建设工程合同管理考试试题及答案

2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。

A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承（江南博哥）担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。

对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。

固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。

固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。

综上，ABD适用于固定总价合同。

单价合同特点是单价优先，多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况，发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标，投标人只需对所列工程内容报出单价，从而缩短招标投标时间，利于尽早开工。

1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。

A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。

对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。

建设工程施工合同管理练习试卷4及答案与解析一、单项选择题共50题，每题1分。

每题的备选项中只有一个最符合题意。

1 下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。

（A）工程师在确有必要时,应以书面形式下达停工指令（B）工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见（C）承包人实施工程师处理意见,提出复工要求后可复工（D）工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复2 在施工过程中,工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在施工质量问题,则修复该部位工程质量缺陷时应由( )。

（A）发包人承担费用和工期损失（B）承包人承担费用和工期损失（C）承包人承担费用,工期给予顺延（D）发包人承担费用,工期给予顺延3 依据施工合同示范文本的规定,某设备安装工程试车时发现,由于设计原因试车达不到验收要求,则应由( )。

（A）发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延（B）承包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期相应顺延（C）设计人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期不予顺延（D）设计人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期相应顺延4 施工中承包人要求使用特殊工艺,经工程师认可后实施,应由( )。

（A）发包人办理申报手续,发包人承担相关费用（B）发包人办理申报手续,承包人承担相关费用（C）承包人办理申报手续,承包人承担相关费用（D）承担人办理申报手续,发包人承担相关费用5 施工合同示范文本规定,因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工,( )后推迟开工日期。

（A）承包人以书面形式通知工程师（B）发包人以书面形式通知承包人（C）工程师以书面形式通知承包人（D）工程师征得承包人同意6 施工合同示范文本规定,工程竣工验收时,验收委员会提出了修改意见,承包人修复后达到验收要求的,其竣工日期为( )。

（A）送达竣工验收报告日（B）修改后提请发包人验收日（C）修改后验收合格日（D）办理竣工移交手续日7 施工合同示范文本规定,工程实际进度与计划进度不符时,承包人按工程师的要求提出改进措施,经工程师认可后执行,事后发现改进措施有缺陷,应由( )承担责任。

2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共50题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．不同合同计价方式下承包商的风险不同，承包商的合同风险从大到小排序正确的是（）。

A．总价合同—可变单价合同—固定单价合同—成本加酬金合同B．总价合同—固定单价合同—可变单价合同—成本加酬金合同C．成本加酬金合同—可变单价合同—总价合同—固定单价合同D．成本加酬金合同—固定单价合同—可变单价合同—总价合同【答案】B【解析】不同合同计价方式下承包商的风险从大到小：总价合同（固定＞可调）＞单价合同（固定＞可变）＞成本加酬金合同。

2．与施工招标合同、材料招标合同相比，工程设计招标合同反映了合同法律关系中的（）。

A．物体B．事件C．智力成果D．行为【答案】C【解析】智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。

如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。

工程设计招标合同的客体是工程设计，属于智力成果。

3．根据施工合同履约担保规定，发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是（）。

A．承包人遇不可抗力使施工受阻B．中标人拒绝签订施工合同C．承包人在施工中毁约D．承包人提出不合理的索赔【答案】C【解析】履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。

若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：①施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；②承包人破产，倒闭。

4．根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的（）。

A．2%B．3%C．5%D．10%【答案】A【解析】《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过10万元人民币。

监理工程师试题建设工程合同管理（三）一、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意)1.《招标投标法》规定，可不进行招标的项目是（）。

A.救灾工程项目B.外国政府贷款项目C.国家融资项目D.大型基础设施项目答案A2.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以（）。

A.请求上级主管部门进行B.临时组建机构进行招标C.委托招标代理机构进行D.聘请专家顾问指导进行答案C3.招标人选择招标代理机构时，（）不是必须满足的条件。

A.招标代理机构必须是法人B.有从事招标代理业务的营业场所C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”答案A4.下列有关招标代理机构的说法错误的是（）。

A.招标代理机构与行政机关无隶属关系B.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜C.上级主管部门可以指定招标代理机构D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定答案C5.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（）合同。

A.单价B.总价C.成本加酬金D.综合单价答案B6.招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可进行招标工作。

A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标答案D7.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以（）为准。

A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面函件D.仲裁机构裁定答案C8.采用综合评分法评标时，以（）为最优。

A.报价最低标书B.报价最高标书C.报价接近标底标书D.得分最高的投标书答案D9.作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以（）为准。

A.投标价B.标底价C.评标价D.中标价答案C10.定标的主要依据是（）。

A.评标报告B.投标文件C.招标文件D.投标价格答案A11.通常将勘察任务包括在（）范围内。

A.设计招标B.监理招标C.施工招标D.前期准备答案A12.关于设计招标下列说法错误的是（）。

建设工程合同管理试题
1. 单项选择题
下列哪项不是建设工程合同的基本特征？
A. 标的物为工程建设项目
. 合同金额通常较大
C. 履行期限较短
D. 涉及多方主体
2. 判断题
建设工程合同一旦签订，任何一方都不得擅自变更或解除合同。

（错）
3. 简答题
简述建设工程合同管理的重要性，并举例说明。

4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期和合同价款。

在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定调整合同价款。

请分析此情况下合同管理的要点。

5. 多项选择题
在建设工程合同管理中，以下哪些行为可能导致合同纠纷？（多选）
A. 未按约定支付工程款
. 工程质量不符合约定标准
C. 未经同意擅自变更工程设计
D. 未按时提交竣工资料
6. 论述题
论述如何在建设工程合同管理中有效预防和解决合同纠纷。

7. 应用题
假设你是某建筑公司的合同管理人员，你所在的公司即将与一家房地产开发商签订一份建筑施工合同。

请列出你在合同签订前需要准备的工作清单，并解释每项工作的意义。

8. 填空题
在建设工程合同中，通常将__________作为合同的标的物，而合同的主要内容包括工程的范围、质量要求、工期、合同价款以及__________等。

9. 实务操作题
根据给定的建设工程合同条款，分析该合同可能存在的风险点，并提出相应的风险控制措施。

10. 综合题
某工程项目在实施过程中出现了延期交付的情况，作为承包方的合同管理人员，你应该如何与发包方沟通，以减少可能产生的违约责任？。

《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。

（ )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。

( )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（ )A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还。

（ )A、是B、否5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了（ )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15％,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理.( ）A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。

（）A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率（ )来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。

（ )A、是B、否10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( )A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员（ )A、是B、否转自学易网 www。

12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险.( )A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人( )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（）A、是B、否15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。

( ）A、是B、否16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（ )A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。

( )A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更。

( )A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同。

（）A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ）A、是来源：学易网B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险"的目的是为了（）。

建设工程合同管理期末试题篇一：工程合同管理试题一、单选题(共30题,每题2分,共60分。

每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.双方恶意串通,损害国家或者第三人利益的合同,应当采取( B )的措施。

2.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求( A )确认无效。

3.合同法律关系内容包括( B )。

4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。

5.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。

按照设计范本的规定,设计人应(C)。

6.在施工合同中,(D )是承包人的义务。

7.施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。

施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。

根据FID施工合同条件相应通用条款的规定,( D )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。

A.10B.10.5 D.C.118.合同生效应当具备的条件不包括( D )。

9.在施(转载自： 小草范文网:建设工程合同管理期末试题)工合同中,项目经理是( B )授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人。

10.无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向( D )撤销。

11.合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确,首先应当采用( A )确定价款。

12.设计合同正常履行情况下,应在(D)时终止合同。

13.在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由( B )承担。

14.甲、乙双方互负债务,没有先后履行顺序,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求,一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。

2022年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共50题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．根据《民法典》合同编，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照（）方式承担保证责任。

A．连带责任B．仲裁协议约定C．一般保证D．当事人诉讼请求【参考答案】C【题目解析】根据《民法典》第六百八十六条规定，保证的方式包括一般保证和连带责任保证。

当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。

2．根据《招标投标法实施条例》，要求投标人提交投标保证金的，投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（）。

A．2%B．3%C．5%D．10%【参考答案】A【题目解析】根据《招标投标法实施条例》第二十六条规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。

投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

3．关于施工预付款保函的说法，正确的是（）。

A．预付款保函应由招标人委托第三方开具B．预付款保函应在签订施工合同前出具C．预付款保函金额应与预付款金额相同D．预付款保函应在整个施工期内有效【参考答案】C【题目解析】预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。

建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，金额应当与预付款金额相同。

预付款在工程的进展过程中每次结算工程款（中间支付）分次返还时，经发包人出具相应文件后，担保金额也应当随之减少。

4．根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求”内容的是（）。

A．设计文件审查要求B．适用规范标准C．设计工作计划D．设计方案说明【参考答案】B【题目解析】“发包人要求”是招标文件中十分重要的内容，应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求，对于勘察人或设计人负责提供有关服务，应在发包人要求中一并明确规定。

选择题：在建设工程合同管理中，合同双方应遵循的基本原则不包括？A. 平等原则B. 自愿原则C. 公平原则D. 强制原则（正确答案应为除D外的其他选项，但题目要求选出不包括的，所以D是此题的“答案”，实际应理解为“非正确答案”的示例，下同）建设工程合同的主要内容包括以下哪一项？A. 合同双方的家庭背景B. 合同履行的具体细节和时间安排（正确答案）C. 合同双方的业余爱好D. 合同双方的学历信息关于建设工程合同的变更，以下说法正确的是？A. 合同变更无需双方同意B. 合同变更可以由一方单独决定C. 合同变更必须经双方协商一致（正确答案）D. 合同变更不需要任何形式在建设工程合同履行过程中，如遇到不可抗力因素导致合同无法履行，以下说法错误的是？A. 应及时通知对方B. 可以部分或全部免除责任C. 无需提供证明文件（正确答案）D. 应在合理期限内提供证明建设工程合同争议解决的方式不包括以下哪一项？A. 协商B. 调解C. 仲裁D. 暴力解决（正确答案）关于建设工程合同的解除，以下说法正确的是？A. 合同一方可以随时解除合同B. 合同解除无需任何理由C. 合同解除应依据法律规定或合同约定进行（正确答案）D. 合同解除不需要通知对方在建设工程合同管理中，以下哪一项不是合同双方的权利？A. 请求对方履行合同的权利B. 擅自变更合同的权利（正确答案）C. 在对方违约时请求赔偿的权利D. 依法解除合同的权利建设工程合同中的违约责任主要包括以下哪一项？A. 违约责任仅包括赔偿损失B. 违约责任包括继续履行、采取补救措施和赔偿损失等（正确答案）C. 违约责任仅包括继续履行D. 违约责任仅包括采取补救措施关于建设工程合同的转让，以下说法正确的是？A. 合同转让无需经过对方同意B. 合同转让可以随意进行C. 合同转让应依据法律规定或合同约定进行，并需通知对方（正确答案）D. 合同转让不需要任何形式。

2024年监理工程师-建设工程合同管理考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(多项选择题)(每题2.00 分) 施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。

A. 承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B. 开通施工场地与城乡公共道路的通道C. 因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D. 施工现场古树名木的保护工作E. 办理施工许可证2.(多项选择题)(每题 2.00 分)保证担保的范围包括（）。

A. 抵押物的全款B. 主债权及利息C. 违约金D. 损害赔偿金E. 实现债权的费用3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于无权代理说法正确的是（）。

A. 作为被代理人或者代理人的法人终止B. 超越代理权限而为的代理行为C. 限制行为能力人的利益而设立的代理方式D. 监护关系消灭4.(单项选择题)(每题 1.00 分)卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。

是指（）A. FOBB. FCAC. CIFD. CIP5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由( )负责。

A. 供货方B. 运输部门C. 采购方D. 供货方和运输部门共同6.(多项选择题)(每题 2.00 分)建设工程合同的特征包括 ( )A. 合同主体的单一性B. 合同履行期限的长期性C. 合同标的的特殊性D. 计划和程序的严格性E. 合同形式的多样性7.(多项选择题)(每题 2.00 分) 工程施工准备阶段承包人应履行的义务有（）A. 及时完成施工场地的拆迁工作B. 配备专职质量检查人员C. 负责修建施工所需临时道路D. 对施工场地和周围环境进行查勘E. 发出开工通知8.(单项选择题)(每题 1.00 分) 订立施工合同时需要明确的内容不包括（）。

A. 施工现场范围B. 施工临时占地C. 发包人提供的材料D. 花费资金的预算9.(单项选择题)(每题 1.00 分)设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。

建设工程合同管理考试试题及答案篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。

A:该施工企业B:该外地的分公司C:项目经理部D:项目经理答案:A解析:参见教材P4法人资格2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。

A:经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证B:法律规定强制实施合同鉴定C:合同鉴定的效力不限于我国国内D:合同鉴定由工商行政管理机关作出答案:D解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别3、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。

合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。

采购方暂停支付设备货款的行为行使的是（）。

A:同时履行抗辩权B:后履行抗辩权C:不安抗辩权D：先诉抗辩权答案:C解析:参见教材P39 实行先履行抗辩权的情形之（1 ）经营状况严重恶化。

4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（）。

A:和解B:民间调解C:行政调解D:诉讼答案:D解析:参见教材P47 倒数第1行5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。

该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。

后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。

A、B银行债权的分配数额应为（）。

A:A银行1000万元，B银行XX万元B:A银行1800万元，B银行1200万元C:A , B银行各项工作1500万元D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A解析:参见教材P11 抵押物登记的先于未登记的受偿6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。

A:留置担保B:保证担保C:抵押担保D:质押担保答案:B解析:参见教材P12 施工投标保证7、要约与要约邀请的共同特征是（）。

A:内容具体明确B：具备合同的一般条款C:明示订立合同的意思表示D:对行为人具有约束力答案:C解析:参见教材P27 要约和要约邀请的概念8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是（）。

建设工程合同管理(新)考试及答案一、案例分析(每题参考分值5分)1、某工业生产项目基础土方工程施工中，承包人在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此进度提前1个月。

但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，由此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。

由于施工速度减慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。

为此承包人准备提出索赔。

1.该项施工索赔能否成立?为什么?在该索赔事件中，应提出的索赔内容包括哪两方面?2.在后续施工中，发包人要求承包人根据设计院提出的设计变更图纸施工。

试问依据相关规定，承包人应就该变更做好哪些工作?正确答案：1.该项施工索赔能成立。

施工中在合同未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，导致施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异，属于不利的物质条件，是发包人的责任范围。

本事件使承包人由于不利地质条件造成施工困难，导致工期延长，相应产生额外工程费用，因此，应包括费用索赔和工期索赔。

2.首先，应组织相关人员学习和研究设计变更图纸及其他相关资料，明确变更所涉及的范围和内容，并就变更的合理性、可行性进行研讨；如果变更图纸有不要之处，应主动与发包人沟通，建议进一步改进变更方案和修改图纸；接到修改图纸之后(或确认设计变更图纸不需要修改之后),研究制定实施方案和计划并报发包人审批。

然后，在台同约定的时间(根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201的规定为14天)内，向监理人提交变更工程价款和工期顺延的报告。

监理人收到后7天内审查完毕并报送发包人。

发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内予以答复，若同意该报告，则调整合同；如不同意，双方应就有关内容进一步协商，协商一致后，修改合同。

若协商不一致，按工程合同争议的处理方式解决。

2、2015年8月10日，某钢铁厂与某市政工程公司签订钢铁厂地下大排水工程总承包合同，总长5000m,市政工程公司将任务下达给该公司第四施工队。

建设工程合同管理
单选题：
1、从建设单位考虑，搞好合同管理，必须从 (A)开始
A.招标文件的编制
B.投标文件的编制
C.工程开工
D.工程验收
2、固定单价合同属于(C )
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.成本加酬金合同
3、可调单价合同属于(B)
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.固定价合同
4、总价合同对业主的风险表现为（A）
A.承担工程变更引起的价格变动
B.承担管理、技术、价格变动等大部分风险
C.主要承担工程量清单缺项、描述不清
D.承担报价不准的风险
多选题:
5、工程项目合同管理应用的范围包括:（ABCD）
A.投资决策阶段
B.项目设计阶段
C.项目施工阶段
D.后期运营阶段
6、确定招标范围时的注意点包括(ABCD)
A.确定招标范围时必须考虑各承包范围内的工作协调，避免各承包范围承包商之间的相互干扰
B.各招标范围要求描述清楚
C.不同招标承包范围界面划分清楚
D.做好上下工序或相邻承发包商之间工作界面的质量、成本、工期和安全责任划分
7、风险分担的基本原则(ABCD )
A.风险分配给容易控制的一方
B.谁承担风险责任更经济、方便、更合理就由谁来承担
C.对于难以预计的风险应该由业主承担
D.符合工程惯例的要求
判断题:
8、主要合同条款约定应清楚对
9、本项目的工程设计费已包括项目施工过程中的设计服务费和项目变更等任何原因发生的施工图修改产生的费用，发包人不再另行支付对
10.合同当事人主体合格，是合同得以有效成立的前提条件之一对。

一、单项选择题(只有一个选项正确，共12道小题)1. 在某施工合同履行中，由于监理工程师指令错误给施工单位造成了15万元损失，该向施工单位赔偿损失的是（）。

(A) 监理工程师(B) 监理单位(C) 项目经理(D) 建设单位你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：D解答参考：2. 根据我国《建设工程施工合同文本》，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时间限额为工程设计变更确定后（）天内。

(A) 7(B) 14(C) 21(D) 28你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：B解答参考：3. 由于合同缺陷导致工期延长或成本增加的损失，正确的处理方式是（）。

(A) 承包商自己承担损失(B) 发包人应给予承包商赔偿(C) 承包人给予赔偿(D) 按一定比例双方共同分担你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：B解答参考：4. 索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是（）。

(A) 发包人向供应商的(B) 承包人向供应商的(C) 发包人向承包人的(D) 承包人向发包人的你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：D解答参考：5. 在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括（）。

(A) 工期(B) 费用(C) 工期和费用(D) 工期、费用和利润你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：A解答参考：6. 已知某施工合同总价为240万元，合同工期12个月，现因发包人原因造成额外增加工程量60万元，则承包人可索赔的工期为（）。

(A) 2月(B) 3月(C) 4月(D) 5月你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：B解答参考：7. 可以进行索赔的费用不包括（）。

(A) 人工费(B) 管理费(C) 预付款(D) 利润你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：C解答参考：8. 下列关于工期索赔的说法中，不正确的是（）。

(A) 因承包商的施工组织不当造成某项工作施工进度拖延，承包商不可索赔工期(B) 因发包商拖延支付工程款而造成某项工作施工进度拖延，属于可原谅的延期(C) 因工程师指令造成的某项工作施工进度拖延，承包商可以索赔工期(D) 因第三方原因造成的某项工作施工进度拖延，属于不可原谅的延期你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：D解答参考：9. 依据我国《建设工程施工合同文本》，索赔通知书发出多少天内，应向工程师提交索赔报告和相关资料？（）。

建设⼯程合同管理试题A卷及答案合肥学院2010⾄2011学年第⼆学期⼯程合同法律制度课程考试（A）卷______ 系_级____________ 专业学号___________ 姓名__________1?不属于《合同法》调整范围的合同是（）。

A. 技术合同B.买卖合同C.委托合同D.监护合同2?《合同法》规定的“同时履⾏抗辩权”在施⼯合同履⾏过程中是指（）享有的中⽌履⾏义务的权利。

A. 业主B.承包商C.监理⼯程师D.业主和承包商3. 某建设单位与设备供应公司签订购买20台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货5台空调，其余15台交付承建其⼯程的施⼯单位。

这种情况属于《合同法》规定的合同履⾏中的（）。

A. 债权转让B. 合同变更C.债务转移D. 合同转让4. 合同⼀⽅缺乏经验因重⼤误解订⽴了对⾃⼰利益有重⼤损害的合同，则他可以（）。

A. 单⽅⾯宣布合同⽆效B.拒绝履⾏合同义务C?向⾏政主管部门申请撤消合同 D.向法院请求裁定撤消合同5. 建设单位将⾃⼰开发的房地产项⽬抵押给银⾏，订⽴了抵押合同，后来⼜办理了抵押登记。

则（）。

A. 项⽬转移给银⾏占有，抵押合同⾃签订之⽇起⽣效B. 项⽬转移给银⾏占有，抵押合同⾃登记之⽇起⽣效C. 项⽬不转移占有，抵押合同⾃签订之⽇起⽣效D. 项⽬不转移占有，抵押合同⾃登记之⽇起⽣效6. 在施⼯合同的履⾏中，如果建设单位拖⽋⼯程款，经催告后在合理的期限内仍未⽀付,则施⼯企业可以主张（），然后要求对⽅赔偿损失。

A. 撤销合同，⽆须通知对⽅B. 撤销合同，但应当通知对⽅C.解除合同，⽆须通知对⽅D. 解除合同，但应当通知对⽅7. ⼯程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（）。

A. 物B. 财C. ⾏为D.智⼒成果8. 担保⽅式中的保证，实际运⽤过程中应理解为（）。

A. 债务⼈和债权⼈约定，债务⼈向债权⼈保证履⾏合同义务B. 债务⼈和债权⼈约定，当债务⼈不履⾏债务时，由保证⼈代为履⾏债务C. 保证⼈和债权⼈约定，当债务⼈不履⾏债务时，保证⼈按约定履⾏债务D. 保证⼈和债务⼈约定，当债务⼈不履⾏债务时，保证⼈按约定履⾏债务9. 经发包⼈同意后，承包⼈可以将部分⼯程的施⼯分包给分包⼈完成。

工程建设分包合同管理试题试题一：选择题在分包合同中，以下哪项不是主包商的责任？A. 提供必要的施工图纸和技术资料. 负责工程的整体进度和质量C. 直接支付分包商的工程款项D. 对分包商的施工人员进行日常管理答案解析：选项D，通常主包商不直接管理分包商的施工人员，而是通过分包商自身来管理其施工人员。

主包商主要负责监督分包商的工作是否符合合同要求。

试题二：判断题分包合同一旦签订，任何一方都不能单方面变更合同内容。

（错）答案解析：这个说法是错误的。

实际上，如果双方协商一致，是可以对合同内容进行变更的。

但变更必须遵循合同约定的程序，且通常需要书面形式确认。

试题三：简答题简述分包合同管理中的风险控制措施有哪些？答案解析：分包合同管理中的风险控制措施包括但不限于：- 明确分包范围和责任界限，避免职责不清导致的风险；- 严格审查分包商的资质和过往业绩，选择信誉良好的分包商；- 设立风险保证金或履约保函，以经济手段约束分包商的行为；- 定期进行现场检查和进度审核，及时发现问题并采取措施；- 建立健全的变更管理和索赔处理机制，合理处理合同执行过程中的变化。

试题四：案例分析题假设你是主包商的合同管理人员，你发现分包商在施工过程中存在严重违反合同规定的行为，导致工程进度延误和质量问题。

请问你应该如何处理？答案解析：作为主包商的合同管理人员，应当立即采取以下措施：- 收集证据，包括现场照片、视频、见证人证言等，确保有足够的证据证明分包商的违约行为；- 与分包商进行沟通，指出问题所在，并要求其立即整改；- 如果分包商未能按要求整改，可以根据合同条款发起索赔程序，要求赔偿损失；- 同时，可以考虑启动合同中的违约条款，根据情节严重性解除合同或采取其他法律行动；- 在整个过程中，保持与项目业主和其他相关方的沟通，确保他们了解情况并支持你的决定。

建设工程施工合同管理试题试题一：选择题1. 以下哪项不属于建设工程施工合同的主要内容？A. 工程概况. 工程质量要求C. 工程造价D. 设计变更流程答案解析：建设工程施工合同通常包含工程概况、工程质量要求、工程造价等关键条款，而设计变更流程通常是在合同执行过程中根据实际情况另行约定的，因此不属于合同的主要内容。

试题二：判断题2. 施工合同中的违约金条款是对双方违约行为的一种经济补偿。

正确错误答案解析：违约金条款确实是对违约行为的一种经济制裁，但它不是补偿性质的，而是惩罚性质的。

其目的是为了保证合同的严肃性和约束力，防止任意一方轻易违约。

试题三：简答题3. 请简述施工合同管理中变更管理的基本流程。

答案解析：变更管理的基本流程包括变更申请、变更评估、变更批准、变更实施和变更结算五个步骤。

由变更提出方提交书面变更申请；项目管理团队对变更的必要性和可行性进行评估；由项目负责人或合同双方共同批准变更；按照批准的变更内容进行实施；根据变更实施的结果进行结算。

试题四：案例分析题4. 某建筑工程在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程无法按原计划进行。

承包商提出了工程变更请求，但遭到业主拒绝。

请问在这种情况下，承包商应如何应对？答案解析：在这种情况下，承包商首先应重新评估地质条件，并与设计单位沟通，看是否可以调整设计方案来适应实际地质条件。

同时，承包商应收集相关证据，如地质勘探报告等，与业主进行沟通，说明变更的必要性。

如果业主仍然拒绝，承包商可以依据合同约定的争议解决机制，寻求第三方调解或仲裁来解决争议。

在此过程中，承包商应确保所有沟通和协商都有书面记录，以备不时之需。