(word完整版)甲指分包总包管理配合协议—最终版
- 格式:doc
- 大小:52.51 KB
- 文档页数:5
甲分、总包方配合方合同协议1. 引言本协议旨在规范甲分(以下简称甲方)与总包方及配合方(以下简称乙方)之间的配合关系,确保项目的顺利进行。
协议的内容涵盖了甲方与乙方之间的责任、义务、配合方式等方面。
2. 甲方责任和义务2.1 提供项目需求和说明甲方需提供详细且准确的项目需求及说明,包括但不限于项目规模、时间安排、技术要求等。
甲方需确保提供的项目需求和说明符合法律法规要求,且对其提供的信息负责。
2.2 提供相关资料和支持甲方需提供项目顺利进行所需要的相关资料和支持。
包括但不限于项目进展报告、项目数据、技术支持等。
甲方需按时提供所需的资料和支持,并确保其真实、准确、完整。
2.3 保证支付款项甲方需按照合同约定及时支付乙方的服务费用,并保证支付款项的来源合法、真实。
如甲方未按时支付款项,乙方有权暂停或终止履行合同,并保留向甲方追偿的权利。
3. 乙方责任和义务3.1 提供专业服务乙方应按照甲方的需求和说明提供专业的服务。
乙方应具备相应的专业知识和技术能力,以确保为甲方提供高质量的服务。
3.2 保障项目进度和质量乙方应按照合同约定保障项目的进度和质量。
乙方应制定合理的项目计划,合理分配资源,确保项目按时完成,并保证项目的质量符合甲方的要求和期望。
3.3 积极配合甲方乙方应积极配合甲方的工作,根据甲方的要求提供项目进展报告、技术支持等。
乙方应及时回复甲方的需求和问题,确保项目的顺利进行。
4. 配合方式4.1 沟通和协调甲方和乙方应建立良好的沟通和协调机制。
双方应保持及时、准确、清晰的沟通,并达成共识。
双方应及时解决问题和分歧,以保证项目的顺利进行。
4.2 知识共享甲方和乙方应相互共享项目所涉及的知识和经验。
双方应建立知识共享机制,把握项目中的核心技术和难点问题,并及时沟通交流,以提高项目的质量和效率。
4.3 共同承担风险甲方和乙方应共同承担项目的风险。
在项目过程中,双方应积极采取措施应对可能出现的风险,并共同承担因项目风险而造成的损失。
总包甲指分包管理协议书甲方(总包方):_____________________乙方(分包方):_____________________鉴于甲方作为某项目(以下简称“项目”)的总承包商,乙方作为具备相应资质的分包商,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就乙方承担项目中部分工程的施工任务,达成如下协议:第一条工程范围及内容1.1 乙方负责的工程范围为项目中的_________________。
1.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及工程量清单,完成指定的施工任务。
第二条工程质量要求2.1 乙方应保证施工质量符合国家及行业相关标准,以及甲方的特定要求。
2.2 乙方应建立完善的质量保证体系,对施工过程进行严格监控,确保工程质量。
第三条工程进度要求3.1 乙方应根据甲方提供的施工进度计划,合理安排施工进度,确保按时完成工程任务。
3.2 如遇不可抗力或其他特殊情况导致工程进度延误,乙方应及时通知甲方,并提供相应的证明材料。
第四条安全生产与环境保护4.1 乙方应严格遵守安全生产法律法规,建立健全安全生产责任制。
4.2 乙方应采取有效措施,保护施工现场及周边环境,减少施工对环境的影响。
第五条工程变更与索赔5.1 因设计变更、甲方要求等原因导致工程量增减,双方应协商确定变更内容及费用。
5.2 乙方在施工过程中,因甲方原因造成损失,有权向甲方提出索赔。
第六条工程款支付6.1 甲方应按照合同约定的时间和方式,向乙方支付工程款。
6.2 乙方在收到工程款后,应开具相应的发票。
第七条违约责任7.1 如乙方未按期完成工程任务,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
7.2 如甲方未按时支付工程款,应承担违约责任,并支付相应的违约金。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过协商解决。
8.2 协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
第九条其他9.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载甲指分包与工程总包安全管理协议书 (2)甲方:___________________乙方:___________________日期:___________________甲指分包与工程总包安全管理协议书建设单位:广瑞集团股份有限公司安阳分公司(以下简称甲方)总承包单位:浙江新瑞建设集团有限公司绿城玉园二期项目部(以下简称乙方)专业分包(甲指)单位:(以下简称丙方)根据总承包单位与建设单位签定的总承包施工合同,以及国家、行业、地方现行建设工程法律、法规等相关规定的有关要求,结合本工程现场具体情况。
本着公平、自愿、诚信的原则,经三方协商一致,达成如下配合管理安全协议,共同遵守执行。
一、工程名称:绿城•玉园二期工程二、专业分包工程名称:三、工程地址:四、协议范围及内容:分项工程施工讲程中的安全,主要是垂直运输设备、施工用电、水、脚手架(根据总包单位的施工进度要求应该拆除的必须拆除,如因专业分包造成确需延期使用所产生的工期)费用全部由专业分包单位承担。
使用期间不得随意拆改、不得随意开动设备,如发现一项按500元处罚。
损坏部分按价加一倍作为赔偿金。
专业分包单位产生的建筑垃圾不得随意乱倒,必须按乙方的要求统一堆放。
进场材料按乙方指定的地点堆码整齐,不得随乱摆乱放,如发现一次或阻碍交通按1000-2000元罚款。
五、安全控制目标:1、杜绝轻伤以上事故。
2、杜绝因人造成设备事故、或违章用电造成触电事故,每发生一例罚款5000-30000元,造成伤亡的丙方自行负责一切经济及法律、法规并连带损失赔偿责任。
3、轻伤控制率在2姒内。
六、乙方责任和义务1、负责向丙方提供水、电源接口。
负责向丙方提供施工作业面,参与监理和建设单位组织工作面的交接并办理移交手续,未经办理,丙方不得随意动工。
经办理移交施工时,丙方应当注意成品保护。
注意交义作业安全,对造成成品损坏概由丙方承担返工费用。
甲分包与工程总包安全管理协议书根据建设单位与总承包单位、建设单位与甲甲分包单位签订的施工合同,以及国家、行业、地方现行建设工程法律、法规等相关规定的有关要求,结合本工程现场具体情况。
本着公平、自愿、诚信的原则,经双方协商一致,达成如下配合管理安全协议,共同遵守执行。
一、工程名称:二、建设单位:总包单位:甲分包单位:三、工程地址:四、协议范围及内容:各方完成自身合同范围内容,各方负责各方自有人员和工人的安全及文明施工。
甲分包单位需向总包单位缴纳环境保证金20000元,如甲分包单位从施工到工程竣工时没有对总包单位的施工设备及成品造成任何破坏,施工垃圾及时清运到指定位置,没有对总包单位施工造成阻碍,没有对总包单位声誉造成任何不良影响,总包单位将保证金全部退还甲分包单位。
五、安全控制目标:1、杜绝轻伤以上事故。
2、杜绝因人造成设备事故、或违章用电造成触电事故.六、总包单位1、负责向甲分包单位提供水、电源接口。
2、负责向甲分包单位提供施工作业面,参与监理和建设单位组织工作面的交接并办理移交手续,未经办理,甲分包单位不得随意动工。
3、总包有对甲分包单位违规行为进行通知警告权利。
七、甲分包单位1、甲分包单位为建设单位直接发包的专业工程施工,甲分包单位为此所承担施工专业工程质量安全进度直接对工程建设单位负责。
2、甲分包单位在总包施工现场内,对所承担的施工项目在施工进程中发生的安全事故负责并承担一切损失及费用,与总包单位无关。
3、甲分包单位由于自身原因在总包施工现场内、场外发生的一切安全事故与总包单位无关,由甲分包单位承担所有责任及费用。
4、甲分包单位在总包施工现场内,对总包的成品在施工进程中要进行保护,如发生的损坏负责并承担一切损失及费用。
5、甲分包单位负责所承担自己专业施工现场的垃圾清理和楼层的清洁卫生,并清理到总包单位指定位置,定期将垃圾清运出场。
6、负责自有设备的维护保养,确保正常使用,场内所有总包设施、设备、工具不得私拿乱用,确需总包协助支持的应当找总包协商,否则按盗窃处理。
甲指分包安全生产管理协议书施工单位:【以下简称甲方】专业分包单位(甲指)【以下简称乙方】1、根据总包单位和建设单位签订的总承包合同,以及国家、地方行业建设工程法律法规等相关要求,并结合本工程现场的具体实际情况,双方本着平等、自愿的原则达成以下配合管理协议,共同遵守执行。
2、一、承包工程项目3、工程名称:大邑县锦屏佳苑安置小区工程4、专业分包名称:5、工程地址:大邑县西岭大道280号二、协议范围及内容:分项工程施工进度的安全主要是垂直运输设备、脚手架(根据总包单位的施工进度要求应该拆除的脚手架必须拆除,如因专业分包造成确需延期使用脚手架所产生的工期、费用全部由专业分包队承担)。
乙方在使用期间不得随意拆改脚手架,不得随意开动机械设备,如发现一项按500元处罚,损坏部分按价一倍作为赔偿金。
专业分包的垃圾不得随意乱倒,必须按照甲方指定的要求堆放并及时清运。
进场材料按甲方指定地点码放整齐,发现一次材料阻碍交通按500元罚款处理。
三、控制目标:1、因工死亡事故为零;2、因工重伤事故为零;3、火灾事故为零;4、重大机械事故为零;因工负伤频率控制在千分之三以内四、甲方责任和义务:1、甲方负责向乙方提供水源和电源接口。
要求乙方从业人员必须持证上岗,不得随意乱搭线,如私自乱搭乱接线经查证属实发现后除一次罚款500元外,所造成的安全事故承担全部经济及法律责任。
2、负责向乙方提供施工作业面,参与监理和建设单位组织工作面的交接并办理交接手续,未经办理,乙方不得随意动工。
已经办理移交施工时,乙方应当注意成品保护,注意交叉安全作业,若造成成品损坏概由乙方承担反工费用。
乙方对自身未正确佩戴好防护用品和安全防护造成的安全事故承担全部责任。
、3、甲方负责施工现场安全文明施工管理,乙方就自觉遵守,发现有碍甲方文明施工,甲方有权按其规章制度对乙方进行处罚。
4、场内所有设施、设备、工具不得随意乱用,确需甲方协助支持的应找甲方协商。
否则按偷盗处理。
总包甲指分包管理协议书总包甲指分包管理协议甲方:_________(以下简称“总包甲方”)乙方:_________(以下简称“总包乙方”)丙方:_________(以下简称“分包方丙”)鉴于总包甲方承包一项工程项目,需要对某一或某几个工程环节进行分包,分包方丙有意愿接受总包甲方的分包委托,并双方经友好协商,达成以下协议:一、工程项目描述总包甲方负责承包工程项目的整体执行,并根据项目需要将某些工程环节委托给总包乙方和分包方丙进行分包合作。
二、分包内容1.总包乙方将由总包甲方委托承担的工程环节__________________,具体分包的详细内容和工程量由双方另行确定。
2.分包方丙将由总包甲方委托承担的工程环节__________________,具体分包的详细内容和工程量由双方另行确定。
三、分包条件1.总包乙方(1)完成总包乙方的注册及执业资格审批;(2)提供相应的施工方案、施工技术和施工工具设备;(3)按照总包甲方要求进行工程实施,并保证按时按质完成工程任务;(4)按双方约定的工程量结算,并在结算后5个工作日内支付分包费用给分包方丙。
2.分包方丙(1)完成分包方丙的注册及执业资格审批;(2)提供相应的施工方案、施工技术和施工工具设备;(3)按照总包甲方要求进行工程实施,并保证按时按质完成工程任务;(4)按双方约定的工程量结算,并在结算后5个工作日内支付分包费用给总包乙方。
四、费用支付1.总包甲方将根据合同约定,按照工程进度和质量要求向总包乙方支付相应的工程款项。
2.总包乙方将根据合同约定,按照工程进度和质量要求向分包方丙支付相应的分包费用。
3.分包方丙需在收到分包费用后的5个工作日内进行支付。
五、工期与延迟责任1.总包甲方保证按时完成总工程,并承担相应的延期责任。
2.总包乙方保证按时完成总包工程委托的分包工程,并承担相应的延期责任。
3.分包方丙保证按时完成分包工程,并承担相应的延期责任。
六、质量保证1.总包甲方负责对总工程的质量进行监督和管理,并对工程质量承担相应责任。
编号:总包-甲指分包安全管理协议书工程名称:总包方(甲方):分包方(乙方):总包-甲指分包安全管理协议书工程名称:总包方(甲方):甲指分包方(乙方):总包—甲指分包安全管理协议总包方(甲方):甲指分包方(乙方):为加强施工现场安全管理,保护职工的人身安全、健康和国家财产,保障施工生产的顺利进行,依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《北京市安全生产条例》以及北京市住房和城乡建设委员会关于建筑工程分包的有关规定,双方就本工程施工安全生产达成如下协议:一、工程概况工程名称:工程地点:甲指分包内容(范围):甲指分包方式:二、工期开工日期:竣工日期:三、安全生产1.甲指分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位(法人单位)的委托书,甲指分包方是与其资质相符并在授权委托书范围内从事工程施工的经济组织。
2.甲指分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑施工安全检查标准(JGJ59—2011)》、《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定,能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。
3.甲指分包方必须学习、掌握国家、北京市行政管理部门的有关安全生产法律法规和文件,并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。
4.甲指分包方必须执行总包方与甲指分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案,甲指分包自行完成工作范围内的安全、技术交底,并递交一份交与总包备案。
5.甲指分包方必须严格执行三级安全教育制度,其项目经理、技术负责人、工程负责人、专(兼)职安全员及特种作业人员必须执行持证上岗制度。
6.甲指分包方必须执行安全生产检查整改制度。
7.甲指分包方必须接受总包方或上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查、整改和处罚。
甲指分包与工程总包安全管理协议书总承包单位: (以下简称甲方)分包单位: (以下简称乙方)为了全面履行甲、乙方签订的建设工程施工分包合同(工程名称:工程地点:工程内容:分包范围:承包方式:进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生,依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定,签订本协议.本协议为《建设工程施工分包合同》第条的补充条款,在双方《建设工程施工分包合同》签订的同时签定本协议,经双方签字盖章生效,具有同等法律效力,双方应认真履行.第一条甲、乙双方共同责任一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
二、在甲方统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定1各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实.三、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。
在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生.四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。
五、发生事故,立即采取措施,保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门,组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“四不放过"原则,拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见.第二条甲方的具体责任一、甲方应检查乙方的营业执照、资质证书、安全生产许可证。
向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。
核查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。
二、审查乙方施工组织设计中编制的安全技术措施,和安全专项方案。
三、针对其施工内容、工艺要求,以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。
甲方指定分包与总包方协议书一、合同方信息甲方(订立人):名称:住所:法定代表人:乙方(总包方):名称:住所:法定代表人:二、指定分包内容1. 指定分包工程范围甲方指定乙方分包下列工程范围:详见附件《指定分包工程清单》2. 分包工程标准分包工程应符合国家和行业相关规范、标准,以及甲方的图纸、技术要求和质量标准。
三、合同金额及付款方式1. 合同金额分包合同金额为人民币(大写)元整(¥)。
2. 付款方式预付款:乙方完成指定分包工程项目合同总价款的%后,甲方支付预付款。
工程款:乙方完成指定分包工程后,经甲方验收合格,甲方支付工程款。
质保金:工程竣工验收后,甲方从工程款中预留%作为质保金。
四、工期及竣工日期1. 工期分包工程工期为个工作日,自甲方发出分包合同通知书之日起计算。
2. 竣工日期乙应于年月日前完成分包工程并达到竣工验收条件。
五、质量保证1. 质量标准乙方应对分包工程的质量负责,保证工程质量符合国家和行业相关规范、标准,以及甲方的技术要求和质量标准。
2. 保修期分包工程竣工验收后,乙方应承担年的保修责任。
保修期内,因乙方原因造成的分包工程质量问题,由乙方负责无偿维修或更换。
六、乙方的义务1. 工程管理乙方应负责分包工程的全面管理,包括技术、质量、安全、进度等方面。
2. 人员配置乙方应配备具有相应资质和经验的技术人员和工人进行分包工程施工。
3. 材料和设备乙方应使用符合国家和行业相关规范、标准的材料和设备,并向甲方提供相关质量证明文件。
七、甲方的权利和义务1. 验收和监督甲方有权对分包工程进行验收和监督,并提出整改意见。
2. 协助和配合甲方应为乙方提供必要的协助和配合,如提供图纸、技术资料、施工现场等。
八、违约责任1. 乙方违约若乙方违反本协议约定,甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
2. 甲方违约若甲方违反本协议约定,乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。
九、争议解决本协议项下发生争议,双方应协商解决。
甲指分包与工程总包安全管理协议书甲指分包与工程总包安全管理协议书篇一:安全生产管理协议书(甲指分包)中建四局第五建筑工程有限公司XXXX项目部安全生产管理协议书工程名称:工程地点:建设单位:(以下简称甲方)总承包单位:(以下简称乙方)专业分包单位:(以下简称丙方)乙方现场负责人:安全生产管理人员:丙方现场负责人:安全生产管理人员:协议使用条件说明:1、本协议书为范本,可根据总承包单位与建设单位合同条款中约定的责权内容、工程施工特点等由项目经理和所属公司经理修改与增加相关条款。
2、本协议书适用于总承包单位与建设单位直接发包施工的单位之间签订安全生产管理协议的情况。
3、为了贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规和属地政府的相关规定,以及中建四局第五建筑工程有限公司安全生产管理的规定。
明确建设单位、总承包单位及甲指分包单位各自的安全生产管理职责,共同维护施工现场的安全生产,在三方自愿平等情况下,签订此安全管理协议书。
一、甲方的责任、权利和义务:1、甲方对专业工程直接发包前应审查专业工程施工单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等,应按照相关法律、法规要求将工程发包给具有相应资质的分包施工单位,不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。
2、甲方不得向有关施工单位提出影响安全生产的违法要求。
不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资。
3、甲方在施工过程中有权利要求施工参建单位对施工安全隐患进行整改,拒不整改的单位,有权下发停工整改要求。
4、在项目实施过程中,甲方应积极响应总承包单位在安全生产施工过程中对专业分包单位进行的安全生产工作监督管理要求。
5、协调专业分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项,并以书面形式告知总承包单位。
6、检查和接受总包单位对分包单位提出的安全生产与文明施工中的安全隐患及有关问题,有权对专业分包单位提出整改或停工要求。
甲指分包总包项目管理配合协定—最终版1. 背景本协定旨在明确甲方和分包承包商之间在分包项目管理中的责任和义务,提高项目管理的效率和协调性。
2. 定义- 甲方:指分包项目的委托方。
- 分包承包商:指由甲方委托的进行分包工作的承包商。
- 分包项目:指甲方委托的需要进行分包工作的整体项目。
3. 协定内容甲方和分包承包商双方同意以下协定内容:3.1 项目管理责任- 甲方负责整体项目管理,包括项目计划制定、进度控制、质量管理等工作。
- 分包承包商负责按照甲方的项目要求和工程计划进行分包工作,并保证工程质量和进度的达到。
3.2 沟通和合作- 甲方和分包承包商应加强沟通和协作,共同解决项目中出现的问题和难题。
- 双方应及时共享项目相关信息,确保各阶段工作的顺利进行。
3.3 变更管理- 如有项目变更,甲方应及时通知分包承包商,并进行相关协商和变更管理。
- 分包承包商应配合甲方进行项目变更,并及时调整分包工程计划和资源安排。
3.4 技术支持- 甲方应向分包承包商提供必要的技术支持和指导,保证分包工作的顺利进行。
- 分包承包商应积极配合甲方的技术要求和工作流程,确保工程质量和安全。
3.5 付款和结算- 甲方应按照合同约定时间和方式向分包承包商支付相应款项。
- 分包承包商应及时提交相关资料和验收报告,并按照约定程序进行结算。
4. 协定效力本协定一经签订,即对甲方和分包承包商具有约束力,双方应严格遵守协定的内容。
5. 其他事项双方在项目管理过程中如遇其他重大事项,应及时协商解决,并进行相应的协定补充和修改。
以上为甲指分包项目管理配合协定的最终版,供双方参考和遵守。
总包与甲指分包安全协议书一、协议目的本协议旨在明确总包与甲指分包在安全生产方面的责任与义务,确保双方在施工过程中遵守国家有关安全生产的法律、法规,共同维护施工现场的安全生产秩序,防止和减少安全事故的发生。
二、协议范围本协议适用于甲方工程项目中,总包与甲指分包之间的所有施工活动及其相关的安全管理工作。
三、安全责任1. 总包责任:- 负责整个施工现场的安全生产工作,制定并实施安全生产管理制度。
- 对甲指分包的安全生产工作进行监督、检查和指导。
- 定期组织安全生产会议,及时传达安全生产信息。
- 提供必要的安全生产设施和安全防护用品。
2. 甲指分包责任:- 严格遵守总包的安全生产管理制度,确保施工现场的安全生产。
- 对本单位员工进行安全生产教育和技能培训。
- 配备专职或兼职的安全生产管理人员。
- 及时向总包报告施工现场的安全隐患和事故。
四、安全管理1. 双方应共同制定施工现场的安全生产计划,并严格执行。
2. 总包应为甲指分包提供符合安全标准的施工环境和设备。
3. 甲指分包应确保其员工使用个人防护装备,并正确操作机械设备。
4. 双方应定期开展安全生产检查,及时发现并消除安全隐患。
五、事故处理1. 发生安全事故时,甲指分包应立即采取措施控制事故扩大,并迅速报告总包。
2. 总包负责协调事故的应急救援和后续处理工作。
3. 事故发生后,双方应共同分析事故原因,总结经验教训,防止类似事故再次发生。
六、违约责任违反本协议规定,造成安全事故的一方,应当承担相应的法律责任和经济赔偿。
七、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
3. 本协议一式两份,总包和甲指分包各执一份,具有同等法律效力。
甲分、总包方配合方合同协议1. 前言本协议是针对甲分(以下简称“甲方”)与总包方配合方(以下简称“乙方”)之间的合作事宜所制定的合同协议,双方在此同意遵守以下条款。
本协议自双方签字生效,有效期为合作事项完成并经双方确认无异议之日起至合同有效期届满。
2. 合作内容1.甲方将提供给乙方有关工程项目的相关信息,包括但不限于图纸、技术规范、工程计划等。
2.甲方将根据乙方的要求提供相应的技术支持,包括但不限于为乙方提供技术咨询、解答技术问题。
3.甲方将根据乙方的要求为工程项目提供必要的技术设备及相关材料。
4.乙方将按照甲方的要求,按时按质完成工程项目,保证工程质量。
5.乙方应在工程项目进展过程中保持与甲方的良好沟通,及时反馈工程进度以及可能存在的问题。
3. 合作期限1.本协议有效期自双方签字之日起,至合同有效期届满为止。
2.双方一致同意,本合同有效期为12个月。
4. 合作费用1.甲方与乙方合作期间,由乙方承担全部工程项目所需的费用,包括但不限于设备、材料、人工等费用。
2.对于在工程项目进展过程中,因乙方原因导致的追加费用,由乙方全权承担。
5. 合作方式1.在工程项目实施前,双方应签订相应的合同协议,明确双方的权利和义务。
2.双方应按时按质完成各自承担的工作内容。
3.双方应保持良好的沟通,并及时解决工程项目实施中可能存在的问题。
6. 违约责任1.任何一方未履行本协议规定的义务,均视为违约,另一方有权要求违约方在合理期限内履行义务。
2.若一方不能或不愿意履行合同规定的义务,另一方可以采取解除合同的措施,并有权要求违约方承担违约责任。
3.若一方造成对另一方的损失,除非有充分理由,应给予相应的赔偿。
7. 保密条款1.双方都有义务对为本协议而得到的信息、数据及资料进行保密。
2.本条款的保密期限是双方合同规定结束之日起3年。
8. 法律适用与争议解决1.本协议适用中华人民共和国法律。
2.若在合同履行过程中,出现争议,双方应尽力通过友好协商解决。
甲分、总包方配合三方合同协议(精选3篇)甲分、总包方配合三方合同协议篇1甲方(发包方):________________地址:________________邮编:________________电话:________________传真:________________乙方(供货方):________________地址:________________邮编:________________电话:________________传真:________________丙方(承包方):________________地址:________________邮编:________________电话:________________传真:________________鉴于:1、甲方系本项目的开发商;2、乙方系本项目安装工程的分包方;3、丙方系本项目的总包方;4甲丙双方签订了编号为的《建安工程协议》,且上述协议中约定了丙方在甲分工程中应尽的配合义务。
甲乙丙三方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,签订本合同。
一、采购物品说明1、采购物品及说明(包括产品数量、品牌、规格、单价等)(详见附件一)2、技术指标和质量标准二、合同总价款和支付方式1、本合同项下总价款为人民币(大写):________________上述合同项下总价款系甲方根据本合同向乙方支付的全部费用,该费用包括但不限于甲方所订购产品的生产、供应、包装、运输(含保险费)、安装、税金以及因质量问题引起的维修、更换、技术指导和培训费用。
乙方因履行本合同所产生的其他费用由乙方自行承担。
2、本合同总价款按照以下程序由甲方分期支付,甲方直接将应付款项划至乙方指定的账户内:1)本合同生效之日起15日内,甲方支付合同总价款的______%,计人民币________________元;2)乙方按合同规定在发货时间将相关单据(包括但不限于有关运输提单、商业发票、装箱单和质量证书等),以可靠方式寄递给甲方。
甲方分包与总包合同范本甲方(总包方):_______乙方(分包方):_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将部分工程分包给乙方施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_______2. 工程地点:_______3. 工程内容:_______4. 工程规模:_______5. 工程质量:_______二、分包范围1. 乙方分包范围为:_______2. 乙方应按照甲方的要求和施工图纸、规范、标准进行施工,并确保工程质量达到约定标准。
三、合同价款1. 本合同价款为:_______元(大写:_______元整)。
2. 付款方式:_______3. 乙方应开具正规发票,并提供相关资质证明。
四、工期1. 工期:_______天(自合同签订之日起计算)。
2. 乙方应按照约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任。
五、质量保证1. 乙方应按照国家相关质量标准、规范和施工图纸进行施工,并接受甲方的监督和检查。
2. 工程质量不符合约定标准的,乙方应在甲方指定期限内无偿返工,直至达到约定标准。
六、安全生产1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,加强施工现场安全管理,确保施工安全。
2. 乙方应自行承担因施工安全事故导致的人员伤亡、财产损失等责任。
七、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。
2. 违约金的计算方式为:_______。
八、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
总包配合管理规定为了更好的达成 ** 工程的建设任务,两方本着同等互利的原则,总包受业主拜托为分包供应指定分包工程范围内的总担保理及配合服务。
经各方的友善磋商达成以下规定:一、施工总平管理1、分包进场前,一定向总包提交进场施工计划,此中包含进场施工人员数目、特种作业人员名单及证件、进场机具的规格数目,进场时间,办公场所及施工场所的要求等。
2、总包负责进行整个工程施工总平面的部署,包含暂时设备的规划、部署和现场大型机械设备(塔吊、施工电梯等大型垂直运输机械)的调动。
分包未经允许,禁止搭建暂时房和其余设备。
分包的资料与设备的出入场道路的使用要由总包一致安排。
(1)分包现场暂时建筑部署一致由总包规划,临建部署推行三分开原则:即办公室、生产区和生活区的相互分开。
分包的资料加工区应由总包一致规划,指定地区由分包负责围护保存。
(2)暂时库房:利用楼层地下室或陆续建成的建筑物内作为暂时库房,由总包一致规划后,供应给分包,作为资料的周转场所。
其周转量仅为三天的施工量,如因特别原由一定加大资料进场量和场所,分包一定预先通知总包获得允许后方可进场,且此周转场所内的围护、保存以及产品保护由分包单位自行解决。
(3)分承办公室:暂时办公用房由总包依据现场的实质状况一致搭设。
分包依据工作需要,向总包提出所需办公室数目,总包按租用及搭设成本向分包计取租金。
3、暂时供水系统总包在楼层中每层楼面都设暂时用水源,供分包使用。
暂时供水系统部署一定知足施工区要求。
依据项目状况供应施工用水接驳点,立管由总包达成并留接口,立管至分包工作面的施工用水管道由分包自行安装;分包施工用水花费由分包肩负。
4、暂时供电系统在楼层施工中,每六层供应一个二级配电箱。
为了保证用电安全和各路线的负荷均衡,分包在使用电源以前,一定书面向总包供应详细的用电量。
从配电箱中引出的分电箱由分包自行解决。
总包负责公共部位的照明,分包施工照明由分包自行负责,且用电设备切合总包要求。
总包配合管理规定为了更好的完成**工程的建设任务,双方本着平等互利的原则,总包受业主委托为分包提供指定分包工程范围内的总包管理及配合服务。
经各方的友好协商达成如下规定:一、施工总平管理1、分包进场前,必须向总包提交进场施工计划,其中包括进场施工人员数量、特种作业人员名单及证件、进场机具的规格数量,进场时间,办公场地及施工场地的要求等。
2、总包负责进行整个工程施工总平面的布置,包括临时设施的规划、布置和现场大型机械设备(塔吊、施工电梯等大型垂直运输机械)的调度。
分包未经许可,不准搭建临时房和其它设施。
分包的材料与设备的进出场道路的使用要由总包统一安排。
(1)分包现场临时建筑布置统一由总包规划,临建布置实行三分开原则:即办公室、生产区和生活区的相互隔开。
分包的材料加工区应由总包统一规划,指定区域由分包负责围护保管。
(2)临时仓库:利用楼层地下室或陆续建成的建筑物内作为临时仓库,由总包统一规划后,提供给分包,作为材料的周转场地。
其周转量仅为三天的施工量,如因特殊原因必须加大材料进场量和场地,分包必须事先通知总包得到许可后方可进场,且此周转场地内的围护、保管以及产品保护由分包单位自行解决。
(3)分包办公室:临时办公用房由总包根据现场的实际情况统一搭设。
分包根据工作需要,向总包提出所需办公室数量,总包按租用及搭设成本向分包计取租金。
3、临时供水系统总包在楼层中每层楼面都设临时用水源,供分包使用。
临时供水系统布置必须满足施工区要求。
根据项目情况提供施工用水接驳点,立管由总包完成并留接口,立管至分包工作面的施工用水管道由分包自行安装;分包施工用水费用由分包承担。
4、临时供电系统在楼层施工中,每六层提供一个二级配电箱。
为了确保用电安全和各路线的负荷平衡,分包在使用电源之前,必须书面向总包提供具体的用电量。
从配电箱中引出的分电箱由分包自行解决。
总包负责公共部位的照明,分包施工照明由分包自行负责,且用电设施符合总包要求。
分包施工用电费用由分包承担。
5、水电费的记取:分包应在进场之前按其施工合同额的1%向总包方缴纳水电费,或施工过程中总包方为分包单位指定用电用水接驳点,施工用水用电挂表据实计量,工程结算时水电费以多退少补的原则据实收取。
过程中如发现分包单位未按总包指定接驳点用水用电,每发现一次罚款500-1000元。
6、垂直及水平运输在主体施工阶段,总包的总平垂直运输布置必须得到业主和监理认可。
进入装修阶段若使用到正式电梯,由电梯安装单位负责安排人员操作,并且纳入总包管理,由总包统一调度使用,费用由使用单位负责。
总包设置于现场已有的起重机械或施工电梯等垂直运输机械,分包可以在总包协调下无偿使用。
但地面或楼面的水平运输由分包自行解决。
为工程设备的安装就位,如总包现有起重机械或机具设备无法满足需要,而需由分包另行制定方案报总包审批,费用由分包自行承担。
7、临时消防设施由总包负责在每个楼层按消防要求设置灭火器及其它消防设施,统一由总包管理,要求分包设立若干兼职消防员,进行有关消防知识培训,以便能正确使用消防设施。
同时分包要建立动火证制度,要执行动火监护的有关规定和申报制度。
分包要根据自身施工特点制订有效的防火、防毒、防爆的措施。
8、垃圾清运分包应把自己施工范围内的垃圾运到总包指定的地点,由总包负责统一外运,费用单独计取。
总包设立专业作业队进行每天完工后清理工作,如发现分包有乱堆放建筑垃圾或作业面未按要求清理干净的现象,经总包书面通知分包未清理,则总包自行安排清理作业面,所发生的人工费、机械费及相关费用将在分包工程款中扣除,情节严重的将在例会中通报批评,视情节予以处罚(如加倍扣款)。
9、脚手架使用总包负责主体脚手架的搭、拆,其搭拆方案及时间必须考虑到分包对脚手架的使用要求,尤其是外幕墙施工脚手架。
分包可经协调后无偿使用总包搭设的脚手架。
若因分包原因导致工期滞后,超出进度要求时,费用由分包承担。
二、进度管理1、总包须对工程的整体进度负责,熟悉分包所承包工程的具体要求,尤其对互相影响进度的分项工程应提前做出协调安排,要求分包提供专业承包工程的施工组织设计与进度计划,由总包进行汇总分析,将分包进度管理纳入项目总进度计划管理,对不能满足总工期实现的分项工程关键线路进行合理调整,以确保工程总工期。
2、分包分包工程必须按照由业主、监理单位和总包确认的进度计划进行施工。
分包的施工不得影响总包及其它分包单位的正常施工,如因分包原因导致工程工期延误,分包承担违约责任,并赔偿由此给总包或业主所带来的一切损失,并处以1000-5000元/次的罚款。
三、质量管理1、材料进场:原材料进场后,应立即通知总包、监理进行现场检查,并及时提供合格证、备案证等相关证明文件;需复检的材料,必须通知总包单位现场抽检,否则不予认可。
材料到场后未经验收及需复检而未提供复检报告的不得擅自使用。
各种材料的复检费用均有相关单位承担。
2、人员配置:分包必须配备专职质检员和专职实验员,与总包质监部门联系,过程中配合总包质检部的管理;3、样板引路:分包负责施工的内容,必须先进行样板施工,经业主、监理和总包质检部验收通过后,方可进行大面积施工。
4、质量管理:(1)分包工程质量必须达到施工合同所约定的质量标准。
若由于分包原因使分包工程未达到质量目标,则由分包承担分包工程质量违约责任,并处以1000-5000元/次的罚款。
(2)分包应全力配合总包单位迎接宝龙集团第三方检测,并负责分包承包范围内的第三方检测前的组织准备工作,若因分包原因导致检测扣分,视情况对分包处以1000-5000元罚款。
5、三检制: 上道工序施工完成后,分包单位经自检合格后,报总包单位复检;合格后,报监理单位验收,验收通过后方可进行下道工序施工;涉及工序交接的施工部位需进行正式交接检验收。
6、分包必须按时参加总包的生产例会及质量周会议。
项目质量会议每周一次。
由总包单位组织,分包单位代表(质检员)参加,迟到罚款50元/次,缺席罚款100元/次。
四、文明施工与安全管理1、文明施工(1)总包应编制工程项目文明施工管理实施细则,分包应严格按该细则组织施工,并由总包组织各方人员成立专职“现场安全文明施工管理班组”,由总包统一指挥,负责现场文明施工工作;由于分包不服从总包的文明施工要求引起的责任由分包承担,总包有权对分包进行经济处罚,200-500元/次。
(2)甲乙双方均应按照总包的施工平面布置图指定的位置整齐堆放材料设备,总包应随时将施工垃圾清运出施工现场,使生活生产设施保持整洁和卫生;(3)甲分包双方均应严格执行环境保护规定,防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音的扰民;2、安全生产(1)分包必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位,凡分包故意隐瞒其施工资质致使分包工程的施工单位的资质等级与总包、业主及政府部门的要求不符,均视为分包违约,由此造成的违约责任均由分包承担;(2)分包熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它中华人民共和国国家和政府(含地方政府)、行政主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定,以及总包指定的相关安全生产规定。
积极参加各种能促进安全生产的活动;(3)分包必须尊重并服从总包现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按合同有关条款加强自身管理,履行分包责任;一切因分包原因造成的任何安全事故及由此给业主、总包及其它分包单位造成的损失,概由分包承担经济责任及法律责任;(4)分包必须在现场配备专职安全员,并持《安全生产考核合格证》。
分包按照国家及烟台地区相关规定配备专职安全员,并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。
(5)分包进场工人必须严格按照总包“五位一体”管理制度要求提交相关资料,包括但不限于:门禁卡、工资卡、教育交底资料、实名制资料、体检报告。
3、施工用电(1)分包必须配备持有有效证件的专业电工,配备满足山东省安监站2014年7月份发布的新规范要求的配电箱,不满足如上要求不得进场施工。
4、消防保卫(1)分包必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、当地政府部门颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。
(2)分包应严格按总包消防保卫制度及总包施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受总包的安全检查;对总包所签发的隐患整改通知,分包在总包指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合总包的要求,总包有权按规定对分包进行经济处罚。
(3)分包需配备至少一名专(兼)职保卫人员负责本单位保卫工作;(4)凡由于分包管理及自身防范措施不力或分包工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、法律责任及善后处理等由分包独自承担,因此给总包造成的经济损失由分包负责赔偿,总包可对其进行经济处罚。
五、履约保证金的交纳为方便总包统一项目管理,分包单位进场后必须向总包交纳5000—20000元(视合同额大小)安全保证金。
施工过程中如因分包施工进度、质量、安全等方面未达到要求而造成的损失,直接从安全保证金中扣除。
分包施工内容施工完成并验收合格后,总包据实为分包办理安全保证金退还手续。
六、施工界面划分详见总包施工合同中“总分包承包范围界定”及分包工程合同中关于施工界面的划分条款。
七、双方其他权利义务(一)总包权利义务1、总包需设立专门的总包管理机构,按合同约定配置组织架构、专业技术及管理人员。
2、负责对分包承包工程项目的质量、安全、进度及安全文明施工的管理和协调;3、做好分包进驻现场施工人员暂住登记及安全管理工作,并要求分包单位遵守业主及总包的各项规章制度;4、协调分包使用现场现有的安全(临时)通道与场地、合理的施工作业空间,正常施工照明及安全围护,但分包专用的安全(临时)通道及专用的安全围护由分包自行负责。
5、向分包提供其所需的坐标点、标高、定位点线等。
6、协助业主向政府部门办理有关报建手续。
7、协助业主汇总分包编制的符合政府规定及总包管理要求的分包工程的竣工资料。
8、协助业主接洽政府部门对施工现场的检查。
9、协助业主监督检查分包工程质量并参加业主组织的对分包工程的验收。
(二)分包权利义务1、分包必须严格遵守消防、安全、文明施工、成品保护、环境保护等管理的有关规定和制度。
2、分包应向业主、监理、总包提交施工组织设计及施工方案,经批准后方可组织进场施工。
分包对自身施工范围工程的质量负责,对自身施工区域内施工方法的合理、安全、消防等负责任。
3、分包应符合项目所在地施工的各项规定,并提供其企业资质与安全年检证明及业主要求的其它相关资料,资料要求符合山东省及烟台市相关规定要求,分包自行报送监理单位并自行留存。
4、分包有义务向业主提供或协助总包向业主提供完整的符合当地政府要求的分包工程竣工验收备案资料及竣工图(8套)。