工程变更索赔费用计算
- 格式:pptx
- 大小:829.86 KB
- 文档页数:14
工程施工索赔费用是指在工程施工过程中,由于各种原因导致承包商遭受经济损失,需要向业主或者相关方索赔的费用。
工程施工索赔费用的计算和索赔过程是一个复杂的问题,需要根据合同条款、工程实际情况和相关法律法规进行合理计算和有力论证。
本文将从工程施工索赔费用的构成、计算方法和注意事项三个方面进行阐述。
一、工程施工索赔费用的构成1.直接费用:直接费用包括人工费、材料费、设备费、施工机具使用费等。
这些费用是直接用于工程施工的,可以根据实际消耗的数量和单价进行计算。
2.间接费用:间接费用包括项目管理费、公司管理费、临时设施费等。
这些费用是工程施工过程中不可避免的间接成本,通常按照一定的比例或者依据实际发生情况进行计算。
3.利润:利润是指承包商在工程施工中应得的正常利润。
利润的计算通常按照合同约定的利润率进行计算。
4.违约金:违约金是指由于业主或者相关方违约导致的损失,根据合同约定进行计算。
5.其他费用:其他费用包括由于工程变更、工程延期、安全事故等原因导致的额外费用。
二、工程施工索赔费用的计算方法1.实际费用法:实际费用法是根据实际发生的费用进行计算,包括直接费用、间接费用和利润。
计算公式为:索赔金额 = 直接费用 + 间接费用 + 利润。
2.预算费用法:预算费用法是根据工程施工预算进行计算,包括直接费用、间接费用和利润。
计算公式为:索赔金额 = 预算直接费用 + 预算间接费用 + 利润。
3.类比法:类比法是根据类似工程的施工经验和费用进行估算,包括直接费用、间接费用和利润。
计算公式为:索赔金额 = 类比直接费用 + 类比间接费用 + 利润。
三、工程施工索赔费用的注意事项1.充分准备证据:在进行工程施工索赔费用时,承包商需要充分准备相关证据,包括合同条款、工程图纸、施工记录、费用凭证等,以证明索赔费用的合理性和合法性。
2.合理计算费用:承包商在进行工程施工索赔费用计算时,应确保费用的合理性,避免过高或者过低。
如有必要,可以聘请专业造价师进行计算和论证。
建设工程施工索赔的计算建设工程施工索赔的计算是一个比较复杂的过程,需要考虑到很多因素和情况。
在进行索赔计算时,需要根据合同约定、相关法律法规和工程实际情况进行综合分析和测算。
下面将就建设工程施工索赔的计算进行详细的介绍。
一、建设工程施工索赔的类型1. 工期索赔:工期索赔是指因为业主或其他原因导致工程进度延误而造成的索赔。
工期索赔一般是按照合同约定的工期计算,计算方式可以是按天计算或按进度计算。
2. 价格索赔:价格索赔是指因为工程变更、材料价格上涨或其他原因导致工程造价增加而造成的索赔。
价格索赔的计算比较复杂,需要考虑到很多因素,如材料价格、人工费用、设备费用等。
3. 质量索赔:质量索赔是指因为施工方施工质量不达标或其他原因导致工程质量问题而造成的索赔。
质量索赔一般是要求施工方承担修复费用或其他费用。
二、建设工程施工索赔的计算方法1. 工期索赔的计算方法工期索赔一般是按合同约定的工期计算的。
如果工期索赔是按天计算,那么可以根据实际工期与合同约定工期的差异来计算索赔金额,计算公式为:工期索赔金额=实际工期-合同约定的工期×日租金。
如果工期索赔是按进度计算,那么可以根据施工进度计算索赔金额。
一般是按照施工进度完成的百分比来计算索赔金额,计算公式为:工期索赔金额=合同价×进度完成百分比。
2. 价格索赔的计算方法价格索赔的计算比较复杂,需要考虑到很多因素。
价格索赔一般是根据实际发生的费用和合同约定的费用之间的差异来计算的。
计算方法可以根据具体情况来确定,一般是按照材料价格、人工费用、设备费用等来计算。
3. 质量索赔的计算方法质量索赔一般是根据修复费用或其他损失费用来计算的。
如果因为施工方施工质量不达标而导致工程质量问题,一般要求施工方承担修复费用或其他费用。
计算方法可以根据实际情况来确定,一般是按照修复费用或其他费用的实际情况来计算。
三、建设工程施工索赔的注意事项1. 在建设工程中,双方签订合同时需要明确索赔的相关规定,包括工期索赔、价格索赔和质量索赔等。
工程施工和工程结算在建筑行业中占据着重要的地位。
工程施工是指建筑企业根据合同规定,按照设计图纸和技术要求,通过组织劳动力、使用建筑材料和设备,完成建筑项目的活动。
而工程结算则是指在工程完成后,根据合同约定的计价方式和价格,对工程项目的成本进行核算和支付的过程。
本文将详细介绍工程施工和工程结算的公式及其应用。
一、工程施工公式1. 工程量计算公式:工程量 = 单位工程量× 工程数量2. 工程造价计算公式:工程造价 = 工程量× 单位工程造价3. 工程进度款计算公式:工程进度款 = 已完成工程量×单位工程造价× 进度款比例4. 工程变更价款计算公式:工程变更价款 = 变更工程量× 单位工程造价× 变更系数5. 工程索赔价款计算公式:工程索赔价款 = 索赔工程量× 单位工程造价 + 索赔费用二、工程结算公式1. 竣工结算价计算公式:竣工结算价 = 合同价 - 预付款 + 工程变更价款 + 工程索赔价款 - 质量保证金2. 质量保证金计算公式:质量保证金 = 合同价× 质量保证金比例3. 结算款计算公式:结算款 = 竣工结算价 - 已支付进度款 - 质量保证金4. 工程款支付公式:工程款支付 = 已完成工程量× 单位工程造价× 付款比例三、公式应用实例假设一个建筑工程项目的合同价为1000万元,预付款为200万元,工程变更价款为50万元,工程索赔价款为30万元,质量保证金比例为5%。
根据以上公式,可以得出以下结果:1. 竣工结算价 = 1000 - 200 + 50 + 30 - 1000 × 5% = 820万元2. 质量保证金= 1000 × 5% = 50万元3. 结算款 = 820 - 200 - 50 = 570万元4. 工程款支付 = 已完成工程量× 单位工程造价× 付款比例= 600 × 1000× 30% = 180万元通过以上实例,可以看出工程施工和工程结算公式的应用过程。
⼯程变更怎样索赔在建设⼯程的时候,在建设⼯程的之前会有很多的设计以及准备,需要耗费很多的⼈⼒精⼒,所以在要求⼯程变更的时候相关⼈员可以根据情况进⾏索赔,下⾯就是店铺⼩编为⼤家在⽹上找到的有关⼯程变更怎样索赔的相关知识了,希望能够帮助到⼤家!⼯程变更所谓⼯程变更,在⼯程项⽬实施过程中,按照合同约定的程序,监理⼈根据⼯程需要,下达指令对招标⽂件中的原设计或经监理⼈批准的施⼯⽅案进⾏的在材料、⼯艺、功能、功效、尺⼨、技术指标、⼯程数量及施⼯⽅法等任⼀⽅⾯的改变,统称为⼯程变更。
变更索赔变更是指修正设计图纸中的错误、漏项、增减⼯程以及为优化设计、⽅便施⼯发⽣的变更。
索赔是指在合同实施过程中,因⾮⾃⾝原因造成的⼯程延期、费⽤增加⽽要求业主给予补偿损失的权利要求。
分类变更设计因修正设计图纸中的错误、漏项和改变结构、增减单项⼯程致使施⼯单位增减费⽤以及为优化设计、⽅便施⼯发⽣的变更。
主要有:1、现场实际施⼯环境与设计图纸不符,主要表现为地质情况的差异、地⾯横断⾯变化、分项⼯程数量差等;2、业主基于质量、安全、造价、竣⼯后使⽤等原因,要求增减的⼯程项⽬,以及为满⾜环保等要求需增设的⼯程;3、应地⽅政府和当地群众要求需增设的⼯程。
变更索赔施⼯图量差铁路项⽬:采⽤技术设计或初步设计资料进⾏投招标的项⽬,施⼯图数量与投标数量变化引起的⼯程造价调整。
公路项⽬:采⽤⼀阶段设计图与⼆阶段施⼯图之间的量差引起的⼯程造价调整。
变更索赔索赔根据发⽣的原因不同,分六种情况:1、外部环境:由于业主供图、供料、村民⼲扰等原因造成停⼯、赶⼯费⽤损失⽽产⽣的费⽤。
2、不可抗⼒:因地质条件、恶劣⽓候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗⼒造成的损失。
3、⼯期变化:由于业主要求提前竣⼯或由于业主原因导致⼯期延误⽽引起的施⼯费⽤增加。
4、价格变化:物价上涨超过⼀定幅度、物资运输价格或⽅案发⽣变化等增加的费⽤。
5、⼯程保险:施⼯单位在遭受损失时,根据投保的内容,在规定期限和范围内向保险公司提出的索赔。
工程索赔的计算工程索赔的计算分为工期索赔和费用索赔。
(一)工期索赔1.工程拖期的分类及处理措施工程拖期可分为两种情况:(1)由于承包商的原因造成的工程拖期,定义为工程延误,承包商须向业主支付误期损害赔偿费。
工程延误,也称为不可原谅的工程拖期。
如承包商内部施工组织不好,设备材料供应不及时等,这种情况承包商无权获得工期延长。
(2)由于非承包商原因造成的工程拖期,定义为工程延期,承包商有权要求业主给予工期延长。
工程延期也称为可原谅的工程拖期。
它是由业主、工程师或其他客观因素造成的,承包商有权获得工期延长,但是否能获得经济补偿要视具体情况而定。
因此,可原谅的工期拖期又可分为:可原谅并给予补偿的拖期,拖期的责任者是业主或工程师;可原谅但不给予补偿的拖延,这往往是由于客观因素造成的拖延。
上述两种情况的工期索赔可按下表处理。
工期索赔处理原则2.共同延误时工期索赔的有效期处理承包商,工程师或业主,或某些客观因素均可造成工程拖期,但在实际施工过程中,工程拖期经常是由上述两种以上的原因共同作用产生的,称为共同延误。
在共同延误情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,即承包商可以得到工期延长,或既可得到工期延长,又可得到经济补偿。
在确定拖期索赔的有效期时,可依据下述原则:(1)首先判别造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定“初始延误”者,它应对工程拖期负责。
在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。
(2)如果初始延误者是业主,则在业主造成的延误期内,承包商既可得到工期延长,又可得到经济补偿。
(3)如果初始延误者是客观因素,则在客观因素发生影响的时间段内,承包商可以得到工期延长,但很难得到经济补偿。
(二)费用索赔中的费用组成费用索赔是索赔的重点,施工可索赔费用应与投标报价的每一项费用相对应,其费用组成为:1.直接费包括人工费、材料费、施工机械费,具体内容为:(1)人工费。
包括人员闲置费、加班工作费、额外工作所需人工费用、劳动效率降低和人工费的价格上涨等费用。
工程变更估价、价格调整与索赔费用审核一、工程变更估价1.工程变更估价原则变更估价按照合同约定处理,在工程变更前与建设单位、施工单位协商确定工程变更的价款并按以下原则处理:(1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的,按照相同项目单价认定;(2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价认定;(3)变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过一定幅度的,或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人按照商定或确定变更工作的单价。
2.工程变更估价程序施工单位应在收到变更指示后14天内,向监理单位提交变更估价申请。
监理单位应在收到施工单位提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送建设单位,项目监理机构对变更估价申请有异议,通知施工单位修改后重新提交。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
3.工程变更价款的支付申请根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201,进度付款申请单应包括变更应增加和扣减的变更金额,除合同另有约定,工程变更价款的支付申请与审核应与工程进度款同时进行。
4.工程变更款支付审核:施工单位按合同约定填报《工程变更费用报审表》(C1-12),报项目监理机构,项目监理机构应依据建设工程施工合同约定对施工单位申报的工程变更的工程量、变更费用进行复核,总监理工程师签署审核意见,签认后报建设单位审批。
二、价格调整1.市场价格波动引起的调整市场价格波动超过合同约定的范围时,合同价格调整按照专用合同条款中约定的三种方式之一对合同价格进行调整。
第一种方式:采用价格指数进行价格调整。
第二种方式:采用造价信息进行价格调整。
第三种方式:专用合同条款约定的其他方式2.法律变化引起的调整基准日期后,法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生约定以外的增加时,由建设单位承担由此增加的费用;减少时,应从合同价格中予以扣减。
工程索赔的计算标准工程索赔是指在工程建设过程中,由于各种原因导致工程施工单位或者业主方需要进行索赔的一种行为。
工程索赔的计算标准是指在进行工程索赔时,需要遵循的一系列计算方法和标准,以确保索赔的公正和合理性。
在实际的工程建设中,由于种种原因,工程索赔是不可避免的,而且索赔的计算标准对于双方的权益保护至关重要。
因此,本文将就工程索赔的计算标准进行探讨,以期为工程建设相关人员提供一定的参考和帮助。
首先,工程索赔的计算标准应当包括索赔金额的计算方法。
在进行工程索赔时,索赔金额的计算是最为关键的一环。
一般来说,索赔金额的计算应当包括直接损失和间接损失两部分。
直接损失是指由于施工单位或者业主方的原因导致的直接经济损失,如材料浪费、人工成本增加等;而间接损失则是指由于工程延误或者变更导致的间接经济损失,如工期延长引起的利息损失、设备闲置费用等。
因此,在计算索赔金额时,需要对直接损失和间接损失进行详细的核算和分析,以确保索赔金额的合理性和准确性。
其次,工程索赔的计算标准还应当包括索赔时间的确定方法。
在进行工程索赔时,索赔时间的确定是十分重要的。
一般来说,索赔时间应当是指施工单位或者业主方发现工程问题并提出索赔要求的时间点。
在确定索赔时间时,需要充分考虑工程施工的实际情况和合同约定,以避免因时间争议而导致索赔纠纷的发生。
同时,索赔时间的确定也需要考虑到工程索赔的时效性,以确保索赔能够及时有效地进行。
最后,工程索赔的计算标准还应当包括索赔依据的确定方法。
在进行工程索赔时,索赔依据的确定是十分关键的。
一般来说,索赔依据应当是指施工单位或者业主方提出索赔要求的合同条款、工程变更通知书、工程设计变更等相关文件。
在确定索赔依据时,需要对相关文件进行仔细的审查和分析,以确保索赔依据的合法性和有效性。
同时,索赔依据的确定还需要充分考虑工程施工的实际情况和工程变更的合理性,以避免因索赔依据不足而导致索赔无法成立的情况发生。
综上所述,工程索赔的计算标准是工程建设中十分重要的一环,对于保障双方的权益和维护工程建设的正常进行具有重要意义。
工程索赔的几种计算方法工程索赔是指在工程建设过程中,由于合同、设计、施工等方面的问题,导致工程进度延误或工程质量不达标,受到损失的一方向承包商或责任方提出要求补偿的行为。
索赔计算是确定索赔金额的重要环节,在实际操作中有多种计算方法。
下面将介绍几种常用的工程索赔计算方法。
1.实际成本法:实际成本法是按照实际支出的成本来计算索赔金额。
其计算公式为:索赔金额=实际支出的成本+合理利润。
实际成本包括直接成本和间接成本,直接成本包括人工费用、材料费用、设备费用等,间接成本包括管理费用、预算费用、利息等。
合理利润是指在正常的经营状况下,承包商可以合理获得的利润。
2.估算成本法:估算成本法是按照承包商预估的成本来计算索赔金额。
其计算公式为:索赔金额=承包商估算的成本+合理利润。
估算成本是根据已发生的变更和索赔要求,结合施工实际情况进行合理推算,并经过双方协商确认的。
合理利润是指在正常的经营状况下,承包商可以合理获得的利润。
3.等价补偿法:等价补偿法是根据工程变更前后的材料和工程量的差异,将原材料价格和工程量计算出的价值进行补偿。
其计算公式为:索赔金额=(变更前材料价格-变更后材料价格)×变更后工程量。
此方法适用于在工程建设过程中由于设计变更或变更指令导致材料和工程量的变化。
4.时间成本法:时间成本法是根据工程进度延误导致的额外成本进行补偿。
其计算公式为:索赔金额=时间成本×延误时间。
时间成本是指承包商每延误一天需要支付的费用,包括人工成本、设备成本、租金等。
延误时间是指工程建设进度超过合同规定的时间。
5.公正补偿法:公正补偿法是根据工程实际造价和工程损失的程度进行补偿。
其计算公式为:索赔金额=工程损失×赔偿率。
工程损失是指由于工程质量不达标等原因,导致承包商需要承担的损失,包括修复费用、重建费用等。
赔偿率是指根据双方协商或法律规定确定的补偿比例。
以上所介绍的计算方法只是常用的几种,实际操作中可以根据情况采用综合的计算方法,以确保索赔金额的合理性和公正性。
建筑工程变更索赔费用分析在建筑工程项目进行中,难免会出现各种变更情况。
这些变更可能是由设计、施工或其他因素引起的。
而随之而来的是变更索赔费用的产生。
本文将对建筑工程变更索赔费用进行深入分析,以便更好地理解和管理这类费用。
1. 变更索赔费用的定义与分类变更索赔费用是指在建筑工程项目进行过程中,由于变更所导致的额外费用。
根据变更的性质和原因,变更索赔费用可以分为以下几类:1.1 设计变更费用:由于设计需求的变更,导致施工工艺、材料或人力的调整,从而产生额外费用。
1.2 施工变更费用:由于施工阶段存在的误差、技术问题或其他因素,需要对原有的方案进行修改,导致额外费用的产生。
1.3 材料变更费用:由于原材料不符合要求、供货商无法提供或其他因素,需要更换或调整材料,进而产生额外费用。
2. 变更索赔费用的计算方法2.1 直接费用计算:直接费用是指直接与变更相关的费用,如人工、材料、设备等。
计算直接费用时,需考虑变更导致的人力调整、材料更换和设备调整等因素。
2.2 间接费用计算:间接费用是指变更所引起的影响,但不直接与变更相关的费用,如项目延期、工期调整等。
这些费用的计算通常需要考虑时间成本和其他因素。
2.3 设计变更费用计算:设计变更费用的计算包括设计方案调整所要进行的额外工作量、设计人员的额外工作时间和其他相关费用。
3. 管理建筑工程变更索赔费用的方法3.1 引入变更管理机制:在项目启动阶段就建立起科学的变更管理机制,明确各方责任,制定变更审批流程和变更索赔费用计算方法。
3.2 建立成本控制体系:在项目实施阶段,建立有效的成本控制体系,及时记录和追踪变更索赔费用的产生和支付情况。
3.3 合理分摊费用:根据变更的原因和责任,合理分摊变更索赔费用。
要充分考虑设计、施工和监理等各方的利益,确保费用的合理性和公正性。
4. 关键因素对变更索赔费用的影响4.1 项目管理能力:项目管理能力的强弱直接关系到变更索赔费用的控制和管理。
造价工程师索赔费用及工期的计算索赔费用主要包括以下几个方面的计算:1.材料成本:材料成本根据合同约定的材料价格计算,需要考虑采购成本、运输成本和存储成本等费用,并结合实际采购成本进行核算。
2.人工成本:人工成本主要计算项目施工人员的工资和福利费用,包括工人、技术人员和管理人员等。
需要根据实际工作时间和工资标准计算出人工成本。
3.设备成本:设备成本主要计算施工过程中所使用的机械设备的租赁费用或购置费用。
根据项目的实际需求和设备使用时间,计算出设备成本。
4.施工费用:施工费用主要包括劳务费用、施工管理费用和临时设施费用等。
根据工程量和施工进度,计算出相应费用。
5.其他费用:其他费用包括各类施工用品、工具、办公用品和维护保养费用等。
根据项目的实际需求计算出其他费用。
在计算索赔费用时,需要根据合同约定和项目实际情况进行计算。
如果项目出现变更、延期、追加要求或者其他原因导致费用增加,可以通过索赔来申请额外费用。
工期的计算是为了控制项目的进度和确认项目的竣工时间。
1.工期目标:根据项目的合同约定和进度要求,确定项目的工期目标。
工期目标应该具体、明确,并考虑到项目的复杂程度、条件限制和人力资源等因素。
2.施工进度计划:根据工期目标和项目的进展情况,编制详细的施工进度计划。
施工进度计划要考虑到各个工序的时间安排、前后工序的依赖关系和资源分配等因素。
3.工期控制:在项目施工过程中,需要不断监督和控制工期的进展情况,及时调整进度计划,确保项目能按时完成。
如果出现工期延误,应采取相应的措施进行调整和补救。
4.工期索赔:如果因为合同方的原因导致工期延误,施工方可以通过索赔申请获得相应的补偿。
工期索赔的计算需要根据合同约定和工期延误的具体情况进行计算,涉及到项目的损失和额外费用等。
总之,索赔费用和工期的计算是造价工程师的一项重要工作。
通过合理的计算和控制,可以确保项目的费用和工期目标得以实现,为项目的顺利进行提供支持。
同时,也为了维护各方的权益,及时解决因为工期和费用问题而可能产生的纠纷。
工程施工合同索赔金额规定为了保障工程施工的顺利进行,避免因各种原因导致的经济损失,乙方同意按照以下规定,对甲方提出的索赔进行合理的调解和处理,确保双方的合作顺利进行。
一、施工索赔的定义1.1 施工索赔是指发生在工程实施过程中,因为合同约定之外的原因,给双方带来的经济损失的申请。
包括但不限于因设计变更、工程变更、材料价格上涨、施工周期延长、增加工程量等原因导致的索赔。
1.2 施工索赔的处理原则是公平、合理、诚信、高效,根据合同约定和实际情况进行协商解决。
二、索赔金额的计算标准2.1 施工索赔金额的计算标准应符合相关法律法规和合同约定,不得违背国家法律法规的规定。
2.2 施工索赔金额的计算应综合考虑因素包括但不限于劳动力成本、材料成本、设备成本、管理费用、利润等,按照相关标准和比例进行计算。
2.3 施工索赔金额的最高限额应不超过合同总金额的20%,超出此金额的索赔需双方全面协商确定。
三、索赔处理流程3.1 甲方应在发现索赔事由后及时向乙方书面提交索赔申请,并提供相关证据和资料。
3.2 乙方应在收到甲方索赔申请后尽快组织相关部门进行审核,确定索赔金额和处理方式,并书面通知甲方。
3.3 双方应在10个工作日内就索赔金额和处理方式达成一致意见,并签订索赔协议。
3.4 如双方无法就索赔金额和处理方式达成一致意见,应协商寻求第三方机构进行调解,如仍无法协商解决,可向有关部门提起诉讼解决。
四、索赔的风险提示4.1 施工索赔属于合同纠纷范畴,双方应在合同签订时对索赔金额和处理方式进行明确约定,以避免后期出现争议。
4.2 如因一方故意拖延或拒绝处理索赔,另一方可向相关部门投诉举报并寻求法律保护。
4.3 双方应在索赔处理过程中保持沟通顺畅,及时协商解决问题,确保施工进度不受影响。
五、其他条款5.1 本规定自双方签订合同之日起生效,如有变更需经双方协商一致后修改。
5.2 本规定未尽事宜,双方可根据实际情况进行协商解决,并签署补充协议。
索赔费用的计算方法索赔金额的计算方法很多,各个工程项目都可能因具体情况不同而采用不同的方法,主要有三种。
(1)总费用法。
计算出索赔工程的总费用,减去原合同报价,即得索赔金额。
这种计算方法简单但不尽合理,因为实际完成工程的总费用中,可能包括由于承包人的原因(如管理不善,材料浪费,效率太低等)所增加的费用,而这些费用是属于不该索赔的;另一方面,原合同价也可能因工程变更或单价合同中的工程量变化等原因而不能代表真正的工程成本。
凡此种种原因,使得采用此法往往会引起争议,故一般不常用。
但是在某些特定条件下,当需要具体计算索赔金额很困难,甚至不可能时,则也有采用此法的。
这种情况下,应具体核实已开支的实际费用,取消其不合理部分,以求接近实际情况。
(2)修正的总费用法。
原则上与总费用法一样,计算对某些方面作出相应的修正,以使用结果更趋合理,修正的内容主要有:一是计算索赔金额的时期仅限于受事件影响的时段,而不是整个工期。
二是只计算在该时期内受影响项目的费用,而不是全部工作项目的费用。
三是不直接采用原合同报价,而是采用在该时期内如未受事件影响而完成该项目的合理费用。
根据上述修正,可比较全理地计算出索赔事件影响,而实际增加的费用。
(3)实际费用法。
实际费用法即根据索赔事件所造成的损失或成本增加,按费用项目逐项开展分析、计算索赔金额的方法。
这种方法比较复杂,但能客观地反映施单位的实际损失,比较合理,易于被当事人承受,在国际工程中被广泛采用。
实际费用法是按每个索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值的一种方法,通常分三步:第一步,分析每个或每类索赔事件所影响的费用项目,不得有遗漏。
这些费用项目通常应与合同报价中的费用项目一致。
第二步,计算每个费用项目受索赔事件影响的数值,通过与合同价中的费用价值开展比较即可得到该项费用的索赔值,第三步将各费用项目的索赔值汇总,得到总费用索赔值。
装修中的工程变更与索赔规定在装修过程中,难免会遇到一些工程变更和问题,这不仅会对工期造成影响,还可能会引发索赔的问题。
为了保障双方的权益,装修合同中通常会涉及到工程变更与索赔规定。
本文将探讨装修中的工程变更和索赔规定,以帮助双方更好地了解和处理相关问题。
一、工程变更规定1. 工程变更的定义工程变更指的是在装修过程中,因为设计变更、施工难度增加、材料供应问题等原因,需要对已经确认的施工方案进行调整和变更。
工程变更既可以是业主主动提出的,也可以是装修公司根据实际情况提出的。
2. 变更申请的程序当需要进行工程变更时,一般需要按照以下程序进行:(1)书面变更申请:双方应当书面表达变更的原因、变更的内容以及变更后的要求,并在变更申请上签字确认。
(2)评估与协商:装修公司、业主和监理等相关方应当对变更方案进行评估,并在协商中达成一致意见。
(3)签订变更合同:当变更的内容确定后,双方应当签订变更合同,明确变更的范围、施工时间和费用等事项。
3. 变更费用的计算变更费用的计算通常根据改动的具体情况来确定。
常见的变更费用计算方式有以下几种:(1)按材料成本计算:根据变更所需的材料以及材料的价格来计算变更费用。
(2)按工程量计算:根据变更所需的工程量来计算变更费用,例如墙面的增加、管道的重新布置等。
(3)按工程造价百分比计算:根据变更的内容和比例来计算变更费用,通常在初始合同中有约定。
二、索赔规定1. 索赔的定义索赔指的是在装修过程中,由于装修公司的原因导致工期延误、质量问题或其他损失,业主可以要求装修公司进行相应的赔偿。
索赔通常需要提供相应的证据和材料来支持索赔的合理性。
2. 索赔的条件一般来说,索赔需要满足以下条件:(1)装修公司的责任:索赔需要能够证明装修公司的责任或过失导致了相关问题的发生,例如工期延误、材料质量问题等。
(2)合同约定:索赔需要符合装修合同中关于索赔的相关约定,包括索赔的期限、方式、范围等。
(3)证据材料:索赔需要提供相关的证据材料,例如监理报告、照片、施工记录等,以证明索赔的合理性。
建筑工程施工索赔金额计算表一、索赔金额计算标准建筑工程施工过程中,施工方可能会遇到各种变化和问题,例如设计变更、工期延误、材料质量问题等,这些因素可能会导致施工方无法按照合同约定的方式履行工程施工义务,从而造成经济损失。
为了维护施工方的合法权益,故需要进行索赔。
索赔金额的计算应参考以下因素:1. 直接损失直接损失是指在施工过程中直接与变更或问题相关联的经济损失,包括但不限于以下几个方面:a) 人力资源费用:包括额外工人工资、培训费用、临时工招聘费用等;b) 材料费用:由于设计变更或质量问题,可能需要重新采购或更换材料,所产生的费用;c) 设备费用:由于设计变更或其他问题,可能需要额外采购、租赁设备或修理设备,所产生的费用;d) 间接费用:设计变更或工期延误导致工程停工或放缓,所产生的场地租金、储存费用等;e) 其他直接损失:如工程安全事故导致的人员伤亡或设备损坏等产生的费用。
2. 间接损失间接损失是指由直接损失引发的其他损失,如因工期延误导致租金超期费、拖欠员工工资所产生的罚款、投资项目无法按时启动所带来的利润损失等。
3. 合理利润在索赔金额计算中,合理利润是指施工方应得到的合理回报。
通常情况下,合理利润可按照合同约定的百分比进行计算。
二、索赔金额计算表下面是建筑工程施工索赔金额计算表的一个示例:| 序号 | 项目 | 数量/天数 | 技术规格 | 单位 | 单价 | 金额 || ---- | -------------- | ------ | ---- | ------- | -------- | -------- || 1 | 人力资源费用 | | | | | || 1.1 | 额外工人工资 | | | 人/天 | ¥xxx.xx | ¥xxx.xx | | 1.2 | 培训费用 | | | 次 | ¥xxx.xx | ¥xxx.xx || 1.3 | 临时工招聘费用 | | | 人/天 | ¥xxx.xx | ¥xxx.xx | | 2 | 材料费用 | | | | | || 2.1 | 重新采购或更换材料费用 | | | | | || 3 | 设备费用 | | | | | || 3.1 | 额外采购或租赁设备费用 | | | | | || 3.2 | 设备修理费用 | | | | | || 4 | 间接费用 | | | | | || 5 | 其他直接损失 | | | | | || 6 | 间接损失 | | | | | || 7 | 合理利润 | | | | | || 总计 | | | | | | ¥xxx.xx |注:以上金额均为预估值,实际索赔金额以施工方与业主协商一致为准。
⼯程变更的费⽤索赔值的计算(及案例分析)⼯程变更的费⽤索赔值的计算(案例分析)在索赔事件中,⼯程变更的⽐例很⼤,⽽且变更的形式较多。
⼯程变更的费⽤索赔常常不仅仅涉及变更本⾝,⽽且还要考虑到由于变更产⽣的影响,例如所涉及的⼯期的顺延,由于变更所引起的停⼯、窝⼯、返⼯、低效率损失等。
⼀、⼯程量变更⼯程量变更是最为常见的⼯程变更,它包括⼯程量增加、减少和⼯程分项的删除。
它可能是由设计变更或⼯程师和业主有新的要求⽽引起的,也可能是由于业主在招标⽂件中提供的⼯作量表不准确造成的。
1.对于固定总价合同。
⼯作量作为承包商的风险,⼀般只有在业主修改设计的情况下才给予承包商以调整价格。
2.对于单价合同,业主提供的⼯程量表上的数字仅为参考数字。
⽽实际⼯程款的结算是按照实际完成的⼯程量的数量与合同单价计算的,所以对⼯程量的增加可以直接作为⽉进度款列⼊结算帐单中。
对于单价合同,承包商必须对所报单价的准确性承担责任。
⼀般单价是不许调整的,但在国际⼯程中,有些合同规定,当某⼀分项⼯程量变更超过⼀定范围时,允许对该分项⼯程的单价进⾏调整,这种调整主要针对合同单价中的固定费⽤。
因为固定费⽤并不随⼯程量的增加或减少⽽变化。
⼀般⼈们将现场管理费和总部管理费作为固定费⽤,⽽精确的分析是困难的。
例如FIDIC⼟⽊⼯程施⼯合同中的特殊条款规定,当某⼀分项⼯程的变更超过合同价格的2%,同时该分项⼯程量的增加或减少超过原⼯程量清单中⼯程量的25%时,应调整该分项的合同单价。
⼀般⼯程量增加,该分项的单价降低,反之,⼯程量减少,则该分项的单价上升。
⽽新单价也仅适⽤于超过部分的⼯程量。
《案例39》例如:某分项⼯程量为400 m3混凝⼟,合同单价为200元/ m3,报价中的管理费30元/ m3。
合同规定,⼯作量超过25%即可调整单价。
现实际⼯作量为600 m3,则:调整后单价中管理费=30元/ m3×400m3/600 m3=20元/ m3 则调整后单价应为:200+(20-30)=190元/ m3在⼯程量增加25%范围以内⽤原价,即200*400*(1+25%)=100,000元超过部分采⽤新价格:190*(600-400*1.25)=19,000元则该分项⼯程实际总价格为:100000+19000=119000元3.按照FIDIC合同规定,业主可以删除部分⼯程,但这种删除仅限于业主不再需要这些部分⼯程的情况。
施工合同索赔比例是指在施工合同履行过程中,当一方因对方不履行或未能正确履行合同条款,或由于其他非自身因素而遭受经济损失或权利损害时,根据合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
在实际工程实践中,施工合同索赔的比例通常涉及到以下几个方面:一、工程变更索赔比例工程变更是指在合同执行过程中,由于设计变更、工程量增减、工程条件变化等原因导致的合同内容变更。
根据《建设工程施工合同》(GB 50205-2001)的规定,工程变更应当采取书面形式,并由合同双方签字盖章确认。
工程变更索赔比例的计算方法如下:1. 计算变更工程量与原合同工程量的差值;2. 根据差值和原合同工程量,计算变更工程所需增加的费用;3. 根据变更工程所需增加的费用,按照原合同约定的计价方式,计算索赔金额。
二、工期延误索赔比例工期延误是指由于发包人原因、承包人原因或其他不可抗力因素导致的工程进度延误。
工期延误索赔比例的计算方法如下:1. 根据合同约定的工期,计算延误的天数;2. 根据延误的天数和工程进度,计算延误部分的工程量;3. 根据延误部分的工程量和原合同工程量,计算延误部分的工程价款;4. 根据延误部分的工程价款,按照原合同约定的计价方式,计算索赔金额。
三、质量索赔比例质量索赔是指由于工程质量问题导致的损失赔偿。
质量索赔比例的计算方法如下:1. 确定质量问题导致的损失范围和损失金额;2. 根据损失金额和原合同工程量,计算质量索赔比例;3. 根据质量索赔比例,计算索赔金额。
四、材料价格变动索赔比例材料价格变动是指在合同执行过程中,由于市场行情变化、政策调整等原因导致的材料价格变动。
材料价格变动索赔比例的计算方法如下:1. 确定材料价格变动的幅度和影响范围;2. 根据材料价格变动幅度和原合同工程量,计算变动部分的工程价款;3. 根据变动部分的工程价款和原合同约定的计价方式,计算索赔金额。
五、其他索赔比例其他索赔比例包括但不限于:工程暂停、复工索赔比例、额外工程索赔比例、设备租赁费索赔比例等。
ec工程合同变更索赔在工程建设过程中,EC(工程、采购、建设)模式因其一体化的管理优势被广泛采用。
项目执行的复杂性常常导致原合同条件发生变更,进而可能引发索赔。
本文将提供一个EC 工程合同变更索赔的范本,以供参考。
在EC项目中,由于设计变更、技术规范调整、原材料价格波动等因素,合同条款可能需要相应调整。
这种调整必须通过合同变更程序来正式记录和实施。
当这些变更对一方造成额外成本或延误时,该方可能会提出索赔。
以下是一份EC工程合同变更索赔的范本,它详细描述了索赔流程和相关考虑因素。
一、合同变更背景需要明确指出引起合同变更的具体背景和原因。
这可能包括设计缺陷、法规变动、不可抗力事件或业主要求的变更等。
详细说明背景有助于双方理解索赔的合理性。
二、合同变更内容详细列出合同变更的具体内容,包括技术规格、工期、成本等方面的调整。
这些变更应以书面形式提交,并得到双方的确认。
三、索赔依据提供索赔的法律或合同依据,引用具体的合同条款,说明变更事项触发了哪些合同规定,从而支持索赔请求。
四、索赔计算详细阐述因合同变更导致的额外成本和/或延期损失的计算方法。
这应包括直接成本、间接成本、利润损失等。
所有计算必须基于合同条款、市场情况和实际支出。
五、证据材料附上支持索赔请求的证据材料,如设计变更通知、官方文件、通信记录、成本估算表、时间延误证明等。
六、协商和解决描述双方就索赔问题进行协商的过程,以及任何尝试达成的解决方案。
如果双方无法达成一致意见,可以按照合同规定的争议解决机制进行下一步处理。
七、最终结论总结整个索赔过程,并提出最终的解决方案或建议。
这可能包括赔偿金额、工期调整或其他补救措施。
在编写EC工程合同变更索赔范本时,重要的是保持语言的精确性和专业性,确保所有的索赔都是基于事实和合同的基础上。
公正客观的原则要求在评估索赔时,应考虑到所有相关因素,避免偏袒任何一方。
工程变更造成损失,可以索赔哪些费用由于各种各样的原因,在建筑工程中,发包人会对工程进行变更的,也因此极易给承包人造成损失。
那么当发包人要求变更工程,给承包人造成损失时,承包人可以要求那些赔偿呢?下面我将为大家详细说明,希望会对您有帮助。
因发包人原因导致工程变更的要赔偿根据民法典规定,因发包人变更计划,的资料不准确,或者未按照期限必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
通常具体而言,承包人都可以就工程变更,要求赔偿以下费用:1、人工费损失。
如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。
2、材料费损失。
诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。
3、机械费损失。
由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。
4、工地管理费。
诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。
5、物价上涨的差生的差价费用。
诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。
但需要注意的是,承包人能要求的赔偿费用,是需要根据其实际损失来确定的,不限于上述陈述的集中。
总之,只要承包人由于发包人工程变更,导致损失的,只要有证据材料都可以要求赔偿。
只是如果是承包人原因导致工程变更的,不能要求赔偿,甚至还要赔偿发包人的损失。
一般请来说,要是出现这种情况的,承包人和发包人协商赔偿就可以了,毕竟往往之后还需要继续合作。
倘若无法协商或协商不成的,就要及时找个建筑工程,收集证据资料,到法院起诉索偿。
相关知识:工程变更种类1.立即变更:当产品发生重大瑕疵,经追查后是某个关键零件的质量问题,为了不让影响面扩大而采取的断然行为。
这种状况在许多种产品,如运输工具中的汽车飞机,信息产品中的电脑与通讯设备中经常发生,严重时不但要处理仓库及现场的瑕疵零件,甚至有时连卖出去的产品都还要设法更换零件。
2.用完变更:大部份的工程变更属于这个种类,意思是说等到旧料用完后才使用新料。