员李某被钢筋戳伤右眼.根据有关法律规定,李某的损失应由()承担.A.甲B.乙C.甲和刘某D.甲和乙69、某施工单位违反国家规定降低工程质量标准,造成6000万元直接经济损失,应当认定为().A.串通投标罪B.工程重大安全事故罪C.重大责任事故罪D.重大劳动安全事故罪70、某施工单位将工程转包,给建设单位造成5万元损失,则该施工单位不可能承担的法律责任是().A.赔偿损失B.降低资质等级C.责令停业整顿D.对主要负责人判处有期徒刑多项选择题共30题,每题2分.每题中的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项.错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分1、注册享有的权利有().A.使用注册名称B.遵守法律、法规和有关规定C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章D.保管和使用本人注册证书、执业印章E.接受继续教育2、甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位,几天后,甲索回该设备并交付给乙,乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款l 万元.下列关于本案中债的性质的说法,正确的有().A.甲错发设备给丙属于无因管理之债B.丙向甲返还设备属于不当得利之债C.乙向甲支付设备款属于合同之债。

2016年二级建造师二建建设工程法规及相关知识真题及解析一、单项选择题1.关于定金的说法，正确的是（）。

A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20%，则定金无效D.定金的法律性质是担保『正确答案』D『答案解析』本题考查的是定金。

选项A，正确的表述应为“债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回”；选项B，正确的表述应为“定金是具有法律效力，订金不具有法律效力”；选项C，正确的表述应为“定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分抵作价款”。

参见教材P32。

2.根据《建筑法》，施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。

A.吊销资质证书B.责令改正，处以罚款C.责令停业整顿D.降低资质等级『正确答案』B『答案解析』本题考查的是施工企业违法行为应承担的法律责任。

《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

参见教材P266。

3.关于工伤保险，下列说法正确的是（）。

A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成『正确答案』B『答案解析』本题考查的是工伤保险和意外伤害保险的规定。

选项A，正确的表述应为“2010年12月经修订后颁布的《工伤保险条例》规定，中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费”，是应当，而不是可以；选项C，正确的表述应为“职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费”；选项D，正确的表述应为“工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成”。

2016年二级建造师考试真题卷《建造工程法规及相关常识》•本卷共分为2大题50小题，作答时刻为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项挑选题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只要一个最契合题意）1.商法是调整相等主体之间的商事联系或商事行为的法令，下列归于商法的是__。

A．《企业破产法》B．《商标法》C．《税法》D．《专利法》参考答案：B2.严峻事端、较大事端、一般事端，担任事端查询的人民政府应当自收到事端查询陈述之日起__内做出批复。

A．7日B．15日C．1个月D．3个月参考答案：B3.建造用地运用权__的，当事人应当采纳书面办法缔结相应的合同。

A．转让、交换、典当、拍卖或许典当B．转让、交换、出资、赠与或许质押C．转让、拍卖、出资、质押或许典当D．转让、交换、出资、赠与或许典当参考答案：D4.依据《建造工程质量办理条例》的规则，供暖系统的最低保修期限为__个采暖期。

A．1B．2C．3D．4参考答案：B5.依据我国《合同法》的规则，__的合同归于无效合同。

A．因严峻误解缔结B．缔结时显失公正C．危害社会公共利益D．以诈骗、钳制手法缔结参考答案：C6.建造单位应当将修建工程的消防规划图纸及有关资料报送__审阅。

A．市政办理委员会B．修建工程所在地人民政府C．公安消防安排D．市政工程办理局参考答案：C7.下列选项中，__不归于违法分包行为。

A．总承揽单位将建造工程分包给不具有相应资质条件的单位的B．建造工程总承揽合同中未有约好，但经建造单位赞同，承揽单位将其承揽的部分建造工程交由其他具有相应资质的分包单位完结C．施工总承揽单位将建造工程主体结构的施工分包给其他单位的D．分包单位将其承揽的建造工程再分包的参考答案：B8.施工单项合同预算价在__万元人民币以上的，须进行投标。

A．100B．300C．200D．500参考答案：C9.项目总投资额在__万元人民币以上的，须进行投标。

A．1000B．3000C．2000D．5000参考答案：B10.某在建的修建工程，因建造单位资金的原因于2003年3月15日间断施工，该建造单位应在__之前向发证机关陈述。

2016年二级建造师考试真题卷（3）《建造工程法规及相关常识》•本卷共分为2大题50小题，作答时刻为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项挑选题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只要一个最契合题意）1.甲公司授权其收购员到乙公司购买一批核算机，并交给收购员一份已盖公司公章的空白合同书，该收购员用此合同书与乙公司缔结了购买电视机的合同。

乙公司准时交货后未收到货款，两边发生胶葛后，乙公司应__。

A．要求甲公司付出电视机货款B．要求该收购员付出电视机货款C．间断合同并要求甲公司退货D．换货后要求甲公司付出核算机借款参考答案：A2.首要为维护无行为才干或约束行为才干人的利益而建立的署理办法是__。

A．托付署理B．表见署理C．法定署理D．指定代表参考答案：C3.依据《修建法》，下列各项中__是差错的。

A．修建施工企业只能在本企业资质等级答应的事务规模内承揽工程B．有两个以上的不同资质等级承揽商联合承揽工程，能够依照资质等级高的单位的事务答应规模承揽工程C．修建工程的部分工程的分包应当经建造单位的认可D．制止承揽单位将其承揽的悉数工程转包别人参考答案：B4.关于投标投标，下列说法中正确的是__。

A．建造工程的投标办法分为揭露投标、约请投标和议标三种办法B．评标委员会的名单应在开标时揭露，以示公正C．投标人中标后，应提交履约确保金D．投标人有权自行挑选投标署理安排参考答案：D5.下列关于投标办法的阐明，不正确的是__。

A．投标办法分为揭露投标和约请投标B．发布投标布告是揭露投标的第一个环节C．约请投标的约请目标不得少于3家D．约请投标的约请目标不得少于5家参考答案：D6.不归于《合同法》调整规模的是__。

A．生意协议B．离婚协议C．托付协议D．技能转让协议参考答案：B7.在下列几种景象中，__合同是可改动合同。

A．危害公共利益的B．以合法活动掩盖不合法意图的C．歹意勾结、危害国家、团体或第三人利益的D．因严峻误解而缔结的参考答案：D8.重要设备、资料等货品的收购，单项合同预算价在__万元人民币以上的，须进行投标。

1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由( )裁决。

A.最高人民法院 B.国务院C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会2.关于建设工程中代理的说法，正确的是( )A.建设工程合同诉讼只能是委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理3.建设用地使用权自( )时设立。

A.土地交付 B.转让C.登记 D.支付出让金4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。

甲发现后，对乙提起侵权之诉。

经查，乙共销售侵权产品 800 件，因乙的侵权行为，甲少销售 600 件。

甲销售专利产品每件获利 2000 元，乙销售侵权产品每件获利 1000 元。

乙应赔偿甲( )。

A.60 万元 B.80 万元 C.120 万元 D.160 万元5.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为 200 万元，甲按约定向乙支付定金 50 万元。

如果乙在规定期限内不履行设计合同，应返还给甲( )。

A.50 万元 B.80 万元 C.90 万元 D.100 万元6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为 2014 年 2 月 10 日，同年2月10日该建设单位与保险公司签订建筑工程一切险保险合同。

施工企业保证工期，于同年4 月 20 日将建筑材料运至工地。

后因设备原因，工程实际开工日为同年 5 月 10 日。

该建筑工程一切险保险责任的生效日期为( )。

A.2014 年 2 月 10 日 B.2014 年 4 月 20日题…号一二总分分…数得…分评卷人2016年二级建造师考试真题一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)C.2014 年 5 月 1 日D.2014 年 5 月 10 日7.施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是( )。

2016年全国一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及详解一、单项选择题（共70题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后（）内。

A．10日B．5日C．15日D．20日【答案】A【考点】安全生产许可证的有效期【解析】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。

建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。

2．关于建设工程代理的说法，正确的是（）。

A．招标活动应当委托代理B．代理人不可以自行辞去委托C．被代理人可以单方取消委托D．法定代表人与法人之间是法定代理关系【答案】C【考点】建设工程代理行为的终止【解析】A项，招标活动可以委托给具有法定资格的组织实施。

招标的组织形式包括自行招标和委托招标。

BC两项，委托代理是被代理人基于对代理人的信任而授权其进行代理事务的。

法律规定被代理人有权根据自己的意愿单方取消委托，也允许代理人单方辞去委托，均不必以对方同意为前提，并以通知到达对方时，代理权即行消灭。

D项，法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。

例如，《民法总则》规定，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的法定代理人。

法定代理人依照法律的规定行使代理权。

而法人的法定代表人依照法律或者法人组织章程的规定，代表法人行使职权。

其与法人之间不构成代理关系。

3．甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权转让给丙。

关于各方权利的说法，正确的是（）。

A．甲的地役权因办理登记而设立B．乙转让土地使用权应经甲同意C．土地所有权人设立地役权不必经乙同意D．甲的地役权对丙具有约束力【答案】D【考点】地役权【解析】A项，地役权自地役权合同生效时设立。

《建设工程法规及相关知识》一、分值分布第一章（9分）第二章（5分）第三章（22分）第四章（27分）第五章（5分）第六章（12分）第七章（9分）第八章（9分）二、具体分析1、考法律责任的纯记忆性题目：4 道单选，4分，分别是30、40、43、56 题。

2、超纲题：2 道单选，2分，分别是24 题和53 题的D 选项。

3、问法不严密，质量不高的题目：2 道单选，4 道多选，10 分。

分别是11、12D、61C、66AB、70 文字、72E。

4、考查比较灵活的典型题目：2 道单选，2 分，分别是10、57 题。

2015年度全国二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及解析一、单项选择题( (共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) )1．施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。

A．项目经理部承担B．企业法人承担C．企业法定代表人承担D．项目经理部与企业法人共同承担【答案】B【考点】项目经理部的法律性质【解析】由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。

所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。

所以B 选项正确。

2．关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）A．被代理人恢复了民事行为能力B．被代理人取得了民事行为能力C．指定单位取消指定D．代理期间届满或者代理事务完成【答案】D【考点】委托代理终止的法定情形【解析】委托代理终止的情形：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人死亡；（4）代理人丧失民事行为能力；（5）作为被代理人或者代理人的法人终止。

法定代理或者指定代理终止的情形：（1）被代理人取得或者恢复民事行为能力；（2）被代理人或者代理人死亡；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）指定代理的人民法院或者指定单位取消指定；（5）由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。

AB 选项系法定代理终止的情形，C 选项系指定代理终止的情形，只有D 选项系委托代理终止的情形3．甲房地产公司在A 地块开发住宅小区，为满足该小区的住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800 万元，乙工厂在20 年内不在本厂区建设15 米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。

《建设工程法规》2016年试题及答案2016年一级建造师考试正在紧张的备考中，朋友们快来多做一些练习题吧，一级建造师网为您整理“《建设工程法规》2016年试题及答案”，希望大家都能通过一建考试！21某建设工程项目的工期为25个月，工程合同价为6000万元人民币。

根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，建设单位开工前应当到位的资金不少于( )万元人民币。

• A.1500• B.1800• C.2000• D.3000参考答案：B参考解析：本题考核的是建设资金。

《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。

22施工单位于2010年6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收;同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行;10月20日建设单位实际使用该工期。

则施工单位承担的保修期应于( )起计算。

• A.2010年6月1日• B.2010年8月30日• C.2010年10月8日• D.2010年10月20日参考答案：A参考解析：本题考核的是工程保修期。

建设工程保修期始于工程通过竣工验收时。

同时，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

因此，施工单位承担的保修期应于2010年6月1日起计算。

23单位工程竣工结算由( )。

• A.发包人编制，承包人审查• B.承包人编制并审查• C.发包人编制并审查• D.承包人编制，发包人审查参考答案：D参考解析：本题考核的是工程竣工结算方式与编审。

单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查;实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查。

242009年2月15日，甲建设单位与乙施工单位签订了一份施工合同。

2010年6月22日，乙施工单位按时完成了工程项目，并要求甲建设单位支付工程款，但甲建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，乙施工单位诉至人民法院。

2016年《建设工程法规》试题及答案下定了决心要通过2016年一级建造师考试，那么就不要对复习松懈哦，一级建造师网为您整理“2016年《建设工程法规》试题及答案”，希望同学们都能取得好成绩！一、单项选择题(共70题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意)1某工程于2009年3月15日通过竣工验收，建设单位于3月31日办理了竣工验收备案手续。

按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是( )。

• A.2011年3月15日• B.2011年3月31日• C.2014年3月15日• D.2014年3月31日参考答案：C参考解析：本题考核的是建设工程质量的最低保修期限。

建设工程保修期始于工程通过竣工验收时，而外墙面的防渗漏工程的最低保险期限为5年，因此该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是2014年3月I5日。

2根据法律是否明文规定了一定合同的名称，合同可以分为( )。

• A.诺成合同与实践合同• B.双务合同与单务合同• C.格式合同与非格式合同• D.有名合同与无名合同参考答案：D参考解析：本题考核的是合同的分类。

根据法律是否明文规定了一定合同的名称，可以将合同分为有名合同与无名合同。

3甲、乙两建筑公司于2010年3月10 日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。

2011年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。

则下列说法正确的是( )。

• A.由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利• B.因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任• C.如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对80万元索赔额承担责任• D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任参考答案：C参考解析：本题考核的是联合体投标。

《招标投标法》规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

2016年二级建造师考试真题及参考答案《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题（共60题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）。

1 .建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（）。

A.法定代理C.委托代理【参考答案】C【解析】本题考查代理的分类。

代理分为委托代理和法定代理。

委托代理是按照被代理人的 委托行使代理权。

法定代理是指根据法律的规定而发生的代理，它是为无民事行为能力人和 限制民事行为能力人设立的代理方式。

2 .下列权利中，属于用益物权的是（ ）oA.船舶抵押权B.房屋租赁权C. 土地所有权D.建设用地使用权 【参考答案】D【解析】用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权 利。

用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。

3 .使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（）,, A.期限性B.地域性C.专有性D.财务权和人身权的双重性 【参考答案】C【解析】知识产权的专有性：知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性。

权利人 对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。

4 .关于抵押的说法，正确的是（ ）。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【参考答案】A【解析】抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用，当 事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围，A 正确。

抵押人有义务妥善保管抵押物并保 证其价值，B 错误。

转让抵押物的价款不得明显低于其价值，C 错误。

抵押权不得与债权分 离而单独转让或者作为其他债权的担保，D 错误。

5 .两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工 企业直接责任人应承担的刑事责任是（ ）。

2016年一建考试真题《建设工程法规及相关知识》试题及答案
一、单项选择题(共70题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()
A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案
B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况
C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准
D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案
名师答案：C P4
2.2015年9月15日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。

关于该案的说法，正确的是()
A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效
B 丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权
C 甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任
D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力
名师答案：D P138
3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()
A 税率的确定
B 环境保护
C 历史文化保护
D 增加施工许可证的申请条件
名师答案：A P3
4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。

关于“按日连续处罚”的说法，正确的是()
A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚。

2016《建设工程法规》真题及答案解析（完整版）2016年各章分值分布第一章：单选16分，多选12分，合计28分第二章：单选6分，多选2分，合计8分第三章：单选8分，多选6分，合计14分第四章：单选7分，多选8分，合计15分第五章：单选5分，多选4分，合计9分第六章：单选10分，多选8分，合计18分第七章：单选10分，多选10分，合计20分第八章：单选8分，多选10分，合计18分一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（）。

A被告所在地法院B.原告所在地法院C.合同签订地法院D.工程所在地法院答案：D P3362.关于仲裁的说法，正确的是（）。

A.仲裁委员会由当事人协商确定B.仲裁委员会隶属于行政机关C.仲裁以公开审理为原则D.仲裁裁决作出后可以上诉答案：A P331.357.3613.甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务导致交货延迟，给甲施工企业造成了损失。

关于该案责任承担的说法，正确的是（）。

A.供电局向甲施工企业承担责任B.乙公司向甲施工企业承担责任C.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任D.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任答案：B4.甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运，在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输过程中因山洪暴发火车出轨受到损失。

该案中水泥的损失应由（）。

A.甲施工企业承担B.丙公司承担C.乙公司承担D.甲施工企业与丙公司分担答案：B P1735.当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。

A.受案的仲裁委员会决定B.工程所在地的基层人民法院裁定C.合同签订地的中级人民法院裁定D.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定答案：D P3596.某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颖性丧失的情形是（）。

41.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于() 。

A.资质不良行为B.承揽业务不良行为C工程质量不良行为D.工程安全不良行为【答案】A【解析】资质不良行为认定标准：(1)未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的(4)未在规定期限内办理资质变更手续的；(5) 涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。

【来源】P104第三章第三节施工单位不良行为记录的认定标准42.根据《生产安全事故预告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是 ()。

A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告【答案】C【解析】事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告。

特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告。

【来源】P241 第六章第四节施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定43.关于垫资的说法，正确的是（）。

A.法律、行政法规明确禁止垫资行为B.垫资的法律性质是工程欠款C.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息D.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍【答案】C【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。

2016《建设工程法规及相关知识》真题一、单项选择题1.关于建设工程代理的说法，正确的是（）。

A.招标活动应当委托代理B.代理人不可以自行辞去委托C.被代理人可以单方取消委托D.法定代表人与法人之间是法定代表关系2.关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.招标人最迟应在书面合同签订后 10 日内向中标人退还保证金C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出3.关于法人的说法，正确的是（）。

A.法人分为企业法人和行政法人B.企业法人合并、分立的，应当向登记机关办理登记并公告C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格D.具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格4.根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规程制度，造成事故，其应承担的法律责任是（）。

A.处以一年年收入 30%的罚款B.处以一年年收入 40%的罚款C.降级、撤职处分D.吊销有关人员资格5.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。

A.安装期保险期限的始终或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担起维修期的保险责任C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始6.在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。

A.不能增加保险费，可以解除保险合同B.不能解除保险合同，可以增加保险费C.可以增加保险费，也可以解除保险合同D.不能增加保险费，也不能解除保险合同7.关于转代理的说法，正确的是（）。