安全文明施工措施费合同
一、合同背景
为确保施工工程顺利进行，建设单位与承包商需要共同落实安全生产管理措施，保障项目建设的顺利完成。为此，本合同作为双方合作的重要内容之一，确保项目施工期间的安全生产。
二、合同内容
1. 合同签订时间及范围
本合同于_________年_________月_________日签订，合同范围包括建设单位委托承包商完成的工程项目，具体施工项目范围详见合同附件。
2. 安全文明施工措施费金额
承包商应按照相关国家法规和建设单位的要求，制定相应的安全文明施工措施方案并实施，确保施工现场安全生产和建设场地清洁卫生。为此，建设单位向承包商支付安全文明施工措施费，具体金额为_________元，其中包括但不限于：
•安全文明施工费
•安全设施费用
•绿化保洁费
以上费用为开票金额，不含税。
3. 付款方式
承包商应在合同签订后10个工作日内向建设单位或其指定的银行账户缴纳安全文明施工措施费。收到款项后，建设单位应在5个工作日内开具发票。
4. 违约责任
1.承包商未按照安全文明施工措施方案要求实施措施，造成施工现场及周边环境安全隐患、污染等行为，均视为违约。
2.承包商未按照合同约定时间和方式支付安全文明施工措施费，均视为违约。
3.在承包商违约的情况下，建设单位有权采取相应的法律措施，包括终止合同、要求承包商赔偿损失等。
5. 法律适用
本合同适用中华人民共和国相关法律法规，若因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，应根据合同约定向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。
三、合同附件
1.工程项目清单及施工范围
2.安全文明施工措施方案
四、合同生效及解除
本合同经双方签字盖章后生效，有效期为工程项目竣工验收之日。在合同有效期内，如需解除本合同，需双方书面协商并签署协议后解除。
五、甲方
建设单位_________
地址：_________
联系电话：_________
六、乙方
承包商_________
地址：_________
联系电话：_________
安全文明施工措施费合同 一、合同背景 为确保施工工程顺利进行，建设单位与承包商需要共同落实安全生产管理措施，保障项目建设的顺利完成。为此，本合同作为双方合作的重要内容之一，确保项目施工期间的安全生产。 二、合同内容 1. 合同签订时间及范围 本合同于_________年_________月_________日签订，合同范围包括建设单位委托承包商完成的工程项目，具体施工项目范围详见合同附件。 2. 安全文明施工措施费金额 承包商应按照相关国家法规和建设单位的要求，制定相应的安全文明施工措施方案并实施，确保施工现场安全生产和建设场地清洁卫生。为此，建设单位向承包商支付安全文明施工措施费，具体金额为_________元，其中包括但不限于： •安全文明施工费 •安全设施费用 •绿化保洁费
以上费用为开票金额，不含税。 3. 付款方式 承包商应在合同签订后10个工作日内向建设单位或其指定的银行账户缴纳安全文明施工措施费。收到款项后，建设单位应在5个工作日内开具发票。 4. 违约责任 1.承包商未按照安全文明施工措施方案要求实施措施，造成施工现场及周边环境安全隐患、污染等行为，均视为违约。 2.承包商未按照合同约定时间和方式支付安全文明施工措施费，均视为违约。 3.在承包商违约的情况下，建设单位有权采取相应的法律措施，包括终止合同、要求承包商赔偿损失等。 5. 法律适用 本合同适用中华人民共和国相关法律法规，若因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，应根据合同约定向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。 三、合同附件 1.工程项目清单及施工范围 2.安全文明施工措施方案
安全文明施工费施工合同 合同编号：XXXXXXX 甲方：（全称、地址） 乙方：（全称、地址） 鉴于甲、乙双方根据相关法律法规的规定，就施工费施工合同达成如下协议，以保障工程施工的安全和文明。 第一条合同目的 本合同的目的是明确双方在工程施工过程中的责任和义务，确保施工的安全性和文明性，保障项目顺利进行。 第二条工程概况 （详细描述工程的名称、位置、建设规模等相关信息） 第三条施工时间及工期 1. 工程施工时间自合同生效之日起开始，至合同约定的工期结束为止。 2. 工期延误的责任由乙方承担。若乙方需要延长工期，应提前书面通知甲方，并经甲方同意。 第四条施工费用和付款方式 1. 工程施工费用为（具体金额），乙方负责向甲方支付。 2. 付款方式：双方约定以按进度支付的方式进行，具体支付时间由双方共同商定。
第五条安全和文明施工要求 1. 乙方在施工过程中，应严格按照国家相关法律法规和标准进行施工，确保工程施工的安全性。 2. 乙方应采取必要的措施，确保施工现场的文明施工，保持周围环境的整洁，并积极配合甲方进行相关实施。 第六条违约责任 1. 若甲方或乙方违反本合同的条款，未能履行义务，应承担相应的违约责任。 2. 对于乙方的违约行为，甲方有权要求其承担相应的经济损失，并保留进一步追究其法律责任的权利。 第七条其他约定事项 （双方可根据实际情况约定其他需要补充的事项） 第八条合同生效与解除 1. 本合同自双方盖章之日起生效，并持续有效至工程施工完工验收之日。 2. 合同终止条件：工程施工完工验收合格后，本合同自动解除。 第九条争议解决 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可选择申请司法机关进行解决。 第十条合同变更 经双方协商一致，对本合同的内容进行修改或补充的变更协议，
*******项目 安全文明施工措施费合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，甲乙双方于年月日签订的主合同，特制定本补充协议如下： 一、安全文明施工措施费的计取 本工程合同包干价位万元（大写：叁佰万元整），其中应计取安全文明措施费用为万元。该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全生产管理中。 二、甲方的责任、权利和义务 1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。 2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。 3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。 4、由甲方负责人组织三方责任主体（建设、监理、施工）每月末按标准对乙方进行考核。 5、每周召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。 6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。
三、乙方的责任、权利和义务 1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。 2、严格执行国家规定的成都市安全生产、文明施工相关规定，并接受建设主管行政部门检查。 3、乙方主要负责人的职责 ①建立、建全本工程安全生产责任制，建全安全生产组织机构，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本工程项目安全文明生产费用发挥有效作用。 ②督促、检查本工程的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。 ③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。 ④及时如实向上级管理部门和有关职能部门报告安全事故。 4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。 5、按照国家规定乙方应配备专职安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任由本工程项目负责。 6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本工程所从事的工作相应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。 7、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安
安全文明施工费合同 甲方：（姓名/单位）_____________ 乙方：（姓名/单位）_____________ 为了确保施工过程中的安全和文明，双方遵循以下条款达成如下合同，共同遵守执行： 一、费用及支付方式 1. 甲方将支付给乙方安全文明施工费用，总计金额为_______（大写：__________）人民币（以下简称“合同款项”）。 2. 支付方式：乙方提供具体支付账户，由甲方按合同的约定支付合同款项。 二、施工安全及文明要求 1. 乙方必须按照相关法律法规和安全生产要求，采取一切必要措施确保施工过程的安全和文明。 2. 乙方需提供必要的施工安全设备和防护用具，确保施工现场的安全。 3. 乙方需合理安排施工顺序，以确保施工过程中的文明施工，不对周围环境造成污染或噪音。 4. 乙方需确保施工过程中的材料和机械设备符合国家标准和质量要求，以确保施工品质。 三、合同履行期限 1. 施工开始日期：______年______月______日。 2. 施工结束日期：______年______月______日。
四、违约责任 1. 如果乙方未按时开始施工，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此导致的一切损失。 2. 如果乙方未按时完成施工或施工质量不合格，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方进行重新施工。 3. 乙方在施工过程中的违法违规行为或造成的事故，由乙方承担相应的法律责任。 五、争议解决与法律适用 1. 双方在履行合同过程中发生争议应友好协商解决，协商不成的，应提交至有管辖权的法院进行解决。 2. 本合同适用中华人民共和国法律。 六、合同生效与变更 1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 2. 本合同经双方签字及相关授权人签字盖章后生效。 3. 除非经双方协商一致并以书面形式进行变更，否则不得随意修改合同条款。 （以下无正文，详情见合同正本）
安全文明施工措施费支付协议甲方：（施工单位全称） 乙方：（甲方支付对象全称） 鉴于甲方根据合同要求，需进行安全文明施工措施费的支付事项， 为确保施工过程中的安全和环境保护，双方达成以下协议：第一条支付方式 1.1 甲方应按照合同约定的支付时间和支付金额，按月向乙方支付 安全文明施工措施费。 1.2 安全文明施工措施费的支付金额由双方协商确定，根据工程项 目的实际情况和风险评估结果确定。 1.3 乙方应提供与施工项目相关的安全文明施工措施费的用途明细，包括但不限于人力成本、设备材料费用等，并按照要求提供相关的票据、发票和报销凭证。 第二条支付时间 2.1 安全文明施工措施费的支付时间为每月的第一个工作日。如果 该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。 2.2 甲方应提前3个工作日通知乙方，确认本期安全文明施工措施 费的支付金额，并告知乙方支付银行账号等支付细节信息。 第三条费用核实和争议解决
3.1 乙方应提供书面报告，详细说明安全文明施工措施费的实际使用情况，并将报告提交甲方审查。 3.2 甲方有权对乙方提供的报告进行核实和审查，并有权要求乙方提供合理的证明材料。 3.3 如甲方对乙方提供的报告和证明材料有疑义或存在争议，应及时与乙方进行沟通，并共同商讨解决方案。 第四条违约责任 4.1 如果甲方未按照合同约定的支付时间和支付金额向乙方支付安全文明施工措施费，甲方应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。 4.2 如果乙方提供的安全文明施工措施费的使用情况与实际不符，甲方有权向乙方要求返还多支付的费用，并有权按照合同约定的违约责任进行追究。 第五条保密条款 5.1 双方应对在履行本协议过程中所涉及的商业秘密和技术资料等保密信息予以保密，未经对方书面同意不得向第三方泄露或使用。 5.2 本协议有效期内及终止后，双方对于所获悉的对方商业秘密和技术资料等保密信息，都应予以保密。 第六条附则
安全生产文明施工措施费支付协议书 工程名称： 甲方： 乙方： 为加强建筑工程安全生产、文明施工管理，保障施工从业人员的作业条件和生活环境，防止施工安全事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条件》等法律法规，制定本协议。 一、安全文明施工措施费的计取及支付 根据四川省建设厅文件（川建发（2006）107号）《关于印发<四川省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法>的通知》和成都市建委文件（成建委发[2006]701号）《关于转发<四川省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法>的通知》的规定，本协议明确现场安全文明施工措施费用，以及费用支付计划、使用要求、调整方式等条款，确保安全文明施工措施费落实到位和专款专用。 一、基本费 文明施工费为分部分项工程量清单项目定额人工费的6%； 安全施工基本费为分部分项工程量清单项目定额人工费的9%； 临时设施费为分部分项工程量清单项目定额人工费的9%； 甲方预付安全文明施工费60%，余下的安全文明施工费在竣工结算时，根据乙方提供有关部门评定及费率测定的有效资料为依据支付。 二、现场评价费 现场检查评价工作由建设行政主管部门建筑安全监督管理机构组织实施。 建筑安全监督管理机构依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）制定现场评价及评分办法。 现场评价实行动态管理，建筑安全监督管理机构根据工程进度和监管需要对安全文明施工措施分阶段进行检查评价。 建筑安全监督管理机构依据检查评价情况确定最终评价结果。评价结果分为优良、合格、不合格三个等级。 1、评价结果为优良者，计取现场评价费。
安全文明施工协议书_协议书 安全文明施工协议书1甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，甲乙双方于20xx年7月20日签订的主合同，特制定本补充协议如下： 一、安全文明施工措施费的计取 本工程暂定价位2500万元（大写：贰仟伍佰万元），其中应计取安全文明措施费用为20万元。该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全生产管理中。 二、甲方的责任、权利和义务 1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。 2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。 3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。 4、由甲方负责人组织三方责任主体（建设、监理、施工）每月末按标准对乙方进行考核。 5、每周召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。 6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。 三、乙方的责任、权利和义务 1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。 2、严格执行国家规定的成都市安全生产、文明施工相关规定，并接受建设主管行政部门检查。 3、乙方主要负责人的职责 ①建立、健全本单位安全生产责任制，健全组织机构，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。 ②督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。 ③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。 ④及时如实向上级管理部门和有关职能部门报告安全事故。 4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。 5、按照国家规定乙方应配备专职安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任仍由本单位负责。 6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。 7、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，
工程安全文明施工措施费计取合同7篇 第1篇示例： 工程建设是国民经济的重要组成部分，为了确保工程的安全、质量和效率，工程安全文明施工措施费的计取和合同签订至关重要。下面将针对该问题进行详细介绍。 一、工程安全文明施工措施费的定义 工程安全文明施工措施费，是指在工程建设过程中为保障施工现场的安全、文明施工而需要支出的费用。这些费用用于采取安全防护措施、文明施工宣传、现场环境治理等方面，以降低施工过程中发生事故的风险，保障工人的生命财产安全，同时也提高工程的形象。 1. 按照规定标准计取：对于工程建设领域常见的一些安全文明施工措施费用，可以按照规定的标准金额进行计取，如安全帽、防护眼镜等必要安全防护用品的费用。这样可以简化计取程序，提高施工单位的执行效率。 2. 按照实际情况计取：有些工程建设项目需要根据具体情况对安全文明施工措施费进行灵活调整。一些特殊施工环境需要采取额外的安全防护措施，这时可以根据现场情况适当增加费用。 3. 统一管理和监督：为了确保工程安全文明施工措施费的正确计取，需要建立统一管理和监督机制。相关部门应加强对施工现场的审核和检查，确保费用的合理使用。
1.明确责任和义务：在签订工程安全文明施工措施费合应明确施工单位和监理单位的责任和义务。施工单位需要承担施工现场的安全保障责任，监理单位需要监督和检查费用的正确使用。 2. 制定合理标准：合同中应明确工程安全文明施工措施费的计取标准和规定，确保费用的合理使用。也可以在合同中约定违约责任条款，以保障合同的履行。 3. 签订合同后监督执行：一旦合同签订完成，监理单位需要对费用的使用情况进行监督和检查，确保费用的正确使用。施工单位也要主动履行合同责任，确保工程的安全施工。 四、加强宣传和教育 为了提高工程安全文明施工措施费的落实率，施工单位和监理单位可以加强对施工人员的宣传和教育。通过举办培训班、进行安全教育，提高施工人员对安全文明施工措施费的重视程度，从而降低施工现场事故的发生率，保障工程的安全施工。 工程安全文明施工措施费的计取和合同签订是工程建设过程中的重要环节。只有通过科学合理的计取方式、明确的责任和义务，加强宣传和教育，才能真正确保工程的安全、质量和效率。希望相关部门和施工单位能够共同努力，共同推进工程安全文明施工措施费的有效落实。【本文总计字数：768】。 第2篇示例：
工程安全文明施工措施费计取合同〔标准版合同协议书〕 甲方：***公司或个人 乙方：***公司或个人 签订日期： ****年**月**日 签订地点：**省***市***地
工程安全文明施工措施费计取合同 发包人〔全称〕：________________ 承包人〔全称〕：________________ 发包人、承包人就________________工程，为达到安全文明施工的要求。经双方协商，现达成如下协议。 一、承包人必须按政府相关安全、文明施工的规定及要求组织施工，假设施工过程中出现安全责任事故、不文明施工行为，所有责任和损失均由承包人自行负责，发包人概不承担任何责任。 二、安全文明施工措施费及其支付方式 1.安全文明施工措施费按工程总造价的________计取。
2.在合同签订后支付给承包方措施费的________，其余费用在支付工程进度款时一并支付。 3.安全文明施工措施费依据安全文明施工措施费评定机构出具的《安全文明施工措施评价及费率测定表》确定的费率计算安全文明施工措施费用，并进入工程结算。 三、违约责任 1.承包人对安全文明施工措施费必须专款专用，落实专职安全文明施工负责人，假设承包人组织管理不善，安全文明施工措施不到位，发包人或监理有权责令其整改，假设整改仍不合格，发包人有权扣除相应安全文明措施费，并收取相等金额的违约金，此费用在月进度支付时扣除。 2.施工中因承包人原因造成人身安全事故或因安全文明施工措施不到位受到相关行政主管部门处分，承包人除承担全部经济损失外，发包人有权对其另收取相等金额违约金。 四、本协议一式____份，双方各执____份，质监站____份由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。
安全文明施工措施费合同 合同编号：【合同编号】 签订日期：【日期】 甲方：【甲方名称】 地址：【甲方地址】 联系人：【甲方联系人】 联系电话：【甲方联系电话】 乙方：【乙方名称】 地址：【乙方地址】 联系人：【乙方联系人】 联系电话：【乙方联系电话】 根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方经友好协商，就安全文明施工措施事宜，达成如下合同： 第一条甲方应支付乙方安全文明施工措施费用。 第二条安全文明施工措施费用计算方式为固定金额，共计【金额】元，大写【金额大写】。
第三条甲方应在【日期】前支付安全文明施工措施费用，支付方式为【支付方式】。如因甲方原因未能按时支付，甲方应承担逾期付款 的违约责任。 第四条乙方在施工过程中，应按照国家相关法律法规和相关标准要求，提供安全文明施工措施。具体措施包括但不限于： 1. 确保施工现场周边交通疏导顺畅，设置明显的警示标志； 2. 进行专项施工员培训，提高工人的安全意识和技能水平； 3. 安排专人负责现场安全管理，履行安全监督职责； 4. 使用符合国家标准要求的安全防护设备，如安全帽、防护眼镜等； 5. 遵守环保要求，合理处理施工废弃物； 6. 做好设备维护保养工作，确保施工设备正常运行； 7. 定期进行施工现场的安全检查和评估。 第五条甲方应配合乙方的施工要求，协助提供施工所需的相关资料，如施工图纸、设计方案等。 第六条乙方在履行合同过程中，发现甲方有不合理的安全文明施工措施要求或者存在安全隐患，应及时向甲方提出意见并协商解决。如 协商无果，则甲乙双方均有权解除合同。 第七条本合同自双方签字之日起生效，有效期为【时间】。在有效期内，甲方有权要求乙方按照本合同的要求提供安全文明施工措施。
绿色安全文明施工措施费合同一般约定条款 As construction activities have become increasingly prominent in urban development, the issue of green, safe, and civilized construction measures has received more attention. Green construction practices not only promote environmental sustainability but also contribute to the health and safety of workers and surrounding communities. Therefore, it is essential for construction contracts to include provisions for green, safe, and civilized construction measures. 随着城市发展中建筑活动日益突出，绿色、安全、文明施工措施的问题受到了更多关注。绿色施工实践不仅促进了环境可持续性，还有助于保护工人和周边社区的健康与安全。因此，施工合同中包含绿色、安全、文明施工措施的约定是至关重要的。 By including provisions for green, safe, and civilized construction measures in contracts, construction companies can demonstrate their commitment to sustainable and responsible practices. This not only helps to protect the environment and promote worker safety but also enhances the reputation of the company in the eyes of
安全文明施工措施费支付合同合同编号：XXX-XXXXX 甲方：[甲方名称] (以下简称"甲方") 地址：[甲方地址] 联系人：[甲方联系人] 电话：[甲方电话] 乙方：[乙方名称] (以下简称"乙方") 地址：[乙方地址] 联系人：[乙方联系人] 电话：[乙方电话] 鉴于： 1. 甲方计划在项目[项目名称]进行施工工作，为确保施工安全，需 采取一定的文明施工措施； 2. 乙方具备相关安全文明施工措施的能力和经验，能够提供相应的 服务； 3. 双方愿以签订本合同的方式明确安全文明施工措施费的支付事宜。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙 双方本着平等互利的原则，达成如下合同：
第一条安全文明施工措施费的支付方式及金额 1. 甲方应按照施工进度支付安全文明施工措施费，具体支付方式如下： 支付进度：金额（元）： [支付进度1] [金额1] [支付进度2] [金额2] ...... 2. 乙方承诺按照约定的支付进度完成相应的安全文明施工措施，并提供相应的费用发票予以报销。 第二条服务内容与标准 1. 乙方应按照相关法律法规的要求，制定并严格执行安全文明施工措施方案，包括但不限于：施工区域的安全隔离、施工现场的清洁与整洁、施工材料的安全储存等。具体的服务内容和标准详见附件一《安全文明施工措施方案》。 2. 甲方有权对乙方提供的服务进行监督和检查，如发现服务不符合要求或存在安全隐患，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应的违约责任。 第三条工期及履约保证 1. 本合同的工期为[工期]，乙方应在约定的工期内完成安全文明施工措施的服务。
2. 若乙方无法按时完成服务，须提前[提前期限]向甲方书面报备， 并经甲方同意后方可延期完成。延期完成的具体时间和方式双方应协 商一致，并按照约定进行相应的费用调整。 3. 乙方保证其提供的服务符合国家相关法律法规的要求，如因乙方 原因导致安全事故或违反相关法律法规，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。 第四条违约责任 1. 如因乙方原因导致服务无法按合同约定进行或服务质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的一切损失。 2. 如因甲方原因导致乙方无法按时提供服务或影响服务质量下降， 甲方应支付延误期间乙方合理索赔的滞纳金。 第五条保密条款 双方同意对在履行合同过程中获得的对方商业秘密进行保密，未经 对方书面许可，不得向第三方披露或使用。 第六条争议解决 本合同的解释、执行和争议解决适用中华人民共和国法律。双方因 履行本合同发生的争议应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方 均可向有管辖权的法院提起诉讼。 第七条其他 1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
安全文明施工措施费支付协议书甲方：（全称或个体经营者名称） 乙方：（全称或个体经营者名称） 鉴于甲方与乙方就安全文明施工措施费支付事宜达成一致意见，为 明确双方权益，特订立本协议，共同遵守并履行以下条款：第一条费用支付 1.1 甲方同意按照国家有关规定，在施工过程中为保障工人员的人 身安全、施工过程的环境卫生等，提供相应的安全文明施工措施。 1.2 安全文明施工措施所产生的费用，包括但不限于安全防护设施 购置费、环境整治费、工人培训费等，由乙方负责支付。 1.3 乙方同意按照甲方提供的费用清单，按期向甲方支付安全文明 施工措施费。费用清单包括费用项目、费用标准、支付时间等内容。 1.4 安全文明施工措施费按月支付，每月的支付周期为每月的30日。甲方提供的费用清单应在每个月的1号前向乙方发出，并提供详细的 支付账户信息。 第二条费用金额及调整 2.1 安全文明施工措施费的金额根据施工项目的规模、难度、施工 周期等具体情况综合确定。具体金额由双方协商一致后确认，并在合 同中进行明确约定。
2.2 若安全文明施工措施的费用有变动，双方应在变动发生后及时 进行协商，并按照协商结果进行相应的费用调整。 2.3 费用调整应以书面形式进行，并由双方签字确认后生效。 第三条违约责任 3.1 若乙方未按照约定时间和金额向甲方支付安全文明施工措施费，甲方有权要求乙方承担违约责任。 3.2 若甲方未按照约定提供安全文明施工措施，并使乙方无法正常 进行施工的，甲方应承担赔偿责任。 第四条争议解决 4.1 本协议履行过程中，如发生争议，双方应本着友好协商的原则 进行解决。 4.2 如协商不能解决争议，则双方同意将争议提交至甲方所在地的 人民法院诉讼解决。 第五条其他条款 5.1 本协议的效力、解释、履行均适用中华人民共和国的法律。 5.2 本协议一式两份，甲方与乙方各执一份，具有同等的法律效力。 5.3 本协议自双方签字后生效，并终止之日起计算施工项目的完工 日期。 甲方（盖章）：乙方（盖章）：
工程安全文明施工措施费计协议书 协议书编号：XXX-XXXXX-XX-XXXX 甲方（建设单位）：XXX公司 乙方（施工单位）：XXX工程有限公司 为规范工程施工过程中的安全文明措施，保障工人身体健康与生命安全，保障施工现场周边环境的卫生与安全，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议： 一、工程安全文明施工措施费的支付标准 1. 工程安全文明施工措施费的支付标准为每日人工费的百分之五（5%）。 2. 工程安全文明施工措施费支付方式为每月一次。 3. 工程安全文明施工措施费的支付金额以施工单位提供的相关安全、环保措施报告为依据，甲方验收合格后支付。 二、付款方式和时间 1. 乙方于每月月底前向甲方提交工程安全文明施工措施费的支付申请单，同时提交相关安全、环保措施报告。 2. 甲方收到乙方的申请单和报告后，在10个工作日内进行审核验收。 3. 验收合格后，甲方需在15个工作日内将工程安全文明施工措施费支付至乙方指定的银行账户。 三、工程安全文明施工措施费使用范围
1. 工程安全文明施工措施费主要用于以下方面： - 聘请专业安全管理人员，对施工现场进行安全监管和管理； - 配备必要的安全设施和安全装备，如安全帽、安全绳、防护服等； - 进行安全培训和教育，提高施工人员的安全意识； - 安装和维护施工现场的安全警示标识； - 安排专人进行施工现场的卫生清理和垃圾处理； - 实施环境保护措施，减少对周边环境的污染。 四、费用的调整 1. 若施工单位在工程施工过程中出现违反安全文明施工措施的行为，甲方有权暂停支付工程安全文明施工措施费，并要求乙方立即整改。 2. 若整改后，施工单位还存在严重违规行为，甲方有权解除合同，并不再支付工程安全文明施工措施费。 五、其他条款 1. 本协议的生效日期为年月日，至工程竣工验收结束后终止。 2. 本协议的解释权归甲、乙双方共同所有，如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可根据相关法律进行解决。 3. 甲、乙双方在履行过程中如有任何变更，应以书面形式进行补充和修改，经双方签字盖章后方可生效。 甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：
安全文明施工措施费的特别约定 特别约定是指在合同中对某项事项进行特殊规定，以便明确各方的权利和义务。安全文明施工措施费的特别约定是指在建筑工程合同中对安全文明施工所需费用进行特殊约定，以确保施工过程中的安全和文明。 一、背景介绍 在建筑工程中，安全文明施工是一项重要的工作，旨在保障工人的生命安全和身体健康，同时也能够减少对环境的污染和破坏。为了达到这一目标，施工方需要采取一系列的措施，并投入相应的费用来支持这些措施的实施。 二、安全文明施工措施费的确认 1. 在建筑工程合同中，双方应明确约定安全文明施工措施费的金额和支付方式，以便确保施工方能够按时足额地支付这笔费用。 2. 安全文明施工措施费的金额应根据工程的规模和复杂程度来确定，合理合法，既能够满足安全文明施工的需求，又不会给施工方带来过大的经济负担。 三、安全文明施工措施的范围 1. 安全措施：包括但不限于搭设安全防护网、设置安全警示标识、使用安全工具和设备等，以保障工人的人身安全。 2. 文明施工措施：包括但不限于减少噪音和粉尘污染、合理使用施工材料和设备、保持工地的整洁和秩序等，以保护环境和周边居民
的利益。 四、安全文明施工措施费的支付方式 1. 安全文明施工措施费的支付方式应明确约定，可以分期支付或一次性支付，具体支付方式应根据工程的实际情况来确定。 2. 施工方应按照约定的支付方式和时间节点，及时足额地支付安全文明施工措施费。 五、安全文明施工措施费的监督与验收 1. 监督：业主或业主代表有权对施工方的安全文明施工措施进行监督，确保施工方按照约定的要求进行施工，并支付相应的费用。 2. 验收：在工程竣工之前，业主或业主代表有权对施工方的安全文明施工措施进行验收，确认施工方已按照约定的要求采取了相应的措施。 六、违约责任 如果施工方未按照约定支付安全文明施工措施费或未按照约定采取相应的安全文明施工措施，将承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。 七、其他约定 除了上述内容外，双方还可以根据实际情况约定其他相关事项，以确保工程的安全和文明施工。 总结：安全文明施工措施费的特别约定在建筑工程合同中起着重要
工程安全文明施工措施费计取合同 工程安全文明施工措施费的计取是为了保障施工过程中的安全和环境保护，确保施工活动不对周围环境和人员造成危害。本文将对工程安全文明施工措施费的计取进行详细阐述。 一、施工单位在工程施工过程中应制定合理的安全文明施工措施，确保施工过程中安全生产和环境保护的顺利进行。施工单位需要成立安全生产领导小组，并安排专人负责施工过程中的安全文明施工措施的制定和实施。 二、工程安全文明施工措施费的计取应符合相关政策法规和合同约定。工程安全文明施工措施费通常由建设单位在工程预算中拨付给施工单位。施工单位在施工过程中根据具体情况提取安全文明施工措施费，并用于实施相应的安全文明施工措施。 三、工程安全文明施工措施费的计取应按照实际发生的费用进行计算。具体计取方式可分为定额计取和按比例计取两种方式。 1. 定额计取：根据工程的性质、规模和施工条件等因素确定一定的标准费用，以此作为工程安全文明施工措施费的定额。施工单位在施工过程中根据实际情况提取和使用安全文明施工措施费，但不超过定额的金额。 2. 按比例计取：根据工程总造价的一定比例计取安全文明施工措施费。具体比例可以根据工程的复杂程度和难度进行确定，
一般在0.5%到2%之间。施工单位在施工过程中根据工程的实际造价提取相应比例的安全文明施工措施费。 四、工程安全文明施工措施费的使用应专款专用。施工单位在提取安全文明施工措施费后，应建立专门的管理账户，将提取的费用投入到安全文明施工措施中，确保费用专款专用，合理使用。 五、工程安全文明施工措施费的使用应按照相关规定进行核实和验收。施工单位在施工过程中使用工程安全文明施工措施费后，应按照合同约定和相关规定进行核实和验收。建设单位可以委托第三方进行核实和验收，确保费用使用合规。 六、工程安全文明施工措施费的计取和使用应建立相应的档案和记录。施工单位在施工过程中应对工程安全文明施工措施费的提取和使用进行档案管理和记录，包括提取的金额、使用的情况等，以备查阅和监督。 最后，工程安全文明施工措施费的计取是为了提高施工过程中的安全和环境保护水平，保障施工的顺利进行。建设单位和施工单位应共同努力，合理计取和使用工程安全文明施工措施费，确保施工活动安全、文明、有序进行，最大限度地减少事故发生和环境污染。
工程安全文明施工措施费计取协议书 甲方：（委托方） 地址： 联系方式： 乙方：（施工方） 地址： 联系方式： 鉴于，甲方委托乙方进行工程施工，为确保施工过程中的安全和文明，甲乙双方达成以下协议： 一、施工项目 1. 项目名称： 2. 项目位置： 3. 工程内容： 二、工程安全文明施工措施费 根据国家有关规定，为保障工程施工过程中的安全和文明，甲方向乙方支付工程安全文明施工措施费。乙方同意按照以下方式计取： 1. 计取比例： 工程安全文明施工措施费按照工程总造价的百分比计取，具体比例为： 2. 工程总造价： 工程总造价为甲方和乙方共同确定的金额，具体金额为：
3. 工程安全文明施工措施费金额： 工程安全文明施工措施费金额为工程总造价乘以计取比例计算得出，具体金额为： 4. 缴纳方式： 乙方需在施工期内按照以下方式缴纳工程安全文明施工措施费： （1）预付： 乙方需在工程开工前预付工程安全文明施工措施费总金额的50%； （2）阶段性缴纳： 乙方需在施工期间按照工程进度阶段性缴纳剩余的50%工程安全文明施工措施费； （3）最后付清： 乙方需在施工完成后提交相应的工程安全文明施工措施费清算报告，并支付剩余的工程安全文明施工措施费。 三、工程安全文明施工措施费使用 工程安全文明施工措施费必须专款专用，用于保障工程施工过程中的安全和文明。乙方需按照以下要求使用： 1. 安全设施：用于购买和维护施工所需的安全设施，包括安全帽、安全绳、安全网等。 2. 安全培训：用于组织施工人员安全培训，提升施工人员安全意识和技术水平。
3. 文明施工：用于组织施工人员进行文明施工，包括施工现场卫生、噪音控制、尘土治理等。 4. 监督检查：用于委托第三方机构进行工程安全和文明施工的监督检查工作。 5. 其他费用：出现其他需要使用工程安全文明施工措施费的情况，需事先取得甲方书面同意。 四、违约责任 1. 甲方违约责任： 如果甲方未按照约定支付工程安全文明施工措施费或未按照约定使用，甲方应向乙方支付相应的违约金，违约金的金额为应支付工程安全文明施工措施费金额总额的10%。 2. 乙方违约责任： 如果乙方未按照约定使用工程安全文明施工措施费或未按照约定使用，乙方需将剩余的工程安全文明施工措施费退还给甲方，并向甲方支付相应的违约金，违约金的金额为工程安全文明施工措施费金额总额的10%。 五、其他约定 1. 本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。 2. 如对本协议的解释或履行发生争议，甲乙双方可协商解决；协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
安全文明施工措施费合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，甲乙双方于—年—月—日签订的主合同，特制定本补充协议如下： 一、安全文明施工措施费的计取 本工程合同包干价位万元（大写：叁佰万元整），其中应计取安全文明措施费用为万元。该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全生产管理中。 二、甲方的责任、权利和义务 1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。 2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。 3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。 4、由甲方负责人组织三方责任主体（建设、监理、施工）每月末按标准对乙方进行考核。 5、每周召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。
6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。
三、乙方的责任、权利和义务 1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安 全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。 2、严格执行国家规定的成都市安全生产、文明施工相关规定，并接受建设主管行政部门检查。 3、乙方主要负责人的职责 ①建立、建全本工程安全生产责任制，建全安全生产组织机构，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本工程项目安全文明生产费用发挥有效作用。 ②督促、检查本工程的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。 ③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。 ④及时如实向上级管理部门和有关职能部门报告安全事故。 4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。 5、按照国家规定乙方应配备专职安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任由本工程项目负责。 6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本工程所从事的工作相应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。 7、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保 证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安 全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。
安全文明施工保证金协议 安全文明施工保证金协议1 甲方： 乙方： 安全是人类最基本的需求，是人类社会文明进步的标志，也是 体现一个单位的人文素质和综合管理水平。为确保人民群众的生命 财产安全，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取 和使用的通知》的规定，甲乙双方协商一致，特制定本协议书。 一、安全文明施工措施费的计取 根据规定安全文明施工措施费中(定额费用，按时计算费用已在 招投标时计取，进入标底)，专项费用标准按合同约定记取，即为该 工程金额为￥：678697元(大写人民币陆拾柒万捌仟陆佰玖拾柒元)。 二、甲方的责任、权利和义务 1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依 法履行安全生产的管理职责。 2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。 3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决 各工地之间、工地与周边群众之间的`矛盾。
4、每季度末按标准和对乙方进行考核，作为工程竣工验收安全 文明施工合格与不合格的依据，严禁借考核吃拿卡要。 5、每月召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全 文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患 问题。 6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。 7、根据现场的检查记录，确定该标段安全生产、文明施工是否 合格。根据有关规定，不合格者，不计取安全文明施工措施费。 三、乙方的责任、权利和义务 1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家 标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。 2、严格执行成都市、新津县工程项目安全生产、文明施工有关 规定，并接受甲方和县建设管理部门的检查考核。 3、乙方主要负责人的职责 ①建立、健全本单位安全生产责任制，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本单 位安全文明生产费用发挥有效作用。 ②督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。 ③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。 ④及时如实向项目经理部和有关职能部门报告安全事故。 4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全 生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。