招投标与合同管理试卷A(答案)
- 格式:doc
- 大小:31.00 KB
- 文档页数:5
一、单选题(共20小题,每小题2分,共计40分,请将答案填在选择题答题卡上)1、全部使用国有资金投资,依法必须进行施工招标的工程项目,应当(A )。
A.进入有形建筑市场进行招标投标活动B.进入无形建筑市场进行招标投标活动C.进入有形建筑市场进行直接发包活动D.进入无形建筑市场进行直接发包活动2、《中华人民共和国建筑法》规定,从事建筑活动的专业技术人员,应当依法取得相应的( B )证书,并在其许可的范围内从事建筑活动。
A.技术职称B.执业资格C.注册D.岗位3、国际上把建设监理单位所提供的服务归为( A )服务。
A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划4、一项工程采用邀请招标时,参加投标的单位不得少于(B )家。
A.2B.3C.4D.55、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估计在( B )万元人民币以上的,必须进行招标。
A.2B.50C.100D.1506、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是( C )。
A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目C.商品住宅,包括经济适用住房D.生态环境保护项目7、《招标投标法》规定,依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于( A )。
A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标,甲单位为施工总承包一级资质,乙单位为二级资质,则该施工联合体应按( B )资质确定等级。
A.一级B.二级 C .三级 D.特级9、下列不属于招标文件内容的是(D)。
A.投标邀请书B.设计图纸C.合同主要条款D.财务报表10、《建设工程施工合同(示范文本)》规定的设计变更范畴不包括(B)。
A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高11、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单作为投标报价单基础。
工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销,但酬金是事先商量好的一个固定数目,此种承包方式称为(B)。
A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。
(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。
A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。
(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料,并收取一定数量的投标保证金。
(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。
(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。
(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的(C)。
A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。
A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的是(B)。
A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则(A)。
A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令,不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时,应经(D)批准。
招投标与合同管理练习题含答案一、单选题(共50题,每题1分,共50分)1、要约可以撤销。
撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
A、要约到达受要约人后B、与要约同时C、要约人收到要约之前D、受要约人发出承诺通知之前正确答案:D2、下列行为中,可以进行代理的是( )A、结婚登记B、代买药品C、立遗嘱D、演出正确答案:B3、依据《招标投标法》,某地公路部门就建设高速公路项目招标,则该项目的评标工作由 ( )来完成。
A、该公路部门的上级主管部门;B、该公路部门的领导;C、当地的政府部门;D、该公路部门依法组建的评标委员会;正确答案:D4、无效合同( )。
A、从宣告其无效之时起,就无效力B、出现纠纷后,就无效力C、从订立之时起,就无效力D、从履行之时起,就无效力正确答案:C5、中标后,除不可抗力外,招标单位拒绝与中标单位签订合同,应( )。
A、返回履约保证金B、双倍返回投标保证金C、赔偿损失D、返回投标保证金正确答案:B6、下列属于实践合同的是( )A、运输合同B、买卖合同C、收养合同D、租赁合同正确答案:A7、按照最新的观点,下列对工程师的表述错误的是( )A、工程师可以是监理B、工程师可以是甲方代表C、工程师既要保护发包人利益,又要不损害承包人利益D、工程师是独立的、公正的第三方正确答案:D8、业主在( )合同中承担的风险最小。
A、成本加酬金B、可调总价C、单价D、不可调总价正确答案:D9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( ),并标明排列顺序。
A、1~4人B、1~3人C、1~5人D、1~2人正确答案:B10、《合同法》规定,当事人约定由债务人向第三人履行债务的,债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的,应当向( )承担违约责任。
A、第三人B、债权人C、第三人或债权人D、第三人和债权人正确答案:B11、工程项目施工合同以付款方式划分可分为:① 总价合同;② 单价合同;③ 成本加酬金合同三种。
1.业主为防止投标者随意撤标或者拒签正式合同而设置的保证金为( )。
A .投标保证金B .履约保证金C .担保保证金 D. 签约保证金2. 开标是指( )。
A .给所有投标者打分B .当众宣布中标者名单C .把投标文件当众启封揭晓 D. 打开投标文件3.《中华人民共和国招标投标法》自( )开始施行。
A . 1999 年 10 月 1 日B . 1999 年 12 月 1 日C .2000 年 1 月 1 日D .2000 年 3 月 1 日4.采用邀请招标方式时,邀请对象至少应不少于( )。
A.3 家 B .4 家 C.5 家 D . 10 家5.中标通知书发出后,中标单位应与建设单位签订工程承包合同,其时限为 ( ) 。
A.7 天内B.14 天内C.20 天内D.30 天内6.中标后,除不可抗力外,招标单位拒绝与中标单位签订合同,应( )。
A .赔偿损失B .双倍返回投标保证金C .返回投标保证金并赔偿损失D .返回履约保证金7.在建设工程招标中,承包商现场考察的费用由( )承担。
A.业主 B .承包商 C .监理单位 D .业主和承包商共同8. 投标单位在投标报价中,对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价,在开标后,发现投标单位没有填写单价和合价的项目,则( )。
A.允许投标单位补充填写 B.视为废标C.退回投标书 D.认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中9. 不属于施工投标文件的内容有( )。
A.投标函 B.投标报价 C.拟签订合同的主要条款 D.施工方案10. 公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为( )。
A.是否解答投标单位的答疑 B.是否组织现场考察C.是否公开开标 D.是否进行资格预审11. 工程施工招标的标底可由( )编制。
A.招标单位 B.施工单位 C.招标管理机构 D.定额管理单位12. 工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单位作为投标报价的基础。
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案一、填空题1、【答案】工程招投标是应用在建设工程领域的一项重要制度,它通过竞争机制和市场经济相互作用的平台,实现了建设项目的最优选择。
2、【答案】合同管理是工程项目管理的重要组成部分,包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
二、选择题1、【答案】B 在招投标过程中,公开招标是最常用的方式。
按照公开、公平、公正的原则,向不特定的多数潜在投标人发出招标公告,邀请其参与投标竞争。
2、【答案】D 在合同履行过程中,合同管理包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
其中,合同签订管理包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
三、简答题1、【答案】工程招投标与合同管理的重要性体现在以下几个方面:(1)通过招投标可以选择优秀的施工企业,保证工程质量,提高投资效益。
(2)合同管理是工程项目管理的重要组成部分,对工程项目的进度、成本、质量等方面进行全面控制,确保合同的履行。
(3)加强合同管理,可以降低风险,避免纠纷的发生,保证工程项目的顺利进行。
(4)合同管理还包括合同相关方的管理,如业主、承包商、设计单位等,对工程项目的影响较大,需要加强管理。
2、【答案】工程招投标流程包括以下环节:(1)公告发布:在指定的媒体上发布招标公告,说明招标条件、工程概况、招标时间等信息。
(2)资格预审:对潜在投标人进行资格审查,确定符合条件的投标人名单。
(3)投标申请:符合条件的投标人提交投标申请书,包括技术方案、施工组织设计等内容。
(4)评标定标:评标委员会对投标人进行评审打分,确定中标候选人名单,并公布中标结果。
(5)中标公示:公示中标候选人名单,接受社会监督。
(6)合同签订:中标人与招标人签订合同,约定双方的权利义务。
3、【答案】合同管理的内容包括以下方面:(1)合同签订管理:包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
(2)合同履行管理:对合同履行过程中的各项工作进行协调和管理,确保合同的顺利履行。
一、单项选择题(每小题1。
5分,课程名称:工程招投标与合同管理测试题一共30分)1、《中华人民共和国招投标法》于(D)起施行。
A、1997.11。
1B、1998.3。
1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定,依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于(A)。
A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述,不正确的是(D )。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中,成员人数为(C)人以上单数,其中经济、技术专家不得少于成员总数的( )。
A、3,3/4B、3,2/3C、5,2/3D、5,3/45、招标投标活动的公开原则首先要求(A )要公开.A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的(C)天以后,应向工程师正式提出索赔意向通知.A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中,施工单项合同估算价在(C)人民币以上的,必须进行招标.A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中,(D)因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是(A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后,总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万,则投标保证金最高不超过(C )万元.A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式,应当向(B)个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
1【单选题】工程设计招标中,评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案:参考答案:A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案:参考答案:A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案:参考答案:B4【单选题】联合体中标者,联合体各方面应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案:参考答案:D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:B7【单选题】建设单位拖欠工程款,施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案:参考答案:D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案:参考答案:B9【单选题】招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案:参考答案:C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案:参考答案:A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中,依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案:参考答案:C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定,当一项工程采用邀请招标时,邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案:参考答案:B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案:参考答案:B14【单选题】FIDIC合同条件规定,应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案:参考答案:A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案:参考答案:A(共20 分)16【填空题】建筑安全生产管理方针是。
2020-2021学年下学期期末考试《招投标与合同管理》A卷基本信息:[矩阵文本题] *1. 建设单位应当在领取施工许可证后及时开工,开工期限为领取施工许可证之日起()个月内。
[单选题] *A、 1B、 2C、 3(正确答案)D、 62. 下列说法正确的是()。
[单选题] *A、分段结算的工程,可以按月预支工程款(正确答案)B、按月结算与支付实行按月结算进度款,不需要预付工程款C、实行按月结算与支付的工程,不需要进行竣工结算D、分段结算与支付的工程,应按季度结算工程款3. 一般情况下,签订成本加酬金合同不利于工程的()。
[单选题] *A、进度控制B、质量控制C、成本控制(正确答案)D、安全控制4. 当一个工程项目总报价基本确定后,通过调整内部各个项目的报价,以期既不提高报价、不影响中标,又能在结算时得到较为理想的经济效益,这种报价技巧叫做()[单选题] *A、根据中标项目的不同特点采用不同报价B、多方案报价法C、可供选择的项目的报价D、不平衡报价法(正确答案)5. 公开招标亦称非无限竞争性招标,是指招标人以()的方式邀请不特定的法人或者其它组织招标。
[单选题] *A、投标邀请书B、合同谈判C、行政命令D、招标公告(正确答案)6. 根据《必须招标的工程项目规定 -国家发改委第16号令》规定,工程建设项目招标范围的工程建设项目,勘察、设计、监理等服务,单项合同估算价在()万元人民币以上的,必须进行招标。
[单选题] *A、 20B、 50C、 100(正确答案)D、 2007. 关于标底的说法正确的是()。
[单选题] *A、每个招标项目都必须编制一个标底B、招标项目可以编制两个标底C、招标项目可以不必编制标底D、标底必须经过审查(正确答案)8. 工程师在接到延期开工申请后的( )小时内以书面形式答复承包人。
工程师在接到延期开工申请后的()小时内不答复的,视为同意承包人的要求,工期相应顺延。
招投标与合同管理试题库+答案一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案:D2、( )不属于合同文件。
A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案:C3、合同无效、被撤销或者终止时,合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。
A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案:B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案:C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》(99版),下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案:A6、根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指( )。
A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案:A7、公开招标邀请的投标人是( )。
A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案:B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案:B9、某村果园长期管理不善,连年无收益,王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同,承包期5年。
承包后王某精心管理,当年净收益多达3000元。
村委会主任即要求修改合同,增加承包费,王某不允。
村委会主任便废除原合同,以1200元年承包费的条件承包给他人。
在下述各种意见中,正确的意见应该是( )。
建设工程招标投标与合同管理实务试题一、多选1、索赔按目的划分包括()。
A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔2.《建设工程施工合同(示范文本)》中,因以下原因造成的工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:( )。
A、承包人未能按合同约定质量标准施工B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3.评审资格预审文件时,评审内容主要包括:()A、法人资格B、商业信誉C、财务能力 D技术能力 E、施工经验4.《合同法》规定合同无效的情形有()p170A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益B、恶意串通,损害国家、集体或第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定5.建设工程施工招标的条件有:( )。
P21A.招标人已经依法成立B.初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准D.有相应资金或资金来源已经落实E.有招标所需的设计图纸及技术资料6.《建设工程施工合同(示范文本)》的组成包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书7.《建设工程施工合同(示范文本)》的附件包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、工程质量保修书D、专用条款E、发包人供应材料设备一览表8.施工分包合同的当事人为()。
A建设单位B承包人 C监理单位 D设计单位E分包方9.合同的内容一般包括条款()A、当事人的名称或者姓名和住所B、标的C、数量D、质量E、价款或者报酬10.建设工程施工合同的特征有()A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.合同监督的严格性E.合同内容的复杂性11.可索赔的设计变更事项有()。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息,吸引有承包能力的单位参与竞争,按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案:A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织;B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员;C、有组织编制招标文件的能力;D、有审查投标单位资质的能力;正确答案:A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案:D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效,未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效,也可能全部无效正确答案:D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商,书面订立D、利用示范文本订立正确答案:A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案:C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案:D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义,向人民法院提出诉讼,请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案:C9、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案:D10、保证方式没有约定或约定不明确的,按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案:C11、下列说法不正确的是( )。
工程招投标及合同管理试题A一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的(C)关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求(A)赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中,(A)不得抵押。
A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于(B )家。
A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为(A)A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位(B)的选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于(B )A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是(C)。
A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应(D )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为,从(C)的日历天数计算。
《工程招投标与合同管理》期末检测题二一、填空题(每空1分,共20分)1. 影响投标报价计算的主要因素有________、________和其它各类费用的计算。
2. 评标组织由____________和__________________________组成。
3. 1999年发布的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201),主要适用于施工总承包合同。
是由_____________、_____________、______________等三部分组成。
4. FIDIC合同为_____________的计价方式5. 索赔文件的主要内容包括___________、______________、___________________和______________。
6. 我国担保法规定的担保方式有五种:________、________、_______、_________和_________。
7. FIDIC土木工程施工合同条件规定,工程师颁发工程移交证书的条件为____________并通过_____________;________有权将工程部分项目交由指定分包商实施。
二、单选题(每题1分,共10分)1. 某工程投标总价为500万元,则投标保证金一般不得超过( )万元A.10B.20C.15D. 252. 某招标人于2007年4月1日向中标人发出了中标通知书。
根据相关法律规定,招标人和中标人应在()前订立书面合同。
A.2007年4月15日B.2007年5月1日C.2007年5月15日D.2007年6月1日3. ()是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。
A.合同的变更B.合同的订立C.合同的终止D.合同的转让4.材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应()。
A.拒付货款并索赔B.按照订购数量及时付款C.按照实际交货数量及时付款D.待供货方补足数量后再付5. 解决建设工程索赔最理想的方法是()。
《招投标与合同管理》课程试卷A卷一.单项选择题(共20分,每题1分)1.根据我国有关规定,凡在我国境内投资兴建的工程建设项目,都必须实行(),接受当地建设行政主管部门的监督管理。
A、报建制度B、监理制度C、工程咨询D、项目合同管理2.承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务,此种承包方式称为()。
A、包工不包料B、统包C、包工部分包料D、包工包料3.根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过()约定承发包双方的权利和义务。
A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书4.合同的()是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在。
A、成立B、订立C、质压D、定金5.()承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费),加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。
它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
A、固定总价合同B、计量估价合同C、单价合同D、成本加酬金合同6.()是依据法律的规定或合同的约定,合同当事人一方(债权人)有权留存所占有的对方的财产,以保扩自己的合法权益。
A、留置B、定金C、抵押D、债权人免除债务7.()是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。
A、合同的变更B、合同的订立C、合同的终止D、合同的转让8.当一个工程项目总报价基本确定后,通过调整内部各个项目的报价,以期既不提高报价、不影响中标,又能在结算时得到较为理想的经济效益,这种报价技巧叫做()A、根据中标项目的不同特点采用不同报价B、多方案报价法C、可供选择的项目的报价D、不平衡报价法9.“当事人互负债务,没有先后履行顺序的,应当同时履行,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。
一方在对方履行债务不符合约定时,有权拒绝其相应的履行要求。
江西建设职业技术学院2007—2008学年第一学期期末考试《招投标与合同管理》课程试卷A卷(供造Z0601班使用)
班级:学号:姓名:
[注意]:本试卷采取闭卷形式,共5大题, 4页。
满分为 100 分。
一、单项选择题(本大题共10题,每小题2分,共20分).
1.投标文件一般情况下( B )附带条件。
A.都带 B.不能带 C.上级批准可带
2.设备采购招标投标所采用的国内有限竞争性招标类似于( B )。
A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.直接发包
3.单项金额在( A )万元以上的设计项目必须招标。
A、50 B. 100 C. 200 D. 3000
4.公开招标在开标时,应当由( C )
A.招标监督机构主持,所有投标人自愿参加B.招标监督机构主持,投标人自愿参加C.招标人主持,所有投标人均应参加 D.招标人主持,投标人自愿参加
5.据施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能按期开工,( A )后推迟开工日期.
A.需承包人书面通知工程师
B.应经建设行政主管部门批准
C.应经工程师批准
D.需承包人书面通知发包人
6.依据施工合同示范文本,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由( A )承担.
A.发包人 B.承包人 C.设备供应人 D.发包人和承包人分别
7.在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是( C )招标.
A.施工 B.设备采购 C.设计 D.材料采购
8.施工合同示范文本通用条款规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照( C )处理.
A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延
B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延
C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延
D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延
9.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求( A )承担责任。
A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理
10.在建设工程招标中,承包商现场考察的费用由( B )承担。
A.业主 B.承包商 C.监理单位 D.业主和承包商共同
二、多选题(本大题共6小题,每小题 4 分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,有二至四个是符合题意的,把你所选的选项前面的字母填在题后的括号内。
全部选对该小题得满分,少选、多选、错选、不选该小题均为0分。
)
1.建筑市场的主体是( ABC ).
A.业主 B.承包商 C.工程咨询服务机构 D.建筑产品
2.国际承包工程的合同计价方式有( BCD )
A.BOT B.固定总价 C.单价合同 D.成本加酬金
3.法人应当具备的条件( BCD )
A.有行政主管部门的明确授权B.有必要的财产和经费
C.有自己的名称,组织机构和场所D.能够独立承担民事责任
4.在代理中,通常涉及三方关系人,即( ACD )
A.代理人B.利益相关人C.被代理人D.第三人
5.公开招标的程序分为:建设项目报建,编制招标文件,开标、评标和定标外还有( BCD )。
A.发投标邀请书 B.资格预审
C.发放招标文件 D.签订合同
6.在工程项目招标中,可采取的主要方式有( AB )。
A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.直接发包
三、判断题(本大题共12小题,每小题2分,共24分。
下列命题你认为正确的在题后括号内打“√”;错误的打“×”。
)
1.国家实
行建设工程招
投标的目的是
为了加强国家
对建设工程的
管理力度。
(×)
2.根据《招
投标法》的规
定,投标人互相
串标,可处投标
金额的1%以下
的罚款。
(×)3.世界银行又可称为国际复兴开发银行,简称IBRD。
(×)4.作为招标方式的一种,邀请招标是最公开、公正、公平的方式、它是一种无限制的竞争方式,在世界上被广泛地采用。
(×)
5.投标是承包单位以提报标价的形式争取承包建设工程项目的经济活动,是目前承包商取得工程项目的一种最常见的行之有效的活动。
(√)
6.货物的到岸价,等于货价加上在途运费。
(×)7.住宅工程的监理必须招标。
(√)
8.施工合同履行充满了风险,而投标行为则无风险可言。
(×)
9.评标评审成员人数由5人以上的双数组成。
(×)
10.在投标截止日期后撤回投标文件,投标保证金不能退还。
(√)11.工程师发给承包商的指令一定要采取书面形式(√)
12.工程价款支付方式包括预付款、工程进度款、最终付款和退还保证金。
(√)
四、名词解释(本大题共4小题,每小题3分,共12分。
)
1.工程建筑招标——建筑单位(业主)就拟建的工程发布通告,用法定方式吸引建筑项目的承包单位单价竞争,进而通过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建筑任务的一种法律行为.
2.建筑工程招标代理——建筑工程招标人将建筑工程招标事务委托给招标代理中介服务机构,由该中介服务机构在招标人委托授权范围内以委托人的名义同他人独立进行工程招标投标活动,法律后果由委托人承担的一种法律制度
3.追加合同价款——合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
4.工程索赔——在工程合同履行过程中,合同当事人一方因非自身因素或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时,通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。
五、简答题(本大题共5小题,每小题4分,共20分)
1.招投标为什么要进行资格预审?
⑴保证参与投标的法人或其他组织在资质和能力方面都能满足完成招标工作的要求.
⑵能够选出综合实力强的一批申请投标人,再请他们参加投标竞争,以减小评标工作量.
2.订立合同的基本原则?
平等、自愿/公平/诚实信用/合法
3.和解和调节的区别?
前者有第三人参加,并主要是通过第三人的说服教育和协调来达成解决纠纷的协议;而后者则完全是通过当事人自行协商来达成解决合同纠纷的协议。
4.试述公开招标的“六公开原则”。
答:公开招标的“六公开原则”为:公开发布招标信息、公开发布投标报名的条件、公开接受投标报名、公开选定投标单位、公开评标的办法与程序、公开招标结果。
5.为什么要进行投标决策?其主要内容是什么?
答:由于投标活动具有强烈的竞争性和高风险性的特点,因此,在投标过程中进行慎重的投标决策是必须的。
投标决策包括:投不投标、投何种标、采用何种策略和技巧等。