项目招招投标与合同管理(复习题_含答案)

工程招投标与合同管理考试复习题(2024版)合同目录第一章：导论1.1 工程招投标概述1.2 合同管理的重要性1.3 考试复习指导原则第二章：工程招投标流程2.1 招标准备2.2 投标过程2.3 开标、评标与中标通知第三章：合同的法律基础3.1 合同法概述3.2 合同的法律效力3.3 合同的履行与违约第四章：合同的起草与审查4.1 合同结构与条款4.2 合同起草要点4.3 合同审查与风险评估第五章：合同的签订5.1 合同签订的条件5.2 签字流程与要求5.3 合同的生效第六章：合同的执行与管理6.1 合同执行的监控6.2 合同变更与补充6.3 合同档案管理第七章：合同风险与保险7.1 风险识别与管理7.2 保险的安排与要求7.3 风险转移与分配第八章：合同争议解决8.1 争议的类型与原因8.2 争议解决机制8.3 仲裁与诉讼第九章：合同终止与清算9.1 合同终止的条件9.2 清算程序与责任9.3 合同终止后的权利与义务第十章：合同范本与实训案例10.1 标准合同范本10.2 实训案例分析10.3 签字栏、签订时间与地点第十一章：招投标与合同管理的伦理11.1 职业道德与责任11.2 反腐败与诚信建设11.3 伦理决策与行为准则第十二章：考试模拟题与解析12.1 模拟题一12.2 模拟题二12.3 模拟题三及解析第十三章：复习策略与考试技巧13.1 复习计划的制定13.2 考试答题技巧13.3 常见错误与应对方法第十四章：附录与参考资料14.1 相关法律法规汇编14.2 参考资料索引14.3 考试复习资源列表第十五章：考试大纲与评分标准15.1 考试大纲概述15.2 各科目评分标准15.3 考试合格标准与认证程序合同目录结束。

合同编号：______第一章：导论1.1 工程招投标概述1.1.1 招投标的定义与特点1.1.2 招投标的作用与意义1.2 合同管理的重要性1.2.1 合同管理在工程中的作用1.2.2 合同管理对风险控制的影响1.3 考试复习指导原则1.3.1 复习方法与技巧1.3.2 考试重点与难点解析第二章：工程招投标流程2.1 招标准备2.1.1 招标需求分析2.1.2 招标条件与资格预审2.2 投标过程2.2.1 投标文件的编制2.2.2 投标策略与技巧2.3 开标、评标与中标通知2.3.1 开标程序与注意事项2.3.2 评标标准与方法2.3.3 中标结果的通知与公示第三章：合同的法律基础3.1 合同法概述3.1.1 合同法的基本原则3.1.2 合同法的适用范围3.2 合同的法律效力3.2.1 合同的成立与生效3.2.2 合同的变更、转让与终止3.3 合同的履行与违约3.3.1 合同履行的原则与要求3.3.2 违约责任的确定与承担第四章：合同的起草与审查4.1 合同结构与条款4.1.1 合同的基本结构4.1.2 常见合同条款的类型与内容4.2 合同起草要点4.2.1 合同起草的基本原则4.2.2 合同语言的准确性与明确性4.3 合同审查与风险评估4.3.1 合同审查的重点4.3.2 风险评估的方法与步骤第五章：合同的签订5.1 合同签订的条件5.1.1 合同主体的资格要求5.1.2 合同标的的合法性与可行性5.2 签字流程与要求5.2.1 签字的程序与步骤5.2.2 签字的法律效力与注意事项5.3 合同的生效5.3.1 合同生效的条件5.3.2 合同生效后的法律后果第六章：合同的执行与管理6.1 合同执行的监控6.1.1 合同执行的监控机制6.1.2 执行过程中的信息反馈与调整6.2 合同变更与补充6.2.1 合同变更的条件与程序6.2.2 合同补充的法律效力6.3 合同档案管理6.3.1 合同档案的建立与保管6.3.2 合同档案的利用与保密合同编号______第七章：合同风险与保险7.1 风险识别与管理7.1.1 工程风险的分类与识别7.1.2 风险管理计划的制定与执行7.2 保险的安排与要求7.2.1 工程保险的种类与选择7.2.2 保险合同的条款与条件7.3 风险转移与分配7.3.1 风险转移的法律机制7.3.2 风险分配的原则与实践第八章：合同争议解决8.1 争议的类型与原因8.1.1 合同争议的常见类型8.1.2 争议产生的常见原因8.2 争议解决机制8.2.1 协商与调解8.2.2 仲裁与诉讼8.3 仲裁与诉讼8.3.1 仲裁程序与规则8.3.2 诉讼程序与法院选择第九章：合同终止与清算9.1 合同终止的条件9.1.1 正常终止的条件9.1.2 提前终止的条件9.2 清算程序与责任9.2.1 清算的程序与步骤9.2.2 清算中各方的责任与义务9.3 合同终止后的权利与义务9.3.1 终止后的权利保留9.3.2 终止后的义务履行第十章：合同范本与实训案例10.1 标准合同范本10.1.1 合同范本的结构与内容10.1.2 范本的应用与调整10.2 实训案例分析10.2.1 案例背景与问题提出10.2.2 案例分析的方法与步骤10.3 签字栏、签订时间与地点10.3.1 签字栏的设置与填写10.3.2 签订时间与地点的确定第十一章：招投标与合同管理的伦理11.1 职业道德与责任11.1.1 职业道德规范的内涵11.1.2 职业责任的界定与实践11.2 反腐败与诚信建设11.2.1 反腐败政策与措施11.2.2 诚信建设的重要性与实施11.3 伦理决策与行为准则11.3.1 伦理决策的原则与框架11.3.2 行为准则的制定与遵守第十二章：考试模拟题与解析12.1 模拟题一12.1.1 模拟题内容12.1.2 模拟题解析与答案12.2 模拟题二12.2.1 模拟题内容12.2.2 模拟题解析与答案12.3 模拟题三及解析12.3.1 模拟题内容12.3.2 模拟题解析与答案以上为合同的后半部分内容，具体条款需根据实际情况填写和调整。

第一套题客观题判断题（共10题，共40分）1. 在我国，业主也称为建设单位，业主作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。

T √F ×参考答案：F；考生答案：F；试题分数：4；考生得分：42. 建筑业企业连续三年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。

T √F ×参考答案：T；考生答案：T；试题分数：4；考生得分：43. 公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

T √F ×参考答案：F；考生答案：F；试题分数：4；考生得分：44. 招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。

主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。

T √F ×参考答案：F；考生答案：T；试题分数：4；考生得分：05. 根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。

关于资金或者资金来源是否落实问题，可不在招标文件中载明。

”T √F ×参考答案：F；考生答案：F；试题分数：4；考生得分：46. 投标人收到招标单位的投标申请书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。

T √F ×参考答案：F；考生答案：T；试题分数：4；考生得分：07. 降低预算成本的策略原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。

T √F ×参考答案：F；考生答案：T；试题分数：4；考生得分：08. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。

中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当重新再发新的中标通知书。

T √F ×参考答案：F；考生答案：F；试题分数：4；考生得分：49. 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，通常不将监理合同和物资采购合同列入建设工程合同的范畴。

T √F ×参考答案：F；考生答案：T；试题分数：4；考生得分：010. 在索赔中，单项索赔通常因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素，索赔的成功率并不高，在实际施工过程中应尽量避免使用。

招投标与合同管理练习题含答案一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、要约可以撤销。

撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。

A、要约到达受要约人后B、与要约同时C、要约人收到要约之前D、受要约人发出承诺通知之前正确答案：D2、下列行为中，可以进行代理的是( )A、结婚登记B、代买药品C、立遗嘱D、演出正确答案：B3、依据《招标投标法》，某地公路部门就建设高速公路项目招标，则该项目的评标工作由 ( )来完成。

A、该公路部门的上级主管部门；B、该公路部门的领导；C、当地的政府部门；D、该公路部门依法组建的评标委员会；正确答案：D4、无效合同( )。

A、从宣告其无效之时起，就无效力B、出现纠纷后，就无效力C、从订立之时起，就无效力D、从履行之时起，就无效力正确答案：C5、中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应( )。

A、返回履约保证金B、双倍返回投标保证金C、赔偿损失D、返回投标保证金正确答案：B6、下列属于实践合同的是( )A、运输合同B、买卖合同C、收养合同D、租赁合同正确答案：A7、按照最新的观点，下列对工程师的表述错误的是( )A、工程师可以是监理B、工程师可以是甲方代表C、工程师既要保护发包人利益，又要不损害承包人利益D、工程师是独立的、公正的第三方正确答案：D8、业主在( )合同中承担的风险最小。

A、成本加酬金B、可调总价C、单价D、不可调总价正确答案：D9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( )，并标明排列顺序。

A、1~4人B、1~3人C、1~5人D、1~2人正确答案：B10、《合同法》规定，当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向( )承担违约责任。

A、第三人B、债权人C、第三人或债权人D、第三人和债权人正确答案：B11、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：① 总价合同；② 单价合同；③ 成本加酬金合同三种。

建筑项目招投标与合同管理复习资料及答案一、判断题1狭义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所（建设工程交易中心）。

（）正确的答案是√。

2建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。

主要表现在：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招投标为主要方式。

（）正确的答案是x。

3建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。

其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。

（）正确的答案是√。

4在我国，业主也称为建设单位，业主作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。

（)正确的答案是x。

5承包商作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。

所以不论是国内还是按照国际惯例，承包商一般都实行从业资格管理。

（）正确的答案是√。

6建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。

（）正确的答案是x。

7建设工程交易中心是服务性机构，本身并不具备监督管理职能。

（）正确的答案是√。

8建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。

新核定的资质等级应当低于原资质等级。

（）正确的答案是x。

9建筑业企业连续三年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。

（）正确的答案是√。

10建筑市场的资质管理仅是指从业企业的资质管理。

（)正确的答案是x。

11建设部颁布了自2001年7月1日起实施的《建筑业企业资质管理规定》，其中将我国的建筑业企业分为施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业三个序列。

（)正确的答案是√。

12建设工程招投标的工作环节包括：招标、投标、开标、决标、授标、中标、签约和履约。

（)正确的答案是x。

13授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。

（)正确的答案是√。

14建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标投标行政监督部门。

（)正确的答案是x。

15建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

它是建设工程项目的投资人（即业主或建设单位）。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024工程招投标与合同管理复习题本合同目录一览1. 工程概述1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程性质2. 招投标过程2.1 招标文件的发放2.2 投标文件的提交2.3 投标文件的开启2.4 评标标准的确定2.5 中标通知书的发放3. 合同条款3.1 合同的签订3.2 合同的有效期3.3 合同的履行3.4 合同的变更3.5 合同的解除4. 工程管理4.1 工程进度管理4.2 工程质量管理4.3 工程成本管理4.4 工程安全与环保管理4.5 工程验收管理5. 合同双方的权利与义务5.1 承包方的权利与义务5.2 发包方的权利与义务6. 违约责任6.1 承包方的违约责任6.2 发包方的违约责任7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律途径解决8. 合同的终止8.1 合同终止的条件8.2 合同终止的程序9. 合同的附则9.1 合同的解释9.2 合同的修改9.3 合同的附件10. 其他条款10.1 保密条款10.2 知识产权保护10.3 不可抗力10.4 法律适用11. 合同的签署与盖章11.1 合同签署的时间11.2 合同签署的地点11.3 合同盖章的要求12. 合同的备案与公示12.1 合同备案的时间与地点12.2 合同公示的要求与程序13. 合同的履行监督13.1 履行监督的方式13.2 履行监督的机构13.3 履行监督的报告与反馈14. 合同的归档与保管14.1 合同归档的要求14.2 合同保管的责任与期限第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1 工程名称：2024年某大型基础设施建设项目1.2 工程地点：位于我国某市中心区域1.3 工程规模：包括新建一座桥梁、拓宽两条道路及配套设施1.4 工程性质：市政基础设施工程第二条招投标过程2.1 招标文件的发放：招标人应在本合同签订前至少20个工作日，向投标人发放含有工程概况、技术要求、投标须知等内容的招标文件。

工程招投标与合同管理考试答案一、单选题合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（）关系。

A. 债权人与债务人B. 代理人与被代理人C. 权利与义务D. 法人与自然人答案：C。

合同法律关系主要体现的是当事人之间的权利与义务关系。

施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。

A. 施工企业B. 施工企业的法定代表人C. 施工企业的项目经理D. 具体的施工人员答案：A。

项目经理是施工企业的代理人，其行为代表施工企业，因此造成的损失应由施工企业承担。

下列财产中，（）不得抵押。

A. 土地所有权B. 土地使用权C. 房屋D. 交通运输工具答案：A。

根据我国法律规定，土地所有权不得抵押，但土地使用权可以抵押。

邀请招标的邀请对象数目不应少于（）家。

A. 2B. 3C. 5D. 7答案：C。

根据相关规定，邀请招标的邀请对象数目通常不少于5家。

施工合同的合同工期应是判定承包人提前或延误竣工的标准，订立合同时约定的合同工期概念应为从（）的日历天数计算。

（此处需要具体题目信息，但一般答案为从某个特定日期，如开工日期或合同签订日期等，开始计算的日历天数）假设答案为从开工日期开始计算：则答案为从开工日期的日历天数计算。

二、多选题建筑施工企业分为（）。

A. 工程监理企业B. 施工总承包企业C. 专业承包企业D. 劳务分包企业E. 工程招标代理机构答案：B、C、D。

建筑施工企业通常包括施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业。

获得专业承包资质的企业，可以（）。

A. 对所承接的工程全部自行施工B. 对主体工程实行施工承包C. 承接施工总承包企业分包的专业工程D. 承接建设单位按照规定发包的专业工程E. 将劳务作业分包给具有劳务分包资质的其他企业答案：A、C、D、E。

获得专业承包资质的企业可以承接相关工程，并可以将其中的劳务作业分包给具有劳务分包资质的其他企业。

三、简答题或论述题简述施工招标的特点。

《建筑工程项目招投标与合同管理》复习题判断题1、《建设工程施工合同（示范文本）》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（）正确选项1.√(V)2、标的物的交付是买卖合同履行中最重要的环节，标的物的所有权自标的物交付时转移。

（）正确选项1.√(V)3、不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评估法进行评审。

（）正确选项1.√(V)4、承诺可以撤回，但撤回承诺的通知必须于承诺到达要约人之前或与承诺同时到达要约人。

（）正确选项1.√(V)5、承诺是指受要约人同意要约的意思表示，承诺不得撤回。

（）正确选项1.×(V)6、从形式上来看，工期延误的后果是时间损失；从本质上来看，工期延误的后果是造成经济损失。

（）正确选项1.√(V)7、代位权，是指对抗请求权或否认对方权利主张的权利，其作用在于通过行使这种权利而使对方的请求权消灭或使其效力延期发生。

（）正确选项1.×(V)8、担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，通常不需要当事人双方订立担保合同。

（）正确选项1.×(V)9、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（）正确选项1.√(V)10、缔约人需就合同条款至少是主要条款达成合意，合同才能成立。

（）正确选项1.√(V)11、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方应理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

（）正确选项1.√(V)12、费用索赔的计算方法主要有总费用法、修正总费用法和分项法。

（）正确选项1.√(V)13、根据最低投标价法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人。

（）正确选项1.×(V)14、工程索赔的处理过程一般有7个步骤，依次是：递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、发包人审查、工程师审核索赔文件、协商谈判、承包人的决定。

招投标与合同管理期末复习试题(2024版)合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为乙方提供货物或服务，为确保双方的权利和利益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。

第一条合同标的（1）货物名称：__________数量：__________质量标准：__________交付期限：__________（2）服务内容：__________服务期限：__________服务标准：__________1.2 乙方向甲方支付的价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

第二条交付及验收2.1 甲方应按照本合同约定的数量、质量、规格和交付期限向乙方交付货物或提供服务。

2.2 乙方对甲方交付的货物或提供的服务进行验收，确认符合本合同约定的，予以接收。

2.3 乙方对甲方交付的货物或提供的服务有异议的，应在验收合格后三日内向甲方提出，并提供书面材料。

甲方应在接到异议后七日内予以答复。

第三条价款及支付3.1 本合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2 乙方应按照本合同约定的付款方式、付款期限向甲方支付价款。

3.3 甲方开具正规发票，乙方按税法规定予以报销。

第四条违约责任4.1 甲方未按照本合同约定的数量、质量、规格和交付期限交付货物或提供服务的，乙方有权要求甲方承担违约责任。

4.2 乙方未按照本合同约定的付款方式、付款期限向甲方支付价款的，甲方有权要求乙方承担违约责任。

4.3 甲乙双方因不可抗力不能履行或部分履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。

第五条争议解决5.1 甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

工程招投标的目的是什么？
A. 确定最低成本供应商
B. 确保工程质量与工期
C. 仅仅为了遵守法律程序
D. 随意选择承包商
在工程招标文件中，通常不包含以下哪项内容？
A. 工程概况
B. 投标文件格式
C. 投标保证金要求
D. 投标人的家庭背景
招标过程中，以下哪项行为是违法的？
A. 投标人按照招标文件要求提交投标文件
B. 招标人私下与某投标人商定中标
C. 招标人公开所有投标人的报价
D. 投标人自行决定是否参与投标
合同管理中最关键的原则是什么？
A. 追求最大利润
B. 严格履行合同义务
C. 随意变更合同条款
D. 忽略合同风险
以下哪项不属于合同管理中的常见风险？
A. 履约能力不足
B. 不可抗力事件
C. 合作伙伴关系破裂
D. 投标人中标后放弃签约
填空题
工程招投标一般分为____、____和____三个阶段。

在编制招标文件时，应确保内容完整、____，并符合相关法律法规。

投标保证金是投标人向招标人提供的，用于保证投标人____的担保。

合同管理的主要内容包括合同的____、履行、变更和____。

合同风险管理中，常见的风险应对措施包括____、____和保险等。

简述工程招投标的基本流程。

招标文件中应包含哪些主要内容？为什么这些内容重要？简述投标人在参与招投标过程中应注意的法律风险。

合同管理在工程项目中的重要性是什么？
描述一个常见的合同变更情况，并说明其处理流程。

《建筑工程项目招投标与合同管理》期末试题及答案实用二份《建筑工程项目招投标与合同管理》期末试题及答案 1一、判断题(每小题2分，共计20分。

将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误)1、在我国，业主也称为建设单位，业主作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。

()2、建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。

()3、公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他__投标。

()4、通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分高的投标者。

()5、根据《__招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。

关于资金或者资金来源是否落实问题，可不在招标文件中载明。

”()6、所编制的投标文件“正本”只有一份，“副本”则按招标文件附表要求的份数提供。

正本与副本若不一致，以正本为准。

()7、降低预算成本的策略原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。

()8、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

()9、单项索赔是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。

()10、在施工过程中最普遍的索赔形式是承包商同业主之间的索赔。

最常见的是承包商向业主提出的工期索赔和费用索赔。

()二、单项选择题(每小题2分，共计20分，将选择结果填入括弧内)1、按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日之内订立书面合同。

A、20B、30C、25D、352、下列各项，()不是建筑工程招标投标的特点。

A、程序规范B、投标过程__、有效地__C、交易双方面对面地讨价还价D、公平、客观3、招标机构的主要职责是()等。

A、拟定招标文件，__投标、开标、评标和定标工作B、编制招标文件和__评标C、确定评标委员会，并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人D、成立作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库4、建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的()。

招投标与合同管理练习题库及参考答案一、单选题（共48题，每题1分，共48分）1.《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当及时通知对方。

对方提供适当担保时，应当( )A、变更合同B、拒绝履行C、恢复履行D、由人民法院裁决正确答案：C2.关于联合体投标，下列说法不正确的是( )A、两个以上法人或者组织可以组成一个联合体B、联合体成员不得在同一项目再以自己名义单独投标C、必须以一个投标人的身份共同投标D、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级正确答案：D3.引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是( )。

A、无因管理B、不当得利C、合同D、侵权正确答案：C4.评标委员会成员名单一般应于( )确定。

A、开标前B、招标前C、开标后D、开标过程中正确答案：A5.招标程序有：①成立招组织。

②发布招标公告。

③编制招标文件和标底。

④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。

⑤对投标单位进行资格审查。

⑥发售招标文件。

则下列招标程序排序正确的是( )A、①③②⑥⑤④B、①③②⑤⑥④C、①②③⑤④⑥D、①⑤⑥②③④正确答案：B6.民事法律关系主体，是指民事法律关系中享受权利、承担义务的当事人和参与者。

下列不属于民事法律关系主体中其他组织的是( )A、建设行政主管部门B、依法设立的外资企业C、消费者协会D、学校正确答案：B7.材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。

采购方应( )。

A、按照订购数量及时付款B、按照实际交货数量及时付款C、待供货方补足数量后再付D、拒付货款并索赔正确答案：A8.中标的承包商将由( )决定。

A、上级行政主管部门B、监理工程师C、业主D、评标委员会正确答案：C9.下列有关无效合同的说法中，正确的是( )A、建设主管部门有权确认合同无效B、一方当事人无权确认合同无效C、合同被确认无效后，履行中的合同应继续履行D、无效合同从订立时起就有法律效力正确答案：B10.某村果园长期管理不善，连年无收益，王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同，承包期5年。

工程项目招标与合同管理自考试题（含答案）一、单项选择题（本大题共10小题，每小题5分，共50分）1. 下列不属于工程招标投标活动应当遵循的原则的是（）。

A. 公开B. 公平C. 公正D. 诚实信用2. 工程项目招标投标活动中，投标须知是指（）。

A. 招标文件B. 投标文件C. 合同条款D. 投标须知3. 在工程招标投标活动中，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前发出。

A. 7B. 15C. 30D. 604. 工程项目的合同管理主要包括（）。

A. 合同的订立、履行、变更和解除B. 合同的订立、履行、转让和终止C. 合同的订立、履行、变更和终止D. 合同的订立、履行、变更和解除5. 下列不属于工程招标投标活动中招标人的义务的是（）。

A. 编制招标文件B. 公开招标信息C. 组织招标投标活动D. 确定中标人6. 下列不属于工程招标投标活动中投标人的义务的是（）。

A. 编制投标文件B. 参加招标投标活动C. 提交投标保证金D. 自行安排项目施工7. 下列不属于工程合同履行过程中合同变更的情形的是（）。

A. 工程项目的规模、建设内容、建设标准发生变更B. 合同价款、工程量、工程质量等发生变更C. 合同履行期限、地点、方式等发生变更D. 合同当事人协商一致的其他情形8. 下列不属于工程合同履行过程中合同解除的情形的是（）。

A. 因不可抗力导致合同无法履行B. 当事人协商一致解除合同C. 合同当事人一方违约导致合同解除D. 工程项目竣工验收合格9. 下列不属于工程合同违约责任承担方式的是（）。

A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D.支付违约金10. 下列不属于工程合同争议解决方式的是（）。

A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 强制解决二、多项选择题（本大题共10小题，每小题5分，共50分）11. 工程招标投标活动中，招标文件的组成内容包括（）。

1. 下列不属于建设工程招标方式的是：A. 公开招标B. 邀请招标C. 询价招标D. 竞争性谈判答案：D2. 以下哪项不是建设工程投标文件的基本内容：A. 投标函B. 投标报价单C. 施工组织设计D. 施工进度计划答案：D3. 合同签订后，下列哪项不属于合同管理的内容：A. 合同履行B. 合同变更C. 合同解除D. 合同终止答案：D4. 以下哪项不是合同履行的原则：A. 诚信原则B. 公平原则C. 保密原则D. 及时原则答案：C5. 下列关于工程预付款的说法，正确的是：A. 预付款是施工过程中，承包人支付给业主的费用B. 预付款是业主支付给承包人的费用C. 预付款是承包人支付给监理单位的费用D. 预付款是监理单位支付给承包人的费用答案：B6. 以下哪项不属于合同变更的程序：A. 提出变更申请B. 审核变更申请C. 签订变更协议D. 支付变更费用答案：D7. 以下关于合同解除的说法，正确的是：A. 合同解除是指合同生效后，当事人一方或双方终止合同的权利义务关系B. 合同解除是指合同生效后，当事人一方或双方解除合同的权利义务关系C. 合同解除是指合同生效后，当事人一方或双方终止合同的权利义务关系，并要求对方承担违约责任D. 合同解除是指合同生效后，当事人一方或双方解除合同的权利义务关系，并要求对方承担违约责任，同时退还已付款项答案：A8. 以下关于合同终止的说法，正确的是：A. 合同终止是指合同生效后，当事人一方或双方终止合同的权利义务关系B. 合同终止是指合同生效后，当事人一方或双方解除合同的权利义务关系C. 合同终止是指合同生效后，当事人一方或双方终止合同的权利义务关系，并要求对方承担违约责任D. 合同终止是指合同生效后，当事人一方或双方解除合同的权利义务关系，并要求对方承担违约责任，同时退还已付款项答案：A9. 以下关于工程索赔的说法，正确的是：A. 工程索赔是指承包人在合同履行过程中，因非自身原因造成损失，要求业主赔偿的行为B. 工程索赔是指业主在合同履行过程中，因非自身原因造成损失，要求承包人赔偿的行为C. 工程索赔是指承包人在合同履行过程中，因自身原因造成损失，要求业主赔偿的行为D. 工程索赔是指业主在合同履行过程中，因自身原因造成损失，要求承包人赔偿的行为答案：A10. 以下关于工程保险的说法，正确的是：A. 工程保险是指承包人为防范工程风险，向保险公司投保的行为B. 工程保险是指业主为防范工程风险，向保险公司投保的行为C. 工程保险是指监理单位为防范工程风险，向保险公司投保的行为D. 工程保险是指设计单位为防范工程风险，向保险公司投保的行为答案：A二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 工程招投标应遵循的原则有：A. 公平、公正、公开原则B. 诚实信用原则C. 竞争原则D. 法定程序原则答案：ABCD2. 合同履行的原则包括：A. 诚信原则B. 公平原则C. 及时原则D. 保密原则答案：ABC3. 合同变更的程序包括：A. 提出变更申请B. 审核变更申请C. 签订变更协议D. 支付变更费用答案：ABCD4. 合同解除的情形包括：A. 当事人一方违约B. 当事人一方违反法律规定C. 当事人一方提出解除合同D. 当事人双方协商一致解除合同答案：ABCD5. 工程索赔的原因包括：A. 设计变更B. 不可抗力C. 业主违约D. 承包人违约答案：ABCD三、判断题（每题2分，共10分）1. 工程招投标过程中，投标人可以采用不正当手段谋取中标。

招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。

这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。

A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。

A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。

A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。

A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。

下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。

A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。

工程招投标与合同管理模拟试题一、单选题（1*20=20分）1．C；2．C ；3、B；4．B；5．C ；6．C；7．B；8．C；9．B ；10．B；11．B；12．B；13．A；14. A；15. B；16. C；17．B；18．C；19．D；20．C。

二、多选题（10*2=20分）1．ABCDEF；2．ABCD ；3．ACD；4．BDE；5．ACE；6．ABD；7. ABCD；8．ABCD；9．AB；10．ABC三、简答题。

（40分）1、建设工程有哪些承发包式？（8分）答：1.按照承发包的围划分，分为：1）建设全过程承发包；2）阶段承发包；3）专项承发包2.按照合同类型和计价式划分，分为：1）总价合同；2）单价合同；3）成本加酬金合同；4）按投资总额或承包工程量计取酬金的合同。

3.按照承包人所处的地位划分，分为：1）总承包；2）分承包；3）独立承包；4）联合承包；5）直接承包。

4.按照获取任务的途径划分，分为：（1）计划分配承包；（2）投标竞争承包；（3）委托承包；（4）指令承包。

2．招标人和工程项目招标各应具备什么条件？（8分）1）建设单位招标应当具备的条件招标按照组织式可以分为自行组织招标和委托代理机构代理招标两种，如果自行招投标的话，建设单位招标应当具备如下一些条件，并且要报经相应的政府主管部门核准后才可以：（1）招标人是法人或依法成立的其他组织。

（2）有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员。

（3）有组织编制招标文件的能力。

（4）有审查投标单位资质的能力。

（5）有组织开标、评标、定标的能力。

不具备上述（2）～（5）项条件的，须委托具有相应资质的咨询、监理等单位代理招标。

2）工程建设项目招标应具备的条件我国《工程建设项目施工招投标办法》第八条规定，依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标。

（1）招标人已经依法成立。

（2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。

（3）招标围、招标式和招标组织形式等应当发行核准手续的，已经核准。

建筑工程项目招投标与合同管理答案1、建筑工程项目招投标与合同管理答案姓名：学号：一、推断题〔每题5分〕1、邀请招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不少于三个法人或者其他组织投标。

答案:错误2.公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

答案:错误3.建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。

答案:错误4.建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。

答案:正确5.承包商作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。

所以不管是国内还是根据国际惯例，对承包商一般都实行项目法人责任制。

答案:错误6.狭义的建筑市场一般指有形建2、筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所(建设工程交易中心)。

答案:正确二、选择题〔每题5分〕7.申请领取施工答应证，应具备的条件之一为：建设工期缺乏一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

答案:BA.40％B.50％C.60％D.70％8.在建设项目各类招标中，不要求投标人根据给定工作量报价的是()招标。

答案:CA.施工B.设备选购C.设计D.材料选购9.()是指具有肯定数量的技术工人和工程管理人员，特地在建筑劳务分包市场上承接任务的建筑业企业。

答案:CA.施工总承包序列企业B.专业承包序列企业C.劳务分包序列企3、业10.以下各项中，〔〕不属于开标前的投标技巧。

答案:CA.不平衡报价B.多方案报价法C.围标法D.突然攻击法11.某大型建筑工程由甲乙丙三家施工企业联合承包，其中，甲的资质等级最高，乙次之，丙最低，则根据《建筑法》的相关规定，应当根据〔〕企业的业务答应范围承揽工程。

答案:CA.甲B.乙C.丙D.甲或丙12.投标资格审查主要是对投标人的状况进行审查，其审查的主要内容包括()。

答案:A|B|C|DA.法人资格和资质等级B.施工能力和企业信誉C.队伍素养和施工装备D.管理能力和工程阅历E.施工图纸和工程标底13.招标人的权益包括()。

工程招投标与合同管理模拟试题一、单选题（1*20=20分）1．C；2．C ；3、B；4． B；5． C ；6．C；7．B;8．C;9．B ；10． B；11．B;12．B；13．A;14。

A；15。

B；16. C；17．B；18．C；19．D；20．C。

二、多选题（10*2=20分）1． ABCDEF；2．ABCD ；3．ACD；4． BDE；5．ACE； 6．ABD；7. ABCD；8． ABCD；9．AB；10．ABC三、简答题.（40分)1、建设工程有哪些承发包方式?（8分）答：1.按照承发包的范围划分，分为：1）建设全过程承发包;2)阶段承发包;3）专项承发包2.按照合同类型和计价方式划分，分为：1）总价合同；2)单价合同；3）成本加酬金合同；4）按投资总额或承包工程量计取酬金的合同。

3.按照承包人所处的地位划分,分为：1）总承包；2）分承包；3)独立承包；4）联合承包；5）直接承包。

4。

按照获取任务的途径划分，分为：(1)计划分配承包；（2）投标竞争承包；（3）委托承包；（4）指令承包。

2．招标人和工程项目招标各应具备什么条件？（8分）1）建设单位招标应当具备的条件招标按照组织方式可以分为自行组织招标和委托代理机构代理招标两种，如果自行招投标的话,建设单位招标应当具备如下一些条件，并且要报经相应的政府主管部门核准后才可以：（1）招标人是法人或依法成立的其他组织.（2）有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员。

（3）有组织编制招标文件的能力。

（4）有审查投标单位资质的能力.（5）有组织开标、评标、定标的能力。

不具备上述(2）~(5)项条件的,须委托具有相应资质的咨询、监理等单位代理招标.2)工程建设项目招标应具备的条件我国《工程建设项目施工招投标办法》第八条规定，依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标.（1）招标人已经依法成立。

(2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。

《项目投标与合同管理》练习题一、判断改错题1．中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。

（√ ）2．投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。

（×）以大写金额为准.3．建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成,并附有三个附件。

( √ ）4．FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期,是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。

（×）合同有效期改为施工期。

5．工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复,否则视为对方索赔要求已经认可。

（√ ）6．FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失.（√ ）7．承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔权利（√）8．在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据,因此其索赔金3额额均不应包括利润。

(× )因此其索赔金额也可暴扣利润9．FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包(√ ）.10．FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（×）.仲裁是11．《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本.(×）不是12．工程招标必须采用公开招标方式（×）.或邀请招标13．《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（×）.不立即终止14．某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。

因此，分公司是一个独立的企业法人。

（×)分公司不是一个独立的企业法人15．经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定:请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。

（√ ）16．要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。

工程招投标与合同管理复习题（课程代码252327）一、单选题1．乙级工程招标代理机构，只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补助费）（）万元以下的工程招标代理业务，地区不受限制。

A．2000 B．3000C．4000 D．50002．建设市场交易是（）给付建设费，（）交付工程的过程。

A．业主 B．监理公司C．承包商 D．造价咨询公司3．经有关部门审批，可以不进行招标的项目是（）A．主要使用农民工修建的乡村道路工程B．施工合同估算价200万元的乡镇卫生院工程C．为紧急安置灾民而修建的活动板房D．利用扶贫资金修建的农田水利工程4．某污水处理建设项目需采购一批设备，按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估价在（）万元人民币以上。

A．50 B．100 C．150 D．2005．某施工企业投标一城市基础设施项目，该企业报价为4500万元，则其应交的投标保证金最高数额为（）万元。

A．45 B．80 C．90 D．135（注：新的投标保证金要求，没有提最高限额不超过80万元）6．关于工程招标的性质,下列说法中正确的是( ).A．招标是要约 B．投标是承诺C．招标公告是要约 D．中标通知书是承诺7．建设工程发承包的主要方式是（）。

A．直接发包 B．招标发包C．邀请招标发包 D．公开招标发包8．一般项目的投标有效期规定为（）A．20-40 B．40-60 C．60-90 D．90-1209．邀请招标的投标单位一般不少于（）家A．2 B．3 C．4 D．510．建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括( )A．发布资格预审公告 B．发布资格预审文件C．资格审查 D．发资审合格通知书11．在建设工程招投标过程中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期，投标有效期的开始计算之日为（）A．开始发放招标文件之日 B．投标人提交投标文件之日C．投标人提交投标文件截止之日 D．停止发放招文件之日12．招标单位对招标文件所做的任何修改或补充的内容，发给所有获得招标文件的投标单位，需在投标截止时间至少（）日前。

工程招投标及合同管理试题A一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。

1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C）关系。

A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。

A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中，（A）不得抵押。

A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B ）家。

A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为（A）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。

A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B ）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。

A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。

按照设计范本的规定，设计人应（D ）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。

订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。