2016年甘肃省监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试卷

2016年重庆省监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于合同转让的说法，正确的是。

A：债权人转让权利，不需经债务人同意B：债权人转让权利，不需通知债务人C：债务人转移义务，不需经债权人同意D：债务人转移义务，新债务人不承担从债务E：专业监理2、在工程网络计划中，某项工作的最迟完成时间与最早完成时间的差值为该工作的__。

A．自由时差B．总时差C．时间间隔D．时距3、【例1．单选题】委托监理合同法律关系的客体是。

A：监理工程B：监理服务C：监理规划D：监理投标方案E：专业监理4、招标人对施工投标保函的正确处理方式是。

A：未中标的投标人不退还B：中标的投标人在中标的同时退还C：在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D：投标人在投标有效期内撤销投标书后退还E：专业监理5、【例2·单选题】世界银行关于应急费的规定中，有一项费用是作为费用储备，可能动用，可能不动用。

这项费用被称为。

A：不可预见准备金B：建设成本上升费C：预备费D：未明确项目准备金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GBS0500—2013)，当没有约定主要材料、工程设备价格变化范围和幅度时，材料、设备单价变化超过时，超过部分的价格需调整。

A：3％B：5％C：10％D：15％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是。

A：现场地上障碍物的拆除工作B：勘察现场设备机具的布置和架设C：完成通水、通电及道路平整作业D：提供水上作业用船E：专业监理8、不能反映中间数据的分布和波动规律，仅适用于描述小样本数据离散趋势的特征值是。

A：中位数B：极差C：变异系数D：标准偏差E：工程变更单9、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C的总时差为周。

甘肃省2016年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程进度动态比较的内容包括。

A：工程进度目标值的预测分析B：工程预算值与概算值C：工程合同价与工程预算值D：工程进度目标分解值与合同价比较E：工程保险金2、关于要约撤销的说法，正确的是。

A：撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B：要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C：要约人确定承诺期限的要约可以撤销D：撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人E：专业监理3、【例1·单选题】乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同：甲知道乙的该行为，却不予否认。

那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同。

A：效力待定B：无效C：有效D：经过乙催告甲后生效E：专业监理4、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照__处理。

A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延5、【例3·单选题】在列表比较法中，如果工作尚有总时差大于原有总时差，则说明。

A：该工作实际进度超前，超前的时间为两者之差B：该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差C：该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，且影响总工期D：该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，但不影响总工期E：自我评定6、FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应__。

A．运走施工设备B．以相同的条件将该施工设备转租给发包人C．更换施工设备D．暂停施工7、某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是。

内蒙古2016年下半年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是。

A：形式评审标准B：资格评审标准C：响应评审标准D：施工组织设计和项目管理机构评审标准E：专业监理2、工程师对照设计图纸，属于承包人超出设计图纸范围(包括超控、涨线)的工程；因承包人原因造成返工的工程量不予计量。

A：经发包人同意后计量B：与承包人协商后计量C：在竣工结算时计量D：不予计量E：专业监理3、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是。

A：表明从发出该通知时间开始工作B：与“开工通知”的说法相同C：表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D：该通知是由发包人发出的E：专业监理4、按国家现行规定，造成直接经济损失6000万元的工程质量事故，应定为事故。

A：一般B：严重C：重大D：特大E：工程变更单5、建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了。

A：合同主体的严格性B：合同标的的特殊性C：合同履行期限的长期性D：计划和程序的严格性E：专业监理6、【例3·单选题】某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。

工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。

此时，对已支付的工程款。

A：经乙签字的均无效，全部由甲重新确认B：经甲确认的有效，甲不予确认的无效C：经乙签字的全部有效D：需委托造价管理部门确定E：专业监理7、图纸会审的内容一般不包括下列。

A：审查设计图纸是否满足项目立项的功能、技术可靠、安全、经济适用的需求B：图纸是否经设计单位正式签署C：设计地震烈度是否符合当地要求D：正确贯彻设计意图E：工程变更单8、一项工程预计开支或实际开支的全部固定资产投资费用是指。

江西省2016年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是__。

A．保证B．抵押C．质押D．留置2、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。

则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是__。

A．发包人办理申报手续并承担费用B．发包人办理申报手续，承包人承担费用C．承包人办理申报手续，发包人承担费用D．承包人办理申报手续并承担费用3、关于定标的说法，正确的是。

A：确定中标人的权力归评标委员会B：招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C：招标人可以根据自己的意愿确定中标人D：中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同E：专业监理4、某企业从金融机构借款1000万元，月利率1％，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息万元。

A：120．0B：121．2C：125．5D：126．8E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、设备检验是一项专业性、技术性较强的工作，重要的关键性大型设备，应由组织鉴定小组进行检验。

A：监理单位B：建设单位C：安装单位D：制造单位E：工程变更单6、Project Controlling与建设项目管理的相同点是。

A：服务对象相同B：控制目标相同C：服务时间相同D：工作内容相同E：工程保险金7、【例1·单选题】工程监理单位在工程勘察过程中的服务不包括。

A：工程勘察方案的审查B：工程勘察过程控制C：工程设计成果审查D：工程勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查E：工程保险金8、为了有效地进行投资控制，可采取的组织措施是。

A：重视工程设计多方案比选B：严格审查施工组织设计C：严格审核各项费用支出D：明确项目投资控制者及其任务E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、当承包人对于清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，监理工程师应采用进行计量。

2016年下半年吉林省监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在结构工程施工中对已安装的模板、架立的钢筋等应进行检验。

A：全数B：抽样C：整体D：综合E：工程变更单2、下列不属于监理企业综合资质标准要求的是。

A：申请工程监理资质之日前一年内没有规定禁止的行为B：申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故C：申请工程监理资质之日前二年内没有因本企业监理责任发生生产安全事故D：具有5个以上工程类别的专业甲级工程监理资质E：工程保险金3、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。

已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为。

A：2天和3个B：4天和9个C：4天和3个D：2天和9个E：自我评定4、下列造成质量波动的原因中，属于偶然性原因的是。

A：现场温湿度的微小变化B：机械设备过度磨损C：材料质量规格显著差异D：工人未遵守操作规程E：工程变更单5、某新建项目，建设期为2年，共向银行贷款3000万元，贷款时间为第一年1000万元，第二年2000万元，年利率8％。

用复利法计算该项目建设期的贷款利息为万元。

A：40B：163．2C：203．2D：243．2E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、下列关于竣工结算的说法中，错误的是。

A：发包人应在收到竣工结算报告及结算资料后28d内进行核实，给予确认或提出修改意见B：承包人收到竣工结算价款后7d内将竣工工程交付发包人C：发包人确认竣工结算报告后向承包人支付竣工结算价款D：发包人收到竣工结算报告及结算资料56d后不支付竣工结算价款的，承包人可向人民法院申请拍卖该工程，并从拍卖的价款中优先受偿E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、按计划期分解施工进度控制目标是指分解。

A：按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件B：按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修C：按年度、季度、月度等时间D：按资金、材料供应E：自我评定8、在工程网络计划执行过程中，如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时，需要调整的工作对象应该是工作的。

辽宁省20XX年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是。

A：设计招标应为设计方案最优者B：监理招标应为施工管理和协调能力最优者C：施工招标为投标报价最低者D：永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者E：专业监理2、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。

工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由。

A：发包人承担，批准顺延工期B：承包人承担，工期不可顺延C：承包人承担，可以顺延工期D：发包人承担，不批准顺延工期E：专业监理3、按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续费为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17％，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为7／元。

A：1260．00B：1271．90C：1321．50D：1330．40E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例3·单选题】某大型群体工程项目的施工任务分期分批分别发包给若干个承包单位时，该项目的施工总进度计划应当由负责编制。

A：施工总包单位B：施工联合体C：监理工程师D：工程业主E：自我评定5、在建立项目监理机构的工作步骤中，最后需要完成的工作是。

A：制定工作流程和信息流程B：制定岗位职责和考核标准C：确定组织结构和组织形式D：安排监理人员和辅助人员E：工程保险金6、实现建设工程价值和使用价值的主要阶段是。

A：设计阶段B：招标阶段C：施工阶段D：验收阶段E：工程保险金7、国产非标准设备原价的确定可采用等方法。

A：成本计算估价法和系列设备插入估价法B：成本计算估价法和概算指标法C：分部组合估价法和百分比法D：概算指标法和定额估价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、【例2·单选题】由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。

甘肃省2015年上半年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】下列不属于工程质量评估报告的主要内容。

A：工程概况B：工程质量验收情况C：工程质量评估结论D：工程实施的主要问题分析及处理情况E：工程保险金2、下列属于建设单位永久保管的是。

A：工程延期报告及审批B：试验等单位资质材料C：分包单位资质材料D：质量事故报告及处理意见E：工程保险金3、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是。

A：承包人应向业主提交索赔意向通知B：承包人应向工程师提交索赔意向通知C：承包人提交索赔意向通知没有期限限制D：承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失E：专业监理4、由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由。

A：业主额外支付B：工程师承担C：承包商自行承担D：业主与承包商协商补偿E：专业监理5、监理工程师对的审核与评定是勘察阶段质量控制最重要的工作。

A：勘察规划B：勘察合同C：勘察方法D：勘察成果E：工程变更单6、监理工程师收到承包单位隐蔽工程验收申请后，要在的时间内到现场检查验收。

A：建设单位确认B：总监理工程师批准C：质检部门规定D：合同条件约定E：工程变更单7、招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。

现场考察组织工作由。

A：招标人承担，费用由投标人承担B：投标人承担．费用由招标人承担C：招标人承担，费用由招标人承担D：投标人承担，费用由投标人承担E：专业监理8、固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较，共同的特点是__。

A．相邻专业工作队的流水步距相等B．专业工作队数等于施工过程数C．不同施工过程的流水节拍均相等D．专业工作队数等于施工段数9、下面表示流水施工参数正确的一组是。

2016年上半年台湾省监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、发包人应对因__原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。

A．工程师提供的水准点高程资料有误B．承包人使用的测量仪器有误差C．承包人放线有误差而工程师未查出D．承包人放线后工程师未进行复测2、【例3·单选题】基础工程划分4个施工过程(挖基槽、做垫层、混凝土浇筑、回填土)，在5个施工段上组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水工期为天。

A：29B：26C：24D：23E：自我评定3、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。

乙公司按时交货后未收到货款，双方发生纠纷后，乙公司应。

A：要求甲公司支付电视机货款B：要求该采购员支付电视机货款C：中止合同并要求甲公司退货D：换货后要求甲公司支付电视机货款E：专业监理4、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过万元。

A：50B：100C：200D：1000E：专业监理5、关于建设项目单价合同特点的说法，正确的是。

A：实施项目的工程性质和工程量应在事先确定B：实际总价按工程量清单工程量与合同单价确定C：承包方在投标报价中不需要考虑风险费用D：实际工程价格可能大于也可能小于合同价格E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、关于定标的说法，正确的是。

A：确定中标人的权力归评标委员会B：招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C：招标人可以根据自己的意愿确定中标人D：中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同E：专业监理7、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。

A．质量事故B．安全事故C．进度拖延D．经济损失8、招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。

上海2016年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是。

A：监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止B：监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止C：监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同D：监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同E：专业监理2、【例1·单选题】工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。

这种情况下．计算承包人的实际竣工日期应为日。

A：承包人第一次提交竣工验收报告B：承包人修改后再次提请竣工验收C：最终验收合格D：办理竣工验收手续E：专业监理3、【例1·单选题】工程监理单位调换总监理工程师，应征得书面同意。

A：建设单位B：总承包单位C：质量监督机构D：建设行政主管部门E：工程保险金4、【例6·单选题】某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍(天)见表2-7。

如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第天。

A：9B：11C：14D：15E：自我评定5、是由工程监理的基本任务决定的，它主要表现在工程监理单位应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导等方面。

A：服务性B：科学性C：独立性D：公平性E：工程保险金6、【例1·单选题】资格预审是指在，对申请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面情况的审查。

A：开标后B：投标前C：中标后D：发出招标公告后E：工程保险金7、在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张__，然后要求对方赔偿损失。

北京2016年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在工程计量的依据中，下列关于工程量清单前言和技术规范叙述错误的是。

A：工程量清单前言和技术规范是确定计量方法的依据B：工程量清单前言和技术规范的“计量支付”条款规定了清单中每一项工程的计量方法C：工程量清单前言和技术规范规定了按规定的计量方法确定的单价所包括的工作内容和范围D：工程量清单前言和技术规范只规定了大项目的计量方法，其余的均由工程师确定E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某工程双代号网络计划如图3-45所示，其中工作G的最早开始时间为。

A：6B：9C：10D：12E：自我评定3、【例1·单选题】在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是。

A：收集有关资料B：现场调查研究C：进行必要的计算D：分析、比较可能的因素E：工程变更单4、【例1·单选题】对于下面的现金流量图而言，计算F的正确表达式是。

A：F=A(P／A，i，6)(F／P，i，8)B：F=A(P／A，i，5)(F／P，i，7)C：F=A(F／A，i，5)(F／P，i，2)D：F=A(F／A，i，6)(F／P．i，1)E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。

施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。

承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。

承包人的实际施工期为19个月。

下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是。

A：提前工期1个月给予承包人奖励B：延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C：对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D：因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0．5个月追究承包人违约责任E：专业监理6、某建设项目的折现率与财务净现值的关系如表所列。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-141、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定,当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时,下列有关文件优先解释顺序中,正确的有()。

【多选题】A.中标通知书→合同协议书→合同专用条款B.中标通知书→投标书→合同通用条款C.履行过程中的书面洽商→合同专用条款→工程量清单D.投标书→合同专用条款→标准规范E.图纸→合同专用条款→工程量清单正确答案:B、C、D答案解析:本题涉及的考点是合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时,文件的优先解释顺序。

优先解释顺序为:(1)施工合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及其附件;(4)施工合同专用条款;(5)施工合同通用条款;(6)标准规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书。

通用条款规定,当合同文件中出现含糊不清或不一致时,上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序。

合同履行过程中,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件,将视为协议书的组成部分。

2、下列证据中,能够作为承包商索赔有效证据的有()。

【多选题】A.招标文件B.招标阶段现场考察时,招标人对承包人所提问题的口头解答C.技术文件中提供的地质资料D.工程师发布的书面指令E.检查和试验记录正确答案:C、D、E答案解析:本题涉及的考点是能够作为承包商索赔有效证据。

能够作为承包商索赔有效证据的有:(1)合同文件中的条款约定;(2)经工程师认可的施工进度计划;(3)合同履行过程中的来往函件;(4)施工现场记录;(5)施工会议记录;(6)工程照片;(7)工程师发布的各种书面指令;(8)中期支付工程进度款的单证;(9)检查和试验记录;(10)汇率变化表;(11)各类财务凭证;(12)其他有关资料。

3、根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,承包人签署的质量保修书的主要内容应包括()。

【多选题】A.工程质量保修范围B.质量保修期限C.保修金数额D.发包人的保修通知书格式E.施工质量责任的保修金扣留方式正确答案:A、B答案解析:本题涉及的考点是工程质量保修书的主要内容。

新疆2016年上半年监理工程师执业资格：扣减施工节约成本考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设工程质量是指建设工程满足相关标准规定和要求的过程。

A：顾客特殊要求B：合同文件及合同约定C：行业默认规则D：全部业主意愿E：工程变更单2、某建设工程为了实现进度控制目标，监理工程师根据建设工程的具体情况，制定了下列进度控制措施，其中属于组织措施的是。

A：推行CM承发包模式B：建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络C：审查承包商提交的进度计划D：及时办理工程预付款及工程进度款支付手续E：自我评定3、某拟建项目，预计年生产能力为12000件，已建同类项目的建设投资额为8000万元，生产能力为6000件。

若价格调整系数为l．5，为简化计算，取生产能力指数为1，则采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额应为万元。

A：16000B：24000C：28000D：30000E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、监理工程师可使用指令文件及一般管理文书，控制承包单位的施工质量管理行为。

下列文件中，属指令文件的是。

A：监理工程师通知B：监理工程师函C：施工例会纪要D：协调事项备忘录E：工程变更单5、下列专业乙级工程监理企业资质中，不可以设立丙级的是。

A：房屋建筑专业B：水利水电专业C：市政公用专业D：机电安装专业E：工程保险金6、总监理工程师签发工程暂停令，应事先征得同意。

A：监理单位B：专业监理工程师C：施工单位D：建设单位E：工程保险金7、材料采购合同履行过程中，检验硬度试验的质量检验方法是。

A：化学分析B：理论换算法C：物理试验D：经验鉴别法E：专业监理8、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。

A．不会影响其紧后工作的最迟开始B．不会影响其后续工作的正常进行C．必定影响其紧后工作的最早开始D．必定影响其后续工作的正常进行9、依据投资概算核拨的，由建设单位直接移交使用单位。

河南省2016年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师对经加固补强或返工处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，应。

A：重复验收B：提请建设单位进行验收C：拒绝验收D：折价进行验收E：工程变更单2、FIDIC《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。

该“基本竣工”是指；__。

A．完成扫尾、清理施工现场工作B．完成所有缺陷修复工作C．能按预定目的交给业主占用或使用D．完成主体工程的施工任务3、是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。

A：招标控制价B：概算C：工程标底价格D：中标价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、工程监理企业组织形式中，有限责任公司中经理由决定聘任或者解聘。

A：股东会B：监事会C：董事会D：项目监理机构E：工程保险金5、在风险等级图中，风险量最大的区域是。

A：ⅠB：ⅡC：ⅣD：ⅤE：工程保险金6、在建设工程施工阶段，按项目组成分解建设工程施工进度总目标是指。

A：明确各承包商之间的工作交接条件和时间B：确定各单位工程的开工及交工动用日期C：明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D：确定年度、季度、月(旬)工程量及形象进度E：自我评定7、工程建设程序中设计紧后的程序是。

A：策划B：施工C：技术设计D：交付使用E：工程保险金8、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A：发生后的28天内B：全部消除后C：影响结束后的14天内D：影响结束后的28天内E：专业监理9、【例1．单选题】《建设工程质量管理条例》规定，有防水要求的卫生间最低保修期限为。

甘肃省2015年上半年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响，表述错误的是__。

A．不影响合同的效力B．合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效C．分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人D．部分影响合同的效力2、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为之日。

A：工程师发出设计变更通知B：承包人完成变更工程C：承包人提交变更追加合同价款报告D：最近一期工程进度款支付E：专业监理3、FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应__。

A．运走施工设备B．以相同的条件将该施工设备转租给发包人C．更换施工设备D．暂停施工4、单位工程竣工验收时，对观感质量的验收的检查结论应由签认。

A：建设单位B：总监理工程师C：质量监督站D：建设、施工、监理共同E：工程变更单5、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是。

A：联合体投标没有联合体协议书B：投标工期长于招标文件要求的工期C：投标报价的大写金额与小写金额不一致D：投标文件没有投标人授权代表的签字E：专业监理6、依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是。

A：设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B：发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意C：发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D：如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用E：专业监理7、某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失5000万元，该事故为。

A：特别重大生产安全事故B：重大生产安全事故C：较大生产安全事故D：一般生产安全事故E：工程保险金8、材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是。

甘肃省2024年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本模拟试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、依据FIDIC施工合同通用条款的规定，假如由于承包商的有意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应__。

A．以履约保函金额为限B．以中标的合同金额为限C．为业主的全部损失D．包括业主的全部损失加违约金2、对于业主来说，建设工程实施阶段的风险主要是__。

A．基本风险B．社会风险C．投机风险D．纯风险3、是工程进度限制的经济措施。

A：严格质量检查和验收，不符合合同规定质量要求的，拒付工程款B：刚好进行安排费用与实际费用的分析比较C：按合同支付工程质量补偿金或奖金D：确保资金的刚好供应E：工程保险金4、预算定额是对规定计量单位的进行计价的人工、材料、施工机械台班消耗量的标准。

A：扩大施工工序B：扩大分部工程C：分部工程D：分项工程E：由于传染病的影响而短暂停止的施工5、依据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人托付任务的项目设计要求不包括。

A：设计深度要求B：施工组织要求C：建筑物的合理运用年限要求D：设计人协作施工工作的要求E：专业监理6、依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是。

A：发包人严峻拖欠工程进度款B：发包人拖延组织工程竣工验收C：发包人拒绝支付工程竣工结算款D：发包人指令运用质量不合格的建筑材料E：专业监理7、依据《建设工程设计合同示范文本》，关于初步设计应满意的深度要求的说法，错误的是。

A：满意主要材料订货的须要B：满意设备材料选购的须要C：满意编制施工招标文件的须要D：满意编制施工图设计文件的须要E：专业监理8、下列有关不合格设备的处理，描述错误的是。

A：通用设备整机检验不合格，该设备不能出厂B：小型设备出厂前装配不合格，该设备不得进行整机检验C：一般通用设备试车不合格，该设备不得投入运用，并由监理单位组织相关部门进行探讨处理D：大型或专用设备合格与否要经过试运转及肯定时间的运行方能进行推断E：工程变更单9、【例4·单选题】下列关于设备运杂费的描述中，错误的是。

2016年河南省监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。

A．主动控制B．被动控制C．反馈控制D．事后控制2、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。

A．交谈协调法B．书面协调法C．访问协调法D．情况介绍法3、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。

A．7B．10C．15D．204、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。

A．项目经理B．授权的监理人员C．授权的监理工程师D．监理单位技术负责人5、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为__。

A．终身保修B．30年C．50年D．设计文件规定的年限6、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，下列说法不正确的是__。

A．专业监理工程师应参与编制B．应由项目总监理工程师主持C．设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成D．应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划7、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A．15B．30C．45D．608、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。

依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程__。

A．可以不实行监理B．必须实行监理C．仅建筑安装工程实行监理D．设备制造实行监理9、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构__。

A．可组建多个监理分支机构B．不应组建监理分支机构C．只组建两个监理分支机构D．只组建一个监理分支机构10、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。

2017年甘肃省监理工程师执业资格：扣减施工节约成本模拟试题2017年甘肃省监理工程师执业资格：扣减施工节约成本模拟试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量属于职权。

A：项目总经理B：项目总工程师C：项目董事会D：总监理工程师E：工程保险金2、FIDIC对其会员提出了六个方面的基本道德行为准则，其中的廉洁和正直要求为。

A：接受对社会的职业责任B：不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情C：不接受可能导致判断不公的报酬D：在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责，始终维护客户的合法利益，并廉洁、正直和忠实地进行职业服务E：工程保险金3、【例2·单选题】方案评价的基本方法包括定性评价法和定量评价法，下列属于定性评价法的是。

A：德尔菲法B：直接评分法C：加权评分法D：环比评分法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。

对此损失。

A：分包商可直接向工程师递交索赔报告B：分包商可直接向业主递交索赔报告C：在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告D：在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告E：专业监理5、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承担。

A：发包人B：承包人C：监理人D：发包人和承包人E：专业监理6、有关编制或审核施工进度计划中出现的问题，叙述正确的是。

A：监理工程师对施工进度计划的审查或批准，解除了承包单位对施工进度计划的责任和义务B：尽管承包单位向监理工程师提交施工进度计划是为了听取建设性的意见，但施工进度计划一经监理工程师确认，即当视为合同文件的一部分C：B项被视为合同文件的一部分，不能作为以后处理承包单位提出的工程延期或费用索赔的依据D：强制干预承包单位的进度安排，或支配施工中所需要的劳动力、设备和材料，是监理工程师应尽的职责E：自我评定7、在投资项目的财务评价中，计算利息备付率这一评价指标的目的是要对项目的进行分析。