零星工程施工协议综合单价
- 格式:doc
- 大小:25.50 KB
- 文档页数:7
工程签证9大技巧,掌握了扭亏为盈!签证现场签证,不包含在施工合同和图纸中,也不像设计变更文件有一定的程序和正式手续。
在工程项目施工过程中,难免会遇到需要签证的工程量。
那么,施工企业该如何做,才能处理好工程签证,顺利拿到钱呢?一定要注意这九大技巧!一、现场签证的主要内容1、现场经济签证包括:(1)零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工,如定额费用以外的搬运、拆除用工等。
(2)零星工程。
(3)临时设施增补项目。
(4)隐蔽工程签证。
(5)窝工,非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电,业主材料不足或不及时,设计图纸修改等。
(6)议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料,需要在施工前确定材料价格。
(7)其它需要签证的费用。
2、工期签证包括:停水、停电签证;非施工单位原因停工造成的工期拖延。
二、现场签证的重要作用工程结算主要依据有:施工合同、招投标文件、图纸、设计变更、现场签证、定额以及阶段资料汇编等法规性文件,而现场签证以书面的形式记录了施工现场发生的特殊费用,直接关系到业主和施工单位的切身利益,是工程结算的重要依据。
特别是对一些投标报价包死的工程,结算时更是对设计变更和现场签证进行调整。
现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。
通过对现场签证的分析、审核,可作为索赔事件的处理提供依据,并依据正确的计算索赔费用。
三、工程签证目前存在的问题现场签证的处理是工程施工中最容易引起争议的部分。
产生问题的原因一方面由于建筑市场的不规范,另一方面是参加建设的各方(包括业主、监理、施工单位)不够重视。
总的来说有以下几个方面的问题:1、应当签证的未签证,如零星工程,零星用工等,发生的时候应当及时办理。
很多业主在施工中随意性较大,施工中长改变一些部位,既无设计变更,也不办现场签证,待结算时发生补签困难,引起纠纷。
2、有一些施工单位不清楚哪些费用需要签证,缺少签证意识,进行不规范的现场签证。
建筑工程清包合同范文1发包方:(以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲方同意将本项目承包给乙方承包施工管理,为了明确双方的权利、义务、互惠互利和诚实守信的同等条件下,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。
一、工程慨况1、工程名称:2、工程地点:3、工程结构:4、建筑面积:约 m2,二、承包范围与施工内容1、承包范围:1.)甲方提供材料如下:所有钢材、砼、木方、红砖、陶粒砖、水泥、砂子、二个一级配电箱及主电缆、提供乙方办公场所及施工人员宿舍,提供现场坐标点。
2.)乙方施工内容及承包范围:施工内容:本工程按设计图纸,技术文件和图纸会审,施工组织设计及设计变更和安全文明施工规定等进行施工。
1. 该工程办公楼土方开挖及回填、支撑系统租赁费、塔吊及司机费用、土建基础施工、模板采购及支护施工、外墙苯板保温工程、内外墙砌筑及抹灰工程。
均由乙方进行施工。
2. 厂房土方开挖及回填、土建基础施工、模板采购及支护施工、混凝土立柱施工、1.2米外墙砌筑施工均由乙方进行施工。
承包范围:以上工程范围内:钢筋工、砼工、木工脚手架工、砌体工、小型工、机、具、电设备、电焊工、支撑系统所有架子管及垫板、扣件、步步紧、调节油托、外墙脚手架、小组放线员、二级配电、三级保护所有电线电缆由乙方负责。
其它专业性的工程由甲方另行安排施工。
包括( )三、工期:按建设方要求的开工日期进场。
进场日期年月日。
(因甲方材料供应不及时和天气等不可抗拒原因而导致的延误,工期顺延,由甲方书面签字确认。
)四.质量要求;1、按设计图纸,技术交底,设计变更,规范规程要求施工,达到验收合格标准。
2、乙方完成的工程必须严格按照建筑工程质量检验评定标准进行检查,每项均要达到优良。
承担甲方与发包方签定质量约定的所有条款。
3、乙方在施工操作中,必须服从甲方现场施工员和管理人员的指挥,服从建设单位、监理单位的指导、检查、监督和意见,维护甲方声誉。
零星工程建设合同(标准样本)一、合同背景本合同是由甲方(承包方)和乙方(发包方)就零星工程建设事宜达成的协议。
二、工程概况1. 工程名称:(填写工程名称)2. 工程地点:(填写工程地点)3. 工程内容:(简要描述工程内容)三、合同条款1. 合同金额:(填写合同金额,以人民币为单位)2. 工期:(填写工程的预计开始和结束日期)3. 付款方式:(描述付款方式和时间节点)4. 保证金:(如有需要,描述保证金的数额和支付方式)5. 材料和设备:(填写乙方提供的材料和设备,以及甲方应提供的材料和设备)6. 变更和索赔:(描述变更和索赔的相关事宜)7. 履行和质量保证:(描述甲方和乙方履行合同和质量保证的责任)8. 违约责任:(描述违约责任的相关事宜)9. 争议解决:(描述争议解决的方式和程序)10. 合同解除:(描述解除合同的条件和程序)11. 其他条款:(根据实际情况填写其他需要约定的条款)四、合同生效本合同经双方代表签字盖章后生效,自(填写生效日期)起生效。
五、附件1. 工程图纸:(如有需要,请将工程图纸作为附件)2. 相关证明文件:(如有需要,请将相关证明文件作为附件)六、合同变更本合同的任何变更应经双方书面协议,并按照法律法规的规定办理变更手续。
七、法律适用和争议解决本合同适用中华人民共和国的法律。
如双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决,如协商不成,可提交至有管辖权的人民法院解决。
八、合同解释权本合同的解释权归甲方和乙方共同所有。
九、合同终止本合同在以下情况下终止:1. 工程完成并经验收合格;2. 双方协商一致解除合同;3. 法律法规规定的其他情况。
零星工程施工协议书甲方:【甲方名称】乙方:【乙方名称】鉴于甲方拟委托乙方进行零星工程施工,双方根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,经友好协商达成如下协议,以约定双方工作内容、条件等事项:一、工程内容:1. 乙方将根据甲方要求,在【工程具体地址】进行零星工程施工。
2. 工程具体内容包括但不限于【列举具体工程内容】。
二、工期和费用:1. 工期:乙方将根据工作量合理安排施工时间,并于【具体日期】前完成工程。
如因不可抗力等特殊情况需要延期,乙方需提前通知甲方并经双方协商确定延期时间。
2. 费用:乙方完成工程后,甲方应根据双方约定支付乙方相应的施工费用。
三、工程质量和责任:1. 乙方应按照相关技术规范和标准执行工程施工,确保工程质量符合约定要求。
2. 如因乙方施工质量问题引发的纠纷,乙方将承担相应的责任,并赔偿甲方的经济损失。
3. 如因甲方使用不当等原因导致工程质量问题,乙方责任仅限于提供上述施工服务,并不承担后续维修等责任。
四、保密:1. 双方在履行本协议过程中可能涉及到的商业机密、技术秘密等信息,应予以保密,不得对外透露或用于其他目的。
2. 双方应采取必要的技术和管理措施,保护相关信息的安全。
五、争议解决:1. 本协议履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项:1. 本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
2. 未尽事宜,可由双方另行约定。
3. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。
甲方:乙方:签字:签字:日期:日期:。
水电装修合同水电装修合同1甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和相关规定,结合本工程的具体情况,本着平等互利、相结合的原则,甲乙双方经过协商,达成以下合同条款,共同遵守执行。
第一条、工程概况和承包方式:1、工程名称2、工程地点:3、工程承包范围:3.1、依据甲方提供的图纸、设计变更及会审纪要显示的全部主体工程。
乙方不得以任何理由对图纸所示内容甩项,如有发生将按市场价格的三倍扣除乙方工程款。
3.2、乙方按照要求自备以下机具、工具、辅材:3.2.1、包含施工图及设计变更范围内的所有工作内容,乙方按照图纸计算材料用量单,上报甲方采购、做到活完料尽场地清(1)给水系统预埋及安装;(2)排水系统预埋及安装;(3)给水设备安装及调试;(4)采暖系统预埋、安装(地暖除外);(5)照明系统线路设备及开关预埋及安装;(6)避雷、接地系统的安装;(7)消防水电系统的预埋及安装;(8)电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋,保证畅通。
(9)包括施工现场、办公区、生活区的临水、临电安装及维修。
3.2.2、承包内容:水、电系统所有管线安装出散水距离均按1500mm施工,承包范围内的管线防锈防腐、保温;所有预留洞及套管的留设及封堵,管井清理、管道及箱体的预留预埋、相关实验调试(包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收),设备设施的就位与安装调试,弱电预埋管路应带铁丝并保证畅通。
乙方自行配备电焊机、水钻、电锤、套丝机、手提切割机等机械设备(甲方不提供给乙方使用工具)。
3.2.3乙方负责验收钢筋前顶板的清理,必须有专业人员把现场清扫干净,方可交给下一班组,如有垃圾未及时清理影响下班组施工,公司将派专人清扫。
按每天每人三个工日计算,按计时工 150 元/天(含管理费一个工日),由此产生的费用从乙方工程款中扣除。
主体结束以后的清理;如到时未按合同要求去做。
甲方将直接派人,每一个工日按三个计算(含管理费一个工日)。
第一章总则第一条为使xx公司(以下简称公司)工程管理更加流程化、合理化,运作更加规范化,结合公司的实际情况,特制定本细则。
第二条零星工程的范围:单项工程投资在0-50万元的(划入控股公司的技改工程除外)属零星工程。
单项工程投资大于50万需到工程管理部审批。
第三条零星工程的报建及审批:1、零星工程的报建:(1)所有零星工程均由项目提出部门填写报建表(见附件一)。
(2)项目提出部门结合相关单位做出设计方案及施工工艺图连同报建表一同报批,需要论证的附会议纪要,以便领导决策。
(3)未报建的工程不予结算,并追究相关人员的责任。
2、零星工程的审批:(1)单项工程总投资≤50万元的项目,执行以下审批程序:项目提出部门组织论证→设备处审核→主管副总批准。
(2)单项工程总投资>50万元的项目,执行以下审批程序:项目提出部门组织论证→设备处初审→主管副总审核→总经理复审→控股公司工程管理部批准。
第四条本细则适用于公司所有零星工程的管理。
第二章施工单位的确定第五条单项工程施工费用≤30万元的零星工程,由设备处确定长期的3-4家三级以上的资质信誉高、施工质量好的队伍进行施工。
并由公司制定相应的考核制度,每年对各施工单位考核,实行末位淘汰。
第六条单项工程施工费用>30万元的零星工程通过招、投标方式确定施工单位;工艺复杂的属特种作业的通过议标确定施工单位。
第七条设备处负责组织施工队伍的招投标及议标工作,项目提出部门、使用单位等部门参加,招投标及议标资料由设备处统一存档备案。
第三章合同的签订审批第八条单项工程总投资≥3万元的必须一个工程一个合同(合同见附件二、协议见附件三),单项工程<3万元的由设备处以月为单位按施工队伍、施工部位集中订立合同,但每项工程必须有任务通知单。
第九条合同由公司设备处起草,合同审批执行公司施工合同审批程序,但所有>50万元的施工合同都必须报控股公司工程管理部备案。
第十条包干合同在审批时必须附有包干费用相关资料,经设备处审核完毕后方可确定包干造价。
零星工程劳务合同5篇零星工程劳务合同篇1接受劳务方(甲方):____________________________提供劳务方(乙方):____________________________依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目一、工程名称:二、工程地点:三、劳务承包工程范围及工作内容(见附表1)四、工期________年____月____日开工,________年____月____日竣工。
五、承包劳务费用________元。
(见附表1)六、乙方投入工种及人数________人。
第二条工程结算第一个月预支生活费,按当月实际进场人数每人100元计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的经甲方和监理验收合格工程量结算,按比例扣除保修金(结款额度不超过已完成量的80%)。
工程竣工验收合格后,予以结算。
第三条工程质量甲方根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-__和相关文件组织验收,乙方按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-__、施工图纸、进度计划、技术交底、安全交底要求,精心组织施工,保证工程质量,如因乙方施工原因造成质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,由乙方负责赔偿全部工料损失和甲方由此造成的其它损失。
第四条安全生产一、甲方对乙方承担的工作要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,检查发现问题,甲方有权停止其工作并进行经济处罚。
乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产用品,乙方经检查方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,由乙方负全部责任。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。
甲方提供安全帽、工作服和电焊手套。
三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负全部责任。
零星工程施工合同范本发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,甲方愿把本工程发包给乙方,为明确双方权利和义务,经双方协商一致,订立本合同,共同遵守。
一、场地位置:_____________________________________。
二、工作内容:——项目零星工程。
三、工程范围:——项目场地前期铺路垫砖渣、场外借土回填、临时排污雨水管井、清理泥浆池、基坑滑移抢险加固、6#、7#、售楼部土方场内倒土后挖转平整、临时售楼部基础、化粪池及周围场地回填压实、临时彩板房基础地坪施工及搭建、零星借工、机械作业等零星工作内容。
四、工程质量要求和验收标准1、工程质量要求:必须达到合格工程标准。
2、工程质量控制:所有工程必须达到相应的技术要求。
工程质量达不到要求应予以返工,直到达到要求。
若由此而造成工程逾期的,由乙方负责。
为达到前述目标,甲方有权制定质量控制奖罚措施,乙方必须遵照执行。
3、工程质量验收标准执行现行国家质量验收规范及地方行政管理部门制定的规范文件。
五、合同价款1、本工程采用固定综合单价合同,本综合单价包括完成本工程所需的一切成本费用、利润、风险及税金等,任何情况综合单价不再调整。
2、本合同固定综合单价如下表:和xx零星工程综合单价表六、付款及结算1、工程款支付1.1本工程采用分期结算付款方式,每两个月支付一次,双方结算核对后____日内付款至当期工程结算总价的80%,剩余20%工程款待合同执行完毕后一次付清(无息)。
1.2乙方提供银行帐号和工程所在地税务机关认可的正规发票,甲方将相应工程款付清。
2、工程结算2.1结算工程量以现场签证为准,工程结算款=各单项综合单价*各单项签证工程量;2.2工程竣工验收合格后____日内,乙方报送完整竣工资料,甲方在接到乙方报送合格的竣工结算资料后____日同乙方核对完毕(乙方积极配合的情况下,如乙方____日内不予甲方进行结算,以甲方单方计算为准)。
工程签证工程签证按承发包合同约定,一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明(注:目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多)。
通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中,承发包双方根据合同的约定,就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。
依据承发包合同约定分类现场经济签证包括:(1)零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工,如定额费用以外的搬运拆除用工等.(2)零星工程。
(3)临时设施增补项目。
(4)隐蔽工程签证。
(5)窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电,业主材料不足或不及时,设计图纸修改等。
(6)议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料,需要在施工前确定材料价格。
(7)其它需要签证的费用。
工期签证包括停水、停电签证;非施工单位原因停工造成的工期拖延.注意事项及时办理现场签证。
凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等,一定要在第一时间找现场代表核实后签证,如果现场代表拒签,可退一步请他签认事实情况,及工期顺延。
并且要马上向你的领导汇报办理情况。
不适合以签证形式出现的如议价项目、材料价格等,应在合同中约定而合同中没约定的,应由有关管理人员以补充协议的形式约定。
签证七原则1 、准确计算原则:如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量,凡是可明确计算工程量套综合单价(或定额单价)的内容,一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。
2 、实事求是原则:如无法套用综合单价(或定额单价)计算工程量的内容,可只签所发生的人工工日或机械台班数量,但应严格把握,实际发生多少签多少,不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿.3 、及时处理原则:现场签证不论是承包商,还是业主均应抓紧时间及时处理,以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷,且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。
(完整版)零星工程合同XXX工程安全文明施工零星合同总包方(全称):XXX(以下简称甲方)分包方(全称):XXX(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》以及有关的法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方友好协商,甲方同意由乙方承担XXX 工程的零星工程施工。
为明确甲、乙双方的责任、权利和义务,特签订本合同,以便双方共同遵照执行。
一、工程概况1.1工程名称:XXX工程零星工程1.2工程地点:XXX1.3工程内容:XXX工程进场便道栏杆、现场零星工程修建所需的全部材料、机械、人工等。
二、合同价款及其调整材料、机械、人工以现场负责人员签收的数量为准,人工单价为普工150元/工日,技工250元/工日,进场通道栏杆55元/m、围墙120元/m2、围墙安拆32元/m2、隔挡150元/m2、防盗门250元/扇、窗60元/m2、货架200元/m、广告牌180元/个(进场通道广告牌55元/m),钢筋棚、搅拌机房、水泥库房、木工房、进场通道等按单价180元/m2 ,停车场30元/m2,主楼防护栏杆95元/m,活动板房(平顶、墙板瓦为50mm岩棉夹心板为,75mm岩棉芯大波瓦)280元/m2,车棚(钢柱加单面彩钢瓦)100元/m2,吊顶(硅钙石膏板)50元/m2,防盗窗(不锈钢)100元/m2,护栏(不锈钢)100元/m,室内强弱电及给水60元/m2,旗杆(不锈钢)120元/m2,其它零星项目经双方协商为准(本劳务分包工程的合同价款为含税包干价)。
其中主楼防护栏杆单价包括但不仅限于安拆、转运的费用。
三、下列文件均为本合同的组成部分2.1合同条款2.2标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。
2.3合同附件附件1 劳务分包方履约承诺书附件2 不拖欠民工工资承诺书附件3 工程材料款支付承诺书附件4 关于对施工现场作业队伍管理实施有关规定附件5 承诺书附件6 劳务分包指定收料员确认书附件7 安全生产管理协议书四、工程承包范围甲方指定乙方负责所有零星工程的全部工作内容。
《2013 工程量清单计价规范》 GB50500-20131 总则1.0.1 为规范建设工程造价计价行为,统一建设工程计价文件的编制原则和计价方法,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于建设工程发承包及实施阶段的计价活动。
1.0.3 建设工程发承包及实施阶段的丁程造价应由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。
1.0.4 招标工程量清单、招标控制价、投标报价、工程计量、合同价款调整、合同价款结算与支付以及工程造价鉴定等工程造价文件的编制与核对,应由具有专专业资格的工程造价人员承担。
1.0.5 承担工程造价文件的编制与核对的工程造价人员及其所在单位,应对工程造价文件的质量负责。
1.0.6 建设工程发承包及实施阶段的计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。
1.0.7 建设工程发承包及实施阶段的计价活动,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语2.0.1 工程量清单载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。
2.0.2 招标工程量清单招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的,随招标文件发布供投标报价的工程量清单,包括其说明和表格。
2.0.3 已标价工程量清单构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格,经算术性错误修正(如有)且承包人已确认的工程量清单,包括其说明和表格。
2.0.4 分部分项工程分部工程是单项或单位工程的组成部分,是按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部的工程;分项工程是分部工程的组成部分,是按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程。
2.0.5 措施项目为完成工程项目施工,发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目。
第1篇合同编号:_______甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,甲乙双方就本工程项目的施工事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模及结构特征:____________________4. 工程承包范围:____________________5. 工程立项批准文号:____________________6. 资金来源:____________________二、工程量清单1. 工程量清单详见附件一,包括但不限于以下内容:(1)分部分项工程量清单;(2)措施项目清单;(3)其他项目清单;(4)零星工作项目清单。
2. 工程量清单中的工程量以设计图纸、施工规范、工程量计算规则为准。
三、合同工期1. 开工日期:____________________2. 竣工日期:____________________3. 合同工期总日历天数:____________________天。
四、质量标准1. 工程质量标准按照国家现行施工规范、设计要求和合同约定执行。
2. 乙方应确保工程质量达到国家质量标准,不得出现质量事故。
五、合同价款1. 合同价款以人民币计,总价款为:____________________元(大写:____________________元)。
2. 合同价款包含以下内容:(1)分部分项工程费用;(2)措施项目费用;(3)其他项目费用;(4)零星工作项目费用;(5)税金及附加费用。
六、付款方式1. 甲方在合同签订后五日内支付合同总价款的20%作为预付款。
2. 乙方完成合同工程量清单中的分部分项工程、措施项目、其他项目和零星工作项目后,甲方按实际完成工程量的70%支付工程进度款。
《2013 工程量清单计价规范》 GB50500-20131 总则1.0.1 为规范建设工程造价计价行为,统一建设工程计价文件的编制原则和计价方法,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于建设工程发承包及实施阶段的计价活动。
1.0.3 建设工程发承包及实施阶段的丁程造价应由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。
1.0.4 招标工程量清单、招标控制价、投标报价、工程计量、合同价款调整、合同价款结算与支付以及工程造价鉴定等工程造价文件的编制与核对,应由具有专专业资格的工程造价人员承担。
1.0.5 承担工程造价文件的编制与核对的工程造价人员及其所在单位,应对工程造价文件的质量负责。
1.0.6 建设工程发承包及实施阶段的计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。
1.0.7 建设工程发承包及实施阶段的计价活动,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语2.0.1 工程量清单载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。
2.0.2 招标工程量清单招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的,随招标文件发布供投标报价的工程量清单,包括其说明和表格。
2.0.3 已标价工程量清单构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格,经算术性错误修正(如有)且承包人已确认的工程量清单,包括其说明和表格。
2.0.4 分部分项工程分部工程是单项或单位工程的组成部分,是按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部的工程;分项工程是分部工程的组成部分,是按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程。
2.0.5 措施项目为完成工程项目施工,发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目。
工程量清单计价规范1 总则1.0.1为规范工程造价计价行为,统一建设工程工程量清单编制和计价方法,依据《中国建筑法》、《中国协议法》、《中国招标投标法》等法律法规,制订本规范。
1.0.2本规范适适用于建设工程工程量清单计价活动。
1.0.3全部使用国有资金投资或国有资金投资为主(以下二者简称"国有资金投资")工程建设项目,必需采取工程量清单计价。
1.0.4非国有资金投资工程建设项目,可采取工程量清单计价。
1.0.5工程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件编制和查对应由含有资格工程造价专业人员负担。
1.0.6建设工程工程量清单计价活动应遵照客观、公正、公平标准。
1.0.7本规范附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F 应作为编制工程量清单依据。
1附录A为建筑工程工程量清单项目及计算规则,适适用于工业和民用建筑物和构筑物工程。
2附录B为装饰装修工程工程量清单项目及计算规则,适适用于工业和民用建筑物和构筑物装饰装修工程。
3附录C为安装工程工程量清单项目及计算规则,适适用于工业和民用安装工程。
4附录D为市政工程工程量清单项目及计算规则,适适用于城市市政建设工程。
5附录E为园林绿化工程工程量清单项目及计算规则,适适用于园林绿化工程。
6附录F为矿山工程工程量清单项目及计算规则,适适用于矿山工程。
1.0.8建设工程工程量清单计价活动,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行相关标准要求。
2 术语2.0.1 工程量清单建设工程分部分项工程项目、方法项目、其它项目、规费项目和税金项目标名称和对应数量等明细清单。
2.0.2 项目编码分部分项工程量清单项目名称数字标识。
2.0.3 项目特征组成份部分项工程量清单项目、方法项目本身价值本质特征。
2.0.4 综合单价完成一个要求计量单位分部分项工程量清单项目或方法清单项目所需人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费和利润,和一定范围内风险费用。
综合单价合同范本篇一:综合单价包干及总价包干模板(综合单价包干)合同价款、竣工结算、付款方式1.1.合同价款:1.1.1.根据图纸、招标文件和工程承包范围,本合同实行固定单价包干,包干单价为元/(单位);暂定总价为:元(大写:)。
1.1.2.本合同固定单价(含完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费和综合费等所有费用,以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一切风险。
包括但不限於本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、税金、保险、甲供材料保管及场内运输费、材料送检抽样检验费、建设工程交易综合服务费、质监费、规费及政策性文件规定的各项费用),不因市场风险、政策风险、自然灾害等因素进行调整。
1.1.3.在合同履行过程中,如根据设计要求取消或增加工程量清单中的项目,工程量根据实际增减调整,固定单价均不作调整。
1.2.竣工结算1.2.1.工程竣工验收合格后14天内,乙方应向甲方提交4份分包工程竣工结算报告及结算资料。
1.2.2.工程竣工结算报告及资料经甲方确认后28天内,甲方与乙方办理完成分包工程结算。
1.2.3.为方便双方核对,减少核对时间,乙方上报的结算金额,不得高出最终审定的结算金额的3%,否则,乙方向甲方支付超出部分的造价咨询费用,咨询费用=(乙方上报结算金额-审定结算金额×1.05)×5%,并在最终工程结算总价款中扣除.1.2.4.工程量:以实际数量计算。
1.3.付款方式(可根据各专业具体定)1.3.1.合同签定并交付履约保证金后15个工作日内预付合同总价的%。
1.3.2.进场后分批支付至进场货款的%(以楼栋供完为一批次)。
1.3.3.全部安装结束支付至暂定合同总价的%;1.3.4.竣工验收合格交付后付至结算总价的%;1.3.5.余款3%分二年支付:经政府有关部门竣工验收合格1年保修期满后支付%,竣工验收满2年支付%。
1.3.6.尽管有上述时间规定,乙方应在支付前向甲方提交支付申请以及所需的相关资料和票据。
零星工程施工协议发包人(甲方):法定代表人:公司住所:承包人(乙方):法定代表人:公司住所:甲方因,现需乙方进行工程的施工,为确保工程的顺利进行,双方本着平等、自愿、公平的原则签订如下协议:一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:承包方式及原料采用:二、工期工程总工期共日历天,除非经甲方书面盖章签证,工期签证只限于因甲方责任或不可抗力事件导致在关键线路上无法施工且乙方无法调整的情形,否则工期不得顺延。
开工日期:年月日竣工日期:年月日三、工程合同价款及结算方法:1、工程结算方法:因该项目为零星工程,经双方协商按照综合单价元进行结算(大写:元正),工程量暂定平米,合同总价暂定。
该单价为包含税金、管理费、人工、材料及其它构成该工程项目的一切费用的包干价款。
临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施费所需措施的一切费用和工期乙方已充分考虑,并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用,因此,发生上述情况,甲方不另行增加费用。
(二)、按进度节点付款甲方根据承包人提供的已完工程量报告,在工程量经发包方项目负责人和现场工程师在各自权限内最终审定签字,并加盖甲方公章后按以下方式向乙方支付工程进度款:1、工程量完成 %时,支付至已完成合格工程量所计取进度款的百分之 %。
2、工程全部完工,经竣工验收合格后支付至合同暂定价的%。
3、工程竣工验收合格且承包方提交完整的竣工结算资料后个月内结算审计完毕,结算审计完成后个月内支付至结算价的95%;4、预留5%工程质保金,质保期为一年,质保期满5日内付清(无息)。
5、乙方申请支付工程款时需向甲方提供按增值税适用税率 %开具的增值税专用发票。
若因乙方提供发票不符合约定,甲方有权拒绝付款,若乙方提供发票致使甲方产生税务风险损失,乙方需承担因此带来的损害赔偿责任。
四、双方权利义务(一)甲方的权利义务1、甲方负责根据本合同的约定将费用支付给乙方。
2、甲方委派担任本工程的甲方代表,对乙方的质量、进度、安全、文明施工等进行监督,负责协议履行。
甲方委托担任本工程的监理单位,对乙方的质量、进度、安全、文明施工等进行监督,负责协议履行。
双方明确:在本工程实施过程中,任何涉及工程质量、工期、安全、造价以及其他可能引起工程造价变化的设计变更、签证、索赔及批准均须经甲方负责人签字并加盖公章后方能有效。
3、提供施工场地及相应便利,将施工所需的水、电接至施工场地。
4、向乙方移交施工现场已有的坐标、高程控制点。
5、以及其他根据法规等规范性文件甲方享有的权利及应履行的义务。
(二)乙方的权利义务1、乙方就本工程的设计、质量、进度、安全、文明施工对甲、乙方全面负责。
乙方委派为现场项目经理,负责本合同的履行。
乙方授权现场项目经理,授权范围:就本合同及相关补充协议、备忘等范围内代表乙方接收文件、确认事实;代表乙方对相关合同事务进行协商、处理;代表乙方接受、认可、放弃相关合同权利以及其他乙方义务或合同附随义务,即全权委托。
授权期限为本合同履行终止之日。
乙方对项目经理所签认的文件及法律结果予以接受并不予撤回。
2、参加施工图纸会审、设计交底;提出优化方案及审图意见。
乙方有责任对已经甲方审核、批准的深化设计施工图纸进行再次复核,发现并书面告知甲方设计施工图与施工现场不一致,或原设计施工图中不符合标准规范、施工常规、惯例等方面,以及设计图纸中错、漏、碰问题。
否则,因此造成的返工、损失或工程造价的增加以及工期损失均由乙方承担。
任何工程地质勘探报告、所有尺寸、地面标高及坐标位置等资料或其它资料之提供, 只供乙方参考,甲方不保证其准确性。
3、制定施工组织设计、施工方案、进度计划;并严格按计划组织施工,确保按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。
每月25日前向甲方及监理方提供详细的上月产值报表、下月施工进度计划、材料进场计划等资料。
4、乙方施工所用工程机械必须符合相关安全要求,所用材料必须合格并有相应检测报告及合格证,并进行检测、试验。
5、负责施工过程中的安全管理;并承担责任。
负责施工现场的文明施工管理;并承担责任。
6、负责已完工程、设备和成品的保护以及竣工资料的整理、移交。
费用由乙方承担;保护期间发生损坏,乙方在甲方通知的时限内自费予以修复。
7、严格按照有关环保、环卫的规定以及甲方的要求执行环境保护及清洁工作,否则,乙方自行承担因此遭受的罚款、责任和损失。
8、乙方项目部人员,均须具备相应资质,人员专职在岗,不得兼任其他项目任何职务;如需变更人员安排、机械设备或施工方案等,必须提前一周书面上报甲方并经同意后方可执行,9、乙方必须做好施工记录,隐蔽工程记录,汇集施工资料,包括摄影、录象资料。
10、本合同规定的工程项目,乙方不得将任何工程项目分包或转包给第三方,五、材料、设备供应乙方采购材料、设备应符合下列要求:1、材料、设备均应出具相应的合格证和检测报告。
2、材料、设备的采购均需由甲方询价及定价,如本合同为包工包料的,乙方按甲方定价进行采购;3、乙方必须保证本工程所用材料、设备符合标准要求。
六、设计变更1、施工中甲方对原设计变更,甲方向乙方发出书面变更通知,乙方按照通知进行变更。
如乙方对原设计提出变更要求,经甲方书面批准后方可实施。
无论何种原因导致的设计变更,未经发包人加盖公章确认的,承包方不得实施,否则发包人有权要求承包人拆除重做。
2、其他变更施工中如发生除设计变更以外的其他变更时,由甲方、乙方共同签证确认。
七、工程质量和竣工验收1、工程施工及验收应符合工程标准及验收规范的有关规定。
乙方应保证质量合格和施工安全,质量标准为合格。
2、工程完工后具备竣工验收条件的,乙方以书面形式通知甲方,并向甲方提供完整的竣工资料和竣工验收报告。
甲方在收到以上文件后10日内组织验收,验收合格的由验收主体签具验收证明。
甲方认为验收不合格的,乙方必须按甲方指定期限整改,直至甲方验收合格为止。
验收不合格的,整改不得顺延工期。
3、竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。
4、甲方的验收签认意见并不豁免乙方的合同违约责任,包括并不限于质量责任以及工期责任。
5、因特殊原因,部分单位工程和部位需甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,并明确双方责任。
八、工程移交及资料移交1、工程竣工验收合格之日起十日内乙方应清理现场并向甲方移交工程;乙方移交工程前必须撤除临时设施、撤出施工队伍和设备、材料,清理场地并经甲方查验符合规范后,甲方接收工程。
移交前乙方承担成品保护责任。
2、工程竣工验收前乙方应向甲方移交符合工程档案备案标准的工程竣工资料,竣工验收后乙方应向甲方提交完整合规的工程结算资料。
3、乙方未移交完整的工程竣工资料或结算资料的,甲方有权暂停工程竣工验收或结算工作。
九、工程结算1、工程竣工验收合格且承包方提交完整的工程竣工资料和竣工结算资料后个月内由甲方自行或委托第三方完成结算审价。
结算审价开始后,甲方不再接受乙方提交的结算资料,并视为乙方放弃相关费用结算权利。
2、乙方对甲方工程结算审价结果有异议的,应在获知审价结果之日起三日内提出书面异议并提供具体、详细的说明且附带佐证资料。
逾期视为乙方同意审价结果。
十、工程质量保证金:合同总价的5%,工程质保期届满后无息退还。
十一、施工安全1、乙方承担施工安全以及施工场地安保责任,除加强安全、法纪教育以及购买各类保险外,乙方必须严格遵守相关安全生产规范以及治安法规要求,采取有效措施防范安全事故或治安事件。
在合同履行期间,因乙方施工或乙方及其员工其他行为所导致的对甲方、乙方以及第三人造成的人身伤亡、财产损毁以及其他安全事故、治安及意外事件,由乙方承担相关法律及经济赔偿责任。
如因乙方安全措施不到位或违反相关规定,即使甲方或第三方有过错,也应视乙方为主要责任人,承担主要责任。
十二、施工手续与本工程施工相关的建设、环保、安全、交通等工作以及与相关主管部门的协调、报批等工作均由乙方负责办理,如因乙方违反相关法规或怠于办理相关手续导致工程被责令停止施工,或被处以罚款等,相关甲方损失均由乙方承担,甲方有权从工程款中直接扣除。
十三、质量保修1、乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
工程质量保修范围:乙方在承包范围内所有项目。
质量保修期:双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:(1) 土建工程: 年(2) 工程: 年(3) 工程: 年质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。
2、质量保修责任属于保修范围、内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起天内派人保修。
乙方不在约定期限内派人保修的,甲方可以委托他人修理,此部分维修费用直接从质保金中扣除。
十四、签证、索赔工程签证及索赔文件均需甲方负责人签字或加盖甲方公章确认。
甲方工程师未经甲方书面明确授权或超越权限的,不能代表甲方进行签认。
签证及索赔均需在事件发生日七日内提交相关申请,逾期视为乙方放弃签证或索赔的权利。
十五、违约责任及合同解除1、乙方工程质量经甲方验收不合格的,甲方有权按合同总额的百分之十计取乙方违约金。
经乙方整改第二次验收仍旧不合格的,甲方有权按合同总额的百分之二十计取乙方违约金,并可要求乙方返还已付工程款及解除合同。
2、乙方工程逾期完工(须竣工验收合格)的,每逾期一日按合同总额的千分之五计算乙方逾期违约金。
逾期超过十五日的,甲方有权解除合同并以每逾期一日按合同总额的百分之一计取乙方逾期违约金。
甲方逾期支付工程款的,甲乙双方如不能达成延期支付协议的,每逾期一日按合同总额的千分之五计算乙方逾期违约金。
3、乙方施工偷减施工工序,或所用材料、设备经甲方检查或检测为不合格或有假冒伪劣、短斤少两情形的,甲方有权要求乙方返工并按合同总额的百分之二十计取乙方质量违约金。
4、乙方拖欠乙方员工工资的,甲方有权将应付未付工程款直接支付给乙方员工,并视为甲方已经向乙方支付工程款。
5、乙方施工发生安全事故(1人重伤或损失金额10万及以上)的,甲方有权按合同总额的百分之十计取乙方违约金。
6、乙方擅自转包或分包本合同工程的,甲方有权按合同总额的百分之二十计取乙方违约金。
7、乙方在签订合同或履行合同过程中有欺诈、串通、贿赂以及其他弄虚作假行为的,每发现一次按五万元计取乙方违约金,超过三次甲方有权解除合同。
8、乙方违反本合同约定的,根据违约情形,甲方有权酌情按每次500至50000元计取乙方违约金(合同有专门约定的,按专门约定计取违约金),造成甲方损失的,乙方承担赔偿责任,情形严重的,甲方有权单方解除合同。
9、本合同约定的违约金条款为合同清理条款,即便合同解除,甲方仍有权追究乙方违约责任。
本合同约定的乙方违约金,甲方在通知乙方后,有权直接从应付未付款项中直接扣除。
十六、其他因本协议所致争议由双方协商解决,协商不成的,由合同签约地即甲方住所地法院管辖。