天津市小型建设工程施工合同范本
- 格式:doc
- 大小:89.00 KB
- 文档页数:10
天津市小型建设工程施工合同1. 引言本文档旨在对天津市小型建设工程施工合同进行详细描述和解释。
本合同适用于天津市范围内的小型建设工程,包括但不限于房屋装修、道路修建、水电工程等。
双方本着诚信和公平原则,达成合作协议。
2. 合同主要内容该合同涵盖主要方面:2.1 项目描述详细列出了本次小型建设工程的项目描述,包括工程名称、工程位置、工程规模、工程工期等信息。
2.2 工程报价明确工程的报价以及付款方式。
包括工程总价、支付方式、付款比例和时间节点等信息。
2.3 质量和安全要求双方明确了工程质量和安全要求,包括但不限于工程标准、施工方法、材料选用、质量检验等。
2.4 施工进度和延期约定了施工进度和工期,以及可能发生的延期情况的处理方式。
2.5 材料和设备的供应规定了材料和设备的供应责任和方式,包括供应商的选择、供应商合格证明、材料质量证明等。
2.6 变更和索赔约定了变更工程和索赔的程序和方式。
包括任何工程变更或索赔需经双方书面同意,并在变更或索赔发生后的合理期限内提出。
2.7 合同违约和争议解决明确了合同违约和争议解决的程序。
遇到合同违约或争议时,双方应通过友好协商解决。
如协商不成,可以寻求法律途径解决。
2.8 合同生效和终止规定了合同生效和终止的条件和程序。
3. 合同签署3.1 甲方甲方信息包括名称、法定代表人、地质等。
3.2 乙方乙方信息包括名称、法定代表人、地质等。
3.3 签约日期约定了双方签署合同的日期。
3.4 附件可能包含合同附加的附件,例如相关规范标准、技术文件、工程设计图纸等。
4. 其他条款4.1 法律适用明确了本合同适用的法律和法规。
4.2 保密条款对双方在合作过程中涉及的商业机密、技术秘密等进行保密。
4.3 不可抗力双方约定了在不可抗力情况下的责任和处理方式,如自然灾害、战争等。
4.4 合同份数和备份规定了合同的份数和备份的保存方式。
4.5 其他约定双方根据具体情况,可以在合同中追加其他约定。
天津市小型建设工程施工合同(范本)天津市小型建设工程施工合同(范本)第一章总则第一条合同目的本合同是根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,结合天津市小型建设工程施工管理规定,明确双方在小型建设工程施工过程中的权利和义务,保证工程质量,维护双方的合法权益。
第二条合同签订本合同由业主和施工单位双方签订,具备法律效力。
双方应通过书面形式进行合同签订,并进行公证。
第三条合同内容本合同包括合同正文、附件和法律名词及注释等内容。
合同正文是本合同的主要内容,附件是对合同正文的补充和解释,法律名词及注释是对合同涉及的法律名词进行解释和注释。
第二章工程内容及标准第四条工程名称根据双方协商一致,本工程的名称为________。
第五条工程范围工程范围包括但不限于_______,详细内容见附件。
第六条工程标准工程标准按照相关法律法规和建设工程质量验收标准执行,详细标准见附件。
第三章价格支付和工期第七条价格支付1. 根据工程范围和工程标准确定工程总价为_______,支付方式为_______。
2. 工程总价可分次支付,每次支付的金额和支付时间见附件。
第八条工期1. 工期为_______,自合同生效之日起计算。
2. 如因不可抗力等特殊原因导致工期延误,双方应及时协商解决,并书面确认延期的具体时间。
第四章材料质量与验收第九条材料提供1. 业主按照相关规定提供合格的施工材料,并按时交付施工单位。
2. 施工单位应按照工程需求及标准选购合格材料,并按时送达现场。
第十条材料验收1. 材料验收应符合相关法律法规和建设工程材料验收标准。
2. 材料验收记录应详细记录材料的名称、规格、数量和验收结论等信息。
第五章施工质量与验收第十一条施工标准1. 施工单位应按照工程范围和工程标准要求进行施工。
2. 施工单位应按照相关法律法规和建设工程施工质量验收标准进行质量验收。
第十二条施工验收1. 工程竣工后,施工单位应申请施工质量验收。
天津市小型建设工程施工合同范本(精选)范本一:1、甲方与乙方合同意向1.1 甲方需要委托乙方进行小型建设工程的施工,乙方同意承接该项目。
1.2 合同签订地点为天津市。
1.3 合同签订日期为合同双方在同一份合同上签字之日。
2、工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程范围描述3、工期3.1 工程开始日期3.3 工期延长及相关责任规定4、施工内容及工程量4.1 施工内容详细描述4.2 工程量具体划分4.3 工程量变更控制及变更价款处理5、施工报价及付款方式5.1 施工报价5.2 付款方式及时间节点5.3 工程款支付流程6、工程质量要求6.1 工程质量标准6.2 质量验收规定及验收标准6.3 质量保证期规定7、安全生产及责任7.1 安全生产措施7.2 安全生产责任划分7.3 安全事故责任及赔偿8、合同解除及违约责任8.1 合同要求满足8.2 违约责任及补偿8.3 合同解除及违约的程序附件:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
本文所涉及的法律名词及注释:1. 合同意向:指甲方与乙方在签订正式合同之前的意向表达。
2. 工程量变更:指工程施工过程中所发生的工程内容、范围、工期等方面的变动。
3. 质量保证期:指施工完成后,在合同规定的一定时间内对工程质量进行监测、维修和保证的期限。
4. 安全生产责任划分:指在工程施工过程中,对安全事故的责任进行划分,明确各方责任。
5. 违约责任及补偿:指在合同履行过程中,一方未按约定履行或履行不符合要求所引起的责任和相应的补偿。
范本二:1、甲方与乙方合同背景1.1 甲方是某机构,拟委托乙方进行小型建设工程的施工。
1.2 乙方是具有资质的建筑施工企业,具备承接该项目的能力。
2、合同内容及目的2.1 合同内容详细描述2.2 合同目的是确保工程按时、按质、按量顺利完成,并明确双方权利义务。
3、工程范围及地点3.1 工程范围包括但不限于:xx工程、xx工程等。
最新天津市小型建设工程施工合同(完整版)合同编号:_______甲方(发包方):_______乙方(承包方):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就天津市小型建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:_______1.4 工程规模:_______1.5 工程质量:_______1.6 工程期限:_______二、合同价款2.1合同价款为人民币(大写):_______元整(小写):¥_______元。
2.2 付款方式:(1)合同签订后_______日内,甲方支付乙方合同价款的______ _%;(2)工程进度达到_______时,甲方支付乙方合同价款的______ _%;(3)工程竣工合格后_______日内,甲方支付乙方合同价款的__ _____%;(4)剩余合同价款在保修期满后_______日内一次性支付。
三、施工图纸及技术规范3.1甲方应在合同签订后_______日内向乙方提供施工图纸和技术规范。
乙方应按照施工图纸和技术规范进行施工,并接受甲方的监督和检查。
四、施工期限及延期4.1 乙方应在合同约定的工期内完成施工任务。
4.2如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
五、工程变更5.1如甲方需对工程进行变更,应提前通知乙方,并签订书面变更协议。
5.2工程变更导致的合同价款调整,按照实际发生费用协商确定。
六、工程质量及验收6.1 乙方应按照合同约定的质量标准进行施工。
工程竣工后,甲乙双方应共同进行验收。
验收合格后,双方签订验收证书。
七、保修7.1 乙方对施工工程实行保修,保修期为_______年。
7.2保修期内,如因乙方施工原因导致工程损坏,乙方应负责修复。
八、违约责任8.1甲乙双方应严格履行合同约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。
天津市小型建设工程施工合同(范本)天津市小型建设工程施工合同(范本)合同编号:_______订立时间:_______订立地点:_______甲方(委托方):天津市_______公司乙方(承包方):天津市_______公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担小型建设工程施工事宜,经友好协商,达成以下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程范围:_______1.4 工程内容:_______1.5 工程质量:_______1.6 工程价款:人民币(大写):_______元整(小写):¥_______元第二条施工期限2.1 工程开工日期:_______2.2 工程竣工日期:_______第三条甲方权利与义务3.1 提供施工图纸及技术资料,并对其真实性、准确性和完整性负责;3.2 按合同约定支付工程价款;3.3 协助乙方办理施工所需的各种手续;3.4 按约定提供施工场地及施工条件;3.5 对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。
第四条乙方权利与义务4.1 严格按照施工图纸、技术规范和合同约定进行施工;4.2 保障施工质量,确保工程达到约定的质量标准;4.3 按约定完成施工任务,确保工程按期竣工;4.4 严格遵守安全生产规定,确保施工安全;4.5 配合甲方办理相关手续,提供必要的施工资料。
第五条工程变更5.1 在施工过程中,如甲方要求变更工程设计、增加或减少工程量,应签订书面变更协议,明确变更内容、价款及工期调整等事项;5.2 变更协议经甲乙双方签字盖章后生效,作为本合同的附件。
第六条工程价款支付6.1 工程价款支付方式:_______6.2 工程价款支付进度:_______6.3 工程价款支付条件:_______第七条工程验收7.1 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工报告;7.2 甲方应在收到竣工报告后_______日内组织验收;7.3 验收合格后,双方应签订工程验收证书,并办理工程结算手续。
天津市小型建设工程施工合同(范本)一、合同双方甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]二、工程项目1.项目名称:[项目名称]2.工程地点:[工程地点]3.工程内容:[工程内容]4.工程规模:[工程规模]5.工期要求:[工期要求]三、合同条款1. 合同价款及支付方式1.本工程合同总价为人民币[合同总价]元,包括材料费、施工费、监理费等全部费用。
2.合同价款支付方式如下:–接到甲方支付通知后,乙方应在[支付期限]内向甲方提交支付申请;–甲方在收到乙方支付申请后,应在[支付期限]内将应付款项支付给乙方。
2. 工期及延期1.乙方应按照合同约定的工期进行施工。
2.如遇不可抗力因素或特殊情况,导致工期延误,乙方应及时向甲方提出书面申请,并提供有关证明材料。
3.在符合程序的前提下,甲方可以考虑同意工期延期,但不得超过合同工期的1/3,并由双方协商确定延期后的工期。
3. 工程质量和保修责任1.乙方应按照国家有关法规和标准,保证施工质量符合合同约定的要求。
2.乙方应向甲方提供合格的施工材料,并保证施工期间材料的安全、防护等措施得到落实。
3.完工后,乙方应负责对工程进行维修保养,保修期为合同工程结算后的[保修期限]。
4.如发现工程存在质量问题,甲方有权要求乙方进行整改,乙方应在接到整改通知后及时采取补救措施。
5.如乙方未按时进行整改或整改后仍存在质量问题,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
4. 合同变更和解除1.双方可以根据工程实际情况,在书面协商一致的情况下对合同内容进行变更。
2.如遇情况之一,任何一方有权解除合同:–一方未履行合同义务或违反合同约定,并未在合理期限内补救;–一方严重违反合同约定,给对方造成重大经济损失;–发生不可抗力事件,导致无法履行合同。
5. 争议解决1.在履行合同过程中,对于发生的争议双方应友好协商解决。
2.若协商不成,争议应提交至[仲裁/法院]解决,按照相关法律进行裁决。
四、其他约定事项1.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
天津小型建设工程施工合同(范本)合同编号:【合同编号】甲方:【甲方名称】住所:【甲方住所】法定代表人:【甲方法定代表人】【甲方】乙方:【乙方名称】住所:【乙方住所】法定代表人:【乙方法定代表人】【乙方】鉴于甲方拟进行一项小型建设工程,乙方具备从事相关工程的承揽能力和条件,甲、乙双方经平等协商,同意按照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,达成如下合同:第一章总则第一条合同目的本合同的目的是明确甲方委托乙方进行小型建设工程的相关条件、责任、义务,确保工程的质量、安全以及合同双方权益的保护。
第二条工程名称及工程地点工程名称:【工程名称】工程地点:【工程地点】第三条工程内容和范围1. 工程内容:【工程内容描述】2. 工程范围:【工程范围描述】第四条工期1. 工程合同开工日期:【工程合同开工日期】工程合同完工日期:【工程合同完工日期】2. 工程工期:【工程工期描述】第五条价款及付款方式1. 价款总额:【价款总额】(大写)人民币【价款总额】(小写)2. 付款方式:【付款方式描述】第二章甲方责任和义务第六条甲方责任1. 提供相关工程设计文件和图纸,并确保其真实、有效。
2. 在工程施工过程中,提供必要的支援和协助。
第七条甲方义务1. 完全支付合同约定的价款。
2. 提供必要的施工场地和设备。
第三章乙方责任和义务第八条乙方责任1. 按照合同约定的施工标准和要求,保质保量完成工程。
2. 严格遵守国家法律法规,确保施工过程中的安全。
第九条乙方义务1. 结合实际情况,制定合理的施工方案和施工计划。
2. 及时向甲方报告工程进度、质量问题以及可能存在的风险。
第四章违约责任第十条违约责任1. 如果甲方或乙方未按照合同约定履行义务,对方有权要求违约一方承担相应的违约责任。
2. 若因不可抗力导致双方无法履行合同,双方可协商解除合同或进行合理调整。
第五章其他条款第十一条保密条款双方在合同履行过程中产生的任何商业秘密、技术资料、方案计划等,应予保密。
天津小型建设工程施工合同(范本) 目录一、合同双方二、工程概况三、合同价格及支付方式四、施工期限五、工程质量六、工程变更七、合同解除八、违约责任九、争议解决十、其他约定十一、附件天津小型建设工程施工合同(范本)甲方(委托方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方施工的天津小型建设工程(以下简称“工程”),达成如下合同:一、合同双方1.1 甲方为工程的建设单位,乙方为工程的施工单位。
1.2 甲方负责提供施工所需的图纸、资料等,并协助乙方办理相关手续。
1.3 乙方负责按照甲方提供的图纸、资料等进行施工,并确保工程质量。
二、工程概况2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________2.3 工程内容:____________________2.4 工程面积:____________________2.5 工程期限:____________________三、合同价格及支付方式3.1 工程总价为人民币(大写):____________________元整(小写):____________________元。
3.2 甲方应按照以下约定向乙方支付工程款:3.2.1 工程开工前,甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款。
3.2.2 工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同总价的30%。
3.2.3 工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总价的30%。
3.2.4 工程保修期满,甲方支付乙方合同总价的10%。
3.3 乙方开具等额的增值税普通发票给甲方。
四、施工期限4.1 工程开工日期为:____________________,竣工日期为:____________________。
4.2 因甲方原因导致工程延期,乙方不承担任何责任。
小型建设工程施工合同小型建设工程施工合同现今社会公众的法律意识不断增强,合同起到的作用越来越大,签订合同也是非常有必要的行为。
知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编整理的小型建设工程施工合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
小型建设工程施工合同1工程名称:工程编号:建设单位:施工单位:签订日期:天津市小型建设工程施工合同发包方:(简称甲方)承包方:(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及天津市有关规定,经双方协商一致,签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程内容:(详见工程项目一览表)1.4 承包范围:1.5 承包方式:1.6 合同价款:本工程造价¥金额大写:第二条工程期限2.1 全部工程开工日期:本工程定于日开工。
2.2 全部工程竣工日期:本工程定于日竣工。
2.3 全部工程总日历天数2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。
乙方因故不能按时开工,应在约定的开工日期到来之前提前五天,向甲方书面提出延期开工的要求和理由。
甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方同意延期要求或三天内不予答复,工期相应顺延。
如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。
3.2 暂停施工。
甲方代表认为必要时,可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后,应及时提出复工要求,甲方代表在24小时内予以答复。
甲方未能在规定时间提出处理意见,或收到乙方复工要求时限内未予答复,乙方可自行复工,停工责任在甲方的,由甲方承担经济支出,工期相应顺延。
停工责任在乙方的,由乙方承担发生的费用。
3.3 工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的,经甲方代表确认,工期相应顺延。
3.3.1 工程量变化和设计变更。
3.3.2 一周内,非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
天津小型工程建筑合同(范本)天津小型工程建筑合同(范本)目录一、合同背景1.1合同双方1.2合同目的1.3合同依据二、合同范围2.1工程概况2.2工程地点2.3工程内容2.4工程质量三、合同价格3.1工程总价3.2支付方式3.3税费承担四、工期4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工期延误五、工程变更5.1工程变更范围5.2工程变更程序5.3工程变更费用六、工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收期限七、合同解除7.1合同解除条件7.2合同解除程序7.3合同解除后果八、违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约解除合同九、争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3争议解决费用十、其他条款10.1保密条款10.2不可抗力10.3合同修改附件1.工程图纸2.工程预算书3.工程进度计划4.工程质量保证书合同甲方(委托方):____________________地质:______________________________法定代表人:______________________乙方(承包方):____________________地质:______________________________法定代表人:______________________鉴于甲方拟将工程建设项目委托给乙方,乙方愿意承包该工程建设项目,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,根据《合同法》及相关法律法规的规定,经充分协商,达成如下合同条款:一、合同背景1.1合同双方:甲方为委托方,乙方为承包方。
1.2合同目的:甲方委托乙方承担小型工程建筑项目。
1.3合同依据:《合同法》及相关法律法规。
二、合同范围2.1工程概况:____________________ 2.2工程地点:____________________ 2.3工程内容:____________________2.4工程质量:____________________三、合同价格3.1工程总价:____________________ 3.2支付方式:____________________3.3税费承担:____________________四、工期4.1工程开工日期:____________________ 4.2工程竣工日期:____________________4.3工期延误:____________________五、工程变更5.1工程变更范围:____________________ 5.2工程变更程序:____________________ 5.3工程变更费用:____________________六、工程验收6.1验收标准:____________________ 6.2验收程序:____________________6.3验收期限:____________________七、合同解除7.1合同解除条件:____________________ 7.2合同解除程序:____________________7.3合同解除后果:____________________八、违约责任8.1违约情形:____________________ 8.2违约责任承担:____________________8.3违约解除合同:____________________九、争议解决9.1争议解决方式:____________________ 9.2争议解决地点:____________________ 9.3争议解决费用:____________________十、其他条款10.1保密条款:____________________10.2不可抗力:____________________10.3合同修改:____________________附件1.工程图纸2.工程预算书3.工程进度计划4.工程质量保证书本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
天津市小型施工合同范本合同编号:TJSSGC-2021-001甲方(委托方):天津市房地产开发有限公司乙方(承包方):天津市建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担小型施工项目事宜,经充分协商,达成如下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:天津市小区一期绿化工程1.2 工程地点:天津市区路号1.3工程内容:包括但不限于土方工程、绿化种植、景观小品等1.4 工程规模:详见施工图纸及工程量清单1.5 工程质量:符合国家相关质量验收标准及甲方要求二、合同工期2.1 工程开工日期:以甲方书面通知为准2.2工程竣工日期:开工之日起计算,共计天(含法定节假日及休息日)2.3 如遇不可抗力因素导致工期延误,双方协商解决三、合同价款3.1 本工程合同价款为人民币元整(大写:圆整)3.2 付款方式:3.2.1预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款3.2.2中期付款:工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同价款的50%3.2.3竣工付款:工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同价款的15%3.2.4质保金:工程竣工验收合格满一年后,甲方支付乙方合同价款的5%3.3 乙方开具等额有效发票给甲方四、工程变更4.1如甲方要求变更工程内容,应书面通知乙方,乙方应在收到通知后及时调整施工方案及进度计划4.2 工程变更导致的合同价款增减,由甲乙双方协商确定五、工程质量及验收5.1乙方应按照施工图纸、技术规范及甲方要求进行施工,确保工程质量5.2工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工报告及完整的竣工资料5.3甲方应在收到竣工报告后及时组织验收,验收合格后办理竣工结算手续六、违约责任6.1甲方未按合同约定支付合同价款,每逾期一天,应支付逾期付款金额的万分之五作为违约金6.2乙方未按合同约定完成工程,每逾期一天,应支付逾期竣工金额的万分之五作为违约金七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
天津市小型建设合同6篇篇1合同编号:【编号】甲方:【甲方名称】乙方:【乙方名称】签订日期:【签订日期】根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就天津市小型建设工程项目的实施,经友好协商,达成如下协议:一、合同当事人甲方(发包方):【甲方名称】地址:【甲方地址】法定代表人:【甲方法人姓名】联系电话:【甲方法人电话】乙方(承包方):【乙方名称】地址:【乙方地址】法定代表人:【乙方法人姓名】联系电话:【乙方法人电话】二、工程概况工程名称:【工程名称】工程地点:【工程地点】工程内容:【工程内容简述】工程规模:【工程规模描述】工程质量要求:【工程质量标准】三、工程期限开工日期:【开工日期】竣工日期:【竣工日期】合同工期总日历天数:【总日历天数】天。
四、工程造价及付款方式1. 工程总造价:【工程总造价】元。
2. 付款方式:采用【付款方式】方式支付。
具体支付节点按照工程进度进行。
3. 甲方应按时支付工程进度款,乙方应开具合法有效的发票。
五、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方现行有关施工规范、验收规范和设计要求,确保工程质量。
2. 工程竣工验收时,由甲乙双方共同组织验收,验收合格后方可交付使用。
3. 若因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担修复或返工的责任。
六、安全施工与文明施工1. 乙方应遵守安全施工规范,确保施工现场安全。
2. 乙方应实施文明施工,保持施工现场整洁有序。
3. 若因乙方违反安全施工和文明施工规定导致的损失,由乙方承担。
七、违约责任及赔偿损失1. 若甲方未按合同约定支付工程进度款,应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成工程,应承担违约责任并赔偿甲方损失。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应及时沟通协商解决。
八、争议解决方式及法律适用1. 合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
天津市小型建设工程施工合同(JF-2001-015)工程名称:工程编号:建设单位:施工单位:签定日期:天津市城乡建设委员会天津市工商行政治理局天津市小型建设工程施工合同发包方:(简称甲方)承包方:(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政治理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF-1999-0201示范文本》结合天津市有关规定,经双方协商一致签定本协议。
第一条工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程内容:(详见工程项目一览表)1.4 承包范围:1.5 承包方式:1.6 合同价款:本工程造价元。
金额大写:元整第二条工程期限2.1 全部工程开工日期:本工程定于年月日开工。
2.2 全部工程竣工日期:本工程定于年月日竣工。
2.3 全部工程总日历天数天2.4 各单项工程开竣工日期祥见工程项目一览表。
第三条工期延误与工期奖惩3.1 延期开工。
乙方因故不能按时开工,应在约定的开工日期提早五天,向甲方提出延期开工的理由和要求。
甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方同意延期要求或三天内不予答复,工期相应顺延。
如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在规定时刻内提出延期开工要求,工期不予顺延。
3.2 暂停施工。
甲方代表认为必要时,可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后,应及时提出复工要求,甲方代表在24小时内予以答复。
甲方未能在规定时刻提出处理意见,或收到乙方复工要求时限内未予答复,乙方可自行复工,停工责任在甲方的,由甲方承担经济支出,工期相应顺延。
停工责任在乙方的,由乙方承担发生的费用。
因甲方不及时做出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部取消合同,由甲方承担违约责任。
3.3 工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的,经甲方代表确认,工期相应顺延。
3.3.1 工程量变化和设计变更。
3.3.2 一周内,非乙方缘故停水、停电、停气阻碍施工造成停工累计超过8小时。
《天津市小型建设工程施工合同》(jf《天津市小型建设工程施工合同》合同编号:___________甲方(发包方):___________乙方(承包方):___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担小型建设工程施工事宜,经协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:___________1.2 工程地点:___________1.3 工程内容:___________1.4 工程面积:___________1.5 工程质量:按照国家、行业和地方的相关规定及标准执行。
第二条合同价款2.1 合同价款为人民币(大写):___________元整(小写):___________元。
2.2 付款方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同价款的___________%,即人民币(大写):___________元整(小写):___________元。
(2)工程竣工并验收合格后,甲方支付乙方剩余的合同价款。
第三条工程期限3.1 工程开工日期:___________。
3.2 工程竣工日期:___________。
3.3 工程总工期:___________天。
第四条甲乙双方的权利和义务4.1 甲方:(1)负责提供施工所需的图纸、资料等相关文件。
(2)负责办理施工所需的各项审批手续。
(3)负责协调施工现场的周边关系。
(4)负责按照合同约定的付款方式进行付款。
4.2 乙方:(1)按照甲方提供的图纸、资料等相关文件进行施工。
(2)按照国家、行业和地方的相关规定及标准进行施工。
(3)按照合同约定的工期完成施工任务。
(4)负责施工过程中的安全文明施工,确保施工现场的整洁。
第五条违约责任5.1 甲方未按照合同约定的付款方式进行付款的,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款金额___________%的违约金。
天津市小型建设工程施工合同1. 合同双方本合同由双方签署并遵守:甲方:[甲方名称](简称“甲方”)地质:[甲方地质] 联系人:[甲方负责人姓名] 方式:[甲方联系方式] 电子[甲方电子邮件]乙方:[乙方名称](简称“乙方”)地质:[乙方地质] 联系人:[乙方负责人姓名] 方式:[乙方联系方式] 电子[乙方电子邮件]2. 工程信息1.工程名称:天津市小型建设工程2.工程地质:[工程地质]3.工程规模:[工程规模]4.工程周期:[工程周期]5.工程费用:[工程费用]3. 工程进度安排甲方和乙方同意按照进度安排进行工作:1.[日期]:开始工程2.[日期]:完成工程设计3.[日期]:进行材料采购和施工准备4.[日期]:开工建设5.[日期]:工程验收4. 工程费用支付方式甲方同意按照方式支付工程费用给乙方:1.工程初始款:[金额],在合同签订之日起[天数]日内支付。
2.阶段性支付:根据工程进度安排,甲方将按照完成工程进度支付工程费用的[支付比例]。
3.最终支付:工程竣工并经验收合格后,甲方将支付剩余工程费用的[支付比例]。
5. 双方责任和义务甲方责任和义务1.提供工程相关资料和文件;2.在工程施工期间配合乙方的工作;3.按时支付工程费用。
乙方责任和义务1.按照合同规定完成工程设计和施工;2.保证工程质量符合国家相关标准;3.安排施工人员和材料采购;4.完成工程进度安排。
6. 变更和终止1.双方经协商一致,可以对合同进行变更,但必须以书面形式确认;2.若因不可抗力等原因导致工程,双方可以协商解除合同。
7. 违约责任1.若甲方未按时支付工程费用,甲方应支付乙方滞纳金;2.若乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不符合要求,乙方应承担违约责任。
8. 保密条款1.双方对在合同履行过程中获得的商业机密和其他保密信息负有保密义务;2.未经对方书面许可,任何一方不得向第三方透露或使用上述保密信息。
9. 合同的解释和争议解决1.本合同的解释和执行均适用天津市相关法律法规;2.若因合同履行发生争议,双方应协商解决,若协商不成,可向相关法律机构申请仲裁或起诉。
天津小型建设工程施工合同范本甲方(委托方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担小型建设工程施工事宜,经充分协商,达成如下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程规模:____________________1.5 工程期限:____________________1.6 工程质量:____________________二、合同价款合同价款为人民币(大写):____元整(小写):¥____元。
2.2 付款方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同价款的50%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同价款的15%;(4)工程保修期满,甲方支付乙方合同价款的5%。
三、施工要求3.1乙方应根据甲方提供的施工图纸、设计文件及施工方案进行施工。
3.2乙方应按照国家有关施工标准和规范进行施工,确保工程质量。
乙方应按照合同约定的工期完成施工任务,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任。
四、竣工验收4.1工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工报告和完整的竣工资料。
4.2甲方应在收到竣工报告和竣工资料后15日内组织验收,验收合格后,双方签署竣工验收单。
五、保修5.1 乙方对施工的工程实行保修,保修期限为____年。
5.2保修期内,如因施工质量问题导致工程损坏,乙方应负责无偿修复。
六、违约责任双方应严格履行合同约定的义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金为合同价款的10%。
6.2乙方未按照合同约定完成施工任务,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
天津小型建设工程施工合同范本合同编号:_______甲方(委托方):天津科技有限公司乙方(承包方):天津建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方施工的天津小型建设工程项目,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:天津小型建设工程项目1.2 工程地点:天津市区路号1.3 工程范围:包括但不限于土建、装修、电气、给排水、通风与空调等工程1.4 工程质量:符合国家及地方相关施工质量验收标准二、合同工期2.1 工程开工日期:_______年_______月_______日2.2 工程竣工日期:_______年_______月_______日2.3 工期总日历天数:_______天三、合同价款3.1 工程总造价:人民币(大写):_______元整(小写):¥_______元3.2 付款方式:a) 工程开工前,甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款;b) 工程进度达到_______%时,甲方支付乙方合同总价款的_______%;c) 工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的_______%;d) 工程质量保证期满且无质量问题,甲方支付乙方合同总价款的_______%。
四、双方权利和义务4.1 甲方权利和义务:a) 提供施工所需的图纸、资料等;b) 协助乙方办理施工所需的各种手续;c) 按约定支付合同价款;d) 按约定时间组织工程验收。
4.2 乙方权利和义务:a) 严格按照施工图纸、规范和合同约定进行施工;b) 保障施工安全和质量;c) 按约定时间完成工程;d) 配合甲方办理相关手续及验收。
五、违约责任5.1 甲乙双方应严格履行合同约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。
六、争议解决6.1 本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
天津市小型建设合同6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方位于天津市的小型建设工程,由乙方进行承包施工,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模:____________________1. 工程开工日期:____年____月____日。
2. 工程竣工日期:____年____月____日。
3. 如遇到不可抗力因素,工期可相应顺延。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价:人民币____元(大写:____元整)。
该造价为固定造价,包含人工、材料、机械等一切费用。
2. 支付方式:甲方应按合同约定支付乙方工程进度款。
具体支付节点为:工程开工后支付总造价的____%,工程进度过半支付____%,工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及设计要求进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的七日内组织验收。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格,乙方应负责无偿返工并承担相应损失。
1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
2. 乙方在施工现场应采取维护安全、防范危险等有效措施,并承担由于自身安全措施不当导致事故的责任和发生的费用。
六、材料设备供应1. 本工程所需的全部材料、设备由乙方自行采购,并承担相应费用。
2. 乙方采购的材料、设备应符合国家相关质量标准,并提供相应的质量证明文件。
天津市小型建筑工程施工合同甲方(委托方):________________地址:________________联系方式:________________乙方(承包方):________________地址:________________联系方式:________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行小型建筑工程施工事宜,达成如下合同条款:一、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________4. 工程面积:________________5. 工程期限:____年____月____日至____年____月____日二、工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和设计文件进行施工,确保工程质量符合规定要求。
2. 工程施工过程中,乙方应严格按照施工方案和施工组织设计进行施工,确保工程进度和质量。
3. 工程施工过程中,乙方应遵守国家有关环境保护、安全生产的法律法规,确保施工过程中不发生环境污染和安全事故。
三、工程价款1. 工程总价款为人民币(大写):________________元整(小写):________________元。
2. 工程价款支付方式:________________3. 工程价款支付时间:________________四、工程变更1. 工程施工过程中,如甲方需对工程设计进行变更,应书面通知乙方,乙方应按照甲方的要求进行变更。
2. 工程变更导致的工程价款增减,由甲乙双方协商确定。
五、工程验收1. 工程完成后,乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收报告。
2. 甲方应在收到验收报告后____日内组织验收,验收合格后,双方签订验收证书。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程价款,每逾期一日,应支付应付工程价款的____%作为违约金。
天津市小型建设工程施工合同(JF-2001-015)工程名称:工程编号:建设单位:施工单位:签订日期:天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方:(简称甲方)___________________________________________ 承包方:(简称乙方)___________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定,经双方协商一致,签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________________________________ 1.2 工程地点:_____________________________________________ 1.3 工程内容:(详见工程项目一览表)1.4 承包范围:_____________________________________________ 1.5 承包方式:_____________________________________________ 1.6 合同价款:本工程造价____________元。
金额大写:__________________________第二条工程期限2.1 全部工程开工日期:本工程定于______年____月____日开工。
2.2 全部工程竣工日期:本工程定于______年____月____日竣工。
2.3 全部工程总日历天数________天。
2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。
乙方因故不能按时开工,应在约定的开工日期提前五天,向甲方提出延期开工的理由和要求。
甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方同意延期要求或三天内不予答复,工期相应顺延。
如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。
3.2 暂停施工。
甲方代表认为必要时,可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后,应及时提出复工要求,甲方代表在24小时内予以答复。
甲方未能在规定时间提出处理意见,或收到乙方复工要求时限内未予答复,乙方可自行复工,停工责任在甲方的,由甲方承担经济支出,工期相应顺延。
停工责任在乙方的,由乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时做出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部取消合同,由甲方承担违约责任。
3.3 工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的,经甲方代表确认,工期相应顺延。
3.3.1 工程量变化和设计变更。
3.3.2 一周内,非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。
3.3.4 甲方未按约定时间供应材料,甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。
3.3.5 不可抗力(指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害)。
乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告,甲方在收到报告后五天内予以确认答复,逾期不答复,乙方即可视为延期要求已被确认。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。
3.4 工期奖罚。
根据工期定额标准双方约定的工期完成日期,工程提前或延误的奖罚费用,双方应拟订如下条款:3.4.1______________________________________________________。
3.4.2______________________________________________________。
3.4.3______________________________________________________。
3.4.4______________________________________________________。
第四条甲方工作4.1 办理施工所需证件、批件,清理场地,修复现场干道,保证运输畅通。
4.2 将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点,并保证施工期间的需要。
4.3 将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。
4.4 甲方在开工前15天将工程施工图八份及有关技术资料提供乙方。
4.5 组织设计院、乙方进行图纸会审,并向乙方进行设计交底。
4.6 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求,并承担有关费用。
甲方不按合同约定完成工作造成施工损失,应承担经济责任,工期相应顺延。
第五条乙方工作5.1 按双方约定日期,向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告,并提供施工用电、用水计划。
5.2 乙方应在______年______月______日前将施工组织设计(或施工方案)交与甲方,甲方应在______日内批准或提出修改意见,逾期即可认为已经批准。
5.3 乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方对进度的检查监督。
5.4 已竣工程在验收之前,负责对已完工程的成品保护。
保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复,系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。
5.5 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
5.6 严格执行我市关于施工现场管理的有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾。
乙方不按合同约定完成工作,造成工程损失,应承担经济责任。
第六条价款支付与调整6.1 工程预付款:在合同签订后,按天津市有关文件规定,三日内甲方按工程合同造价______%,计人民币_______________元,支付给乙方。
6.2 工程进度款按天津市关于工程进度款拨付办法的规定。
________________________________________________________________ 6.3 合同价款的调整。
在合同签定后,任何一方不得擅自改变,但发生以下情况之一的可以调整。
6.3.1 甲方同意的设计变更及工程量增减。
6.3.2 工程造价管理部门公布的价格调整。
6.3.3 双方约定的其它增减或调整。
6.4 甲方不按合同规定的付款方式拨付工程款时,乙方可向甲方发出付款要求通知,甲方在收到乙方通知_______天内仍不能按要求支付时,甲方应承担从拖欠之日起的违约责任。
第七条材料设备供应7.1 甲供材料设备(见附表二)。
甲方应向乙方提供所供材料设备产品合格证及材质证书。
7.2 甲供材料设备甲方委托乙方保管时,保管费用______________元由甲方承担。
保管期间材料设备发生损坏丢失,乙方负责赔偿。
7.3 甲供材料应按双方约定时间、地点供应,未按要求时间供货所造成的损失由甲方负责。
甲供材料设备品种、数量、规格与清单不符时,由甲方重新采购并补齐数量。
7.4 乙方采购的材料设备应符合设计和规范要求,并附有合格证。
7.5 根据工程需要,经甲方批准,乙方可使用代用材料。
7.6 甲方委托乙方采购的材料设备,采购前,在价格、质量方面应取得甲方同意签证,价差由甲方承担。
第八条质量与验收8.1 乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,接受甲方监督,质量验收必须达到合格。
对不合格的分项工程,乙方应按规范要求,承担返修工作及费用。
因甲方原因或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。
甲方要求优良工程,其增加费用双方商定纳入补充条款。
8.2 隐蔽工程验收。
工程具备复盖、掩埋条件或达到条款约定的部位,乙方自检合格后在隐蔽施工前24小时通知甲方验收,验收合格后方可进行隐蔽工程施工。
8.3 工程具备竣工验收条件,双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。
8.4 乙方在工程验收前5天将验收报告送甲方。
甲方在收到报告后5天内组织验收,无正当理由不组织验收或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见,可视为竣工验收报告已被批准。
8.5 已竣工未验收工程,交工前由乙方保管,甲方不得动用。
甲方如需提前使用,即视为通过竣工验收。
8.6 乙方在验收后__________天内向甲方提供完整的竣工资科和竣工图___________套。
第九条设计变更9.1 施工中如需设计变更,须由甲方取得以下批准:超过原设计标准和规模时,经原设计和规划审查部门批准,送原设计单位审查后,取得相应图纸和说明。
9.2 乙方对原设计进行变更,须经甲方同意。
甲方对原设计进行变更,须向乙方发出正式变更通知,乙方按通知进行变更。
9.3 由于设计变更导致的经济支出,由双方以补充协议方式予以明确。
第十条竣工结算10.1 已完工程竣工验收后,乙方在________天内将工程结算书送交甲方,甲方在______天内审核完毕,并签署审核意见。
双方无争议时,甲方负责向乙方支付工程结算款,乙方收到工程款后____天内将工程交付甲方。
如双方意见不一致时,可报请有关部门调解。
若甲方在收到结算后______天内未提出审查意见,工程结算视为批准。
10.2 由于甲方违反有关规定,经办行不能支付工程款,乙方可将部分或全部工程妥善保护,保护费由甲方承担。
10.3 甲方无正当理由在批准竣工报告后30天内不办理结算,从第31 天起按施工企业计划外贷款的利率支付拖欠工程款利息,并承担违约责任。
第十一条工程保修11.1 保修金。
甲方从应付乙方工程款内,按合同工程价款的______%预留工程保修费用。
待保修期过后,退还乙方本金及利息。
11.2 保修项目及保修期限11.3 保修期间,因施工质量问题,甲方提出要求,乙方应在接到修理通知后10天内派人修理。
否则,甲方可委托其它单位和人员修理。
因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方交付。
因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。
第十二条争议,仲裁12.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议,当事人应本着协商的原则解决,协商不成时,可按下列第________种方式解决:①向____________仲裁委员会申请仲裁;②向人民法院起诉。
第十三条甲、乙方驻工地代表13.1 甲方驻工地代表姓名:______________(委派人员和职责附后)。
13.2 甲方委托监理工程师姓名:______________被授权范围_____________________________________________________13.3 乙方驻工地代表姓名:_______________(有关人员名单和职责附后)。
第十四条合同附件14.1 在本合同签订之前,双方签订的施工准备工程协议书。