土石方挖运工程合同范本
土石方挖运工程合同范本1 甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，本着平等互利的原那么，经甲乙双方协商，甲方将白鹤滩电站工地土石挖运工程承包给乙方施工，现就有关详细事项订立如下协议，便于甲乙双方共同遵守执行。
一、工程地点：
xx镇
二、工程名称：
xx电站左岸导流遂洞出水口边坡土石方挖运。
三、工程内容：
土石方挖运〔包括清挖工作面、施工便道挖运及施工道路整修，在乙方施工范围内〕，运距4千米以内，如超过4千米每增运500米运价另算。
四、工程单价：
土方挖运单价：壹拾元〔10〕元/方，石方挖运单价：壹拾叁点伍元〔13.5〕元/方。按实际测量的板方计算，柴油价格8元/升计算，如市场油价变动，本合同油价不变。
五、工程工期：
总工期12个月时间。
六、承包方式：
单项全额承包。挖运所产生的一切费用由乙方承当，建筑营业税由甲方承交。
七、工程计算
乙方工程计量以甲方与发包方结算工程量为准。
八、工程款结算
甲方按月支付乙方所完成工程量70%的工程款〔扣除燃料、借支〕，挖运单项工程完工必须一个月以内办理工程结算，所有工程款在甲乙双方工程量结算后一个星期以内付清。
九、其他要求：
1、乙方要按照甲方要求时间、要求配置的人员和设备进场，不得招用童工和智障人员，不得使用不合格的机械产品；
2、乙方在施工中要绝对听从甲方的管理和指挥，严格遵守工程施工管理条例和执行平安操作规程施工作业，假设有挖运跟不上进度、不听从甲方正确合理的安排指挥，甲方随时有权与乙方解除协议并有权要求索赔误工损失。
3、乙方要确保平安文明施工，严格遵守各项管理制度，严格执行平安操作规程，一切平安责任由乙方承当，甲方不承当任何平安责任。
4、假如乙方违约造成中途退场，必须承当甲方的相关损失费用。
5、如因甲方的原因耽误乙方挖运，所产生损失全部由甲方承当。
6、如发生纠纷，双方约定由保山市人民法院解决。
十、甲、乙双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
1〕甲方有权对乙方的人员和施工进展全面管理；
2〕甲方有权对乙方的违规行为和人员进展处分；
3〕甲方要为乙方创造良好的施工环境、提供必备的施工条件；
4〕甲方要按合同及时支付乙方工程款；
2、乙方的权利和义务
1〕乙方应严格按甲方现场技术人员要求进展施工，确保施工平安质量和进度。
2〕乙方要承受甲方的管理，积极配合协调甲方全面推进工程进展；
3〕乙方有权要求甲方提供必备的施工条件；
4〕乙方有权要求甲方及时按协定支付工程款；
十一、此合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份交办公室存档备查。
十二、此合同自签订之日起产生法律效力，甲乙双方不得反悔。
甲方〔法定代表人〕：乙方〔法定代表人〕：
年月日
土石方挖运工程合同范本2 甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》的有关条款，经甲乙双方协商，现甲方就xx小区二期B2标段工程在乙方同意甲方付款条件，保证质量、工期的前提下，本着自愿、互惠、互利的原那么，双方就劳务承包事项达成一致，订立此合同。
一、工程概况
分项工程名称：土石方挖运
工程地址：三瓦窑
工程质量：符合甲方要求
工程量：
二、工程承包范围
1、根据施工图及甲方所定的开挖线内的全部土石方挖运及破障内容。
2、该工程所有机械、运输全部由乙方自备。
3、该工程的相关手续由乙方办理，甲方协助，相关手续费由乙方承当〔含渣土证的办理〕。
4、乙方的资质证及开挖土方机械的相关手续交甲方审核备案。
5、现场的平安、文明施工必须按国家的相关法律、法规及有关部门的相关规定执行。
6、有关执法部门对其不按规定施工进展的各种处分由乙方承当。
7、建筑工程意外伤害险由发包方购置，假设有工伤事故发生，由保险公司赔付，乙方需支付保险公司赔付以外的一切费用。
三、工程承包单价及总价
四、工程款的支付
本工程无预付款，乙方垫支土建完成到±0.000后，甲方付总价的60%，主体封顶后付清余款40%。
五、质量要求：乙方必须按政府及业主颁发的平安文明施工及相关文件执行。
六、工期：30 天。
七、处分
1、达不到上述第五、第六的要求，每天处分2000.00元。
2、乙方在施工中必须无条件服从甲方管理人员的指挥、安排，如有不服从者，甲方有权责令乙方停工或限期退场。造成的损失由乙方承当。
3、乙方在施工中应自始至终贯彻执行平安施工操作规程，上班不准穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋、不得酒后作业，指定专人负责施工中的平安检查工作，如有违者给予100~500元/次的罚款，发现平安隐患及时汇报解决。
如乙方发现问题，知情不报者，甲方有权给予处分。乙方应积极主动经常与甲方现场管理人员获得联络，采取行之有效的防范措施，以预防为主的指导思想，确保施工中的人身平安。
施工过程中必须做到平安消费、文明施工。乙方的施工过程中不按平安施工均由乙方负责，甲方概不负责。
4、乙方不得在任何情况下停工，否那么处以10000.00元罚款，再进展处理，并赔偿经济和声誉损失。
八、违约责任的断定与处理
1、乙方不能按时进场施工，视为乙方违约。
2、工程工期、质量、平安、文明施工达不到政府相关规定及业主和甲方要求，视为乙方违约。
3、乙方将工程转包、分包，视为乙方违约。
4、如乙方工期、质量、平安、施工配合达不到甲方要求，经反复整改仍然达不到要求，或乙方不遵守平安操作造成重大平安事故，乙方在承受甲方处分的同时无条件退场，因乙方原因中途退场甲方按乙方已完成合格工程量的60%支付给乙方。余40%费用作为甲方对乙方的处分。
九、本合同未尽事宜，双方协商解决
合同争议，双方协商解决，假设协商不一致，可申请由成都仲裁委员会仲裁。
十、本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方盖章签字后生效。余款结清后自动失效。
甲方：乙方：
年月日年月日
土石方挖运工程合同范本3 甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条：工程名称、地点、范围及内容数量
1、工程名称：合同段
2、工程地点：
3、分包工程范围及内容数量：
k—k 段工程量共计挖方：挖土方填石方方；挖石方方；填方：填土方方。
采取包工〔由甲方负责施工测量、放样、及土工试验检测只抽检〕的方式承包，各种施工机具由乙方负责。
4、工程期限 20xx年月年日开工
第二条工程单价
挖土方：元/m3。
挖石方：元/m3
弃土推土：元/m3
填土方：元/m3
填石方：元/m3
1、本单价为综合单价，承包单价含的税，结算时甲方在乙方工程款中扣除。
2、工程量清单中的工程数量为暂定，结算时按实计算。
①挖土方按横断面法计算，以天然密实方计。
②填土方按横断面法计算，以压实方计。〔按标准超宽填筑局部土方不予计量〕。
③挖石方连续段按横断面法计算，孤石按体积法计算，以天然方计。
④填石方按横断面法计算，以压实方计。〔按标准超宽填筑局部石方不予计量〕。
⑤路基成型后上、下边坡的修整刷坡工作视为乙方应尽的义务，不另行计量。
⑥路基两侧的排水沟、截水沟的土方量开挖，已计入相应的路基挖方、填方数量，不另行计量，但乙方须及时进展排水沟、截水沟的开挖。
3、本单价为完成此工程所需发生的一切费用，乙方不得以任何原因要求调整和增加其他费用。
第三条工程数量确实定及支付方式
1、甲方原那么上要求乙方一个月报一次实际完成的工程数量，甲方在接到乙方所报的工程数量之后，现场施工员和工程经理对所确定的数量进展复核。
2、当月的工程量确定后，按实际工程量75%-80%进展支付，但必须五方签字〔施工队、现场施工员、测量人员、总工、工程经理〕。假如因甲方资金确实有困难须向乙方做解释说明，且不得推延10 天，工程完工后，甲方对乙方办理结算手续后，支付 95%的工程款，剩余 5%工程款等工程质保期满后结清。
第四条工程质量
1、根据《公路工程质量检验评定标准》 JTG T-80/1 -2023 进展验收，质量标准为优良工程。
2、该分项工程大面积施工前，须做试验路段，乙方应保证试验路段验收到达优秀工程标准，并以此作为后续施工中的样板工程。
3、乙方必须严格按照施工图纸进展施工，并承受甲方指导和监视。
4、乙方在施工中发生质量事故应及时通知甲方共同研究处理方案。
第五条甲方的责任与义务
1、乙方在进场后甲方向乙方提供路基土石方横断面图纸以及该段土石方详细调配表，路基土石方数量表，施工技术方案、平安方案各一套。
2、工地开工之后，甲方负责给乙方测量放样，同时委派相关的技术人员进展指导。
3、在施工过程因用地界限不清楚，与当地群众发生矛盾，甲方负责协调。
4、甲方在规定的时间内每月定期给乙方确定本月的工程量，按所签合同双方商定的比例进展付款。
5、甲方的技术人员严禁对乙方进展索拿卡要。
第六条乙方的责任与义务
〔1〕乙方在进场之后必须对工程部提供的图纸，技术方案，土石方调配表，要认真领会，吃透，严格按甲方的要求执行。
〔2〕乙方采用一次包干的方式，土方挖、运、平整、压实，挖方挖到设计面，填方填到设计面，以及路基的排水沟、截水沟的开挖。
〔3〕乙方施工所用的机械设备、车辆必须能胜任工地施工，否那么按 1000 元/台.次处分，其罚款从工程款中扣除。
〔4〕乙方必须协助甲方的测量工作，即提供竹桩，负责开挖线所用的石灰，细绳，派人挖挖方段的开挖线，填方的坡脚线，其沟尺寸 30*30cm
〔5〕乙方在施工中要注意的问题
1、在填方段的施工中，严禁施工土方滚入红线之外，以免起矛盾纠纷，假如出现，立即派人去除。
2、乙方在驻地租住时，必须尊重当地的民风风俗，切不可做伤风败俗之事，否那么引起矛盾，法律纠纷，乙方自行负责，乙方确实有困难，需要甲方协助解决，乙方需提供甲方参与处理人的工资，车辆使用费，招待费。
3、乙方在施工过程中必须做的平安标志牌“施工重地，闲人免入” “路陡坡急，车辆小心驾驶” “前方，严禁车辆行人进入” 施工标志规格：1m×0.62m，高 1.5 m，并竖立在
穿插路口，以及村民出入较多的地方。〔数量多少，由甲方确定〕
4、在施工的过程中必备平安员，以防事故的发生。
5、乙方对聘请人员要必备平安帽以及常见的急救药品、夏天防暑药品、冬天感冒药等药品。
6、在业主定期对全线检查评比中，乙方必须配合甲方整理工地形象，乙方所耗人力、台班不予计量。
7、乙方领到甲方工程款切不可挪做他用，民工的工资不得拖欠，否那么引起劳资纠纷所造成的后果，一切由乙方负责。
第七条甲方须对乙方特别要说明的问题
1、甲方给乙方承包的单价是不可调的，在施工过程中挖方段因土质稳定性差，需要对边坡放缓。施工队所增加的挖方按从新设计的边坡来计算土方工程量，其增加的工程量的单价同乙方承包的土石方单价一样，不做任何修订和调整。
2、填方段为确保路基质量，以及机手在碾压填方确保压路机的平安，路基两侧超填30-50cm 的工程量的土石方不予认可和计量。必须对挖方、填方边坡进展统一修整，确保线形美观。
3、乙方在施工的过程中，每两个工作面须聘请 1-2 个懂业务技术员，协调甲方工作。
4、乙方在施工过程中必需要装备相关检验压实度的设备、测验人员，甲方对乙方所做路基随时进展抽检。
5、乙方无条件执行甲方工作的要求和指令，切不可同甲方的技术人员发生争吵、斗殴，假如因甲方的技术人员工作不到位，乙方须打给工程部长或总工或工程经理，进展调整、批评、教育。
6、乙方对甲方的技术人员进展贿赂、开虚假数据，一旦查出按1：10 的比例从乙方工程数量进展扣除。
第八条平安消费和环保
1、甲方对乙方承当的工程要做平安交底，提出明确的平安要求，并进展监视检查，乙方必须认真贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方提供的平安生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违背上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
2、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原那么上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用方案，甲方协助解决。
3、在施工过程中，乙方因违背消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
4、因天气炎热施工的路段必须注意环保、杜绝扬尘，乙方需要进展洒水〔洒水台班不予计算〕。
第九条现场管理
1、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关方案进度等工作双方应亲密配合，保证施工顺利进展。
2、乙方应对施工人员进展遵纪守法和平安消费，保护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违背现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承当法律责任，并负责赔偿经济损失。
3、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿
4、乙方主要负责人员〔合同中乙方签字代表〕每个月在工地现场不少于 25 个工作日。
第十条违约责任
1、乙方分包的工程工程，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收标准规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。
2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工方案安排造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否那么每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。
4、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。
第十一条附那么
1、本合同发生纠纷时，当事人双方首先要协商，协商不成任何一方均可向分包工程所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向工程所在地的人民法院起诉。
2、本合同一式贰份。甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
年月日
土石方挖运工程合同范本4 甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程根底事项协商一致，订立本合同。
一、工程内容及承包范围
1、工程概括：
工程名称：
工程地点：
2、以下给出的工程承包范围和说明描绘只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究图纸、地质勘察资料以及其他文件，以完全理解本工程的实际范围。
3、本工程承包工程包括：
〔1〕除非是甲方自己负责的工程或合同中列明的由其他承包人完成的工程，乙方须按图纸内容和合同要求负责整个工程所有的施工任务，包括因土方工程材料设备的采购、施工、保护及保修，无论是永久性质的或是临时性质的；
〔2〕承包工程包括但不限于以下各项：
根据甲方提供的总平图的土方开挖测量、土石方挖掘、弃运〔甲方指定卸土地点〕、场内调配、弃渣，周边建筑物、居民的平安防护设施，工程资料的编制整理，现场平安文明施工，同周边居民、相关政府及行政事业性单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作，按照提供的开挖图进展施工，防止少挖和超挖，根据施工进度做好施工进度报审方案和工程施工提供详细的劳动力及技术组织方案，以及由甲方提供的土石方开挖工程发放、补充的全部相关文件所包括的内容。
4、承包方式：包工包料、包平安、质量、工期、现场文明施工。
二、工程工期
xx工程方案工期为 x 日历天， x年x月x日至x年x月x日止，〔此工期已含乙方修施工便道、排水设施的时间〕。甲方二、三期的土方工程，在同等性价情况下可优先考虑乙方。
三、计算方式
因乙方原因每延迟一天，乙方须承当1000元/天的逾期违约罚款。
〔1〕如遇强风化岩，挖机不能直接取土时，在原挖土价根底上加x元/ m。
〔2〕如遇中风化岩，炮机凿石，挖机装车，场内运输，堆土机堆平共计x元m3。
〔3〕xx____土方工程量约x万m3，合同总价约xxx万元，结算时按以上单价×实际工程量进展结算。
〔4〕以上单价不含税，已包括完成该工程工程所必需政策性文件规定费用、施工技术措施费、风险费、保险费、包含且不限于土方挖掘费、装运、平整、清理、汽车行驶道路养护、排放、施工机械、劳务、临时道路建立、各类措施、地下水降、排水、工程缴纳的渣土费，以及所有风险、责任和义务，乙方在施工中因甲方要求场内弃土点变化、政府行政收费调整、工料机涨价等其它外部因素的变化而对乙方施工本钱增加均含在以上单价之中，不另增加其它费用。
〔5〕乙方提交的报价材料时即说明对拟建场地及其周围的环境、条件已充分理解，施工中的环保措施以及场区内外的平安防护费用，均在其单价有考虑。
〔6〕工程结算按实际开挖量予以办理，甲方派专业测量工程师、预结算人员现场测量确认工程量，乙方必须经甲方确认的开挖方案和甲方现场工程师指令施工，对于与经甲方确认不符之处的工程量甲方不予计算和结算，乙方必须挖至甲方指定标高位置。
四、付款方式与结算
1、工程量每完成x万m3以上，付至该完成量造价的70%。
2、工程开工办理结算时，按甲方要求提供结算资料〔以A4纸张装订包含但不限于以下内容：施工合同或协议、清单报价、变更单、现场签证和图纸、名种验收资料及施工记录等〕。
3、一期工程全部完成，并办理结算时，支付至工程总造价的95%，剩余5%工程完工后一年付清。
五、工程质量及验收
1、根据图纸和合同约定的技术要求进展验收，本工程须到达合格标准。
2、本工程严格按照《土石方工程施工质量验收标准》、《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与根底工程施工质量验收标准》等国家、行业、省、市现行的标准、规程或标准进展施工和验收。
六、双方责任与义务
乙方责任：
1、乙方应于开工前向监理、甲方提交详细的施工组织设计，并严格按照经监理、甲方批准的施工组织设计施工。乙方应对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和平安性承当全部责任。
2、乙方应按合同规定以及标准、设计的要求，精心组织施工，按时完本钱合同工程及到达合同约定的质量标准。为此，乙方应提供所需的全部监视管理、劳务、材料、设备、施工装备和其它物品。
3、乙方在查阅合同文件或在本合同工程施行过程中，有责任对工程设计图纸或其他资料进展复核，如发现其中有任何过失、遗漏或缺陷，应及时书面通知监理单位，否那么对有经历的乙方应能发现但其未能发现的错误造成工程的任何损失，乙方应承当相应的责任。在甲方做出整改后，乙方按照整改方案施行。
4、未经甲方批准，乙方不得对本合同工程的全部或任何局部进展转包或分包，否那么，甲方可终止本合同且由乙方承当一切责任。
5、乙方在施工过程中必须采取相应的防护平安措施，在操作过程中所发生的人身伤亡平安事故全由乙方自理，甲方概不承当任何损失赔偿责任。
6、于工程开工时提交所有的工程开工资料及图纸4份〔包括电子文件〕。
7、乙方现场负责人为：xxx 同志，联络方式： xxx负责现场指挥并与之相关的协调工作。
甲方责任：
1、甲方或其委托的监理负责现场的配合管理和协调工作，监视检查施工质量，负责技术问题的处理和工程变更的签认。
2、根据合同约定，对本工程发出工程变更要求或进展现场签证。
3、按合同约定的方式，及时办理工程结算和结算款的支付。
4、及时组织开工验收，办理开工、移交等手续，协调乙方的工作。
土石方开挖承包合同模板1 甲方：_________ 乙方：_________ 甲方委托乙方负责土石方工程(包括挖土、填土、石方爆破凿除、外运)。就施工中的有关事项，经双方友好协商，达成如下协议。 第一条工程范围 以甲方提供的地勘资料、原始地形地貌自然地面标高图以及场内地面的设计标高施工图(设计标高是指总平面图室外地面设计标高)为依据，完成地面设计标高以上的挖运土方(石方爆破凿除)及地面设计标高以下回填夯实土方。 第二条施工内容 一、地表青苗、杂物及垃圾(迁坟)等清运红线外，挖土(或石方爆破凿除)、边坡修整(如果需要)、装卸、运输、乙方自我合理确定红线内土方平衡调配施工方案高挖低填、分层摊土(含人工摊土)、分层碾压(或夯实)平整，余土和爆破后的石头(块)或石渣外运至红线外弃土石堆放点。 二、工作区内若需临时道路的修理、维护(包括铺防滑、防陷材料)。做好场内土石方施工期间排水。 第三条单价、总价、结算 一、综合包干单价： 1、挖(爆破)土石方(含红线内运输回填压实)：16元/立方米 2、剩余土石方(挖或爆破)外运红线外：21元/立方米
综合包干单价不分土壤(淤泥)及岩石类别，不分含水率(干湿程度)，不论挖填土和石方爆破凿除深度(高度)、不分运距，以及现场地表地下的实际情况，均按第二条施工内容，包括但不限于人工费、机械费、材料费、管理费、利润、规费、水电费、税金以及有关部门收取的渣土垃圾处理费等，并已充分考虑了必要的施工措等费用增加及所有不可预见费用(含风险包干费)在内，综合单价一次包干，结算时不作调整。 二、合同总价人民币大写：壹佰玖拾叁万玖仟柒佰肆拾捌元捌角整(￥：1939748.8元) 工程量计算原则：根据甲方提供的原地形地貌标高图和施工后的设计标高图计算挖(爆破)土石方量。计价时只有挖(爆破)及红线范围内土石方平衡后剩余外运土石方量才计算工程量，回填土石方不计算工程量，在包干单价里已综合考虑。 三、结算 1、结算总价原则上同合同总价不变，只有下列情况存在时才可以调整。 A、当设计标高发生变更。 B、土石方运出红线外。 C、甲方提供的原地形地貌标高图，乙方进场施工时甲乙双方和勘测单位联合重新测量核对标高确实存在差距的。 D、乙方不全面履行合同。 2、若因工程设计变更(标高发生变化)或剩余土石方运出红线外产生的费用按天然实方体积乘以综合包干单价，即得合同调整价。
土方开挖工程施工合同 土方开挖工程施工合同范本（精选8篇） 随着法律知识的普及，越来越多事情需要用到合同，合同是企业发展中一个非常重要的因素。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编整理的土方开挖工程施工合同范本（精选8篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 土方开挖工程施工合同1 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就土方工程分包施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程范围： 楼土方开挖外运工程 二、施工工期： ___天 三、单价（不含税）： 本工程的土方挖运，单价按元/立方米，___建筑垃圾元/立方米。该单价只包括机械挖土（预留20cm以内），不含配合人工清底、修边等费用。如产生额外机械费用按台班大型挖机260元/小时，中型挖机按200元/小时，小型挖机按140元/小时另行结算。 四、付款方式： 乙方在完成本工程机械挖运后3天内一次性付清，按实结算。 五、安全文明施工 乙方在施工过程中，严格按照安全操作规程文明施工，如产生一切安全责任事故，由乙方自行承担。 六、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效。 甲方：乙方：
日期： 土方开挖工程施工合同2 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为加强工程建设管理，确保工程质量，提高投资效益，甲方将本合同建设项目确定由___乙方承担施工。现就有关建设施工事宜，甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规及结合本工程项目实际情况，经协商一致，签订合同条款如下： 一、工程概况 工程名称：涉外花园二期工程 地点：涉外经济学院内 工程内容：土石方工程 二、工程承包范围 承包范围：___按甲方提供设计图纸施工（详见土方施工图） 三、工程施工方式、数量、单价及包含的内容 （一）按照本工程的规定，本工程以包工包料的方式进行。 （二）工程数量及单价： 本工程土方开挖、外运、回填总工程量，经双方计算确认土方工程数量为：m3，含税综合包干单价：贰拾叁元陆角整（23.6元）Mm3（含土方开挖费，并运至场外卸土区费，运输途中城管卫生费用，卸土区的场地平整费和税费，卸土区由乙方负责）。共计元，大写___佰___拾___万___仟___佰___拾元整。 （三）乙方包干单价范围内工作包括以下内容： （1）按设计图标段地块内切方区全部土石方挖运至卸土区； （2）挖方区和卸土区内运输路线的开通，施工现场的文明施工，扬尘污染控制；临时道路洒水，运输车出场的冲洗等； （3）切土区清表、测量、平整到设计标高； （4）场内修建进场通道和挖方区卸土区的土方运输道路，包括：日常维护及下雨后修整；已建好的道路上运输的泥土清理、冲洗、安
土方运输合同范本3篇 建筑土方运输是建筑基础工程中的重要环节。那么土方运输合同是怎样的呢?一般要注意哪几个方面?下面小编给大家分享一些运输合同范本，希望能够帮助大家，欢迎阅读! 土方运输合同范本1 甲方: 乙方: 甲、乙双方本着平等互利的原则，就东三环-南三环路连接线DN1标段土方工程运输，经双方友好协商，达成如下协议。 一、工作范围内容、桩号 甲方为了确保东三环路按期顺利完工，现将工程中的土方外运、土方现存部分交于乙方。 根据“中华人民共和国合同法”为了保证工程的进度达成友好合作，互惠互利的目的，经双方协商达成以下协议： (1) 土方外运，按实结算。 单价为16元/m3,(壹拾陆元整/每立方含挖、装、运、刷边坡)。 (2) 施工现场范围内挖方3元/m3(叁元整/每立方)。 (3) 本条款单价为含税单价。 二、双方责任： (1)甲方为乙方创造有利条件，甲、乙双方互相配合，合理协调现场的施工。 (2)乙方机械必须听从甲方的指挥，甲方负责机械、车辆的现场管理，提供地上、地下、管线的具体位置。 甲方负责协调乙方与施工项目部的关系，施工中乙方应积极配合工地，在规定工期完成工程任务。 若乙方不听从指挥，造成的一切经济损失由乙方承担，且甲方有权利终止本合同。 (3)乙方负责解决土方的运输过程中的倒土场地、修复拉土便道，严禁运输车辆在施工红线以外，破坏农田地及村庄道路。
若因拉土车辆造成农田及村庄道路的破坏，由乙方自行负责。 若因拉土车辆责任造成有关部门处罚工地，乙方应负全部责任。 (4)乙方负责确保甲方现场施工的正常进行，如因施工中乙方村民阻挡施工，影响工期，则相应的损失由甲方从乙方工程款中予以扣除。 (5)乙方进场机械及车辆需要听从甲方及工地管理人员管理调配及安排，确保施工正常进度。 进场挖掘机及外运土方车辆乙方应向甲方提供相应清单，乙方自行解决施工机械、运输车辆停放场所和看管问题、出现机械设备被盗、损坏甲方概不负责。 (6)机械操作人员应持证上岗，严格按操作规程作业。 在施工中如因操作不当造成的损失由乙方承担相应责任。 并严格遵循西安市文明施工及创卫要求。 乙方所使用车辆必须具备必要的合法手续，如行驶证、营运证、养路费、垃圾准运证等。 (7)乙方按甲方进度及技术要求组织机械及运输车辆，若在阶段工期内不能满足甲方提出的进度及技术要求，则按合同单价的80%予以结算，且甲方有权利自行重新组织机械运输队伍。 三、结算方式： 甲方应如实按每月乙方的实际工作量开具结算单。 乙方持结算单并开具税票，当甲方接到乙方税票七日内，甲方付清乙方工程款的70%，剩余款项转入次月，加上次月总工程款甲方在接到七日内付清的70%。 每月依次类推。 工程完工后余款三个月内付清。 四、若乙方与20_年7月10日前机械及运输车辆不能进场，本合同自行作废。 五、本合同单价不随市场其他因素而变化。 六、本合同一式肆份，甲乙双方各两份，在工程施工过程中未尽事宜，甲乙双方协商解决。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
土石方运输合同(15篇) 土石方运输合同(15篇) 土石方运输合同1 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 乙方承接甲方土石方工程运输业务，双方本着平等，自愿，互惠互利及责、权、利的原那么，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款： 一、工程名称、地点： ____________________________________________________。 二、工期时间 1、开工时间：详细以甲方工程部书面通知的开工时间为准。 2、开工时间：________________________。 三、结算方式 每十天结算一次，全额现金，或存入银行卡，确保乙方当天收到。 四、运输计费 1、运至弃土场，一公里以内运价________元。(运输税后价)
2、超出一公里，每公里加人民币________元。(运输税后价) 五、挖机撞车计费： ________________________________________。 六、合同签订生效后，甲方需支付乙方进场费：挖机每台人民币________元，泥头车每台人民币________元;乙方必须在天内组织台车辆，挖机进场开工。 七、甲方责任 1、理顺周边关系，运政，交警，环保，国土，城管，确保道路顺畅，在乙方车辆不违规运输的情况下，发生责任费用由甲方负责。 2、因甲方责任，导致工程停工每部车辆补偿________元/天、司机________元/天，以上损失由甲方承当。 3、协调好工地管理人员，提供足够油料，负责道路及时清理，整平，保证乙方车辆顺利平安行驶。 4、正常天气情况下，甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于________天。 八、乙方责任 1、合同签订后，乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工，乙方车辆进场后必须服从调度，平安消费;乙
土石方开挖施工合同范本6篇Model contract for earthwork excavation 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
土石方开挖施工合同范本6篇 小泰温馨提示：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：土石方开挖施工合同范文 2、篇章2：土石方开挖施工合同范文 3、篇章3：土石方开挖施工合同范文 4、篇章4：土石方开挖承包合同范文 5、篇章5：土石方开挖承包合同范文 6、篇章6：土石方开挖承包合同范文 土石方开挖在目前水利工程建设中常见的工程项目,那么对于土石方开挖施工合同你还了解多少呢?以下是在小泰为大家整理的土石方开挖施工合同范文，感谢您的阅读。 篇章1:土石方开挖施工合同范文
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《合同法》和《建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“锦江区包江片区农民新居工程三期（C地块）一标段”项目的土石方开挖工程协商一致，特订立本合同。 1.1本工程位于成都市锦江区包江片区，建筑物地下一层地上十八层。 1.2开挖土方量：约5万方（以实际结算为准）。 第二条：承包工程施工范围 乙方所承包工作施工范围：土方开挖。 2.1土方开挖工程：规划红线内按照施工图要求的开挖、运输、弃土等，弃土场地由乙方负责。 2.2以上施工工程所必须的其它辅助工程如冲洗土方运输车、场外清洁等。 2.3地上、地下障碍物的破除、运输出场等。
土方运输合同范文13篇 土方运输合同篇1 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议： 一、工程概况 1、乙方开挖拖运地点：湘运兔子山 2、项目名称：“金林雅苑” 二、土方工程承包范围 1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(含税单价22元/方)。 2、甲方将约45000方土方承包给乙方，最终结算，按实际土方量为准。 3、进场时间大约签约在35天之内进场开工。 三、其他 1、签订协议书向甲方谘合同保证金伍万元，进场后甲方将合同保证金退还乙方(不计利息)。 2、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。 3、由于甲方，场内问题，所造成的损失，由甲方承担，如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方。依此类推。
四、付款方式 1、甲方应按每壹万立方付75%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。 2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方，如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。 甲方： 甲方法人代表： 公司开户银行帐号： 乙方： 乙方法人代表： 年月日 土方运输合同篇2 甲方： 乙方：承包方(驾驶员) 为加强建筑工地车辆运输安全管理工作，确保车辆运输在城市道路上清洁良好环境，结合工程实际情况，经双方协商，特订立承运责任合同。 一、工程名称： 地点：
二、承运范围：土石方、废土、建筑材料车辆运输。 三、车辆运输管理 l、公司安全检查组严格按《安全文明施工标准化现场考核》规定及相关文件要求，对该工程的车辆运输进行检查、督促，严格实施相关法律及规章制度、方案，发现问题及时纠正。 2、乙方承运车辆运输的驾车人员应持有效证件：驾驶证、行驶证、营运证备检，在工地出入口应登记检查、建立台账。 3、车辆在运输过程中，应确保车辆不“洒、滴、漏”现象，保证城市道路清洁。 4、驾车人员应高度集中精力，不出现安全事故，有出现事故及时上报相关部门。 四、安全责任 乙方有下列情形之一： 1、驾车人员无驾驶证、行驶证、营运证或证件过期： 2、带“病”工作; 3、洒后驾车; 4、造成道路不清洁，影响市容、市貌; 5、不听从指挥; 6、不遵守交通规则及公司规章制度、方案： 7、不参加保险;
土方运输合同范本(15篇) 土方运输合同范本1 发包方(以下简称甲方)：开封大庆置业有限公司 承包方(以下简称乙方)：开封宏基建筑工程有限公司 工程名称：开封浙商城市广场 工程地点：开封新区五大街、六大街之间 经乙方要求，甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，并结合本工程实际现状，特订立本合同。 1 1承包范围及工作内容 1.1 1.1 承包范围 浙商城市广场基础开挖及回填，具体尺寸及标高控制详见施工图 1.2 1.2 工作内容 乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。 2 2合同价款、承包方式及结算原则 2.1承包方式 本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。 2.2 本工程开挖及外运综合单价为18元/立方米，回填土方综合单价为25元/立方米。(其中包括渣土费用(政府收取每立方5元)、税金等承包范围内所列的各项费用) 2.3 在合同范围外发生的.临时性用工及机械台班现场确认按实签证。价
格：铲车50型260元/小时，220挖机280元/小时，30小挖机180元/小时 3 计价方式及结算原则 乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提，由双方根据图纸并经现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。 4 付款方式 乙方在完成基础挖土后十天内付工程款50%，在回填土方完工后十五天付30%，余款在年底前一次结清。付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。 5 工期、质量要求 工期：甲方根据具体施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付每天500元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式奖励。质量要求：在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合国家验收标准，回填土必须分层压实。工程质量未达标准，乙方必须无条件返工直至合格。 6 安全文明施工 6.1 乙方应配备具有上岗资质安全员，负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。 6.2 在施工过程中，由于乙方原因出现安全事故，受到媒体或有关主管部门通报批评，使甲方名誉受损的，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。 其他：双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的可向开封市人民法院提起诉讼。 本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。 双方签字 甲方(公章)： 代表人：
2023土石方运输合同范本15篇 土石方运输合同范本1 发包方（甲方）：__________________ 承包方（乙方）：__________________ 乙方身份证号码：__________________ 现________________有限公司（以下简称甲方）将__________路工程石渣运输委托给乙方施工（以下简称乙方），根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，在相互平等、互惠互利的基础上，经双方共同协商一致，签订本协议： 一、合同单价及计量方式： 1、合同单价：__________________县_________路（工业园运至升平路）石渣，合同单价18。8元/吨（单价已含税、材料、运输费用等），工程量6500吨，合同总价122200元； 2、计量方式：按实际拉运总吨数计算（每车以过磅的净重为准，过磅费用由甲方支付）。每次拉运后由双方管理人员签名确认数量及拉运日期，每月26号前汇总再次确认。 二、工程进度及劳动力约定： 施工日期为3个日历天。计划开工日期（_________年_________月_________日），具体以第一天进场计算，计划竣工日期（11月18日）计划施工日历天数不变 三、付款方式：
1、每月最后一天前双方确认当月发生总工程量及当月总工程款，甲方须在次月25号前支付乙方方该笔工程款。 2、工程款确认方式：已确认的工程量（单位：_________吨）×单价（单位：_________元/吨）。 3、支付方式：以开具工资单形式支付。 四：双方责任及义务： 1、甲方负责填好运输道路，确保运输质量； 2、乙方负责派车装运，负责装运车的运输费，确保完成甲方进度要求； 五、其它补充条款： 以上条款双方均无异议，未尽事宜双方应友好协商，如协商不成，则向项目所在地人民法院提起诉讼。 此协议一式两分，甲乙双方各执一份，甲乙双方同意按以上细则执行。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 土石方运输合同范本2 甲方： 乙方：
土石方工程开挖合同（推荐6篇） 土石方工程开挖合同第1篇甲方： 乙方： 身份证号码： 甲方承建的农田机械道路及河道工程，需使用挖掘机等机械作业，乙方就近有机械，经甲乙双方协商就挖掘机使用等相关事项达成如下协议： 1、工程地点： 2、作业内容：根据甲方需要挖掘机所能从事的作业。 3、机械型号：60型挖掘机。 4、计量方式：按实际工程进行计量，精确到分钟，计时时间以及机械进入甲方指定地点，并指令开始工作时，甲方指定专人计量时间。 5、计价方式：累计签发的.时间，按累计时间乘以单价进行计算，不考虑作业次数，单价为_______/小时。 6、付款方式：经甲方及甲方相关人员验收合格后一次性付清。 7、安全责任：乙方应加强安全检查及防范工作，凡发生一切安全事故均由乙方负责。 8、驾乘人员食宿自理，机械设备自行保管。
9、本协议一式二份，双方签字后生效。 甲方：乙方： 日期：日期： 土石方工程开挖合同第2篇出租方： 承租方： 乙方因承建工程施工需要，向甲方租赁挖掘机，为了更好履行双方的权利和义务，依据《经济合同法》的有关规定，经双方协商一致，本着平等、自愿的原则，签订本合而。 一、乙方从年月日起至年月日将挖掘机转租给乙方。年租金为壹拾叁万元正。 二、付款方式： 1、挖掘机租赁合同签订后，乙方需交纳给甲方半年租金外加壹万元押金余款于年月日一次性交纳给甲方，否则甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方自行负责。 2、乙方到期必须提前十天书面通知甲方，甲方从接到通知后延收十天租金，拖欠租金按银行同期贷款利息上浮30%计算。 三、甲方责任与职责： 1、甲方提供完好的挖掘机给乙方正常使用，并提供挖掘机发票、合格证复印件。 四、乙方的权利与义务： 1、挖掘机进场后，乙方负责对挖掘机做好保养和维修工作，如因乙方责任而引起的挖掘机零部件被盗，乙方应按价赔偿。挖
土方运输合同范本五篇 土方运输合同范本(一) 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程承包范围： 3、工程地点 4、开工日期：年月日，具体以甲方进场通知书为准。第二条：工程量
暂定为万立方米，以实际完成工作量为准。 第三条：单运距离及单价 1、运输距离：倒泥口在7.5~8公里以内，单价为7. 5元/m3(本单价全部为不含倒土费、税费以及挖土，装车和平整场地费)。如超出运输距离的甲方另外补偿，具体单价另行协商。 2、土方方量计算以车上方计算。 第四条：工程的具体验收方法 1、采用签名收卡片记录作为工程量的结算依据，但验收卡片必须与记录相吻合，车载量不足以签名验收卡记录为依据。如果手工记录数不符时，无法查明原因的，以记录数少的为计算数。 2、乙方所有进场车辆，车辆容积必须经甲方量方人员认可为依据，车辆丈量后到财务结算组申请记录卡，乙方持记录卡先在工地泥头处装泥，完成后由甲方土方管理人员核定车载量，在验收卡上签名，由甲方按指定地方卸泥，卸泥司机将验收卡交由甲方管理人员确认，所有运泥车必须服从现场管理人员的指挥，否则不予签名。没有上、下方管理人员签名记录卡的运泥车不予作为验收依
据。 第五条：工程款支付方式 1、本工程结算方式是三天一结，甲方按乙方实际完成工程量结算，按100%支付工程款。 2、甲方提供乙方车队首次进场的油费，此款在第一次结算工程款时予以扣除。 第六条：双方责任 1、甲方责任： (1)甲方负责办理好业主方的所有开工前手续，保证乙方能准时进场施工。 (2)负责道路、城管、交警及因超限所产生的一切费用，保证乙方能顺利运输。否则，造成的误工由甲方承担，按每日每台1000元计算补偿乙方。如是乙方车辆证照不齐全所产生的责任、费用与甲方无关。
土方运输合同10篇 土方运输合同1 甲方：_________身份证：(以下简称甲方) 乙方：_________身份证：(以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商达成如下协议： 甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。 乙方负责运输：运输地：要求乙方车辆：部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距：公里运费：元/结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算) 此协议双方认同，在约定时间内于________年____月____日乙方将施工车辆安排到现畅甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。 甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的__%违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。 此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方：________________乙方：___________________ 代表人：_____________代表人：__________________
_________年____月____日_________年____月____日 土方运输合同2 甲方：合同编号： 乙方：签订地点： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为了明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本协议。 一、工程名称： 三、进场日期：年月日前。 四、运输单价：运距一公里内人民币元/m3，(大写： )，运距超一公里及以上的每增加一公里增加运费元/m3.公里，(大写：)，以上运输单价均为税后价。 五、甲方应按承诺数量提供合格的运输车辆台，签订合同时每台车缴纳壹万元履约保证金，合计万元。此保证金在完成甲方运输任务后，乙方无违约行为如数返还，如有违约行为，扣除相应违约金后返还剩余履约金。 六、结算付款方式： 乙方根据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输验收单据，定期与甲方对账，由甲方开具统一的运费结算单，甲方根据结算单及业主拨款情况，每次按结算金额的 %支付运输款，余款待工程结束后
土方工程合同范本 土方工程合同范本 随着人们法律观念的日益增强，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的土方工程合同范本（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。 土方工程合同范本1 甲方：_________ 乙方：_________ 甲方委托乙方负责土石方工程(包括挖土、填土、石方爆破凿除、外运)。就施工中的有关事项，经双方友好协商，达成如下协议。 第一条工程范围 以甲方提供的地勘资料、原始地形地貌自然地面标高图以及场内地面的设计标高施工图(设计标高是指总平面图室外地面设计标高)为依据，完成地面设计标高以上的挖运土方(石方爆破凿除)及地面设计标高以下回填夯实土方。 第二条施工内容 一、地表青苗、杂物及垃圾(迁坟)等清运红线外，挖土(或石方爆破凿除)、边坡修整(如果需要)、装卸、运输、乙方自我合理确定红线内土方平衡调配施工方案高挖低填、分层摊土(含人工摊土)、分层碾压(或夯实)平整，余土和爆破后的石头(块)或石渣外运至红线外弃土石堆放点。 二、工作区内若需临时道路的修理、维护(包括铺防滑、防陷材料)。做好场内土石方施工期间排水。 第三条单价、总价、结算 一、综合包干单价： 1、挖(爆破)土石方(含红线内运输回填压实)：16元/立方米 2、剩余土石方(挖或爆破)外运红线外：21元/立方米 综合包干单价不分土壤(淤泥)及岩石类别，不分含水率(干湿程度)，
不论挖填土和石方爆破凿除深度(高度)、不分运距，以及现场地表地下的实际情况，均按第二条施工内容，包括但不限于人工费、机械费、材料费、管理费、利润、规费、水电费、税金以及有关部门收取的渣土垃圾处理费等，并已充分考虑了必要的施工措等费用增加及所有不可预见费用(含风险包干费)在内，综合单价一次包干，结算时不作调整。 二、合同总价人民币大写：壹佰玖拾叁万玖仟柒佰肆拾捌元捌角整(￥：1939748.8元) 工程量计算原则：根据甲方提供的原地形地貌标高图和施工后的设计标高图计算挖(爆破)土石方量。计价时只有挖(爆破)及红线范围内土石方平衡后剩余外运土石方量才计算工程量，回填土石方不计算工程量，在包干单价里已综合考虑。 三、结算 1、结算总价原则上同合同总价不变，只有下列情况存在时才可以调整。 A、当设计标高发生变更。 B、土石方运出红线外。 C、甲方提供的原地形地貌标高图，乙方进场施工时甲乙双方和勘测单位联合重新测量核对标高确实存在差距的。 D、乙方不全面履行合同。 2、若因工程设计变更(标高发生变化)或剩余土石方运出红线外产生的费用按天然实方体积乘以综合包干单价，即得合同调整价。 3、竣工验收合格后，乙方编制结算书报甲方审核。 4、投标和签订合同前，乙方已认真详细地踏勘了施工现场，投标时也充分考虑了各种费用及风险。因此不论现场实际情况如何，均不应签证增加工程费用或调整综合包干单价。 5、结算时提交竣工结算调查审批表。 第四条工期、质量 一、日历工期总天数：天。开工时间以甲方通知为准。 二、挖土质量和石方爆破凿除要求 l、控制挖土和石方爆破凿除标高，尽量避免设计标高以下的土或
土石方工程合同范本十四篇 土石方工程合同范本十四篇 土石方工程合同范本篇1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国法》等有关条例，甲方双方为了顺利完成本项目土方运输工程建设，本着互惠互利、优势互补、诚实诚信的原则，公平、公正、公开的基础上，就乙方为甲方提供土方运输事宜，经由双方友好协商，一致同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款，以资共同遵守。 第一条：工程项目与说明 工程名称：漳州招银疏港高速公路A3-工区 工程地点及范围： 工作内容：于本桩号段内将土石由挖方段挖掘、装车运至路基填方段，按现场规划卸车(不含推平碾压)。 工程总量：约为方，以实际完成的数量为准。 工期时间：年月日至年月日。 第二条：承包方式及单价 1、甲方为加快路基土石方工程施工进度，经双方友好协商，确定挖掘(不含爆破)、运土石综合单价每立方米元，其综合单价包括完成土石方挖掘、装车、运输、卸车所发生的劳务费、挖掘费、电费、管理、各项税费、利润等各项费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 2、乙方负责组织挖掘、运输、卸车等施工机械，满足土石方挖掘、装车、运输、卸车要求，且所有的机械费、燃料费用、机械修理及其他一切费用均由乙方负责。 3、施工期间，挖、运土石综合单价为固定价，乙方不得以材料涨价、当地协调问题和其他理由等要求涨价。 第三条：工程款结算方式 结算方式：以每月实际完成的数量为准，每个月月初结算上个月工程款，乙方提供运输发票后20日内甲方按90%支付所结算款项，余下10%待工程完工验
收后一个月付清。 第四条：双方权力与义务 一、甲方权力、义务与责任： 1、做好工地施工协调，组织工程计量和验收工作。 二、乙方权力、义务与责任： 1、合同签订后，乙方必须在甲方指定时间内调动挖掘机械及运输车辆及人员进场开工，乙方进场后必须服从甲方的调配安排，安全生产，应提供车辆、驾驶员等有效证件给甲方;乙方机械如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责意外，一切责任有乙方承担。 2、乙方的机械、车辆行驶安全、维修、加油等费用由乙方负责。 3、乙方对所有车辆和驾驶员制定安全管理措施加强管理，如发生交通事故，有乙方负责全部经济责任及法律责任。 4、合同期内，在任何情况下，乙方不得从事有违国家及港务局法律法规，不得在施工现场惹是生非，不的从事有损甲方利益的行为活动。由此造成的一切损失由乙方负责，与甲方无关。 5、乙方保证完成任务，车辆设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工，不得跳槽给其他单位运输，不得私自外出作业，否则甲方罚款没车每天500元。 6、施工过程中，因乙方原因造成周边塌陷、机械车辆事故等，影响周边建筑物，责任由乙方全部承担，与甲方无关。乙方人员的工伤安全意外等乙方全部承担，与甲方无关。 7、乙方车辆及工作人员不得带病作业;不得在危险地段强行作业;司机不得酒后驾驶，如有违反，一切责任由乙方自负。 8、乙方如有特殊原因需要离场，必须提前通知甲方，征得甲方同意后方可离场。 第五条：违约责任 1、乙方要服从甲方的管理调度指挥，指定专人按时向甲方报工作进度，按规定时间上交结算单据。如发现管理人员和施工人员有不正当交易损害任何一
工程土石方运输合同范本5篇工程土石方运输合同范本(1) 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商同意，就工程土方外运事宜达成如下协议： 一、承包范围、方式： 1、承包范围：工程土方外运(一切费用) 2、承包方式：运输费、包安全、包燃油、包挖机等机械台班、乙方进退场费用、劳务工社保、交通运输过程所遇一切费用等包含于综合单价内(即按xx元一方结算，不包含任何税收费用)。 二、承包价款：承包单价： 三、工程计量： 1、根据甲方指定的施工范围，以现场工程师签字确认方数、有关补充条款为计量依据。
2、合同所订的单价为综合单价，其单价均包含完成相应项目的机械设备燃油费、人工费、劳务工社保、乙方所有进退场费、交通运输过程所遇一切费用、生活及生活所需等费用。 四、付款方式： 1、工程按每完成xx万方支付单价xx%，余款在xx年xx月xx日前结清。 2、乙方若因自身原因中途违约或未能达到甲方要求清退出场，甲方有权扣除履约保证金不予支付。五、合同工期： 1、合同工期为xxxx年xx月xx日前拉完。 2、按甲方总体规划的施工进度计划，乙方应准备足够自卸车(泥头车)，随时听从甲方安排。 六、双方责任及制度： 1、甲方责任 (1)、甲方提供施工图纸及地下隐蔽设施图纸(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等) (2)、根据施工需要，分派工作面，具体的施工进度计划应提前xx天通知乙方。 (3)、甲方指派专人行使协议制定的权利。
(4)、在场内运输时向乙方提供生产场地。 (5)、按协议规定及时支付款项续。 2、乙方责任 (1)、外运土方由乙方自己负责联系弃土场及有关道路交通部门协调，乙方承担上述费用。 (2)、服从甲方对本工程的实施完成的工作安排，接受甲方规定的施工现场各项管理体制。 3、施工现场安全制度 (1)、进入施工的人员，必须经安全教育，交底后方能上岗，上岗必须持上岗卡。未经安全教育、交底上岗者，发生任何事情或事故后果自负。 (2)、进入施工的人员应定期参加甲方召开的安全生产会议。 (3)、严禁穿拖鞋，不戴安全帽人员进入施工现场作、不准随意移走已挂好的安全标志。 (4)、如因乙方原因，发生安全事故，由乙方承担一切责任及费用，甲方不负连带责任。 工程土石方运输合同范本(2) 甲方名称：四川华蓥建工集团宜宾市政工程项目部
简洁版土石方运输合同参考范文 甲方：__________ 乙方：__________ 根据国家合同法和有关法律、法规的规定，结算时间情况和双方的权利、义务及责任，经双方协商，特定条例如下： 一、工程名称：__________ 二、工程地点：__________ 三、工程范围：__________ 四、付款方式： 1、土石方清运，运距公里，以车货箱内空空量计算。每立方米元，此价格为综合价。公里以外按每百米____元/立方米计算。 2、每天结算一次，每天早上8点收前一天票(牌)，乙方将所有车辆的票(牌)交与甲方(甲方出具收据)，经甲方和项目部核对无误后，于当日下午5点前将乙方所装运的实际车次付清乙方。 五、甲方的责任和权利 1、乙方机械设备进场后，甲方负责安排乙方司机和勤杂人员的住宿、水电、费用由乙方负责。
2、甲方以每升____元油价供乙方使用，结账时扣除。 3、甲方负责道路维修，倒土场的清理、平整，确保乙方的正常施工。 4、甲方给乙方提供驾驶员必须的车辆停放，维修和保养场地。 5、甲方负责施工期间交通、税务、城管、警察及当地群众的干扰工作，确保施工现场和行驶路线畅通。 6、甲方向乙方提供技术指导有关施工要求。 7、甲方负责安排施工任务，说明平台作业地点及运输去向。 8、甲方应及时保证乙方生产、生活用水、用电设施的通畅，及时协调外部供应，确保油料供应。 9、甲方不得单独与司机结算，由乙方法定人指定人结算。 10、甲方有权对乙方违反规章制度、岗位操作规章的行为进行教育，或给予经济处罚，或停业整顿，即解除合同，对乙方的扣款从乙方工程款中扣除。 11、如甲方出现问题，造成乙方不能施工，甲方应承担乙方每台自卸车每天元，挖掘机每天每台的损失费(如因不可抗拒的自然原因造成的停工，甲乙双方不追究) 12、乙方车辆进入施工场地后，甲方付给乙方调车费每辆车元，挖掘机每台元，____天内陆续扣除。
土石方开挖承包合同5篇(挖土方工程合同) 下面是我整理的土石方开挖承包合同5篇，供大家赏析。 土石方开挖承包合同1 甲方：____________________，私人住宅建房工程总负责人 乙方：____________________，私人住宅建房工程总承包人 根据《建筑法》，《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。 建筑工程概况 私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为框架结构二层楼房一幢建筑，建筑面积144.3㎡。工程预算造价：每平方米1540元人民币，总建造价格____________________元人民币。 建筑设计要求 1.本工程为框架结构车库住宅楼房建筑，建筑面积144.3㎡，院内0.0以马路标高而定。 2.砌体材料采用10机制红砖，75混合砂浆砌筑，墙体厚度除图纸注明者外，均为240，墙体转角及与隔墙连接处，每10皮砖设墙体拉接筋一处。 3.外装修：院内立面均为瓷砖贴面，色泽自选。院外1:2水
泥砂浆加装饰缝拉毛，并白水泥刷白。 4.内装修：卫生间，洗嗽室，橱房立面均贴15;300白瓷面砖。 其余内墙面均为水泥砂浆抹面，纤维素大白的粉乱白，刷室内白涂料二遍。所有房间地面均铺地板砖，档次及色泽自定。 5.门窗不由乙方购买和安装。 6.屋面由坡屋面和平屋面组成：坡屋面为檩条，木椽，面板，草泥铺设机制红瓦，坡挑檐为铺设棕红色硫璃瓦，平屋面水泥砂浆加防水粉加压抹光。前檐屋面排水采用c管排至地面，管径100。 结构设计说明 1.本工程采用条型基础，深度开挖至老土，原土夯实3:7灰土300厚，要求分层夯实。开挖时如遇墓穴或软土，要求另行处理。 2.基础圈梁，压顶圈梁，梁，板均为C20。钢筋保护层厚度：梁25，板15。 3.钢筋：“中”“中”分别表示为1，2级钢筋未注明分布筋为中6250。__中间配置弯起筋一根。 4.门窗洞口过梁均为预制过梁，选用有关标准图集。所有水电安装不由乙方负责，乙方仅负责预埋管道。 部分材料要求 水泥：均使用望城__水泥分别为：上下圈梁，坡挑檐均使用
土石方挖运工程合同范本 【篇一】 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商，甲方将白鹤滩电站工地土石挖运工程承包给乙方施工，现就有关具体事项订立如下协议，便于甲乙双方共同遵守执行。 一、工程地点： xx镇 二、工程名称： xx电站左岸导流遂洞出水口边坡土石方挖运。 三、工程内容： 土石方挖运（包括清挖工作面、施工便道挖运及施工道路整修，在乙方施工范围内），运距4千米以内，如超过4千米每增运500米运价另算。 四、工程单价： 土方挖运单价：壹拾元（10）元/方，石方挖运单价：壹拾叁点伍元（13.5）元/方。按实际测量的板方计算，柴油价格8元/升计算，如市场油价变动，本合同油价不变。 五、工程工期：
总工期12个月时间。 六、承包方式： 单项全额承包。挖运所产生的一切费用由乙方承担，建筑营业税由甲方承交。 七、工程计算 乙方工程计量以甲方与发包方结算工程量为准。 八、工程款结算 甲方按月支付乙方所完成工程量70%的工程款（扣除燃料、借支），挖运单项工程完工必须一个月以内办理工程结算，所有工程款在甲乙双方工程量结算后一个星期以内付清。 九、其他要求： 1、乙方要按照甲方要求时间、要求配置的人员和设备进场，不得招用童工和智障人员，不得使用不合格的机械产品； 2、乙方在施工中要绝对听从甲方的管理和指挥，严格遵守工程施工管理条例和执行安全操作规程施工作业，若有挖运跟不上进度、不听从甲方正确合理的安排指挥，甲方随时有权与乙方解除协议并有权要求索赔误工损失。 3、乙方要确保安全文明施工，严格遵守各项管理制度，严格执行安全操作规程，一切安全责任由乙方承担，甲方不承担任何安全责任。 4、如果乙方违约造成中途退场，必须承担甲方的相关损失费用。 5、如因甲方的原因耽误乙方挖运，所产生损失全部由甲方承担。
土方开挖运输合同范本14篇土方工程运输 合同范本大全 下面是我分享的土方开挖运输合同范本14篇土方工程运输合同范本大全，供大家赏析。 土方开挖运输合同范本1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就土石方工程承包一事，达成以下协议： 一、工程名称：综合安置小区工程标：该项目位于，为安置区房建工程。因地势高低，需挖除和回填部分土石方，不计挖方后填方量。本项目要求按甲方提供的设计院设计的场地设计图纸进行土石方挖填施工，将高出设计标高部分的土挖除回填至填土区。 二、甲方责任： 1、负责测量场地红线坐标及高程; 2、负责按合同约定拨付工程款; 3、负责委托测量单位进行场地竣工验收测量; 4、乙方负责机械的运行支付油款。 5、甲方负责弃土场地。
三、乙方责任： 1、乙方应按设计图纸组织施工，不管开挖土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款。 2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有安全责任。 3、乙方应负责施工时的人身安全责任。 4、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全;机械设备进出场，应事先与甲方负责人联系。 6、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。 7、负责城建及环卫协调工作。 四、工程量的计算方法、价格及付款方式： 1、工程量：本工程不计填方部分的费用，仅计挖方及石方爆破费用。挖方工程量按双方测量实际发生土方量结算。乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸，具体变更的工程量按实际产生的工程量计算。 2、单价：挖土每立方按元人民币计算，挖石方每方另加元;汽车运费每方按公里的远近面议，弃土场推土机每方1元人民币计算。以上均为不含税价。 3、工程款支付方式：工程完成3万立方预付工程款一次，
土方运输合同简单范文 在建筑高楼中难免产生一些多余的无用的土方等，为了解决土方过多的问题，将土运走的方法是最简单便捷的，在土方运输过程中为了保障运输双方的权力与义务，签订土方运输合同是非常有帮助的，今天就给大家分享一下运输合同，有需要的就来收藏哦 土方运输合同简单范文（二） 甲方：__________身份证：(以下简称甲方) 乙方：__________身份证：(车队以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商达成如下协议： 甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。 乙方负责运输：运输地： 要求乙方车辆：部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米 运距：公里运费：元/ 结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算) 此协议双方认同，在约定时间内于____年____月____日乙方将施工车辆安排到现畅 甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。 甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的___% 违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车___元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金___元/天。 此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方：__________ 乙方：__________代表人：__________ 代表人：__________发包人(甲方)：__________ 承包人(乙方)：__________ 依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：__________ 工程地点：__________ 二、工程承包范围： 基坑土方外运(甲方负责装车，乙方负责用车外运至工地外)。 三、合同工期： _________________________________________________________________ 四、工程质量标准： 本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。 五、合同单价及价款及工程量计算方式： 项目单价总价备注说明 土方外运元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算; 2本单价含施工时的有关机械台班费用，外运装车等费用; 3本单价含外运泥尾场地清理费用; 4本单价含一切乙方机械进退场费用。 六、付款方式：