工程施工合同范本(简易)

工程施工合同范本(简易版)8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方发包给乙方的工程项目达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（具体工程内容应详细列举）二、合同工期1. 工程开工日期：本工程定于______年______月______日开工。

2. 工程竣工日期：本工程定于______年______月______日竣工。

三、合同价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元整（￥______元）。

2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：（1）预付款：合同签订后，甲方在______日内向乙方支付工程总造价的______%作为预付款。

（2）进度款：工程竣工前，甲方根据工程进度向乙方支付工程进度款。

（3）尾款：工程竣工验收合格后，甲方在______日内支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计文件、施工图纸及国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工验收标准按照国家相关施工验收规范执行。

3. 甲方应在收到乙方提交的验收申请后______日内组织验收，否则视为验收合格。

五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。

2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。

3. 若因乙方违反安全施工及文明施工要求导致的一切损失，由乙方承担。

六、材料设备供应1. 工程所需材料设备由乙方负责采购，质量应符合相关标准。

2. 甲方如需指定材料设备品牌或供应商，应提前通知乙方，并承担因此产生的额外费用。

简单施工劳务合同范本（精选11篇）简单施工劳务合同1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则, 双方就工程的劳务分包事项协商达成一致, 签订本合同。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包项目及方式：4、开工日期：20xx年xx月xx日竣工日期：20xx年xx月xx日总工期：xx天二、合同文件使用语言文字、标准和法律1、合同语言文字：汉语。

2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标CJJ1-20xx、CJJ3-90。

3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。

三、工程款支付1、工程款支付方式:现金;四、争议的解决：如协商不成, 依法向工程所在地人民法院起诉解决。

五、合同份数共计两份, 甲乙双方各执一份。

六、其它未尽事宜, 双方协商再签订补充协议, 补充协议与本合同同具法律效力。

甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：签订日期：年月日简单施工劳务合同2发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要, 现将该工程部分分项承包给乙方, 双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。

一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包, 含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备, 如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械, 各种小型工具材料现场运费。

临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具, 配电箱, 所有工人的人身意外伤害保险, 特殊工种上岗证的费制。

3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱, 粉刷工程如(内端粉刷, 外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。

室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。

建筑施工简单版合同范本〔精选5篇〕建筑施工简单版合同范本〔精选5篇〕建筑施工简单版合同1建立单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程工程1、工程名称：儋州天湖花园经济适用房。

2、工程地址：儋州市中兴大道。

3、工程范围：按设计图纸要求所有内容到达开工验收，交房使用标准。

除桩根底外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋，框剪构造，含电梯和公共局部装修，毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含根底挖运土方，外运土方等全部内容;4、总建筑面积约1____4㎡(以施工图纸为准)。

5、给排水做到外墙1.5米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门;6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不可预见费用;7、承包单价：1750元/每平方米，工程款预计：2426万(含税金);8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。

弱电局部只预埋不穿线。

9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及标准要求标准施工;公共局部电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须到达每樘1000元;品牌由甲方确定。

二、施工准备1、甲方(1)负责做好水通、电通和道路通;(2)组织有关人员进展施工技术交底;(3)委派为现场代表，对工程质量进展监视、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承当的有关部门事宜。

2、乙方(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;(2)现有板房使用，按原价折给乙方所有，从合同生效开场办理交接手续;(3)组织施工人员和材料、机械进场;(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保到达交工验收标准;(5)委派为现场代表，负责工程施工质量，施工平安，提供工程进度报表以及负责乙方应该承当的有关部门事宜。

简单版施工合同范本（通用7篇）简单版施工合同范本（通用7篇）随着人们法律意识的加强，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是避免争端的最好方式之一。

那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的简单版施工合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

简单版施工合同篇1甲方单位：(以下简称甲方)__________________乙方单位：(以下简称乙方)__________________为了明确双方的职责，加强协作，相互促进，按期保质完成施工任务。

经甲乙双方协商，按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的具体情况签订如下条款，须双方共同遵守。

一、工程名称、工程地点：1、工程名称：___________________2、工程地点：___________________二、施工日期：本工程开工日期为_____年____月____日，竣工日期为_____年____月____日。

三、工程数量及造价：以下工程量为图纸暂估量，竣工结算以实际测量数据为准。

四、甲方责任条款：1、乙方承诺：具备履行本合同所必须的资质，且具体实施人员也符合资质要求，并具备实际履行本合同的能力。

2、甲方提供基层的平整度、标高、厚度均应符合施工图纸设计要求和《城市道路工程施工验收规程》(DBJ08-225-97)的要求并负责向乙方做施工技术及安全交底。

3、甲方负责提供施工用电、用水、落实乙方机械设备的停放处和必要的安全防范措施。

4、乙方施工完毕交付甲方，甲方负责保护好路面；工程验收之前禁止一切车辆进入现场，否则视为工程验收合格。

5、乙方承诺：未经甲方书面许可，不将工程的任何一部分转包由任意第三人完成。

否则视为根本性的违约，甲方可随时解除本合同。

五、乙方责任条款：1、乙方确认可以严格按照甲方提供的施工图纸设计和按照《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-97)施工，保证施工质量。

若工期、用料、费用需要更改的，应当经过甲方书面许可。

工程简易合同范本6篇篇1工程简易合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于乙方具有从事工程施工的专业资质和技术能力，且甲方有相应的工程需要，双方达成如下协议，特订立本合同：一、工程名称：（填写具体工程项目的名称）二、工程地点：（填写具体工程项目的地址）三、工程内容及标准：（填写工程项目的主要内容、标准要求）四、合同价款：1.工程总价款为（具体金额），包括劳务、材料、设备、管理费和税金等所需的一切费用。

2.支付方式：（填写具体付款方式，如分期付款、一次性付款等）五、工程开工日期：（填写具体的开工日期）六、工程竣工日期：（填写具体的竣工日期）七、质量保证：1.乙方承诺施工过程中严格按照标准要求施工，确保工程质量。

2.工程竣工验收合格后，保修期为（填写具体保修期限），期间内如有质量问题，乙方应积极协助处理。

八、违约责任：1.若一方违反合同规定，给对方造成损失的，应赔偿对方相应的损失。

2.如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同或延期履行，但应及时通知对方。

九、其他事项：1.本合同未尽事宜，双方可协商解决，需达成书面补充协议。

2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上即为工程简易合同范本，双方在签署合同时应认真阅读并遵守合同内容，确保工程项目按照约定完成，并保障双方的合法权益。

如有纠纷，双方可协商解决，也可根据合同约定寻求法律途径解决。

祝双方合作愉快，工程顺利完成！篇2工程简易合同范本甲方（委托人）：联系地址：电话号码：乙方（承包人）：联系地址：电话号码：为了明确双方在工程合作过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经双方友好协商，就下列工程进行合作，达成以下协议：一、工程名称：（填写工程名称）二、工程地址：（填写工程具体地址）三、工程内容：（填写工程具体内容）四、工程期限：本工程的施工期限自本合同生效之日起至完成验收之日止。

施工合同范本简易版（16篇）施工合同范本简易版（16篇）施工合同范本简易版篇1 甲方代表：_____乙方代表：_____按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：__________________________________________________2、工程地点：__________________________________________________3、承包范围： ____________________4、承包方式：___________________________________________________5、工程：_______年________月________日进行开工，________年_______月_______日竣工6、工程预算买款，人民币___________元（大写：________________________________）第二条甲方工作1、合同开工前壹天，提供施工所需的场所，并清空场内一切影响乙方施工的障碍。

2、合同开工前壹天，甲方应向乙方提供施工所许的水、电等设施，并说明使用注意事项3、负责办理本工程施工所涉及政府建设主管部门的各种申请、批件等手续4、合同开工前，对施工平面图纸，施工方案及进度计划审定第三条：乙方工作1、按合同约定完成施工图设计与工程配套的设计，拟订施工方案和施工进度表，交甲方审定（具体方案由甲乙双方审核后方可施工）2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求进行施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜（按公司相关规定“工程与合同管理”）3、遵守当地政府建设主管部门对施工现场管理和规定4、按约定保护好建筑结构和相应管线及设备第四条：关于工期的约定1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取的措施费2、因甲方责任，未能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期顺延3、因设计变更或甲方原因造成的停电、停水、停暖及不可抗拒因素影响，导致停8小时以上（一周内累计）工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程，材料质量，装修项目造型，整体验收，甲方应按时参加验收，乙方不可自行验收2、由于甲方提供的材料，材料价款不能超过乙方在市场上购买同种材料最低价，材料质量不合格会影响工程质量，其返工费用由甲方负责3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙承担4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内组织验收并办理验收移交手续，或提出修改意见，乙方按要求修改并承担应自身原因造成修改的费用如甲方在规定的时间内未能组织验收，切未能提出修改意见，视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续，并由甲方承担从约定最后一天的次日起开始的工程保管费，每天按照承包工程造价的月息2%计取第六条关于工程价款及结算的约定1、合同价款（人民币）共_____________按合同总价分为四次付款：A、合同签定生效之日起，甲方付给乙方合同价款的______%作为预付款人民币_________元（大写：_______________________________）B、开工前三天甲方付给乙方合同价款的____%，人民币_________元（大写：_______________）C、甲方每月按照工程量进度 %付给乙方，人民币元，大写。

建筑施工合同范本简洁版（精选5篇）建筑施工合同简洁版1甲方：____________________________________乙方：____________________________________双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：____________________________________工程地点：____________________________________工程内容：____________________________________二、工程承包范围承包范围：_____________________面积为准三、合同工期开工日期：_________年_________月________日坯房竣工日期：_________年_________月________日（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：______年______月______号合同工期总日历天数：_________年_________月________日四、工期延误因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1.设计变更和工程量增加；2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；3.不可抗力自然条件；五、工程竣工乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。

因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。

六、工程质量标准：__________县质量检测局为准（不包括材料质量）。

七、合同价款金额：建筑面积每平方米￥____________元×建筑面积的总平方米工程预支款：￥____________万元竣工日付款：余下总金额的____________%工程款结算：检测工程竣工日后____________个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。

八、组成合同的文件1.本合同协议书2.标准、规范及有关技术文件3.图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。

具体细节见附件《工程量清单》。

二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。

具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。

2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。

如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。

具体金额及支付方式见合同附件。

四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。

简易工程承包合同范本6篇篇1简易工程承包合同范本甲方：_____________（以下简称甲方）乙方：_____________（以下简称乙方）鉴于甲方委托乙方对工程项目进行承包施工，双方经友好协商一致，特订立本合同，共同遵守以下条款：第一条项目基本情况甲方委托乙方对__________项目进行承包施工，包括但不限于__________等工程内容。

该项目具体位置在__________，占地面积约__________平方米。

第二条工程价格1. 工程总价款为人民币__________万元整。

乙方应根据工程的进度合理提取工程款项，最后一次提取不得超过剩余工程款的30%。

2. 工程价格包括但不限于劳务费、材料费、设备费、租赁费、运输费、管理费等。

如因工程施工中发生变更情况，甲乙双方应重新协商工程价格。

第三条工程标准乙方应按照甲方提供的设计方案、工程要求和相关标准进行施工，保证工程质量符合国家标准要求。

如发生工程质量问题，乙方应承担修复责任并赔偿甲方相关损失。

第四条工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期进行施工，保证工程按时交付。

如因乙方原因导致工程延误，乙方需承担相应责任并赔偿甲方因此遭受的损失。

2. 如工程进度发生变更，乙方应及时通知甲方，并重新制定调整计划。

双方应友好协商解决延期问题。

第五条工程保修工程交付验收后，乙方应提供一年的免费保修期，期间内对工程质量问题及时进行维修。

如在保修期内发生问题，乙方应承担修理责任。

第六条工程材料乙方应按照甲方要求使用合格的材料进行施工，如需更换材料应提前征得甲方同意。

在采购材料过程中，乙方应严格控制材料质量，确保符合施工要求。

第七条施工安全乙方应建立健全的施工安全管理制度，保证工程施工过程中遵守国家法律法规和安全标准。

如发生安全事故，乙方应承担相应责任。

第八条违约责任若一方未能履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。

违约方应向对方支付违约金，赔偿对方因此遭受的损失。

简单的工程施工合同范本（通用14篇）简单的工程施工合同1发包方：_____________承包方：_____________签约时间：_________________签约地点：_________________为了保证_____________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：________________二、建筑面积(工程形式)：________________三、施工地点：_____________四、工期：_________________(一)开工：_________________年_____月_____日;(二)竣工：_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。

五、承包形式：______________六、工程质量标准：______________七、工程价款：_________________共计人民币元。

八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款项的_____%，计__________元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计__________元;质保金______元，质保期满后支付。

九、质保期：_________________年。

十、双方的责任义务(一)发包方的责任义务1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。

解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;(二)承包方的责任义务1、按发包方要求及图纸要求进行施工;2、如期完成施工任务;3、接受发包方的技术指导和质量标准要求;4、负责发包方提供料物及设备的保护;5、教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;6、承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他(一)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

简易建设工程施工合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1简易建设工程施工合同范本甲方：（委托方）____________________乙方：（承包方）____________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方为其进行简易建设工程，达成如下合同：一、项目名称：________(简易建设工程)二、项目地点：________(施工地点)三、项目内容：本项目包括但不限于以下工程内容（详细列明）四、工程造价：本合同总价为人民币________元整（大写）五、合同约定竣工日期为____年___月___日，如因不可抗力或其他非乙方原因导致工程无法按期完工，乙方应及时通知甲方并提交书面说明，并延期完成工程。

六、工程质量标准：乙方应按照国家相关标准和要求，确保工程质量符合要求，保证工程安全及相关标准。

七、乙方所需材料、设备、工具等由乙方自行提供，质量合格且符合国家规定标准。

八、工程款支付：工程款按照以下方式支付（详细说明）九、违约责任：若因乙方原因导致工程无法按期完工，乙方应每延期一天支付甲方违约金（具体金额），并承担全部延期造成的损失。

若属严重违约，乙方应承担法律责任。

十、合同变更：任何合同变更均需经甲、乙双方书面确认，生效。

十一、本合同自双方签字生效，至工程验收完成之日止。

十二、其他约定：（列明其他重要事项）甲方：签字：日期：乙方：签字：日期：附注：本文一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

篇2简易建设工程施工合同范本甲方（甲方全称）（以下简称甲方）与乙方（乙方全称）（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经友好协商，就甲方委托乙方承担下列工程项目的施工合同事项，达成如下协议：一、工程项目名称、地点和规模：（详细说明工程项目的名称、地点和规模）二、工程费用：本工程的合同总价为：人民币（大写）（￥）（小写）1. 工程款支付方式：按下列方式支付给乙方：（1）工程款总额的百分之（%）（￥元）作为预付款，在双方签订合同后立即支付；（2）工程款总额的百分之（%）（￥元）作为第一批支付款，在工程完成百分之（%）时支付；（3）工程款总额的百分之（%）（￥元）作为第二批支付款，在工程完成百分之（%）时支付；（4）工程款总额的百分之（%）（￥元）作为最后一批支付款，在竣工验收后支付。

工程施工合同简易范本（通用17篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程施工合同简易范本（通用17篇）建设合同也称为“建设合同”或者“分包建设合同”。

施工合同范本（31篇）施工合同范本（精选31篇）施工合同范本篇1发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人(全称) (以下简称乙方) 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程的承包形式及范围1、轻包形式，按图纸要求施工2、承包范围所有材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责，将未完成的强弱电、消防、通风等(所有电的施工)，按图纸要求施工，直至完工验收合格为止。

三、合同数量及价款1、按图纸要求2、工程价款总价款为壹拾万元正(100000.00)四、合同期开工日期________年____月____日竣工日期________年____月____日合同工期总天数天。

期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

五、工程质量标准符合国家验收标准六、付款方式签订合同工人进场后，甲方预付生活费伍仟元(5000.00)，施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层)，剩余部分待工程竣工验收合格后一次性付清。

七、施工组织与工期1、乙方在收到甲方正式施工图纸后____日内向甲方提交施工方案，甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查，安排图纸技术交底。

2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符合时，甲方、监理有权限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。

八、安全及文明施工与管理1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范。

2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负。

3、特殊工程需要持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。

工期不得顺延。

工程施工协议书（承包合同）(范本)6篇篇1甲方：[甲方公司名称]（以下简称甲方）乙方：[乙方公司名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程承包范围和内容：[具体承包范围和内容描述]（详见施工图及附件）。

承包方式：本工程采用包工包料方式。

施工过程中所需材料、设备由乙方自行采购，自负盈亏。

甲方提供仓库及必要水电设施，其他水电、工具及日常耗材由乙方自理。

本项目依据施工设计方案内容明确责任，具体内容在合同中详细商定。

开工日期：XXXX年XX月XX日（具体开工时间以甲方书面通知为准）。

竣工日期：XXXX年XX月XX日。

工程质量标准：达到国家及行业相关施工规范标准。

合同价款：暂定人民币XXXX万元（大写：[金额汉字大写]），实际造价按本合同约定的计价方式确定。

实际合同总价款根据甲方确定的施工设计方案所含内容及甲乙双方市场价格调研约定最终定价结算工程款总额为准。

资金来源：政府投资和企业融资相结合，其中财政拨款占合同总价的XX%，其余由企业承担部分占合同总价的XX%。

项目资金拨付严格按照竣工验收和结算后的合同约定款项进行拨付（详细支付方式和期限）。

本项目涉及工程的验收以及资料的完善补漏等后期工作由乙方负责完成。

第二条合同文件的组成及解释顺序组成本合同的文件包括：工程规范、图纸及报价单等，应视为不可分割的整体组成并互相关联而具有补充与说明之意涵，进而本合同的相关组成之内容与本条款如存在某些相应约定上的不同解释应以前列之顺序为主要依据与目的进行解释。

凡未明确事项的施工行为均应视为不合理而不对甲乙双方构成法定的约束性要件约束与承担违约责任的条件，不可擅自解说不正当要求而承担任何违约责任等条件约定内容约定内容责任条件事项说明；由此而造成工程损失或因理解差异责任等后果均由乙方承担一切责任与损失承担全部责任与后果承担违约责任。

工程施工合同范本(简易)5篇篇1工程施工合同范本(简易)甲方：________________（以下简称"甲方"）法定代表人/负责人：________________联系地址：________________联系电话：________________乙方：________________（以下简称"乙方"）法定代表人/负责人：________________联系地址：________________联系电话：________________鉴于甲方拟委托乙方承担_______（工程名称），特订立本合同如下：第一条工程概况项目名称：_______工程地址：_______工程内容：_______工程造价：_______开工日期：_______竣工日期：_______第二条工程质量1. 乙方保证所提供的全部工程材料、设备及技术符合国家有关标准，并对工程质量承担全部责任。

2. 甲方有权对工程质量进行检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，否则将承担由此产生的全部责任和损失。

第三条工程进度1. 乙方应按照约定的开工日期和竣工日期进行工程施工，如有特殊情况需延期，应提前书面告知甲方并取得同意。

2. 工程延期导致的一切后果由乙方承担。

第四条工程款项1. 工程总造价为_______，按照工程进度分期支付，具体支付比例为：（1）工程开工前支付_______；（2）工程竣工前支付_______；（3）工程竣工后支付_______；2. 乙方须提供相应资料和票据，确保款项支付合法合规。

第五条备品备件1. 乙方应按照实际需要，事先准备足够的备品备件，以确保工程顺利进行。

2. 备品备件的采购费用由乙方承担。

第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应邀请甲方进行竣工验收，认为合格后方可交付使用。

2. 如竣工验收不合格，乙方应承担修复责任，直至合格为止。

第七条违约责任1. 若一方未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任。

简易工程施工合同范本10篇合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。

依法成立的合同,受法律保护。

下面小编给大家带来简易工程施工合同范本，详情可以点击“合同范本”查看更多相关的各类合同参考。

简易工程施工合同范本1(甲方)(乙方)根据“中华人民共和国经济合同法”的有关规定并结合本工程实际情况，本着“平等互利、协商一致”的原则，来明确双方的权利和义务，经双方协商，特制定本合同以兹双方共同遵守。

第一条：总则一、工程地点：琼海众一家园--#楼二、工程范围：琼海众一家园--#楼房间内墙墙面粉刷工程三、结算依据：房间地面及洗手间、厨房墙地面铺装按43.00元/m2计算,(此单价包含1.议定铺装范围内的水泥、淡水河沙等辅材及材料卸车、搬运《电梯搬运》至每个作业点。

以上工程完工后按实际工程量结算。

四、本工程纳税方式为：乙方向甲方提供全部完税发票。

五、承包方式：由乙方包辅材、包工、包工期、包质量、包安全。

本工程乙方不得再进行分包或转包。

六、质量标准：达到甲方要求的施工工艺。

1.施工图及设计变更的规定要求。

2.现行施工规范的验收验评标准的优良标准。

3.粉刷用漆以及腻子粉必须为立邦牌产品。

4.甲方的其他质量要求。

第二条：工程期限本工程工期以甲方与总包方签订的合同工期期限为准，工期以合同签订之日起计算。

第三条：甲、乙双方职责一、甲方责任1.甲方负责施工进场前的准备工作，协调有关方面办理相关手续，组织施工班组进行工程规范交底。

2.派驻公司代表对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，签署隐蔽工程签证。

二、乙方责任1.乙方在开工前组织有关人员熟悉场地，负责编制施工计划并按计划组织施工。

2.乙方在自己的分工范围内做好材料和设备的管理工作。

3.乙方应严格按照甲方制定的质量标准进行施工，确保工程质量并按合同规定的时间如期完工，交付使用。

由乙方原因造成的质量问题乙方应负责整改直至达到甲方要求的标准，所有费用由乙方承担。

简易工程施工合同范本4篇范本一：基础施工合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方就_________项目的基础施工达成以下协议：1. 工程内容和范围：乙方负责该项目的基础施工工作，包括但不限于土方开挖、混凝土浇筑等。

2. 工期：自合同签订之日起，乙方需在___天内完成全部施工任务。

3. 质量要求：乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。

4. 付款方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项，具体支付方式为_________。

5. 违约责任：如乙方未按时完成施工任务或工程质量不合格，应承担相应的违约责任。

6. 争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

7. 其他条款：_________。

8. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

9. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

范本二：装修施工合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方就_________项目的装修施工达成以下协议：1. 工程内容和范围：乙方负责该项目的室内装修工作，包括但不限于墙面刷漆、地板铺设等。

2. 工期：自合同签订之日起，乙方需在___天内完成全部装修任务。

3. 质量要求：乙方必须按照国家相关标准和规范进行装修施工，确保工程质量符合设计要求。

4. 付款方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项，具体支付方式为_________。

5. 违约责任：如乙方未按时完成装修任务或工程质量不合格，应承担相应的违约责任。

6. 争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

7. 其他条款：_________。

8. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。