专用合同条款2
- 格式:docx
- 大小:18.80 KB
- 文档页数:1
工程专用合同条款
1. 合同目的:本合同的目的是就工程项目的设计、建设、运营等方面的相关事务达成一致,并确保双方的权益得到保护。
2. 工程概要:详细描述工程的范围、目标、计划、时间表、预算和其他关键要素,以便双方明确工作要求和达成共识。
3. 合同期限:明确工程开始和结束日期,并约定逾期完成工程所需的索赔和违约责任。
4. 付款条款:规定支付方式、金额、期限和条件,包括进展付款、里程碑付款和最终付款。
5. 变更和解除合同:明确变更合同的程序和责任,并规定解除合同的条件和后果。
6. 质量标准:确立工程项目的质量要求和验收标准,并约定工程质量问题的处理措施和责任。
7. 知识产权:明确工程项目中涉及的知识产权归属,并规定双方在知识产权使用、转让和保护方面的义务和权益。
8. 保密条款:确保相关商业和技术信息的保密,并规定违反保密义务的违约责任。
9. 违约责任:明确当一方违反合同条款时,另一方可以采取的补救措施和索赔权利。
10. 争议解决:约定争议解决方式,如协商、仲裁或诉讼,并
确定相关费用和责任承担。
11. 不可抗力:明确不可抗力事件对合同的影响、责任和解决
方式。
12. 通知:规定双方之间的通知方式和要求,确保有效沟通和
信息传递。
13. 法律适用和管辖:确定合同受哪个国家或地区的法律管辖,并规定争议的解决地点。
14. 其他条款:根据具体情况,可以增加适用的特殊条款和补
充条款。
注意:以上条款仅供参考,实际的工程专用合同应根据具体项目和双方需求进行调整和完善。
在签订合同之前,建议双方征求专业法律和合同咨询意见。
第二部分通用合同条款2第二部分通用合同条款21.9化石、文物在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。
一旦发现上述文物,承包人应采取合理有效的保护措施,防止任何人员移动或损坏上述物品,并立即报告有关政府行政管理部门,同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施,由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报,致使文物丢失或损坏的,应赔偿损失,并承担相应的法律责任。
1.10交通运输1.10.1 出入现场的权利除专用合同条款另有约定外,发包人应根据施工需要,负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利,以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利,并承担相关手续费用和建设费用。
承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场,并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。
因承包人未合理预见所增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
1.10.2 场外交通发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件,承包人应遵守有关交通法规,严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶,执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定,并配合交通管理部门的监督和检查。
场外交通设施无法满足工程施工需要的,由发包人负责完善并承担相关费用。
1.10.3场内交通发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件,并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。
因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的,承包人负责修复并承担由此增加的费用。
除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外,承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。
发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
专用合同条款专用合同条款一、甲方和乙方双方在平等、自愿的基础上订立本合同。
二、本合同的目的是明确双方在特定事项上的权利和义务,保障双方权益,规范双方行为。
三、合同生效及履行1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效,并持续有效至合同期满。
2. 合同期满前双方应按照约定履行合同义务,不得擅自解除合同。
若任何一方需解除合同,应提前书面通知对方,并经双方协商达成一致意见。
四、合同内容1. 甲方的权利和义务(1)提供指定产品或服务,并保证其符合合同约定的质量标准。
(2)按照合同约定的时间和方式进行支付。
(3)保障合同的履行,并承担因违约而产生的法律责任。
2. 乙方的权利和义务(1)按照合同约定的质量标准提供产品或服务。
(2)提供必要的技术支持或培训,保证甲方能够正常使用产品或服务。
(3)保护甲方的商业秘密,不得向任何第三方披露。
五、保密条款1. 乙方应保护甲方的商业秘密,不得向任何第三方泄露,不得擅自使用或复制。
2. 对于因违反保密条款而给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。
六、违约责任1. 若双方任何一方违约,应向对方支付违约金。
违约金的数额应在签署合同时约定。
2. 若出现无法预见或无法控制的不可抗力事件,可免除违约责任。
七、纠纷解决1. 双方应通过友好协商解决合同纠纷,如协商无果,可转由双方约定的仲裁机构或当地人民法院解决。
2. 合同解释和执行以中文为准。
八、法律适用1. 本合同适用中华人民共和国有关法律法规。
2. 若合同条款与相关法律法规不一致,应以相关法律法规为准。
九、未尽事宜本合同中未尽事宜由双方协商解决,并通过书面补充协议的方式进行修改。
十、附则1. 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字(或盖章)后生效,并自该日起对双方具有约束力。
建筑工程合同的专用条款
第一条工程概述
甲方(建设单位)委托乙方(承包单位)进行位于[具体地址]的[工程名称]的建设工作。
工程包含但不限于[具体工程内容]。
第二条工程质量
1. 乙方必须按照国家有关建筑工程质量的标准和规范执行,确保工程质量满足合同约定的要求。
2. 工程质量应达到[具体标准],并通过[相关质检部门]的质量检验。
第三条工期要求
1. 开工日期为[具体日期],竣工日期为[具体日期]。
2. 如遇不可抗力因素影响工期,乙方应及时通知甲方并协商解决。
第四条合同价款
1. 合同总价为人民币[金额]元。
2. 价款支付方式为[具体支付方式]。
3. 工程进度款按[具体比例]支付,最终结算以实际完成的工程量为准。
第五条变更与追加
1. 工程变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 因变更导致的追加工作量,按[具体计算方式]计算追加费用。
第六条违约责任
1. 如乙方未能按期完成工程,应按每日[具体数额]支付违约金。
2. 如甲方延迟支付工程款,应按逾期金额每日支付[具体比例]的滞纳金。
第七条争议解决
合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁。
第八条其他约定
1. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。
第九条生效条件
本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
政府采购合同(专用条款)3篇篇1政府采购合同(专用条款)第一章总则第一条为规范政府采购行为,明确政府采购各方的权利和义务,保护政府和供应商的合法权益,根据《政府采购法》及其实施条例的有关规定,制定本合同。
第二条政府采购合同是政府采购活动的法律依据,是政府采购活动的规范和指导文件。
第三条政府采购合同的主体是政府采购人和供应商。
第四条政府采购合同应采用书面形式。
第五条政府采购合同内容应明确、具体、完整。
第六条政府采购合同一经订立即生效,对双方具有法律约束力。
第二章供应商的权利和义务第七条供应商有权按照政府采购合同的约定,按时、合格地交付合同标的物或履行合同服务。
质量标准、数量规定和交付方案。
第九条供应商应按照政府采购合同的约定,履行与合同标的物有关的售后服务义务。
第十条供应商应按照政府采购合同的约定,与政府采购人共同保护合同标的物的知识产权。
第十一条供应商应按照政府采购合同的约定,对合同标的物的质量、数量、交付期限等给予保修。
第十二条供应商应按照政府采购合同的约定,支持政府采购人对合同履行情况进行监督。
第十三条供应商不得擅自变更政府采购合同的内容。
第十四条供应商应按照政府采购合同的约定,深入挖掘合同标的物的功能,并提出具体改进建议。
第十五条供应商应按照政府采购合同的约定,积极参与政府采购活动的评审工作。
第十六条供应商应按照政府采购合同的约定,保密与政府采购合同相关的商业秘密。
第十七条供应商应按照政府采购合同的约定,遵守政府采购法律法规和合同约定的其他规定。
的质量符合国家标准和合同约定。
第十九条供应商应按照政府采购合同的约定,妥善处理与政府采购合同相关的争议。
第二十条供应商应按照政府采购合同的约定,参加政府采购活动的培训和学习。
第二十一条供应商应按照政府采购合同的约定,按照要求提供相关的证明文件。
第二十二条供应商应按照政府采购合同的约定,与政府采购人建立友好合作关系,共同推动政府采购工作的健康发展。
第三章政府采购人的权利和义务第二十三条政府采购人有权对供应商提供的合同标的物的质量、数量和交付期限等进行检验。
专用合同条款1. 承包人的一般义务(1)承包人应当按照合同约定,对工程实施质量、进度、成本、安全等全面管理,并积极配合发包人、设计单位、监理单位、政府部门以及其他相关单位对工程进行的监督和管理。
(2)承包人应当在工程开工前,按照合同约定向发包人提交详细的施工组织设计、施工方案、施工计划等文件,并保证施工过程中严格按照方案执行。
(3)承包人应当遵守环境保护法律法规,在施工过程中采取必要的措施,减少对环境的影响。
(4)承包人应当按照合同约定,对发包人提供的图纸、技术要求以及其他资料进行妥善保管,并严格保密。
2. 工程质量(1)承包人应当按照国家有关法律法规和工程建设标准的规定,对工程质量进行严格控制,确保工程质量符合合同要求。
(2)承包人应当在施工过程中,对工程质量进行全面检查和验收,并按照合同约定向发包人提交质量检测报告和验收报告。
(3)如发现工程质量存在问题,承包人应当及时采取措施进行整改,并承担相应的责任。
3. 工程进度(1)承包人应当按照合同约定的工期,编制详细的施工计划,并严格按照计划执行。
(2)如因发包人原因导致工程进度受到影响,承包人有权要求发包人提供必要的支持。
(3)如因承包人原因导致工程进度受到影响,承包人应当采取措施加快施工进度,并承担相应的责任。
4. 工程成本(1)承包人应当按照合同约定,对工程成本进行严格控制,确保工程成本不超出预算范围。
(2)如因发包人原因导致工程成本增加,发包人应当承担相应的责任。
(3)如因承包人原因导致工程成本增加,承包人应当承担相应的责任。
当然可以,但我需要知道你希望我帮你往下写什么内容呢?比如,你可以提供一些具体的情境、角色和对话等,这样我才能更好地帮助你。
如果你需要一些写作建议或灵感,我也可以提供一些相关的建议和例子。
请告诉我你需要的帮助,我会尽力帮助你。
政府采购合同(专用条款)3篇篇1政府采购合同(专用条款)第一章总则第一条为规范政府采购活动,保障政府采购活动的合法性、公平性和诚实信用原则,根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定,制定本合同。
第二条本合同适用于政府采购活动,包括货物、工程和服务等领域。
第三条政府采购活动应当遵守法律法规,按照合同约定履行义务,保障供应商的合法权益,推动政府采购活动的合理化、规范化和透明化。
第四条政府采购合同应当采取书面形式,载明供应商名称、货物、工程或服务内容、数量、质量、价格、交货期、付款方式、履行承诺等内容。
第五条政府采购合同签订后,双方应当严格履行合同约定,不得擅自变更或解除合同,如需变更或解除合同,应当协商一致并经合同双方书面确认。
第六条政府采购合同的争议解决应当按照合同约定或者协商一致的方式解决,如无法协商解决,可依法向有关部门申请调解或者提起诉讼。
第七条政府采购合同中的标的物应当符合相关标准,质量符合合同约定,否则供应商应当承担相应责任。
第八条政府采购合同双方应当遵守商业诚信原则,履行合同义务,保持信息通畅,并按时交付货物或完成工程和服务。
第九条政府采购合同的附属文件具有合同效力,对合同缔约双方均具有约束力。
第十条未尽事宜可参照相关法律、法规进行补充和解释。
第二章合同履行第十一条政府采购合同双方应当按照约定的交货期、交货地点履行合同义务。
第十二条供应商在履行合同过程中,如因不可抗力等原因导致无法按时履行合同义务,应当及时向政府采购单位说明情况并申请延期履行或者解除合同。
第十三条政府采购单位应当按合同约定进行付款,并及时向供应商支付货款、工程款或服务款。
第十四条若政府采购单位存在拖欠付款或拒绝支付款项等情况,供应商有权向有关部门投诉并要求解决。
第十五条政府采购合同双方应当保持信息的及时沟通,如有任何问题应当及时协商解决。
第十六条政府采购单位应当对供应商提供的货物、工程或服务进行验收,并按合同约定支付货款、工程款或服务款。
第三部分专用合同条款般约定 1.词语定义 1.1合同1.1.1其他合同文件包括:双方有关工程的洽商、变更等书面协议或 文件视为本合同的组成部分。
1.1.2合同当事人及其他相关方 1.1.3监理人: 名 称: ________资质类别和等级: 联系电话:— 电子信箱:— 通信地址: 1.1.4设计人: 名 称: ________ 资质类别和等级: 联系电话:— 电子信箱: _____ 通信地址: 永久占地包括:施工图纸。
临时占地包括:详见施工图纸。
1.2法律适用于合同的其他规范性文件:《建筑法》、《招投标法》、《合同法》、 《建筑工程质量管理条例》等。
1.2.1标准和规范1.1.5 1.1.6 工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括: 1.1.7 1.1.81.2.2适用于工程的标准规范包括:现行中华人民共和国以及省、自 治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范 。
1.2.3发包人提供国外标准、规范的名称:厶:发包人提供国外标准、规范的份数:J__: 发包人提供国外标准、规范的名称:J__。
1.2.4发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: J__。
1.3合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为: 见通用合同条款。
1.4图纸和承包人文件 1.5图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:发包人向承包人提供图纸的数量: 案馆及发包人等相关部门:发包人向承包人提供图纸的内容: 1.6承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:1.6.1现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定: 1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等 书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点:另行通知:开工前7日: 肆套,其中贰套作为竣工图交档 完整的施工图纸。
承包人提供的文件的期限为: 5日内承包人提供的文件的数量为: 按总包要求 承包人提供的文件的形式为: 纸质版 发包人审批承包人文件的期限: 5日内按有关规定执行 :发包人指定的接收人为:另行通知。
政府采购合同(专用条款)3篇篇1政府采购合同(专用条款)第一章总则为规范政府采购活动,维护国家利益和社会公共利益,根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定,制定本合同。
第二章合同的履行1、供应商应按照本合同的约定,按时、按质完成政府采购项目。
政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项。
2、供应商对政府采购项目质量负责,保证所提供的产品或服务符合国家标准和政府采购项目的要求。
如出现质量问题,供应商应承担相应责任并承担相应经济赔偿。
政府采购单位有权要求供应商承担赔偿责任。
3、政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项,并提供必要的协助和支持,确保政府采购项目顺利进行。
第三章合同的变更和解决争议1、政府采购合同一经签订,除双方协商一致外,任何单位或个人不得擅自变更或解除合同。
2、双方在履行过程中如发生争议,首先应当在友好协商的基础上解决。
如协商无果,可以申请有关部门调解或者将争议提交仲裁机构解决。
第四章合同的效力1、政府采购合同是政府采购活动的重要文件,具有法律效力。
双方应当严格遵守合同条款,履行合同义务。
2、政府采购单位有权对供应商的履约情况进行监督检查,对合同的履行情况进行评估。
第五章合同的违约责任1、若供应商未能按时交付产品或提供服务,或产品质量不符合合同约定,政府采购单位有权要求供应商承担相应的违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿损失、扣除或减少合同款项、解除合同等后果。
2、若政府采购单位未能按时支付采购款项或提供必要协助和支持,导致供应商无法履行合同义务,政府采购单位应承担相应的违约责任。
供应商有权要求政府采购单位承担违约责任并赔偿相应经济损失。
第六章其他约定1、本合同解释权归政府采购单位所有。
对于本合同中未尽事宜,双方应当另行协商一致,并以书面形式补充合同。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效,至政府采购项目完全竣工并结清全部款项后终止。
附件:1、政府采购项目规格要求2、政府采购项目交付时间安排3、政府采购项目验收标准以上为政府采购合同的专用条款,供政府采购单位和供应商共同遵守。
合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。
《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。
第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下:1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款;2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。
依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的,应当依据本法第一百四十二条第一款的规定,确定争议条款的含义。
合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的,对各文本使用的词句推定具有相同含义。
各文本使用的词句不一致的,应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。
合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。
根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。
第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
专款专用合同范本合同编号:[具体编号]甲方(资金提供方):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方(资金使用方):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]鉴于甲方同意向乙方提供专项资金用于特定目的,双方经友好协商,达成如下协议,以兹信守:一、专款用途1. 甲方同意向乙方提供专项资金人民币[金额大写](小写:[金额数字]),用于[具体项目或用途]。
2. 乙方应确保专款专用,不得将资金挪作他用或进行任何形式的投资、借贷等活动。
二、资金支付1. 甲方应按照双方约定的时间和方式将专项资金支付至乙方指定账户。
2. 乙方在收到专项资金后,应向甲方出具相应的收款凭证。
三、资金监管1. 双方同意设立专款专用账户,由甲方或双方共同指定的第三方进行监管。
2. 乙方应定期向甲方或监管方报告专款使用情况,包括资金流向、使用进度等。
3. 甲方或监管方有权随时对专款使用情况进行检查,乙方应予以配合。
四、违约责任1. 若乙方违反本协议约定,将专项资金挪作他用或未按照约定用途使用,甲方有权要求乙方立即返还专项资金,并承担由此产生的一切损失。
2. 若乙方未按照本协议约定向甲方报告专款使用情况或配合甲方或监管方进行检查,甲方有权要求乙方承担违约责任,并赔偿由此产生的一切损失。
五、保密条款1. 双方应对本协议内容及履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息承担保密义务。
2. 未经对方书面同意,任何一方不得向任何第三方泄露或披露本协议内容及履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息。
六、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在执行本协议过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至[具体日期]止。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
工程合同范本专用条款一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[详细工程地点]3. 工程内容:[详细描述工程的范围和工作内容]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 工期延误:如因不可抗力等特殊情况导致工期延误,双方应另行协商确定新的工期。
三、工程质量1. 质量标准:[按照国家或行业相关标准规定的质量标准]2. 质量验收:工程竣工后,由双方共同进行验收,验收合格后方可交付使用。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价:[具体工程造价金额或计算方式]2. 支付方式:预付款:合同签订后[具体比例]支付预付款。
进度款:按照工程进度分阶段支付进度款,每次支付前需经双方确认工程进度。
竣工结算款:工程竣工并验收合格后,支付剩余的竣工结算款。
五、双方责任与义务1. 发包方责任与义务:提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
按合同约定支付工程款项。
协助解决施工过程中遇到的外部协调问题。
2. 承包方责任与义务:按照合同约定的质量标准和工期要求进行施工。
负责施工过程中的安全管理,确保施工人员的安全。
提供施工所需的设备、材料和劳动力。
负责工程的竣工验收和保修工作。
六、工程变更1. 如因设计变更、施工条件变化等原因需要进行工程变更,双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致工程造价增加或减少的,双方应按照变更协议进行调整。
七、违约责任1. 双方应严格履行合同约定的义务,如一方违约,应承担违约责任。
2. 违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 合同生效:本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
2. 合同份数:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 未尽事宜:本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
工程施工合同专用条款一、合同目的该工程施工合同的目的是明确双方对工程施工的责任和权益,保障合同的履行,确保工程按照合同约定的质量、进度和费用进行施工。
二、合同主体1. 甲方:(具体甲方单位或个人名称)2. 乙方:(具体乙方单位或个人名称)三、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程规模:4. 工程内容:四、合同约定1. 工程周期:本合同约定的工程周期为(具体工期)。
2. 工程质量:乙方承诺按照国家相关标准和要求进行施工,确保工程质量满足合同约定的标准。
3. 工程费用:本合同约定的工程费用为(具体金额),支付方式为(具体支付方式)。
4. 工程变更:若需对工程内容进行变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
5. 工程验收:工程竣工后,甲方有权对工程进行验收,乙方应配合并保证工程符合验收标准。
6. 违约责任:若一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、解除合同等。
7. 争议解决:合同履行过程中产生的争议,双方应协商解决;如协商无果,双方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
8. 合同解除:双方一致同意解除合同的,应签订书面解除协议,并按协议约定处理相关事宜。
五、其他条款除本合同约定的条款外,双方还可以约定其他相关事项,需在合同中明确表述并签字确认。
六、合同生效本合同经双方盖章、签字后生效,并具有法律效力。
合同一式两份,甲方和乙方各持一份。
经甲方申请,分别存放在(甲方单位或个人名称及地址)和(乙方单位或个人名称及地址)。
附件:本合同附件为不可分割的组成部分。
(以下空白无文字,为签字处)甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。
建设工程施工合同专用条款第一条总则1.1 本合同系甲方委托乙方对甲方指定的建设工程进行施工,在建设工程施工过程中,双方应严格遵守本合同的约定,互相协作,履行各自的责任,确保工程按质按量按期完工。
1.2 本合同的订立、履行、变更和解除,均应遵守中国法律法规规定和有关部门的规章制度,充分尊重合同当事人的意愿,维护合同当事人的合法权益。
第二条工程范围2.1 甲方要求乙方对指定的建设工程进行施工,具体工程范围包括但不限于工程设计、施工设备及物料的供应、工程施工、安全保障等。
2.2 本合同所涉工程范围的详细规划、配置、材料使用等具体内容详见附件建设工程施工图纸及规范要求。
第三条工程费用3.1 甲乙双方就建设工程的费用问题达成协议,乙方应按照合同约定的费用标准及支付方式进行付款,甲方应在规定时间内予以支付。
3.2 如工程发生变更导致费用增加或减少的,应按变更后的工程费用重新进行协商确定。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家标准及建设工程规范要求对工程进行施工,确保施工质量符合相关标准。
4.2 如工程存在质量问题,乙方应负责修复,并承担相关费用。
第五条工期安排5.1 工程的施工工期为(具体日期),乙方应按照工期要求合理安排施工进度,并保证工程在规定时间内完工。
5.2 如有不可抗力因素,影响工程施工进度,双方应协商解决,并在合理范围内延长工程工期。
第六条安全责任6.1 在工程施工过程中,乙方应严格遵守相关安全法规,保障施工现场的安全环境,并全面负责工程施工期间的安全保障工作。
6.2 如发生施工安全事故,乙方应立即采取有效措施进行处理,并及时通知甲方,合作完成善后工作。
第七条合同变更7.1 双方可以根据实际情况协商变更本合同的内容,但必须经双方协商一致,并经法定程序确认后方可执行。
7.2 变更后的合同内容应写明具体变更事项、变更原因及变更后的费用、工期等相关内容。
第八条违约责任8.1 若一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
合同专用条款一、定义与解释1.1 合同:指本协议的全部内容,包括但不限于合同正文、附件、补充协议等。
1.2 合同方:指本合同的签约方,包括甲方和乙方。
1.3 甲方:指合同中约定的一方,即提供产品或服务的一方。
1.4 乙方:指合同中约定的另一方,即购买或接受产品或服务的一方。
二、合同内容2.1 产品或服务描述:甲方应在合同中明确指出所提供的产品或服务的名称、规格、数量、质量标准等详细信息。
2.2 价格与支付方式:合同中应明确约定产品或服务的价格、支付方式、支付期限、违约金等相关条款。
2.3 交付方式与时间:合同中应明确约定产品或服务的交付方式、交付时间、交付地点等相关条款。
2.4 保修与售后服务:合同中应明确约定产品或服务的保修期限、保修范围、售后服务内容等相关条款。
2.5 违约责任:合同中应明确约定双方在违约情况下的责任承担方式,包括但不限于违约金、赔偿金额等。
2.6 争议解决方式:合同中应明确约定双方在发生争议时的解决方式,包括但不限于协商、仲裁、诉讼等。
三、合同生效与终止3.1 合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为合同约定的期限。
3.2 合同终止:合同期满、双方协商一致、发生不可抗力等情况下,合同终止。
四、知识产权保护4.1 甲方在提供产品或服务过程中,应确保不侵犯任何第三方的知识产权。
4.2 乙方不得未经甲方书面许可,使用、复制、传播甲方的知识产权。
五、保密条款5.1 双方应对合同中涉及的商业秘密、技术资料等保密信息严格保密,不得向任何第三方披露。
5.2 保密期限为合同有效期内及合同终止后的五年。
六、其他条款6.1 本合同的修改、补充应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。
6.2 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
七、法律适用与争议解决7.1 本合同的解释、效力及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,提交本合同签订地的仲裁机构仲裁;仲裁不成的,可向人民法院提起诉讼。
合同专用条款如下说明模板第一条合同主体本合同由甲方(全称:________,法定代表人或授权代表:________)与乙方(全称:________,法定代表人或授权代表:________)共同签订。
第二条合同标的本合同的标的为_________________(具体描述标的物或服务的内容、范围、标准等)。
第三条价格及支付方式1. 本合同涉及的总价款为人民币(大写)____________元整(¥__________)。
2. 付款方式如下:a) 预付款:乙方应在合同签订后_____日内支付甲方预付款人民币_______元整;) 尾款:余款在________(如:服务完成后/货物交付后)支付清。
第四条履行期限与地点1. 本合同履行期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 履行地点为甲方所在地(地址:__________)或双方另行约定的其他地点。
第五条质量要求与验收标准1. 甲方应保证提供的标的物或服务符合国家相关质量标准和行业规范。
2. 乙方有权对标的物或服务进行检验,如发现不符合约定要求的,应及时通知甲方,并由甲方负责修复或更换。
第六条违约责任1. 任何一方未能按照合同约定履行义务的,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
2. 因不可抗力导致不能履行或不能完全履行合同的,受影响一方应立即通知对方,并在合理期限内提供证明,根据情况免除或部分免除其责任。
第七条解决争议的方式合同执行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决或依法申请仲裁。
第八条附加条款1. 保密条款:未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露合同内容及相关商业秘密。
2. 变更和解除:合同一经签订,任何一方未经另一方同意,不得擅自变更或解除合同。
3. 其他未尽事宜,双方可另行商议并补充协议。
政府采购合同(专用条款)2篇篇1甲方(采购人):____________________乙方(供应商):____________________鉴于甲方需要采购相关货物或服务,乙方具备提供相应货物或服务的能力和资质,双方经友好协商,依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,就本次政府采购事宜达成如下协议:一、合同背景及目的本合同为甲方与乙方在平等、自愿、公平的基础上,就甲方所需货物或服务的采购事宜而订立的专用条款合同。
目的是明确双方的权利和义务,保障政府采购活动的合法性和公正性。
二、合同主体及内容1. 采购内容:____________________(具体描述采购的货物或服务的名称、规格、数量、质量要求等)。
2. 合同金额:____________________(合同总金额及货币种类)。
3. 履行期限:____________________(具体描述货物或服务的交付时间、地点等)。
三、专用条款1. 资格要求:乙方须具备提供相关货物或服务的资质和能力,且必须具备独立法人资格。
2. 招标要求:本次采购采用公开招标方式,乙方需按照招标文件的要求编制投标文件。
3. 价格要求:乙方提供的货物或服务价格应合理、公正,不得高于市场价。
4. 质量要求:乙方应提供符合国家标准和行业要求的货物或服务,确保质量合格。
5. 交付要求:乙方应按照合同约定的时间和地点完成货物或服务的交付。
6. 保密要求:双方应对采购过程中的商业秘密和技术秘密予以保密。
7. 违约责任:如乙方未能按照合同约定履行义务,应承担相应的违约责任。
8. 争议解决:双方在合同履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商无果的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、合同条款的补充与修改本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
五、合同的生效与备案1. 本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
专用合同条款
一、合同目的。
本合同旨在明确双方当事人之间的权利和义务,确保双方合作的顺利进行。
二、合同主体。
甲方,(委托方/出租方/雇主等)。
乙方,(受托方/承租方/雇员等)。
三、合同内容。
1. 服务/产品描述,甲方向乙方提供的服务或产品的具体描述及规格要求。
2. 服务/产品价格,甲方向乙方提供的服务或产品的价格及支付方式。
3. 服务/产品交付,服务或产品的交付时间、地点、方式等具体安排。
4. 合作期限,合作的起止时间及延期、终止等情况的约定。
5. 保密条款,双方在合作过程中所获得的商业机密或保密信息的保护约定。
6. 违约责任,双方违约时应承担的责任和赔偿方式。
7. 法律适用和争议解决,合同履行中发生的争议的解决方式和法律适用约定。
8. 其他约定,双方在合作过程中需要特别约定的其他事项。
四、合同生效。
本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的期限届满或任务完成之日止。
甲方(盖章),__________ 乙方(盖章),__________。
签订日期,__________ 签订地点,__________。
以上为专用合同条款范本,具体合同内容可根据实际情况进行调整和补充。
专⽤合同条款我国法律对合同的内容和形式都有相应的要求,毕竟它不同于⼝头约定,是⽐较正式的。
所以,当事⼈在签合同时,合同的内容⼀定要包含法律规定的基本条款。
那么,专⽤合同有哪些条款呢?今天,店铺⼩编整理了以下相关的法律内容为您答疑解惑,希望对您有所帮助。
⼀、专⽤合同有哪些条款合同的内容由当事⼈根据交易的具体情况约定,但⼀般包括以下条款:1、当事⼈的名称或者姓名和住所;2、标的;标的是⼀个常⽤的法学术语,是合同当事⼈权利和义务共同指向的对象。
标的物可以是物,如借款合同的标的是货币,买卖合同的标的是出卖物。
标的也可以是⾏为,如货物运输合同中的劳务。
也可以是智⼒成果等。
3、数量;4、质量;5、价款或者报酬;6、履⾏期限、地点和⽅式;履⾏⽅式包括交货⽅式、验收⽅式、付款⽅式、结算⽅式等。
7、违约责任;8、解决争议的⽅法。
当事⼈可以参照各类合同的⽰范⽂本订⽴合同。
⼆、公民应怎样订⽴合同实⾏合同制,使公民可以通过各种合同取得⾃⼰需要的商品和服务,也使各种经济主体明确⾃⼰对消费者的责任。
依法订⽴的合同受法律的保护,公民可据此防⽌不法交易,维护⾃⼰的合法权益。
通常订⽴合同的⽅式,可以采⽤⼝头,书⾯、鉴证、公证等形式。
但为避免发⽣纠纷,以及发⽣纠纷以后有据可依,订⽴合同以书⾯形式为妥。
⼝头形式虽然快捷,但⽆据可查,不利于纠纷的解决,它⼀般只适⽤于集市贸易、市场零售等⼩额交易。
订⽴合同⼀般要经过要约和承诺两个阶段,要约即为发出缔结合同建议的⾏为,要约⼀经发出,提议⼈即受到⾃⼰建议的约束,表明提议⼈在对⽅的有效答复期内,负有和对⽅订⽴合同的义务,违反该项规定造成对⽅损失,有赔偿损失的责任。
承诺是对提议⼈的建议予以答复的⾏为,答复应是对提议⼈的提议内容完全同意的答复,有新提议不算答复,只能构成答复⼈的新要约。
答复⼀经向提议⼈表⽰,表明订⽴合同的阶段结束,合同成⽴,这时不按合同的要求履⾏义务即构成违约责任。
以上就是店铺⼩编为您介绍的“专⽤合同条款”的相关法律知识。
工程造价咨询合同专用条款第一条:合同目的本合同旨在规范甲乙双方关于工程项目造价咨询的合作行为,确保工程造价的合理性、准确性,提高投资效益。
第二条:合同范围乙方应根据甲方的需求,提供以下服务:1. 工程预算编制与审核;2. 工程量清单编制与审核;3. 工程结算编制与审核;4. 工程变更及索赔咨询;5. 其他与工程造价相关的专业咨询服务。
第三条:甲方责任1. 甲方应向乙方提供完整、准确的工程项目资料;2. 甲方应协助乙方了解项目现场情况,必要时提供现场考察的机会;3. 甲方应按合同约定支付咨询费用。
第四条:乙方责任1. 乙方应保证提供的服务符合国家相关法律法规及行业标准;2. 乙方应按照约定时间完成咨询工作,并提交相应报告;3. 乙方应对所提供的咨询意见承担相应的专业责任。
第五条:咨询费用1. 咨询费用的计算方式应根据服务的复杂程度、工作量等因素综合确定;2. 甲方应在合同签订后___天内支付乙方咨询费用的___%作为预付款;3. 余款在乙方提交最终咨询报告并经甲方确认无误后结清。
第六条:保密条款甲乙双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务,未经对方书面同意,不得泄露给第三方。
第七条:违约责任如一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
第八条:争议解决合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条:其他事项本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十条:合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
专用合同条款
1 一般约定
1.1.4.5 缺陷责任期:24 个月。
2.3 提供施工场地
发包人向承包人提供施工场地,以及施工场地内地下管线和地下设施等有
关资料的约定:自行勘察。
6.1 进度计划
承包人向监理人提交进度计划的时间:根据招标人要求。
9.3 变更的估价原则
因变更引起价格调整的其他约定:适用通用条款。
10.2预付款
预付款的额度:无。
10.3工程进度付款
承包人提交进度付款申请单的份数:具体内容协商决定。
进度付款申请单包括的内容:适用通用条款。
发包人向承包人支付进度款的约定:适用通用条款。
10.4质量保证金
质量保证金金额或比例:按国家
规定执行。
质量保证金扣留办法:具体内容协商决定。
10.6 付款延误
发包人逾期付款违约金的约定:无。
11.4 试运行
适用通用条款。
12.2 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任:执行国家及行业标准规定。
13.1保险范围
13.1.1承包人投保保险的要求:无。
17.1争议的解决方式
争议的解决方式适用于通用合同条款第。