工艺设备安装合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和国家相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：发电项目供气、排气、循环水系统的设备、管道安装工程及零星工程；
2、工程地点：贵州省遵义市
3、工程范围和内容：发电项目管道和设备及工艺安装，管道支架、支墩、过墙打孔、龙
门、放散等。
（1）供气系统：自煤矿瓦斯抽排泵站接口至电站发电机机组进气，系统内的设备及工艺管道安装、供气系统上的回水设备及管道安装。
（2）站内供排水系统：站内供排水系统的设备及工艺管道安装。
（3）机组循环水系统：机组循环水系统的设备及工艺管道安装。
（4）机组进排气系统：机组进排气系统的设备及工艺管道安装。
二、承包方式
本工程采用固定总价包干合同形式，即：由乙方以包工、包辅料（含支架主材）、包工期、包质量、包安全文明施工等的方式进行承包。
本安装工程所用的主材料，由甲方提供（详见材料清单表），其余由乙方自行提供，并承担相关费用。（土建基础由甲方提供）
三、项目工期
1、开工日期：年月日；竣工日期：年月日。工期总天数：30天
2、合同签订后，由甲方下达开工指令确认开工日期，以工程竣工并经甲方验收合格之日为完工日期。
3、乙方须接到开工指令3日内进场，并于进场前，提供本工程的施工组织设计、施工进度计划，报甲方审批确认，未经甲方确认批准乙方不得擅自开工。
4、除甲方书面同意外，工期不因任何原因延迟。该项目工期为30天。
四、工程质量与质保
1、项目工程质量符合《建设工程质量管理条例》；验收规范符合《工艺金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）;所使用的材料设备符合现行国家省市或行业标准规范要求；且以甲方验收合格为准。
2、本项目禁止任何形式的分包、转包。
3、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，乙方应在48小时内以书面形式通知甲方验收。乙方准备验收记录，甲方验收合格并签章确认后，乙方方可继续施工。验收不合格，乙方须在甲方限定时间内修改并重新组织验收。
五、合同价款
1、合同金额¥（人民币）：元；（金额大写）：；
2、本工程为固定总价合同。
六、材料供应
1、本安装工程所需的主材料，由甲方提供。具体主材料明细由甲乙双方格据设计。
2、甲方提供材料将在乙方进场并在双方核定数量后由甲方一次性移交给乙方，乙方须确定材料数量足够本项目施工使用，并向甲方出具书面确定文件，材料保管费由乙方承担，工程竣工后材料如有剩余，必须全数返还剩余材料。
3、在乙方保管材料过程中必须确保材料质量不发生损坏，如在主材料移交后出现材料质量缺陷、数量丢失、材料完整性破坏等影响材料正常使用的事件发生，所有损失将由乙方承担。乙方须赔偿同等数量、同等质量的相同材料。
4、安装及连接所用辅助材料（除附件中主材料以外均为辅助材料）由乙方提供，并承担费用。
七、双方权利与责任
1、甲方应按照合同约定的方式和期限支付合同价款。
2、甲方派驻现场代表检查并督促项目进度、质量及安全文明施工，对乙方未按甲方要求进行的施工，有权要求乙方限期整改，乙方必须整改，并由乙方承担整改费用，且乙方无权就改进措施要求追加工程价款。
3、在项目建设施工过程中，涉及施工变更的均要有甲方签章方才有效。
4、对于竣工验收不合格且无法采取措施补救的工程，甲方有权拒绝接收，并追究乙方相应责任。
5、乙方组织机构、人员配置、机械设备须符合本项目施工要求，施工期间不得更换项目负责人及下属人员。
6、乙方须严格按照本合同约定的工期、质量要求组织施工。并于进场前提供施工组织设计方案及施工进度计划表；每周末向甲方提供周报表；对乙方临时性请求，须由乙方项目经理签字并加盖公章以书面形式递交甲方。
7、项目实施过程中，乙方应对其派驻的项目经理的行为承担责任。
8、乙方不得擅自对原项目设计进行变更，否则甲方不予认可。
9、乙方应遵守建设工程施工合同《通用条款》第五条款和国家、省、市关于安全文明施工的要求，自行承担施工、消防安全及保卫工作责任，保证施工人员持证上岗。
10、负责工程质量保修期内的免费维修工作，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，乙方应采取措施确保相关工程的正常使用。本工程项目质保期为1年，质保期从验收合格之日起算。
11、保证在施工过程中，遵循安全第一的宗旨，如出现属于乙方的安全事故和工伤事故而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任。
12、本工程所需水费、电费等均由乙方承担。
13、施工过程中发生的一切安全事故由乙方负全部责任，与甲方无关。
14、乙方按甲方的要求做好施工现场的安全文明施工。
15、乙方按甲方的要求做好竣工资料，竣工后交甲方存档。
八、工程变更
1、甲方可根据项目需要提出工程变更。
2、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方书面签章同意。
3、乙方在工程变更确定后2日内，提交《工作联系单》，经甲方签章确认后按变更内容进行施工。
4、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。
九、竣工与验收
1、工程经竣工验收合格的，以甲方验收合格日为实际竣工日。
2、工程移交与接收执行《建筑工程施工合同》（示范文本）GF-2013-0201通用条款
3、乙方对所做工程进行试压，并保证工程质量合格。
十、工程款支付
一、甲乙正式签约后，乙方格据甲方指令进场。开始施工3日内，甲方向乙方支付进场项目工程造价总额30%的款项。
二、项目经甲方验收合格后，甲方向乙方支付进场项目合同价65%款项。
支付方式：采用银行转帐、汇票的形式支付。
乙方收款账户信息：，户名：账号：
十一、违约责任
1、一方有下列情形之一的，则构成违约：（1）未履行、未完全履行或未按照约定履行其在本协议中的责任或义务；（2）所做的任何陈述或保证在任何方面构成严重失实；（3）其他违反本协议约定的情形。
2、如任何一方发生违约，应在30日内补救；若违约方未能在30日内完成补救，则守约方有权要求违约方赔偿其因此给守约方造成的损失。守约方有权终止本协议或者在违约方履行完赔偿责任后要求继续履行本协议。双方均违约的，应各自承担相应的违约责任。
3、本章规定的权利和救济是可累积的，并不排斥本协议其他条款及法律规定的其他权利或救济。
4、各方对违约方违约行为的弃权仅以书面形式做出方为有效；各方未行使或延迟行使其在本协议项下的任何权利或救济不构成该方的弃权；各方部分行使权利或者救济亦不应阻碍其行使其他权利或者救济。
5、因单方原因致使本协议不能履行或者不能充分履行，除国家重大政策调整或者自然因素造成的不可抗力外，均视为违约。
6、不论本协议是否变更、解除或终止，本条均继续有效。
7、乙方在收到甲方预付款后，如未能按期进场或进场后未经甲方同意擅自撤离施工队伍，须全额返还预付款，并赔偿工程总造价的30%作为违约金支付给甲方。
8、如乙方未能按期交付使用，乙方向甲方支付元/天的违约金，并应继续履行合同，完成工程。
9、乙方施工过程中未达到国标要求和甲方要求的，乙方需无条件返工（保证如期完工）。
10、竣工验收过程中乙方不能达到国标要求和甲方要求的，乙方需承担元/天的违约金，并无条件返工。
11、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，并将施工时间进行顺延。
十二、合同解除
因乙方原因不能按照《施工组织设计》和《施工进度计划》的进度要求按时组织施工或无力按合同继续正常施工时，甲方有权解除合同。乙方应在解除通知下发后三日内无条件撤场，
做好成品、半成品保护工作，并清理完施工现场属于乙方所有但不能构成工程实体的材料设备等，否则视为乙方自动放弃对该材料设备等的所有权并委托由甲方处理，由此发生的所有费用以及相应的违约责任均由乙方承担。同时，甲方有权要求第三方进场施工，乙方应给予配合。若乙方拒不撤场或逾期撤场，按本协议约定承担违约责任。
十三、其他
1、施工配合及赶工：在施工过程中确因甲方使用需要，对局部单位工程进行的工期调整，或进场各施工方为满足技术要求，无论是否发生交叉施工影响或相互配合，均不另行计算施工配合及赶工费用。
2、凡设计变更、现场签证等事件，乙方必须按照规范的程序、方法在时效内以书面形式提出，否则甲方有权予以拒绝。
3、乙方对甲方提供的施工图、相关资料负有保密义务，需妥善保管、不得泄露、外借或允许第三方使用。乙方若违反此约定，按本协议约定承担违约责任。
4、乙方保证按国家有关规定支付农民工工资。若发生拖欠农民工工资，对甲方造成任何影响的，甲方有权解除合同并要求乙方按本合同约定承担违约责任。
5、因乙方维修不及时造成人身、财产损害，概由乙方承担赔偿责任。
6、乙方在施工过程中，所致的一切纠纷、安全、刑事事件、行政责任或民事责任由乙方负责，并承担所发生的一切费用。
7、不可抗力发生后，乙方应采取措施，以挽回不可抗力的财产损失和工期延误；不可抗力发生后24小时内，乙方未向甲方通报损害情况的，乙方不能免责。
8、劳动保险和税金：劳动保险按陕西省有关规定执行；税金由乙方自缴。
十四、争议解决与合同效力
1、本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。
2、本合同未尽事宜由甲、乙双方友好协商解决，形成书面文件，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
3、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效；本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲方：(公章) 乙方：(公章)
法定代表人或法定代表人或
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
日期：年月日日期：年月日签订地点：
钢结构加工制作安装合同（3篇） 钢结构加工制作安装合同（精选3篇） 钢结构加工制作安装合同篇1 甲方：_________ 乙方：_________ 依据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称：_________ 2、工程地点：_________ 3、工程造价：_________ 第二条、分包内容 乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作，岩棉板安装、水泥板安装、外墙喷涂及现浇楼板、屋面顶板现浇的全部工作。 上述工作范围包括材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。
第三条、施工工期 总工期为天。开工日期为，预定截止工期日期。 第四条、付款方式 1、双方签订合同后三日内，甲方支付乙方预付款______元，(大写：_______________元整)。 2、甲方支付乙方二次费付款______元，(大写：_______________元整)。 3、甲方支付乙方三次费付款______元，(大写：_______________元整)。 4、余款在工程完工后，甲乙双方共同进行验收后，留壹万______元做质保金，其他款项七天内付清，质保金六个月内一次性付清。 第五条、双方责任 甲方责任 1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。 2、协调本工程施工过程中与物业等方面产生的情况。 3、提供现场临时用水、用电接入点。 4、提供的图纸要符合安全结构。 乙方责任 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制
机械施工合同简单版（通用25篇） 机械施工合同简洁版篇1 出租方(以下简称甲方)： 承租方(以下简称乙方)： 第一条、依据《合同法》及有关规定，根据公平互利的原则，为明确合同双方的权利、义务，经协商全都，签订本合同。 以上机械(设备)供应时间为：年月日。 其次条、机械(设备)使用地点及工程项目本租赁机械(设备)仅限于在，用于工程。 第三条、租赁机械(设备)的全部权、出租权甲方应拥有出租机械(设备)的全部权或依法享有出租权，因机械(设备)的全部权、出租权争议造成乙方损失的，由甲方担当赔偿责任。 第四条、租赁机械(设备)的商定条件 1、机械(设备)操作人员： 2、机械(设备)运行：机械(设备)安装由甲方负责，且需保证机械(设备)配件、构件齐全，在乙方要求使用时间内，应确保机械(设备)正常平安运行。如在乙方正常使用期间，所出租机械(设备) 次以上无法正常工作的，乙方有权解除合同，并要求甲方担当相应的损失。 3、机械(设备)运输：由甲方运输到乙方指定使用地点。 4、保险及证照：甲方须办理与机械(设备)相关的保险与证照，如法律法规对甲方经营资格有特定要求的，甲方必需具备相关资质。 5、数量增减：基于施工现场许多不确定因素，乙方有权要求甲方增加或削减租赁机械(设备)量，但应提前通知甲方，给甲方必要的预备和处理时间。甲方依据乙方通知，须于日内调整入场机械(设备)数量，不能准时调整或调整不力的，造成的损失由甲方自行担当。 6、质量技术条件：甲方供应的机械(设备)必需符合国家或地方的质量技术标准。如甲方供应的机械(设备)不符合质量技术标准，乙方有权要求甲方重新
更换或解除合同。造成乙方损失的，甲方应负责赔偿。 第五条、租赁期限及租金结算方式 1、自年月日至年月日(或特殊商定为：工程完工为止)。租赁期满天内，甲方应将机械(设备)退场完毕。若乙方需连续使用，应在本合同期满前日内重新签定续租合同。 2、租赁费每月结算一次，本月租金在下月日前支付。 第六条、租赁机械(设备)的修理、保养和费用 1、租赁机械(设备)在租赁期内由乙方使用，乙方应负责日常的修理保养工作，做好设备故障排解、修理工作，使机械(设备)保持良好状态，并担当由此产生的费用。 2、机械(设备)的进场费用、退场费用、运输费用、意外损坏灭失的风险由甲方负担。 3、机械租赁期间所需的各种油料由方负担。 第七条、事故问题的处理 1、因机械(设备)性能问题或质量问题造成操作人员、他人人身财产损失的，由甲方担当赔偿责任; 2、因机械(设备)操作人员失误，造成他人人身、财产损失，由操作人员的委派方担当赔偿责任; 3、因机械(设备)运行造成事故，如乙方需担当责任的，其责任范围为保险理赔后的余额;如甲方未予投保，则甲方应在相关强制保险范围内担当责任; 4、因业主缘由停工的，乙方应于日内书面通知甲方，甲方应准时调整机械(设备)供应。甲方接乙方书面通知前日内的停工，甲方无权提出索赔; 5、因停工造成甲方较大损失需索赔的，双方全都同意交由业主判定详细补偿金额。索赔程序为：在甲方供应充分资料的基础上，由乙方向业主提出索赔，乙方按业主核准的补偿数额，向甲方支付补偿金;如业主没有核准或核准数量较少时，甲方必需听从业主判定，不得向乙方再行提出索赔要求。 第八条、甲方的义务 1、为乙方供应性能良好的机械(设备)。如供应的机械(设备)不能达到使用
设备采购合同安装合同（热门10篇） 设备采购合同安装合同第1篇 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 根据《民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经协商一致，达成如下合同条款，在资共同信守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、施工期限： 本工程施工工期25天(从乙方收到甲方定金之日起)本工程进场日期为________年____月____日。竣工验收日期：________年____月____日。 四、工程内容及质量要求 乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试(具体详见设备清单为准)。 五、维修工程造价： 本工程总造价(不含税务发票)合计人民币大写百拾万仟佰元整。：元。(详见产品清单数量为准)设备维修如有增减，再另外结算。 六、付款方式 1、实行分期付款方式，即双方签订合同之日起，甲方向乙方支付人
民币：壹万元整(10100.00)为本合同定金。 2、乙方维修进度到，就清洗油烟罩完毕，甲方向乙方支付人民币：叁万元整(30000.00)为工程进度款。 3、设备维修及安装调试合格后，甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币： 4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时，乙方有权停止施工。 七、双方违约责任 1、乙方完成工期不符合规定，乙方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给甲方。 2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，甲方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给乙方。 3、在履行本合同过程中如发生争议，双方好协商解决，协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院起。 八、其他 1、工程进场施工前，甲方应现场清理完毕，完成供排水及土建烟道等设备，提供水、电、能源(油、石油气等)装置，并接到施工现场范围内供乙方使用。 2、如遇下列情况，工期应相应延期 (1)甲方在合同规定进场前一天，不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。
工艺设备安装合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和国家相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：发电项目供气、排气、循环水系统的设备、管道安装工程及零星工程； 2、工程地点：贵州省遵义市 3、工程范围和内容：发电项目管道和设备及工艺安装，管道支架、支墩、过墙打孔、龙 门、放散等。 （1）供气系统：自煤矿瓦斯抽排泵站接口至电站发电机机组进气，系统内的设备及工艺管道安装、供气系统上的回水设备及管道安装。 （2）站内供排水系统：站内供排水系统的设备及工艺管道安装。 （3）机组循环水系统：机组循环水系统的设备及工艺管道安装。 （4）机组进排气系统：机组进排气系统的设备及工艺管道安装。 二、承包方式 本工程采用固定总价包干合同形式，即：由乙方以包工、包辅料（含支架主材）、包工期、包质量、包安全文明施工等的方式进行承包。 本安装工程所用的主材料，由甲方提供（详见材料清单表），其余由乙方自行提供，并承担相关费用。（土建基础由甲方提供） 三、项目工期 1、开工日期：年月日；竣工日期：年月日。工期总天数：30天 2、合同签订后，由甲方下达开工指令确认开工日期，以工程竣工并经甲方验收合格之日为完工日期。 3、乙方须接到开工指令3日内进场，并于进场前，提供本工程的施工组织设计、施工进度计划，报甲方审批确认，未经甲方确认批准乙方不得擅自开工。 4、除甲方书面同意外，工期不因任何原因延迟。该项目工期为30天。 四、工程质量与质保
1、项目工程质量符合《建设工程质量管理条例》；验收规范符合《工艺金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）;所使用的材料设备符合现行国家省市或行业标准规范要求；且以甲方验收合格为准。 2、本项目禁止任何形式的分包、转包。 3、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，乙方应在48小时内以书面形式通知甲方验收。乙方准备验收记录，甲方验收合格并签章确认后，乙方方可继续施工。验收不合格，乙方须在甲方限定时间内修改并重新组织验收。 五、合同价款 1、合同金额¥（人民币）：元；（金额大写）：； 2、本工程为固定总价合同。 六、材料供应 1、本安装工程所需的主材料，由甲方提供。具体主材料明细由甲乙双方格据设计。 2、甲方提供材料将在乙方进场并在双方核定数量后由甲方一次性移交给乙方，乙方须确定材料数量足够本项目施工使用，并向甲方出具书面确定文件，材料保管费由乙方承担，工程竣工后材料如有剩余，必须全数返还剩余材料。 3、在乙方保管材料过程中必须确保材料质量不发生损坏，如在主材料移交后出现材料质量缺陷、数量丢失、材料完整性破坏等影响材料正常使用的事件发生，所有损失将由乙方承担。乙方须赔偿同等数量、同等质量的相同材料。 4、安装及连接所用辅助材料（除附件中主材料以外均为辅助材料）由乙方提供，并承担费用。 七、双方权利与责任 1、甲方应按照合同约定的方式和期限支付合同价款。 2、甲方派驻现场代表检查并督促项目进度、质量及安全文明施工，对乙方未按甲方要求进行的施工，有权要求乙方限期整改，乙方必须整改，并由乙方承担整改费用，且乙方无权就改进措施要求追加工程价款。 3、在项目建设施工过程中，涉及施工变更的均要有甲方签章方才有效。 4、对于竣工验收不合格且无法采取措施补救的工程，甲方有权拒绝接收，并追究乙方相应责任。 5、乙方组织机构、人员配置、机械设备须符合本项目施工要求，施工期间不得更换项目负责人及下属人员。
设备采购安装合同范本（精选13篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结计划、党团报告、合同协议、策划方案、演讲致辞、规章制度、条据文书、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary plans, party and youth league reports, contract agreements, planning plans, speeches, rules and regulations, doctrinal documents, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!
设备工程安装施工合同（精选3篇） 设备工程安装施工合同（精选3篇） 设备工程安装施工合同篇1 发包方(甲方)： 承包方(以下简称乙方)：某某 甲方因用电需要，向乙方购买配电设备，并由乙方安装调试。为明确甲、乙双方权利义务关系，依据《民法典》等的规定，双方本着公平自愿、互惠互利、友好协商的原则，签定本合同，以资双方共同遵守。 第一条甲方需求配电设备概况： 1.主要设备： 2.安装设备帮助材料明细： 3.设备安装地点： 4.设备安装范围： 5.乙方负责帮助甲方办理用电手续。 其次条供货安装期限： 1、甲方供应基础设施具备安装条件，施工安装图纸经供电公司审核通过，乙方方可进入施工现场，乙方自进入设备安装现场之日起个工作日内供货并安装调试完毕。 2、如遇到下列状况，工期相应顺延： ﹙1﹚安装基础设施设计变更，致使施工无法连续进行;
﹙2﹚人力不行抗拒的自然灾难; ﹙3﹚因发包方政策处理不到位导致工程无法施工。 第三条设备价款及安装费用支付： 1、工程价款： 2、付款方式： 第四条全部权保留条款： 2、甲方担当乙方行使全部权产生的拆卸，运输、诉讼、以及因诉讼产生的律师费用。 第五条双方责任、义务： (一)甲方责任、义务： 1、甲方应向乙方供应两份完整、具体的施工图纸。 2、甲方向乙方供应道路畅通，临时用电到位和材料临时仓储场所等。并供应安装现场的工程地质和地下管网线路资料，保证数据的真实和精确。 3、事先做好设备进场和安装现场的关系协调工作，确保乙方进入安装现场施工后不会发生任何阻工现象，如有阻工或干扰，应马上给与现场处理。否则，因此造成的工期延误或停工损失均由甲方担当。 4、合同签定后，依据合同付款方式条款的规定准时向乙方支付工程款。 5、甲方应支配有资质持证人员对投入运行设备的操作和维护，在质保期内如因甲方操作不当、超负荷运行、自
设备安装协议书六篇 设备安装协议书六篇 在生活中，越来越多地方需要用到协议书，签订协议书可以解决现实生活中的纠纷。那么写协议书真的很难吗？下面是我收集整理的设备安装协议书6篇，希望对大家有所帮助。 设备安装协议书篇1 甲方： 乙方： 1、合同总则： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关规定、本着友好、平等协商的原则。甲方委托乙方为该项目( )提供( )设备、安装施工任务制定本合同条款，以明确合同双方的权利和责任。 甲方权利和义务 1. 甲方提出施工具体要求。 2. 在工程施工中，甲方应积极配合，为乙方顺利完成施工任务给予支持和方便。指定专人配合乙方工程范围的工作，协调工作。在合同项目的执行期间，为了项目的顺利实施，甲方应当向乙方提供一切便利条件，包括乙方项目经理要求甲方提供项目实施必要的支持。 3. 在施工过程中，如甲方需要增加材料设备或工作量，甲乙双方现场办理工程洽商。 4. 按本合同规定及时付款。
乙方责任 1. 乙方应选派优秀的技术人员及施工人员进行项目的实施，按照合同中有关条款明确的设计、按质、保量、及时、完成项目。 2. 合同内容，以及乙方在谈判、签署及履行本合同过程中知悉的任何有关甲方的信息和甲方用户信息。 3. 保设备质量和施工质量。无特殊情况，应确保按期竣工。 4. 遵守现场管路规定，安全、文明施工，如因乙方人员违反操作规程或有关规定，出现设备或人身安全事故，责任自负。 2、合同总金额及支付条款 1.本工程合同金额为：￥大写：(人民币) 。 2.付款方式 1)本合同自签定当日，甲方支付乙方合同总额的%，即：。乙方收到本期款后，将马上部署派布线系统材料及施工工具进场，施工人员进场开始进行布线管路施工和穿线。 2)设备工程全部完工，甲乙双方共同验收合格后三日内，甲方向乙方支付合同总额的 %，即：大写：(人民币) 。 3)乙方收到甲方款后，全部设备和材料正式移交甲方使用。 4)付款以汇款、支票或现金方式均可。乙方在收到每笔合同款后3日内向甲方开局正式发票。 3、供货及设备验收(货) 1.交货地点：甲方所在地： 2.工期为：天。
厨房设备安装合同5篇 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、心得体会、报告大全、条据书信、演讲致辞、规章制度、应急预案、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work summaries, experiences, report summaries, written documents, speeches, rules and regulations, emergency plans, planning plans, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please pay attention!
加工安装合同15篇 加工安装合同1 甲方： 乙方： 身份证号： 一、劳务名称：钢结构加工制作 二、制作地点： 三、工期：按公司的工期要求交付成品 四、质量要求：执行公司的工艺文件要求 甲方将钢结构车间的加工制作工作承包给乙方，为明确双方的责任、权利和义务特签定本合同，双方必须严格遵守。甲、乙双方必须认真贯彻执行国家的有关劳动合同和劳动保护条例，遵守公司的有关规章制度，严格执行安全生产的方针。具体合同条款如下： 1、甲方将年月份到年月份(以阳历为准)的钢结构车间里的钢构件制作承包给乙方，甲方负责提供制作钢结构所需的机械设备、原材料、辅助材料、耗用材料。乙方提供完成钢构件所需的人员，招聘来的相关技术人员必须具有国家认可的资格证书和上岗证，乙方招聘的所有人员必须与劳动者本人签订好劳动合同交甲方公司备案。 2、甲方负责每一批钢构件的细画详图,乙方必须按甲方的详图出料单及下料,严格按国家和行业标准及甲方的工艺流程制作，不得任意更改图中所表示的规格和数字及点倒工艺，如确实发现技术部门出具的详图有错误或不合理而确实需要更改的，应先向技术部门汇报，待核实后，由技术人员更改图纸，出具更改书并签字后再制作。乙方必须严格按照规范规定和加工制作工艺及图纸要求进行加工制作,由于乙方原因造成的钢构件报废和返工费、人工费、材料费、及辅材费等全部由乙方承担,并承担由此造成的工期误期等一切费用。 3、乙方必须保质、保量按时完成甲方下达的任务，在工程量满足的情况下，电焊班组每月产量不得低于 80 吨。无条件服从甲方的工期安排，无不可抗力因素，不得拖延工期。乙方经常不经允许就无故不上班这种严重不守约行
为处以罚金100元/天. 4、所需制作人员的多少要满足甲方的工期要求，必须按本公司的规模及预计任务，确定人员的数量应相对固定，原则上不得中途更换，如遇特殊情况需要更换的，应通知甲方备案，否则出现问题由乙方负全责，固定人员应保持在4人以上，以按时完成生产任务为宗旨。 5、乙方人员意外保险：乙方人员必须参加人身意外保险，保险费由甲方承担，如乙方参加投保的人员不满一年中途调换或其本人中途离职该本人保险费用由乙方承担。乙方在承包期内如有工伤事故的，医药费、误工费、赔偿等费用由乙方承担。(乙方工人入厂后应及时通知甲方办理入职登记、投保事项。否则工人在未登记的情况下所发生的任何意外由乙方自行承担责任)。 6、结算制作承包费为固定价格。不论次结构件加工工艺的难易、构件的轻重，单价按照协议价格执行(后附价格清单),不得以任何理由抬高工价,以此为由来拒绝加工,延误工期由乙方全额承担赔偿损失. 7、乙方有义务对使用的设备负责进行定期保养，工具以旧换新，如人为操作损坏或遗失，就照原价赔偿，严格控制非生产性支出，以节约为原则。 8、乙方必须坚持安全生产原则，设备操作人员必须持证上岗和定员定岗，进入车间必须戴好安全帽。工作中严禁乱串岗，如出现因乱串岗或操作不当而造成机械设备故障或损坏的，必须照价赔偿并处以相应的`罚款,对所造成的安全事故均由乙方负担。甲方负责乙方所有生产人员的安全帽,安全帽乙方人员每人每年一个,如有遗失或损坏乙方自负。 劳保用品由甲方定期发放，该费用由乙方承担。 9、板材切割须合理，以节约为原则，不得大料小用，小料不用。并在操作过程中杜绝焊丝、焊剂、焊条和各种气体等辅助材料的浪费。 10、乙方人员服从甲方的领导和管理。如不遵守国家和地方法律、法规、公司制度，甲方对乙方招聘的人员有权开除或辞退，其本人的全部费用由乙方承担，甲方应提前3天通知乙方，包括劳动者本人。 11、乙方签定本合同时须对所属人员签定劳动合同，严格执行民法典中规定的各项权利和义务。
工艺包合同模板 一、甲方，（委托方）。 地址： 联系人： 电话： 传真： 邮编： 乙方，（承包方）。 地址： 联系人： 电话： 传真： 邮编： 鉴于甲方拟委托乙方进行工艺包项目的设计、施工、监理等相关工作，双方经 友好协商，就有关事项达成如下协议： 1. 项目名称，（在此填写工艺包项目的具体名称）。 2. 项目地点，（在此填写工艺包项目的具体施工地点）。 3. 项目内容，（在此填写工艺包项目的具体内容，包括设计、施工、监理等）。 4. 项目工期，（在此填写工艺包项目的具体工期）。
5. 项目费用，（在此填写工艺包项目的总费用及付款方式）。 6. 甲方的权利和义务： （1）按照合同约定支付工程款； （2）提供必要的施工条件和协助； （3）对工程设计和施工过程进行监督和检查。 7. 乙方的权利和义务： （1）按照合同约定按时、保质、保量完成工程； （2）负责工程设计、施工、监理等相关工作； （3）对工程质量承担相应的责任。 8. 保证金，甲方应在签订合同之日起7日内向乙方支付工程合同总价款的10% 作为保证金，保证金将在工程竣工验收合格后15日内无息退还给甲方。 9. 违约责任： （1）如甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金； （2）如乙方未按照合同约定完成工程，乙方应承担相应的违约责任。 10. 合同变更，任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变 更合同。 11. 合同解除，任何一方需解除合同，应提前30天书面通知对方，并经双方协 商一致。 12. 争议解决，因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。 13. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
最新制作及安装工程合同范本与制作合同范 本 甲方（需方）：XX科技发展有限公司 乙方（承包方）：XX建设工程有限公司 鉴于甲方拟对其位于XX市XX区的办公大楼进行装修及设备安装工程，现委托乙方负责该工程的制作及安装工作。根据《中华人民共和国合 同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的 基础上，经充分协商，达成如下合同条款： 一、工程内容及标准 1.1 乙方应根据甲方提供的设计图纸和工程要求，负责工程材料的采购、加工制作及现场安装。 1.2 工程内容包括但不限于：室内装修、电气系统安装、给排水系统 安装、空调通风系统安装等。 1.3 制作及安装的所有材料和工艺必须符合国家及行业标准，确保工 程质量。 二、合同金额及支付方式 2.1 双方经协商确定工程总造价为人民币XX万元整。 2.2 甲方应按以下方式向乙方支付工程款项： a. 合同签订后十日内，甲方向乙方支付预付款，金额为合同总价 的30%。 b. 工程进度达到50%时，甲方支付第二笔款项，为合同总价的30%。 c. 工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项，为合同总价的40%。 三、工程期限
3.1 乙方自合同签订之日起计算，应在XX天内完成所有制作及安装工作。 3.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供 相应证明，双方协商确定新的工程完成日期。 四、质量保证与验收 4.1 乙方应保证工程质量符合设计要求及国家相关标准，并提供相应 的质量检验报告。 4.2 工程完成后，甲方有权组织验收。验收合格后，乙方方可进行工 程款项的最终结算。 五、违约责任 5.1 如乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权 要求乙方承担违约责任，并有权扣减相应的工程款项。 5.2 如甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付逾期付款的违约金。 六、争议解决 6.1 双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协 商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。 七、其他条款 7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。 7.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。 甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日 乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日 （以上内容为示例，具体合同应根据实际情况和当地法律法规进行调 整和完善。）
安装机械费包工不包料合同范本英文回答： Installing mechanical equipment involves both labor and materials. When entering into a contract for such services, it is important to have a well-drafted agreement that clearly outlines the responsibilities and obligations of both parties. Below is a sample contract for mechanical installation, which includes provisions for both labor and materials. Mechanical Installation Contract. This Contract ("Contract") is entered into on [date] by and between [Contractor Name], hereinafter referred to as the "Contractor," and [Client Name], hereinafter referred to as the "Client." 1. Scope of Work.
The Contractor agrees to provide all necessary labor, tools, and equipment to install the mechanical equipment as described in Exhibit A, attached hereto and incorporated by reference. 2. Materials. a. The Contractor shall provide all necessary materials, including but not limited to pipes, fittings, valves, and other required components, as specified in Exhibit A. b. The cost of materials shall be included in the total contract price. 3. Work Schedule. a. The Contractor shall commence work on [start date] and complete the installation within [number of days] days. b. The work schedule may be adjusted upon mutual agreement between the Contractor and the Client.
化工设备安装承包合同3篇 化工设备安装承包合同1 建设单位：（甲方） 承包单位：（乙方） 根据提供的生产车间安装施工图以及乙方在对本项目安装工程的工程进度、质量、造价所做出的承诺，经协商，（简称甲方）将其生产车间安装工程承包给（简称乙方）。 为明确双方责任，确保工程质量，实现工程进度目标，控制工程造价，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装承包合同条列》的原则，结合本工程的具体情况，双方本着自愿、*等、互利的原则，经过充分协商，在取得一致意见的基础上，签订本合同，以便共同遵守执行。 第一条工程概况 1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程承包范围和内容 1.3.1生产车间项目车间内主体设备、辅助设备、工艺管道的安装与配套工程。1.3.2生产车间钢*台制作、安装等工程。 1.3.3本工程土建、防腐、保温、电气等安装由甲方自行负责。 1.3.4车间管道连接至相连的公用管道。1.3.5压力容器安装维修告之手续的办理。上述安装工程包括协助联动试车。1.4设备、材料的分工：详见附件二。
第二条工程计价方法及合同价款 2.1设计变更、现场工程量增减的签证，均需甲方认可，方可在竣工结算时按实列入总造价。 2.2工程计价 本次工程为化工建设项目，质量要求为合格工程，质量标准根据工程实际，按国家、化工部等有关规范标准执行。 2.2.1焊接管道X光片费按40元/张计（包括所有费用及税金），拍片费用和检监费用由甲方承担。 2.2.2本工程计价方式为：F2000高压釜两台、冷冻机组一套及与主体设备配套（包括与主设备配套的辅助设备：如高位槽、计量罐、冷凝器、分离器、冷却塔、输送泵、接收罐等）的车间内外工艺管道所需的的管道连接，主辅设备安装一次性按六万元人民币总包，钢*台以1000元/吨计算。 2.2.3本工程合同暂定价：八万元（其中甲供设备、主材工程量约一百万元）。 第三条工期 3.1开工日期：2010年月日竣工日期：2010年月日单机试车完毕，具备联动试车条件。 3.2由于不可抗力的自然因素及非乙方原因，经报甲方确认后，本项目工程顺应延期。 第四条工程款的支付
安装工程分包合同 合同编号：发包人（以下简称甲方）: 分包人（以下简称乙方）: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定并结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经双方充分协商特签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称：。 1.2工程地点：。 第二条：承包范围 2.1承包范围：。 2.2工作内容：工艺管道安装、电气安装、流量计安装等所有工程。 第三条：合同工期： 总工期工日历天：（201 年月日至201 年月日）。 保修期以建设单位对工程的竣工验收完成之日起计算，为月。 3.1乙方按甲方总体施工计划编制具体的施工进度计划，经甲方审核后实施。同时，乙 方应满足甲方最新版的施工进度计划要求。 3.2由于乙方的原因，造成合同约定的工期延误时，延误工期在5天以内，每延期一天 （按日历天）按合同总价的千分之一支付甲方延期违约金。超过五天后，乙方在指定合理期限内仍不纠正违约行为并导致合同目的不能实现的，甲方有权解除合同。合同解除后，乙方 应支付违约金并赔偿因工期延误造成甲方的直接损失和可预期收入。
3.3因下列情况造成延误的，经甲方签证后，工期相应顺延： 3.3.1重大设计修改； 332人力不可抗拒的因素； 3.3.3合同中约定或甲方同意工期顺延的其他情况。 3.3.4由甲方原因造成工期延误的。 第四条：合同价款 4.1本工程合同价款暂定为人民币元（大写：元整）。前述单价包括但不限于 安装工程施工人工、安装辅助材料、机械、成品保护、检验调试、工期、质量、安全、文明施工、措施费、管理费、利润、清洁、采管、税金等竣工综合包干费用。 4.2本合同价款包含分包单位为完成本合同所做的准备、协调、组织、实施、配套、 各种往来、试验检测、资料编制、竣工验收移交等一切工作（包质量、包安全、包进度、包 文明施工），包括了人工、措施、管理费、利润、规费、材料。。 4.3本合同价款含税（分包提供足额11%税率增值税专用发票）。 4.4本工程暂定合同价款不作为进度款支付和工程结算的依据。 第五条：价款结算方式 5.1工程价款结算原则：实行工程量清单计价，工程量清单编制按《建设工程工程量清 单计价规范》（GB50500-2013 ）及相关配套文件，综合单价按定额组价，即采用2015《四川 省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件进行组价后作为结算综合单价。 分部分项工程量和措施项目工程量计量规则按《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013 ）等9本计量规范及相关配套文件计算。现场施工难度较大采取的施工措施，实施前由分包人编制专项施工方案，需经发包人审批同意，双方核定专项施工措 施费用后计入结算总价。 同时双方约定：（1）安全文明施工费按基本费率计取；（2）规费按施工期分包人持有规费证
安装合同协议书 根据《中华人民共和国广告法》，《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方制作及安装的事宜，达成一致意见，特签订本合同范本，以资信守。 一、承包方式及承包范围 本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险，乙方采用以固定总价包干形式进行包干，施工过程中不管市场价格如何变化，双方均按本合同范本确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案，保质保量的完成如第三条所列之项目的整体制作、安装工程。 二、总费用及付款方式 1、本合同范本总费用(含税)￥：_______________元，大写： _______________元整。进入合同范本期后，在本合同范本所列的各项制作、安装过程中产生的一切费用均有乙方负责。 2、甲方在本合同范本签订后且双方确定大样稿喷画的第个工作日内向乙方付款总金额的30______%，即：_______________元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同范本规定的验收标准后的26个工作日内付款 65______%，即______元，其余_______%作为质量保证金，在质保期满且经过甲方验收合格后的12个工作日内全部付清。 3、以上付款甲方将以的方式支付，支付的同时乙方必须提供相应发票。 三、制作材料及要求、费用预算 备注：甲方视实际情况，提前_________个工作日增加或减少工程量，乙方须根据甲方签章确认的《项目增减委托书》上所列明的增减项目开展工作，合同范本总金额按照实际工程量作出调整，合同范本单价不变。 四、制作安装时间：具体参考第三条完成时间。 五、验收流程 1.制作标准：乙方必须按照所提供给甲方的制作工艺及材料进行制作安装，如制作工艺及材料需要有变动的必须要事先经甲方同意，否则甲方有权不再履行本合同范本之任何条款。 2.制作安装：甲方根据乙方提供的制作原材料的工艺标准验收，并由乙方安全可靠的安装完毕，甲方现场签字验收合格。 六、双方责任 1.甲方负责在约定的时间内确定有关项目的资料(画面设计效果图)，并对所确定的资料负责; 2.甲方按本合同范本的的规定，按期如数向乙方支付广告制作、安装费;
污水厂设备安装合同范本 污水厂设备安装合同范本（精选篇1） 甲方：______ 乙方：______ 依据《中华人民共和国合同法》的原则，考虑到本工程的具体情况，合同双方就甲方污水处理工程签订本合同。 一、合同内容、方式、要求 1.1乙方对甲方污水处理工程除土建工程外承包。合同范围包括工程设计、设备、电气工程及管道安装调试和甲方技术人员培训及售后服务。消防、绿化、道路及照明系统由甲方统一负责实施。 1.2甲方提供设计水质、水量参数如下：见附件(污水处理工程设计方案)。 1.3要求乙方处理出水达到国家规定的《污水综合排放标准》GB8978-1996一级排放标准。CODcr：mg/l，BOD5：mg/l,SS：mg/l,色度：倍，PH：6-9。 二、双方责任、权利及协作事项 第1条甲方的工作 2.1.1提供施工用电及用水接至施工现场。 2.1.2将污水处理系统所需的电源接到污水处理站内的电控柜上。 2.1.3给水管接到污水处理区边界。 2.1.4车间污水管接到集水池。 2.1.5若有必要，甲方办理施工许可证等开工前必需的手续。 2.1.6调试期间，操作工、药剂及时到位。 2.1.7(环保)竣工验收测试等费用由甲方承担，不在本合同总价内。 2.1.8按照本合同第四条及时支付工程款。 第2条乙方的工作 2.2.1完成污水处理工程的.设计任务(方案及施工图设计)，并向甲方提供施工图贰套。 2.2.2设备、管道、电气及控制仪表的代购、安装及调试。调试前如有需要甲方配合做好准备工作的，应提前至少十天通知甲方。 2.2.3污水处理的技术调试。
2.2.4为甲方培训污水处理操作工______名。 2.2.5提供污水处理操作规程壹份。 2.2.6提供污水处理工程的竣工验收资料。 2.2.7乙方保证该污水处理设施处理出水能达到设计标准。 2.2.8保质期：乙方保证承担的质保设备(除易耗品外)在设备安装完成之日起壹年内免费保修(甲方人为操作失误除外)。壹年后的设备维修发生的费用由甲方负责。 三、项目验收 3.1乙方保证施工质量符合设计要求，出水达到第一条第______款污水处理要求指标，采用现场运行方式，由当地环保局现场采样测试验收。 3.2由甲方向环境监测站提出监测验收，出水水质达到国家排放标准，即为验收合格。 四、费用及付款方式 4.1经双方商定，本合同总金额为人民币______元整(￥______万元整)。 4.2支付方式： 4.2.1本合同生效后，甲方即支付乙方按总额______%整，计______万元整。 4.2.2乙方图纸交付甲方一周内，甲方即支付乙方按总额______整，计______万元整。 4.2.3乙方土建完成，设备进场时，甲方即支付乙方按合同总额______%整，计 ______万元整。 4.2.4本项目经当地环保局验收达标后一周内，甲方即支付乙方按合同总额______%整，计______万元整。 4.2.5本项目经当地环保局验收达标后半年内，甲方即支付乙方按合同总额______%整，计______万元整。 五、违约责任 5.1甲方如不按合同规定付款，每天按应付款额的千分之三累计支付滞纳金。 5.2合同自签订之日起即生效。合同生效后不能履行，责任方应按工程总造价的千分之三偿付违约金。 六、保密
液体化工工艺管道阀门工程安装施工合同 发包人：（简称“甲方”） 承包人：（简称“乙方”） 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，甲方与中标的乙方就液体化工工艺管道安装施工工程，约27000米。经协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：（简称“本工程”，下同） 工程地点 工程内容： 第二条甲乙双方的承诺 2.1 乙方承诺 2.1.1 乙方向甲方承诺履行本合同书所约定的包括但不仅限于按照合同约定施工、竣工以及承担质量保修期内的工程质量保修责任在内的全部约定及法定义务，全面兑现所有承诺。 2.1.2 乙方为拥有本工程安装工艺管道责任人。 2.2 甲方承诺 甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。如甲方不能及时支付工程款，则鑫海能源有限公司有权从事该项工作并支付工程款给乙方，工程款的合理性不需经甲方核定，并直接从甲方工程款中扣出。工程管理费，税金由鑫海能源有限公司支付。 第三条工程承保范围 所有工艺管道安装施工，包括经惠州华厦工程有限公司依法审图合格并经相关政府职能部门核准的施工图为准。 第四条承包方式 4.1 包工、（包括但不仅限于第二条乙方范围所需的全部用内容）、包设备和施工机具、包制作和安装、保试验和验收、包质量、包安全、包工期、包文明施工、（简称“综合包干”，下同）。 4.2 乙方的承包范围还包括如下内容：
4.2.1合同图纸、报价文件、工程清单；负责竣工验收资料的办理。 第五条工期 5.1本工程总日历工期天数：120天。如乙方工程进度缓慢，质量不能保证，甲方视情况严重，另行约定是否继续由乙方进行供货及安装。 5.2 总工期：总日历工期天数：120天。 5.2.1工程开工日期：以甲方代表或甲方委托的本工程总监理工程师开工令为准。 5.2.2工程竣工日期：“开工令”上所载开工日期之日起第120天（日历天数，含本数）。 第六条合同价款 6．1工程合同价款为综合包干价（即工程款，下同）人民币（下同）：暂定约为万元。该合同价中已包含本合同第三条中所约定的综合包干范围内。 6．2 综合单价：为按技术规范与技术要求完成一个规定计量单位的工程所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、并考虑风险因素，即该综合单价已包含了完成与该分部分项工程有关的一切必要的工序和工作内容以及达到合格工程质量要求的一切工程费用。 完成一个规定计量单位的工程量所需的其它一切费用，除非乙方在措施项目清单中列出，否则视为已被包含在工程量清单各项目综合单价中，综合单价将不会因市场变化（劳务、机械设备租赁和材料价格的变化）、工程量增减、风险因素和其它任何事项而调整。 综合单价中已包含合同条件明示和隐含的一切风险费用（风险范围包括但不限于：由于乙方与其它专业乙方之间的交叉作业或配合而引起的窝工、停工损失；由于施工作业面移交等原因导致不均衡施工对劳动力需求的变化从而出现赶工或窝工所造成的费用的增加；人工、材料和机械费等变化引起的风险；自然条件给施工造成的降效和窝工、国家政策影响、地方政府调控措施以及政府职能部门发出的停工指令所带来的窝工损失等），结算时按甲方确认的实际完成工程量进行计算。 6．3 措施费：是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、文明、安全等方面的非工程实体的费用，合同预算中的措施费已包含本工程。素而调整，乙方漏报或少报，甲方将视为此项费用已包括在其它费用内。 6．4 措施费、规费在综合包干价中，结算时不做任何调整。 第七条合同价款的支付 7．1甲乙双方协商同意为本工程合同价款定，按实际发生量结算，甲方按下列约定向乙方支付合同价款： 7．2当本工程分项工程的所有工艺管道工程全部完工，打压、试水验收合格，甲方确认竣工后的15天内，支付完成实际工程量的70%，双方完成竣工结算确定总造价后,七日内甲方再支付结算后总造价的25%的工程款。 7．3本合同约定的本工程质量保证金为全部工程款的5%。当本合同约定的一年质保期届满且本工程不存在质量问题，甲方将在保修期届满之次日起，将全额保证金不计利息地返还给乙方。 第八条图纸 8.1 本工程按经甲方委托的惠州华厦工程有限公司依法审定的施工图设计文件及本工程经专家评审确定的乙方的施工组织设计（或施工方案）等施工所需的所有图纸进行施工。 8.2甲方应在合同签订三日前向乙方提供施工图设计文件一套。乙方需要增加图纸套数的，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。乙方应对甲方提供的图纸文件履行保密义务。 8.3 乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除乙方存档需要的图纸外，应将其余全部图纸退还给甲方。