一建建设工程法规试题及答案

2024年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析一．单选题（本大题共70小题，每小题5分，共350分）题1．关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。

A．工程监理单位可以转让工程监理业务B．工程监理单位不得与被监理工程的承包单位有隶属关系C．未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D．未经工程监理单位盖章，建设单位不拨付工程款【答案】B【解析】工程监理单位不可以转让工程监理业务；A错误。

未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

C错误。

未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

D错误。

题2．从建筑物上坠落的物品造成他人损害，经调查难以确定具体侵权人，除能够证明自己不是侵权人的外，补偿主体为（）。

A．建筑物全体业主B．物业服务企业C．可能加害的建筑物使用人D．居民委员会【答案】C【解析】经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。

题3．下列情形中，应当判定为施工安全管理重大事故隐患的是（）。

A．建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业B．施工企业未取得安全生产许可证C．施工从业人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作D．分部分项工程未编制、未审核专项施工方案【答案】A【解析】A选项正确：建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。

B选项不属于：建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动；擅自施工的。

（没证还擅自作业的才算）C选项不属于：施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作；（不是所有的施工从业人员）D选项不属于：应该是危险性较大的分部分项工程。

题4．关于建造师基本权利和义务的说法，正确的是（）。

A．接受继续教育是其权利而非义务B．在本人执业活动中形成的文件上签字是其义务而非权利C．本人的注册证书应当交由聘用单位保管D．协助注册管理机关完成相关工作是其义务【答案】D【解析】A选项错误，接受继续教育既是其权利也是其义务。

每题得1分，没选或错选均不得分）1.下列属于我国法的形式（）。

A.宗教法B.判例C.国际条约D.人民法院的判决【答案】C【解析】在我国，习惯法、宗教法、判例不是法的形式。

我国法的形式包括宪法，法律，行政法规，地方性法规、自治条例和单行条例，部门规章，地方政府规章和国际条约。

【考点来源】1Z301012法的形式和效力层级2.下列物权中,自合同生效时设立的是（）。

A.地役权B.建设用地使用权C.居住权D.机动车所有权【答案】A【解析】地役权向地役权合同生效时设立。

建设用地使用权自登记时设立。

机动车所有权属于动产物权，自交付时设立。

《中华人民共和国民法典》第三百六十八条，居住权无偿设立，但是当事人另有约定的除外。

设立居住权的，应当向登记机构申请居住权登记。

居住权自登记时设立。

（C选项为超纲、超教材、源自《民法典》法律规范内容）【考点来源】1Z301042土地所有权、建设用地使用权和地役权3.房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体是（）。

A.建设单位B.监理单位C.检测机构D.施工企业【答案】D【解析】建筑施工企业是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体，应当建立健全重大隐患排查治理工作制度，并落实到每一个工程项目。

【考点来源】1Z306021施工单位的安全生产责任4.根据《消防法》，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的有（）。

A.建设单位应当向应急管理部门申请消防验收B.建设单位在验收后应当报主管部门审批C.经主管部门抽查不合格应当停止使用D.建设工程未经主管部门消防验收的，一律禁止投入使用【答案】C【解析】A错，国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。

B错，上述规定以外的其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。

C对，D错，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。

一级建造师工程法规考题试卷及答案一、单项选择题（共70题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是（）。

A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B.国务院建设主管部门C.中国建筑业协会建造师分会D.国务院发展和改革委员会2.根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（）年。

A.1B.2C.4D.203.对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（）。

A.国务院建设主管部门B.省、自治区、直辖市人民政府C.建设行业协会D.人力资源与社会保障或其授权机构4.民事法律关系的内容是指（）。

A.民事权利和民事义务B.民事权利和民事责任C.民事规范和民事责任D.民事义务和民事责任5.根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的（）。

A.委托代理人B.法定代理人C.指定代理人D.职务代理人6.根据《物权法》，建设用地使用权属于（）。

A.所有权B.用益物权C.担保物权D.留置权7.根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是（）。

A.已经取得安全生产许可证B.办理了工程质量监督手续C.有满足施工需要的施工图样D.已经取得规划许可证8.根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是（）。

A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列B.建筑业企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别C.各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级D.房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级9.下列施工单位人员中，不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（）。

A.项目安全生产管理人员B.项目技术员C.企业主要负责人D.项目经理10.按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳（）的同时，还应缴纳城市维护建设税。

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共150题）1、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。

A.1B.2C.12D.24【答案】 D2、下列关于基本医疗保险的表述，正确的是( )。

A.应由用人单位缴纳基本医疗保险费B.参加职工基本医疗保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴纳达到国家规定年限的，无须再缴费C.个人跨统筹地区就业的，基本医疗保险关系作废D.基本医疗保险基金支付范围包括应当由公共卫生负担的部分【答案】 B3、某施工企业对建设行攻主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。

关于本案中的举证责任，下列说法正确的是（）。

A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供【答案】 B4、关于仲裁和解的说法,正确的是（）A.当事人中请仲裁后达成和解协议的,应当撤回仲裁申请B.当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,不得再根据仲裁协议申消仲裁C.当事人申请付裁后和解的,应当在仲裁庭的主持下进行D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书【答案】 D5、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。

A. 必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B. 这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C. 即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据D. 此约定即使写入合同中，也属无效条款【答案】 B6、增值税纳税人从事下列应税销售行为中,适用9%税率的是()。

A.境内单位跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产B.销售不动产C.纳税人出口货物D.销售货物【答案】 B7、安全生产社会监督可以采取的方式不包括()。

A.工会民主监督B.公众举报监督C.有关行政主管部门监督D.社区报告监督【答案】 C8、根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。

一．单项选择题共70题,每题1分;每题的备选项中,只有一个最符合题意二．三．1国家—级建造师执业资格的注册管理机构是四．A．省级建设行政主管部门五．B．人事部或其授权机构六．C．建设行业协会七．D．建设部或其授权机构八．九．2国家一级建造师的主要执业范围是十．A．担任建设工程项目施工的项目经理十一．B．担任建设工程项目评估人员十二．C．从事建设工程项目咨询工作十三．D．从事建设工程项目预算工作十四．十五．3民事活动中,当事人意思表示真实是指行为人十六．A．言行要有法律根据十七．B．作出承诺十八．C．语言规范十九．D．表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致二十．二十一．4以下关于时效中止的正确表述是二十二．A．因法定事由的出现,权利人不能行使请求权的,诉讼时效中止二十三．B．因原告起诉,诉讼时效中止二十四．C．因被告应诉,诉讼时效中止二十五．D．因证人要求,诉讼时效中止二十六．二十七．5大中型建设工程项目立项批准后,建设单位应按顺序办理相应手续; 二十八．A．工程发包——报建登记——签订施工承包合同——申领施工许可证二十九．B．报建登记——申领施工许可证——工程发包——签订施工承包合同三十．C．申领施工许可证——工程发包——签订施工承包合同——报建登记三十一．D．报建登记——工程发包——签订施工承包合同——申领施工许可证三十二．三十三．6．从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的三十四．A．注册资本．专业技术人员和技术装备三十五．B．流动资金．专业技术人员和突出业绩三十六．C．注册资本．专业管理人员并依法设立三十七．D．流动资金．专业管理人员和资格证书三十八．三十九．7．施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”,在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格;下列表述正确的是;。

一级建造师之一建工程法规考试题第一部分单选题(300题)1、甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。

合同约定，设计费为100万元，定金为设计费的25％。

发包方已支付定金。

如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲()。

A.20万B.25万C.45万D.50万【答案】：C2、根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是（）。

（2014）A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算B.建设工程选址应当是尽可能避开一切文物C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动【答案】：A3、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。

关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。

2017A.效力待定B.有效C.部分有效【答案】：B4、根据《标准施工招标文件》，关于建设工程争议评审的说法，正确的是（）。

2020年A.当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者越决，也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行C.争议评审制度是法定的争议解决方式D.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后，协商成立争议评审组【答案】：B5、《劳动法》规定：“建立劳动关系应当订立劳动合同”，关于劳动合同的理解正确的是（）。

A.用人单位自合同成立之日起即与劳动者建立劳动关系B.已建立劳动关系，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同C.用人单位不予劳动者签订劳动合同应当向劳动者每月支付两倍的工资D.劳动合同分为固定期限、无固定期限和以不确定期限的劳动合同【答案】：B6、劳动争议申请仲裁的时效期间为()，其仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.3年B.2年D.1年【答案】：D7、某钢筋工张某在作业时不慎将手轧断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议，雇主一次性支付给张某1万元作为补偿，张某放弃诉讼权利。

2023年一建《建设工程法规》真题及答案解析一、单项选择题(共70题, 每题1分, 每题旳备选项中, 只有1个符合题意)1.根据《绿色施工导则》, 处在基坑降水阶段旳工地, 宜优先采用( )作为混凝土搅拌用水, 养护用水, 冲洗用水和部分生活用水。

A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水【原则答案】A【答案解析】本题考察旳是施工节能旳规定。

处在基坑降水阶段旳工地, 宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。

参见教材P199。

2.根据《建设工程安全生产管理条例》, 注册执业人员未执行工程建设强制性原则可责令其停止执业( )A.1个月以上3个月如下B.3个月以上1年如下C.3个月以上2年如下D.6个月以上1年如下【原则答案】B【答案解析】本题考察旳是施工管理人员违法行为应承担旳法律责任。

注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性原则旳, 责令停止执业3个月以上1年如下: 请节严重旳, 吊销执业资格证书, 5年内不予注册;导致重大安全事故旳, 终身不予注册;构成犯罪旳, 根据刑法有关规定追究刑事责任。

参见教材P227。

3.某施工企业承揽拆除旧体肓馆工程, 作业过程中, 体肓馆屋顶忽然坍塌, 压*人, 重伤11人, 根据《生产安全事故汇报和调查处理条例》, 该事故属于()。

A.尤其重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故【原则答案】D【答案解析】本题考察旳是生产安全事故旳等级划分。

较大事故: 是指导致3人以上10人如下死亡, 或者10人以上50人如下重伤, 或者1000万元以上5000万元如下直接经济损失旳事故。

参见教材P249。

4.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行措施》, 项目负责人***月带班生产时间不得少于本月施工时间旳( )。

A.80%B.70%C.60%D.50%【原则答案】A【答案解析】本题考察旳是施工单位项目负责人施工现场带班制度。

项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间旳80%。

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共45题）1、需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包括()。

A.起重吊装工程B.地下暗挖工程C.爆破工程D.大模板工程【答案】 B2、根据《民法典》，下列要约中，可以撤销的有（）。

A.要约人确定了承诺期限的要约B.要约人明示不得撤销的要约C.已经到达受要约人但受要约人尚未承诺的要约D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作【答案】 C3、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。

A. 费用和工期损失全部由承包商承担B. 费用和工期损失全部由业主承担C. 费用由承包商承担，工期给予顺延D. 费用由业主承担，工期不顺延【答案】 A4、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。

该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。

2016A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制【答案】 A5、根据《个人所得税法》，下列哪些个人应就在中国境内和境外取得的所得依法缴纳个人所得税（）。

A.在中国境内有所住B.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计180天C.在中国境内无住所，但自2018年9月1日至2019年2月1日在中国连续工作D.在中国境内无住所，但是其持股公司在中国【答案】 A6、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是（）。

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文C.工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制【答案】 A7、以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是()。

一级建造师工程法规考试真题及答案(含解析)1、建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。

(2017)A.领取建设工程规划许可证之前B.领取建设用地规划许可证之前C.中标通知书发出后签订施工合同之前D.领取施工许可证或力理开工报告之前【答案】 D【解析】略2、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3 月 20 日，停止出售的时间为 3 月 30 日，提交投标文件的截止时间为4 月 25 目，评标结束的时间为 4 月 30 日，则投标有效期开始的时间为( )。

(2007)A.3 月 20 日B.3 月 30 日C.4 月 25 日D.4 月 30 日【答案】 C【解析】略3、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是( )。

(2007)A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B.撤销施工单位资质证书的决定C.因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】 B【解析】略4、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。

(2014)A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债【答案】 A【解析】本题考查的是建设工程债的发生依据。

5、关于施工企业返修义务的说法，正确的是()。

A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担C.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C.给予警告，或处罚款D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务【答案】 B【解析】保修范围保修期限内，施工单位都应当承担维修义务，非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，相应费用由责任方承担。

P3246、建设单位与施工单位的合同中约定"合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁".后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。

2024年一级建造师之一建工程法规题库与答案单选题（共40题）1、担保，是指合同的当事人双方为了使合同能得到全面按约履行，根据（）的规定，采取的一种具有法律效力的保护措施。

A. 合同内容B. 协商内容C. 法律、行政法规规定D. 人民法院【答案】 C2、施工单位 2 月 1 日向厂家询价购买一台设备，厂家 2 月 5 日报价为 10 万元／台，限7 天订货。

施工单位 2 月 20 日表示同意订货。

下列说法中正确的是（）。

A.厂家发出的要约已经失效B.厂家在要约有效期内可以通知撤销要约C.施工单位同意订货的意思表示是承诺D.厂家的报价为要约邀请【答案】 A3、关于建设工程总承包的规定，以下说法错误的是（）。

A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类B.工程总承包企业不得将工程转包，但可以将设计和施工业务分别分包给其他单位C.工程总承包一般采用设计-采购-施工总承包或者设计-施工总承包模式D.项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系【答案】 B4、建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处（）的罚款。

A. 30万元以上，80万元以下B. 30万元以上，100万元以下C. 50万元以上，100万元以下D. 50万元以上，80万元以下【答案】 C5、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）。

2016A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案【答案】 B6、关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是（）。

2016A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止【答案】 D7、民事责任的承担方式中不包括（）。

2022一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。

选对每题得1分，没选或错选均不得分）。

1.工伤保险费应当由（）缴纳。

A.当地政府B.用人单位C.职工个人D.工伤保险基金【答案】B【解析】职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。

【考点来源】1Z304024劳动保护的规定2.根据《标准化法》行业标准的制定主体是（）oA.行业协会B,社会团体C.国务院有关行政主管部门D.企事业单位【答案】C【解析】行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案。

【考点来源】1Z307011工程建设标准的分类3.从法的形式来看，《必须招标的工程项目规定》属于（）oA法律B.行政法规C.部门规章D.地方政府规章【答案】C【解析】部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定…办法"和”实施细则”等。

【考点来源】1Z301012法的形式和效力层级4.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，主体节能工程检验批验收和隐蔽工程验收主体是（）。

A.监理工程师B.项目经理C.质量工程师D.总监理工程师【答案】A【解析】建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求并符合下列规定：节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加。

【考点来源】1Z307043规划、消防、节能、环保等验收的规定5,施工企业在施工过程中未采取相应防范措施，对第三方造成损害而产生的纠纷属于（）。

A.权属纠纷B.合同纠纷C.侵权纠纷D.知识产权纠纷【答案】C【解析】侵权纠纷，是指因侵害民事权益而产生的纠纷。

在建设工程领域也易发生侵权纠纷，如施工单位在施工中未采取相应防范措施造成第三方损害而产生的侵权纠纷，未经许可使用他方的专利、工法等而造成的知识产权侵权纠纷等。

一级建造师法规试题及答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1. 根据《中华人民共和国建筑法》，建筑施工企业在施工前必须取得的证件是（）。

A. 营业执照B. 施工许可证C. 安全生产许可证D. 建筑施工资质证书2. 建筑工程设计文件审查的主体是（）。

A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D. 监理单位3. 根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中发现设计文件有错误的，应当（）。

A. 继续施工B. 停止施工C. 报告建设单位D. 报告监理单位4. 建筑工程竣工验收的组织单位是（）。

A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D. 监理单位5. 建筑工程竣工验收合格后，建设单位应当在规定时间内将竣工验收报告报送（）。

A. 建设行政主管部门B. 质量监督站C. 安全监督站D. 施工单位6. 施工单位在施工过程中，必须遵守的强制性标准是（）。

A. 企业标准B. 国家标准C. 地方标准D. 行业标准7. 建筑工程施工现场安全事故的报告时限是（）。

A. 1小时内B. 2小时内C. 12小时内D. 24小时内8. 建筑工程施工现场的消防安全责任人是（）。

A. 建设单位负责人B. 施工单位负责人C. 监理单位负责人D. 设计单位负责人9. 建筑工程施工现场的环境保护责任人是（）。

A. 建设单位负责人B. 施工单位负责人C. 监理单位负责人D. 设计单位负责人10. 建筑工程施工现场的劳动保护责任人是（）。

A. 建设单位负责人B. 施工单位负责人C. 监理单位负责人D. 设计单位负责人二、多项选择题（每题2分，共10分）11. 建筑工程施工现场的安全管理措施包括（）。

A. 建立安全管理体系B. 制定安全操作规程C. 配备必要的安全设施D. 定期进行安全检查12. 建筑工程施工现场的环境保护措施包括（）。

A. 减少噪音污染B. 控制扬尘C. 合理处置废弃物D. 保护施工现场周边环境13. 建筑工程施工现场的劳动保护措施包括（）。

2022年一级建造师《建设工程法规》真题（后附：答案及解析）一、单项选择题（共70题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.从法的形式来看，《必须招标的工程项目规定》属于（）。

A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方政府规章2.关于部门规章与地方政府规章效力的说法，正确的是（）。

A.没有部门规章的依据，地方政府规章不得设定减损法人权利的规范B.地方政府规章的效力高于部门规章C.两者具有同等效力，在各自权限范围内施行D.两者调整对象不同，无效力冲突3.由甲施工企业设立的乙项目经理部订立采购合同，未能按时支付合同价款，应当承担违约责任的主体是（）。

A.乙B.甲C.甲的法定代表人D.乙的项目经理4.乙施工企业委托员工王某与甲建设单位办理结算事宜。

后王某离职，乙未及时将该情形告知甲。

此后，王某又和甲签署了一份结算文件。

关于该结算文件的说法，正确的是（）。

A.对乙无效B.其后果由乙承担C.其后果由王某承担D.对甲无效5.关于委托合同解除的说法，正确的是（）。

A.委托人无权单方取消委托，受托人有权单方辞去委托B.委托人有权单方取消委托，受托人无权单方辞去委托C.委托人和受托人均有权随时解除委托合同，但要征得对方同意D.委托人和受托人均有权随时解除委托合同，且不以对方同意为前提6.关于建设用地使用权设立的说法，正确的是（）。

A.建设用地使用权仅可以在土地的地表设立B.设立建设用地使用权，可以采取出让或者转让等方式C.工业用地应当采取协商的方式出让D.新设立的建设用地使用权，不得损害已经设立的用益物权7.下列物权中，自合同生效时设立的是（）。

A.地役权B.建设用地使用权C.留置权D.机动车的所有权8.管理人没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而管理他人事务的，可以请求受益人（）。

A.偿还因管理事务而支出的必要费用B.支付报酬C.赔偿因管理事务受到的直接和间接损失D.共享避免的利益损失9.某施工企业为赶工期昼夜施工，严重影响相邻小区居民的休息，经劝阻无效后，小区居民联合要求其停止夜间施工并向每户居民赔偿损失2万元。

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共200题）1、需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包括()。

A.起重吊装工程B.地下暗挖工程C.爆破工程D.大模板工程【答案】 B2、当事人协商一致,可以变更合同。

下列事项的变更,需要当事人协商一致进行合同变更的是()。

A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更【答案】 A3、某公司取得了一宗地块的建设用地使用权进行商品住宅开发，就该事件，判断错误的是（）。

A.该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有B.该公司取得建设用地使用权的方式一定是出让，不可能是划拨C.该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，则附着于该地块的建筑物、构筑物、附属设施一定一并抵押D.该公司在3年后无力开发，将项目转让给另一公司，则双方约定的建设用地使用年限最高为70年4、根据《建筑法》，下列关于工程监理的说法正确的是()。

A.工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督B.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正C.尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据D.任何工程的监理工作范围和监理权限都是法律法规所决定的【答案】 C5、某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。

建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（）。

A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席判决【答案】 D6、对项目经理部的相关叙述中，有误的是（）。

A.项目经理部具有法人资格B.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织C.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构D.项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子7、建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后,承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的,应由()中级人民法院管辖。

2024年一级建造师之一建工程法规题库与答案单选题（共45题）1、关于和解的说法，正确的是（）。

A.和解只能在一审开庭审理前进行B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式C.和解不可以与仲裁诉讼程序相结合D.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力【答案】 B2、李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费12000元，李某起诉至人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明。

根据《民事诉讼法》，该诊断证明属于（）。

A.书证B.鉴定结论C.证人证言D.勘验笔录【答案】 A3、某建设项目领取了施工许可证后随即开工，2015年2月1号中止施工，2016年3月2号决定恢复施工。

下列说法，正确的是（）。

A.施工单位应该在2015年3月2号之前向施工许可证颁发机关报告恢复施工的有关情况B.在恢复施工前，建设单位报告发证机关后即可以恢复施工C.施工许可证作废，需要重新申领施工许可证D.经核验不符合条件的，应当收回施工许可证，不允许恢复施工，待条件具备后，建设单位重新申领施工许可证【答案】 D4、在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证是领取施工许可证的条件之一，下列对规划许可证领取的理解正确的是()。

A.以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先申请土地使用权B.以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先取得规划许可证后申请用地C.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在取得规划许可证后，方可签订国有土地使用权出让合同D.不管何种方式取得的土地，都必须在取得土地使用权后，办理规划许可证【答案】 B5、某项施工中施工单位偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成了损失。

建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是（）。

A.责令停业整顿B.降低资质等级C.责令改正D.罚金【答案】 D6、建设单位应当在（）向规划部门提出规划验收申请。

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共45题）1、《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括（）。

A. 部门标准B. 国家标准C. 企业标准D. 行业标准【答案】 A2、依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。

A.施工单位实施隐蔽工程B.建设单位拨付工程款C.大型非标构件进行吊装D.商品混凝土应用于基础工程【答案】 B3、根据《著作权法》，自然人作品著作权是（）。

A.随作品的发表而自动产生B.随作品的创作完成而自动产生C.在作品上加注版权标记后自动产生D.在作品以一定的物质形态固定后产生【答案】 B4、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。

3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下列说法正确的是（）。

A. 主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任B. 主体结构的最低保修期限应是设计的合理使用年限，施工单位需要承担保修责任C. 施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款D. 由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任【答案】 B5、某建筑施工企业接到《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》后,立即组织治理,在确认重大隐患消除后,申请解除督办,但经审查不合格,则该企业()。

A.继续实施挂牌督办B.停止施工继续治理C.不需治理,继续施工D.等待下一次挂牌督办通知书【答案】 A6、关于法的效力层级的说法，正确的是（）。

A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】 B7、在某建设项目施工中形成的下列债权中，不属于合同之债的是()。

A.施工单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人C.施工单位向材料供应商支付材料款D.材料供应商向施工单位交付材料【答案】 B8、甲、乙、丙、丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则( )。