电梯井道整改协议
总包方（甲方）：分包方（乙方）：
单位名称：有限公司单位名称：
单位地址：单位地址：
法定代表人：法定代表：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
日期：日期：
项目名称：
项目地址：
使用单位：
签订地点：
电梯井道整改协议
总包方（以下简称甲方）：有限公司
分包方（以下简称乙方）：有限公司
兹有甲方委托乙方安装以下合同内容所规定的设备，经双方友好协商对以下合同所规定的各条款均达成一致，并共同遵守。
一、电梯安装整改工作内容
二、付款方式
1、整改完毕，经甲方验收合格并且电梯全部施工结束后一次性支付。
2、甲方以银行电汇或支票形式支付乙方费用。
3、其它付款方式：
三、设备安装工期
设备到达现场且现场具备安装条件之日起天完成以上各设备的安装工作并达到政府部门验收标准（具备安装条件之日由双方共同确定）。
四、甲方责任和权力
1、责任
1.1甲方提供设备安装图纸、井道布置图纸、《电梯过程检验记录》等相关技术资料。
1.2甲方在现场施工管理、安装质量控制等方面对乙方提供指导和相关技术支持。
1.3协助乙方解决施工过程中的协调工作和存在的问题。
2、权力
2.1甲方有权监督、检查乙方施工现场的文明施工管理、安全施工管理、质量控制管理、进度控制管理等
其它环节的管理。
2.2根据相关制度和验收标准，甲方有权提出整改意见，乙方无条件执行。
2.3乙方在施工现场安全、文明、质量、进度等管理达不到甲方要求，甲方有权拒付乙方安装费。
2.4因乙方原因造成施工现场管理不到位，施工人员数量及技术能力或乙方整体综合施工能力不能满足现
场要求且经甲方提示后仍达不到要求，甲方有权与乙方解除合同。
2.5乙方不得转包本合同，否则甲方有权终止本合同并追究乙方责任。
五、乙方责任和权力
1、责任
1.1接受并执行甲方提供的《安装队伍管理制度》、《电梯过程检验记录》等相关制度和安装标准。
1.2执行施工现场建设单位及总包单位的相关管理制度。
1.3服从甲方管理并对甲方提出的合理整改意见乙方无条件执行。
1.4严格执行甲方安全管理制度及现场相关管理条例，因乙方原因造成的安全事故由乙方负全责，甲方不
承担任何责任。
2、权力
2.1有权提出合理化整改建议但必须经甲方确认同意后方可实施。
2.2有权向甲方寻求安装技术支持和安装指导。
2.3施工过程中有权拒绝甲方的违章指挥。
六、违约责任
1、由乙方原因造成的设备安装质量达不到甲方要求及相关国标和规范，乙方应无偿整改和返工，并结合
甲方《安装队伍管理制度》所规定相应条款进行处罚。
2、按甲方制定的进度计划，因乙方原因造成工期拖延，每天按安装合同额1%罚款，由此造成用户对甲方
的罚款均由乙方承担。
3、施工过程中因乙方原因未达到进度计划要求，除每天按安装合同额1%罚款外，施工过程累计拖延工期
超过五天，甲方解除乙方的安装合同，乙方归还应属甲方的所有物品。
七、合同纠分解决方式
凡有关本合同或执行本合同所发生的一切争执和纠分双方协商解决，如不能解决提交人民法院或仲裁机构仲裁。
八、合同生效、终止
1、本合同双方法定代理人或委托代理人签字盖章后生效。
2、本合同一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。
3、本合同的附件《施工现场安全保证书》与本合同具有同等法律效力。
本合同各条款双方执行完毕后自行终止。
4、
