下载文档原格式
1.监理工程师在工程质量控制中的主要职责不包括：A.审查施工单位提交的施工组织设计B.直接指挥现场施工人员进行作业C.监督关键工序和隐蔽工程的实施D.审核工程变更申请2.在工程进度控制中，监理工程师使用横道图进行进度比较时，主要关注的是：A.资源分配的合理性B.关键路径的确定C.实际进度与计划进度的偏差D.成本与进度的关系3.下列关于工程合同管理的说法中，错误的是：A.监理工程师应协助发包人进行合同谈判B.合同履行过程中，监理工程师应监督合同双方严格履行合同义务C.合同变更必须由发包人单方面决定D.合同争议解决时，监理工程师应协助双方进行调解4.在进行工程投资控制时，监理工程师应重点关注：A.施工单位的利润水平B.工程变更引起的费用增减C.材料的品牌选择D.施工现场的安全管理5.下列哪项不属于注册监理工程师应具备的职业道德要求？A.客观公正地执行监理任务B.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密C.允许自己的单位以个人名义承接监理业务D.努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平6.工程安全监理中，监理工程师发现重大安全隐患时，应首先采取的措施是：A.立即向建设单位报告B.通知施工单位暂停施工C.组织专家进行论证D.自行采取应急措施7.关于建设工程项目信息管理，下列说法正确的是：A.监理工程师应负责收集所有与项目相关的信息B.信息管理的主要目的是减少信息的传递和存储C.有效的信息管理能提高项目决策的科学性和合理性D.信息管理只与项目经理和监理工程师有关8.在进行工程验收时，监理工程师应依据以下哪个文件作为验收的主要标准？A.招标文件B.施工合同C.设计图纸和技术规范D.监理规划9.下列哪项不属于监理工程师在环境保护监理中的主要职责？A.审查施工单位的环保措施计划B.监督施工单位实施环保措施C.评估施工活动对环境的潜在影响D.负责处理施工期间的所有环境投诉10.在进行工程索赔处理时，监理工程师应遵循的原则是：A.尽可能减少承包商的索赔金额B.严格依据合同条款和事实进行公正裁决。
2024监理工程师考试真题及答案一、选择题（每题2分，共40分）下列关于工程监理职责的说法，正确的是（）。
A. 工程监理只负责施工质量监督B. 工程监理应参与工程设计的审查C. 工程监理无需对工程造价进行控制D. 工程监理的工作完全独立于施工单位在施工过程中，发现设计图纸存在明显错误，监理工程师应（）。
A. 自行修改图纸并通知施工单位B. 立即停工并报告建设单位C. 及时通知设计单位进行修改D. 自行决定是否修改图纸工程监理在质量控制方面的主要任务是（）。
A. 确保工程按期完成B. 控制工程成本在预算范围内C. 对施工过程和结果进行监督、检查和验收D. 负责工程合同的签订和履行在工程进度控制中，监理工程师应（）。
A. 仅关注关键节点的完成时间B. 忽略非关键路径上的工作C. 根据实际情况调整进度计划D. 完全按照合同规定的进度执行关于工程监理文件资料管理的说法，错误的是（）。
A. 文件资料应真实、完整、准确B. 文件资料应及时整理、归档C. 文件资料的管理仅涉及纸质文档D. 文件资料应便于查询和利用二、填空题（每空1分，共10分）工程监理的基本原则包括公正、______、______科学。
工程监理在质量控制中，应注重事前控制、______控制和事后控制。
工程进度控制的主要依据包括工程合同、______和施工组织设计等。
三、简答题（每题5分，共20分）简述工程监理在质量控制中的主要工作内容。
分析工程进度控制中常见的影响因素及应对措施。
描述工程监理在工程造价控制中的作用。
说明工程监理文件资料管理的重要性。
四、案例分析题（每题10分，共20分）案例：某工程项目在施工过程中，由于设计变更导致部分工作停工。
请分析监理工程师在此情况下应如何处理，并提出相应的监理措施。
案例：某工程监理单位在项目实施过程中发现施工单位存在严重违规行为。
请分析监理工程师应如何采取行动，并说明监理工程师在此过程中的职责和权力。
五、论述题（每题10分，共10分）请论述工程监理在工程项目管理中的重要作用，并结合实际例子说明监理工程师如何有效地履行其职责。
监理考试题及答案一、单项选择题1. 监理工程师的主要职责是（）。
A. 施工图纸的审核B. 施工进度的监督C. 工程质量的控制D. 工程成本的核算答案：C2. 工程项目监理的基本原则是（）。
A. 公正性、独立性B. 经济性、效率性C. 安全性、环保性D. 合法性、科学性答案：D3. 监理工程师在工程变更时应当（）。
A. 直接批准变更B. 要求施工方提供变更申请C. 忽略变更，继续执行原计划D. 通知设计方重新设计答案：B4. 监理工程师在发现工程质量问题时，应当（）。
A. 立即要求施工方停工整改B. 忽视问题，继续施工C. 只记录问题，不采取行动D. 要求施工方支付罚款答案：A5. 工程项目监理的最终目标是（）。
A. 确保工程按时完成B. 确保工程质量达到标准C. 确保工程成本控制在预算内D. 所有选项都是答案：D二、多项选择题1. 监理工程师在施工过程中需要审核的文件包括（）。
A. 施工图纸B. 施工方案C. 材料采购计划D. 施工进度计划答案：ABCD2. 监理工程师在工程质量控制中应采取的措施包括（）。
A. 定期检查B. 不定期抽查C. 质量事故调查D. 质量改进建议答案：ABCD三、判断题1. 监理工程师可以同时担任施工方的项目管理工作。
（）答案：错误2. 监理工程师应当对施工过程中的所有变更进行详细记录。
（）答案：正确3. 监理工程师不需要关注工程的环保问题。
（）答案：错误四、简答题1. 简述监理工程师在工程项目中的作用。
答：监理工程师在工程项目中起到监督和管理的作用，确保工程按照设计要求、规范标准和合同约定进行。
他们负责监督施工质量、进度、成本和安全，同时协调各方关系，解决施工过程中出现的问题，以保证工程项目顺利完成。
2. 监理工程师如何处理工程变更请求？答：监理工程师在处理工程变更请求时，首先应要求施工方提供详细的变更申请，包括变更的原因、影响和成本等。
然后，监理工程师需要评估变更的必要性和可行性，并与设计方、业主等相关方沟通协商。
一、选择题1.在某工程监理过程中，监理工程师发现施工单位使用了未经检验的建筑材料。
根据相关法律法规，监理工程师应立即采取的行动是：A.继续观察材料使用情况B.直接通知施工单位更换材料C.报告建设单位并要求施工单位停止使用（正确答案）D.自行决定替换材料2.关于工程监理单位与施工单位之间的关系，下列说法正确的是：A.工程监理单位可以对施工单位进行直接管理B.工程监理单位与施工单位是利益共同体C.工程监理单位应独立、公正地执行监理任务（正确答案）D.工程监理单位可以代表施工单位进行决策3.在施工阶段，监理工程师对施工进度计划进行审查时，主要关注的内容不包括：A.施工顺序的合理性（正确答案，但在此处表示应关注的内容，用于迷惑，实际应为非关注内容示例）B.关键线路的确定及其优化C.资源配置的均衡性D.进度计划的可行性和可调整性4.监理工程师在质量控制中，发现某分项工程存在严重质量问题，可能危及结构安全。
此时，监理工程师应：A.立即要求施工单位整改B.报告建设单位并建议停工处理（正确答案）C.自行决定返工处理D.通知设计单位进行修改5.关于工程监理单位的责任，下列说法错误的是：A.工程监理单位应对施工质量承担监理责任B.工程监理单位应对施工进度进行控制C.工程监理单位对施工质量问题负有直接修复责任（正确答案）D.工程监理单位应监督施工单位履行合同义务6.在工程监理过程中，监理工程师发现设计图纸存在明显错误，可能导致施工无法进行。
此时，监理工程师应：A.直接要求施工单位按图施工B.立即报告建设单位并要求设计单位修改（正确答案）C.自行决定修改设计图纸D.通知施工单位暂停施工并等待指令7.关于工程变更的处理程序，下列说法正确的是：A.工程变更应由施工单位提出并报监理工程师批准B.工程变更应由建设单位提出并直接通知施工单位实施C.工程变更应由监理工程师审查后报建设单位批准（正确答案）D.工程变更应由设计单位提出并自行实施8.在工程竣工验收阶段，监理工程师的主要职责不包括：A.审查施工单位提交的竣工资料B.组织工程竣工预验收C.直接参与工程实体的质量检测（正确答案）D.出具工程质量评估报告。
选择题：监理工程师在项目质量控制中的主要职责是：A. 确保项目按时完成B. 监督施工单位的施工质量，确保符合设计要求（正确答案）C. 管理项目预算D. 协调项目各方之间的关系下列哪项不属于监理工程师在项目进度控制中的任务？A. 审查施工进度计划（正确答案，此选项表述有误，实际属于监理工程师任务，但在此作为误导项）B. 监督施工进度计划的执行C. 分析进度偏差原因D. 提出进度调整建议监理工程师在施工现场进行质量检查时，发现施工单位使用了不合格的建筑材料。
此时，监理工程师应采取的措施是：A. 立即通知施工单位停工整改（正确答案）B. 自行更换合格的建筑材料C. 忽略该问题，继续施工D. 与施工单位协商，降低质量标准下列关于监理工程师处理工程变更的说法，正确的是：A. 工程变更必须由监理工程师提出B. 监理工程师无权拒绝不合理的工程变更提议C. 监理工程师应审查工程变更的必要性和可行性，并提出意见（正确答案）D. 工程变更的实施由监理工程师负责在项目风险管理过程中，监理工程师的主要职责是：A. 识别项目风险并承担风险责任B. 制定风险应对策略并亲自实施C. 监督风险应对策略的实施，并报告风险状况（正确答案）D. 评估项目风险对业主的影响，并决定是否继续项目监理工程师在审查施工单位提交的施工组织设计时，应重点关注的内容是：A. 施工单位的财务状况B. 施工进度计划和施工方案的可行性（正确答案）C. 施工单位的员工数量D. 施工单位的历史业绩下列关于监理工程师职业道德的说法，错误的是：A. 监理工程师应维护业主的合法权益B. 监理工程师应保守项目的商业秘密C. 监理工程师可以接受施工单位的贿赂（正确答案）D. 监理工程师应公正、公平地处理项目事务在项目竣工验收阶段，监理工程师的主要工作是：A. 组织项目团队进行竣工验收B. 协助业主进行竣工验收，并出具监理意见（正确答案）C. 负责项目的后期维护工作D. 协调项目各方处理竣工验收中的纠纷监理工程师在处理项目索赔时，应遵循的原则是：A. 尽可能满足施工单位的索赔要求B. 拒绝所有不合理的索赔要求C. 公正、公平地评估索赔，并依据合同作出决定（正确答案）D. 优先考虑业主的利益，忽视施工单位的权益。
监理考试资料试题及答案一、单项选择题1. 根据《建设工程监理规范》，监理工程师的主要职责是（）。
A. 施工质量控制B. 施工进度控制C. 施工成本控制D. 施工安全管理答案：A2. 监理单位在施工过程中发现施工单位存在安全隐患，应立即采取的措施是（）。
A. 通知施工单位整改B. 立即停止施工C. 报告建设单位D. 报告主管部门答案：B3. 监理单位在施工阶段应定期进行的工作是（）。
A. 施工图纸审查B. 施工方案审核C. 施工进度检查D. 施工质量检查答案：C二、多项选择题1. 下列哪些属于监理工程师的职责范围？（）A. 审核施工图纸B. 审核施工方案C. 审核施工合同D. 审核施工预算答案：A、B2. 施工过程中，监理工程师应重点监督的方面包括（）。
A. 施工材料的质量B. 施工工艺的执行C. 施工进度的控制D. 施工安全措施的落实答案：A、B、C、D三、判断题1. 监理工程师在施工过程中有权对施工单位的施工行为进行监督和指导。
（）答案：正确2. 监理工程师在发现施工质量问题时，可以自行决定是否需要整改。
（）答案：错误四、简答题1. 简述监理工程师在施工阶段的主要工作内容。
答案：监理工程师在施工阶段的主要工作内容包括：审核施工图纸和施工方案，监督施工单位按照设计要求和施工规范进行施工；检查施工材料、设备和施工工艺是否符合要求；监督施工进度，确保工程按期完成；检查施工质量，确保工程质量符合标准；监督施工安全，防止安全事故的发生。
2. 监理工程师在施工过程中发现问题应如何处理？答案：监理工程师在施工过程中发现问题时，应首先向施工单位提出整改要求，并监督施工单位进行整改。
如问题严重或施工单位拒不整改，监理工程师应报告建设单位和主管部门，必要时可采取停工等措施，直至问题得到妥善解决。
五、案例分析题某工程项目在施工过程中，监理工程师发现施工单位使用了不合格的建筑材料。
请分析监理工程师应如何处理，并说明理由。
选择题：在工程监理过程中，监理工程师对施工单位提交的施工组织设计进行审查的主要目的是？A. 确保施工进度计划的合理性（正确答案）B. 评估施工单位的盈利能力C. 核对施工单位的员工数量D. 审查施工单位的历史业绩关于工程质量控制的表述，下列哪项是正确的？A. 质量控制只需关注施工阶段的质量问题B. 质量控制应贯穿于工程建设的全过程（正确答案）C. 质量控制主要由施工单位负责，与监理无关D. 质量控制的重点在于事后的检查和补救在施工阶段，监理工程师对隐蔽工程进行检查时，发现存在质量问题，应采取的措施是？A. 立即通知施工单位停工整改（正确答案）B. 自行修复并通知施工单位C. 隐瞒问题，避免影响施工进度D. 忽略该问题，继续后续工程关于工程监理的独立性，下列说法正确的是？A. 监理工程师应完全听从施工单位的意见B. 监理工程师应独立于施工单位和建设单位之外，客观、公正地执行监理任务（正确答案）C. 监理工程师只需对建设单位负责，无需考虑其他方利益D. 监理工程师的决策应完全基于施工单位的利益在工程监理过程中，监理工程师对工程进度进行控制的主要手段是？A. 定期检查施工单位的财务状况B. 审核施工进度计划并监督其实施（正确答案）C. 直接参与施工活动以提高效率D. 对施工单位员工进行技能培训关于工程监理中合同管理的表述，下列哪项是正确的？A. 监理工程师无需关注合同的履行情况B. 监理工程师应监督合同的履行，并处理合同争议（正确答案）C. 合同管理主要由建设单位负责，与监理无关D. 监理工程师可以随意更改合同条款在工程监理过程中，监理工程师发现施工图纸存在错误，应采取的措施是？A. 立即要求施工单位按图施工B. 及时通知设计单位进行修改（正确答案）C. 自行修改图纸并通知施工单位D. 忽略图纸错误，继续监理工作关于工程监理中安全管理的表述，下列哪项是正确的？A. 安全管理主要由施工单位负责，与监理无关B. 监理工程师应监督施工单位落实安全生产责任制（正确答案）C. 监理工程师无需关注施工现场的安全状况D. 安全管理是建设单位的责任，与监理无关在工程监理过程中，监理工程师对工程变更进行审查的主要目的是？A. 确保工程变更符合合同要求和工程实际（正确答案）B. 增加工程预算以获取更多利益C. 减少工程量以降低监理难度D. 拖延工程进度以获取更多监理费用。
监理工程师试题及答案一、单项选择题（本题共10分，每题1分）1. 工程监理的首要任务是（）。
A. 确保工程质量B. 确保工程进度C. 确保工程安全D. 确保工程成本控制2. 监理工程师在施工过程中，应当（）。
A. 只监督施工单位B. 只监督设计单位C. 监督施工单位和设计单位D. 监督所有参与工程的单位3. 监理工程师在发现工程质量问题时，应首先（）。
A. 报告给施工单位B. 报告给设计单位C. 报告给业主D. 立即采取措施进行整改4. 工程监理的依据主要包括（）。
A. 施工图纸B. 施工合同C. 施工图纸和施工合同D. 施工图纸、施工合同和相关法律法规5. 监理工程师在施工过程中，应如何对待施工单位提出的变更请求（）。
A. 直接批准B. 拒绝变更C. 审核变更的合理性并提出意见D. 忽略变更请求6. 监理工程师在施工过程中，应当定期进行（）。
A. 质量检查B. 进度检查C. 安全检查D. 所有上述检查7. 工程监理的最终目的是（）。
A. 完成工程任务B. 保证工程质量C. 控制工程成本D. 确保工程顺利交付使用8. 监理工程师在施工过程中，应如何处理施工单位的违规行为（）。
A. 忽略不计B. 口头警告C. 书面记录并报告给业主D. 立即停止施工9. 监理工程师在施工过程中，应如何对待施工单位的合理建议（）。
A. 拒绝接受B. 审核并提出意见C. 直接采纳D. 忽略不计10. 工程监理的基本原则是（）。
A. 公正、公平、公开B. 严格、细致、全面C. 客观、合理、有效D. 所有上述原则二、多项选择题（本题共10分，每题2分）1. 监理工程师在施工过程中，需要关注的主要方面包括（）。
A. 工程质量B. 工程进度C. 工程安全D. 工程成本2. 监理工程师在施工过程中，应当具备的素质包括（）。
A. 专业知识B. 沟通协调能力C. 判断和决策能力D. 法律意识3. 监理工程师在施工过程中，需要审核的文件包括（）。
一、选择题1.在工程监理过程中，监理工程师对施工单位提交的施工组织设计进行审查的主要目的是：A.确保施工进度符合合同要求B.评估施工单位的盈利能力C.验证施工单位的技术实力和管理水平（正确答案）D.确定施工单位的员工数量2.关于工程质量控制的监理工作，下列哪项不属于监理工程师的职责？A.审查施工组织设计中的质量保证措施（正确答案）B.直接参与施工过程的每一环节C.对关键工序和隐蔽工程进行旁站监理D.处理工程质量问题和质量事故3.在施工阶段，监理工程师对工程进度进行监控时，主要依据是：A.施工单位的进度计划B.工程承包合同中的工期约定（正确答案）C.监理单位的内部规定D.行业标准的工期定额4.下列哪项不属于工程监理的“三控、两管、一协调”内容？A.质量控制B.进度控制C.成本控制D.人员管理（正确答案）5.关于工程变更的处理程序，下列说法正确的是：A.施工单位可直接进行工程变更B.工程变更应由监理工程师提出并报建设单位批准（正确答案）C.工程变更无需经过设计单位同意D.工程变更的费用由施工单位承担6.在工程监理过程中，监理工程师发现工程存在安全隐患时，应采取的措施是：A.立即要求施工单位停工整改（正确答案）B.自行进行修复处理C.报告建设单位后继续施工D.忽略该问题并继续监理7.关于工程监理单位与建设单位、施工单位之间的关系，下列说法正确的是：A.工程监理单位与建设单位是委托与被委托的关系（正确答案）B.工程监理单位与施工单位是上下级关系C.工程监理单位对施工单位没有监督权D.工程监理单位对建设单位负责，对施工单位不负任何责任8.在工程监理过程中，监理工程师对施工单位提交的竣工资料进行审查的主要目的是：A.确保竣工资料齐全、真实、准确（正确答案）B.评估施工单位的文档管理能力C.确定施工单位的竣工时间D.核实施工单位的工程结算金额。
监理工程师考试真题2024答案监理工程师在施工阶段的主要职责是：A. 设计工程图纸B. 监督施工质量与进度C. 编制工程预算D. 负责工程竣工验收答案：B下列哪项不属于监理工程师的质量控制职责？A. 审查施工组织设计B. 监督施工单位的质量管理体系C. 直接参与工程施工D. 处理工程质量事故答案：C监理工程师在工程进度控制中，通常不采用以下哪种方法？A. 编制工程进度计划B. 定期检查工程进度C. 随意调整工程进度计划D. 协调解决工程进度延误问题答案：C关于监理工程师的投资控制，以下说法错误的是：A. 监理工程师需要审核工程变更和索赔B. 监理工程师应参与工程款的支付管理C. 监理工程师不需要关注工程成本的合理性D. 监理工程师应协助业主进行投资控制答案：C监理工程师在合同管理中的主要任务不包括：A. 监督合同的履行情况B. 处理合同变更和索赔事宜C. 制定合同的具体条款D. 协调合同双方的争议答案：C以下哪项是监理工程师进行信息管理的重要内容？A. 编制工程预算报告B. 收集、整理和保存工程资料C. 直接参与工程施工操作D. 设计工程施工图纸答案：B监理工程师在协调工程参建各方关系时，应主要遵循以下哪个原则？A. 以监理单位利益为重B. 公正、公平地处理各方争议C. 完全按照业主的意愿行事D. 尽可能减少自己的工作量答案：B关于监理工程师的职业道德，以下说法正确的是：A. 监理工程师可以泄露工程机密B. 监理工程师可以接受施工单位的贿赂C. 监理工程师应坚守工作岗位，尽职尽责D. 监理工程师可以随意更改工程图纸答案：C。
一、选择题1.在监理工程师的职责范围内，下列哪项不属于其日常工作范畴？A.审查施工组织设计B.直接指挥现场施工人员作业C.监督工程质量与安全D.协调处理工程变更2.根据项目法人责任制，下列哪项职责通常由项目董事会承担？A.编制项目年度施工计划B.审批项目设计概算C.组织实施工程建设D.审核工程竣工验收报告3.监理工程师在审查施工图纸时，应重点关注图纸中的哪些内容？A.施工工艺的详细步骤B.材料设备的品牌规格C.结构安全及功能性要求D.施工人员的工作安排4.下列关于工程变更管理的说法，正确的是？A.所有工程变更均需报政府审批B.变更指令应由监理工程师直接下达给施工单位C.变更费用调整应在变更实施前协商确定D.变更引起的工期延误由施工单位自行承担5.监理工程师在编写监理实施细则时，应重点考虑哪些因素？A.监理人员的个人兴趣B.工程施工的进度计划C.工程项目的特点和技术要求D.监理费用的预算情况6.关于监理工程师对分包单位的管理，下列说法错误的是？A.审查分包单位的资质和业绩B.监督分包单位与总包单位的合同执行C.审批分包单位的施工组织设计D.直接对分包单位进行经济处罚7.监理工程师在进行工程质量控制时，应遵循的原则是？A.以质量为核心，兼顾进度和成本B.严格按照监理合同要求执行C.强调预防为主，加强过程控制D.依赖施工单位的自我控制8.下列哪项不属于监理工程师在合同管理中的主要职责？A.审查合同条款的合法性和完整性B.调解合同双方的争议和纠纷C.代替建设单位进行合同谈判D.监督合同执行情况9.监理工程师在审查工程进度款支付申请时，应重点核查哪些内容？A.施工单位人员的出勤情况B.已完工程的质量验收记录C.施工现场的安全文明施工情况D.施工单位的财务状况10.在采用风险调查法识别建设工程风险时，其主要目的是？A.确认已识别的风险是否已得到有效控制B.鉴别尚未识别的潜在风险C.评估风险发生的概率和影响程度D.制定风险应对措施和计划。
一、选择题1.监理工程师在工程项目中的主要职责是：A.负责项目的财务审批B.监督施工进度、质量和安全（正确答案）C.制定项目的市场营销策略D.管理项目的所有员工2.下列哪项不属于监理工程师在施工阶段的质量控制任务？A.审查施工单位的施工组织设计B.定期检查施工现场的工程质量（正确答案的反义词：错误选项）C.监督工程材料的检验和使用D.确保施工图纸的准确性和完整性（正确答案）3.关于工程进度控制，监理工程师的主要工作不包括：A.编制工程进度计划B.协调解决工程进度中的问题C.负责工程的日常施工操作（正确答案的反义词：非主要职责）D.监督工程进度计划的执行情况（正确答案）4.监理工程师在进行工程变更管理时，下列哪项做法是不正确的？A.及时审查工程变更申请B.评估变更对工程的影响C.随意批准工程变更申请（正确答案）D.监督变更工程的实施5.下列哪项是监理工程师在合同管理中的主要任务？A.制定合同条款B.监督合同的履行情况（正确答案）C.决定合同价格D.解决合同中的所有争议6.关于工程验收，下列说法错误的是：A.监理工程师应参与工程验收过程B.验收合格即可交付使用，无需后续跟踪（正确答案）C.验收应依据相关标准和规范进行D.验收文件应齐全并归档保存7.监理工程师在处理工程索赔时，应遵循的原则不包括：A.公平、公正B.及时、有效C.偏袒某一方（正确答案）D.符合合同和相关法律法规8.下列哪项不属于监理工程师的职业道德要求？A.坚守工作岗位，尽职尽责B.维护工程质量和安全C.泄露工程机密以获取个人利益（正确答案）D.遵守法律法规和行业规范。
选择题：监理工程师在工程施工阶段的主要职责是：A. 设计工程图纸B. 确保工程质量、进度和安全（正确答案）C. 编制工程预算D. 选择施工单位下列哪项不属于监理工程师对施工质量的控制手段？A. 现场巡查B. 抽样检验C. 直接参与施工（正确答案）D. 审核施工单位的质量报告关于工程变更，下列说法正确的是：A. 工程变更只能由建设单位提出B. 监理工程师无权提出工程变更建议（正确答案）C. 工程变更需经监理工程师审查并批准D. 工程变更不影响工程进度和成本监理工程师在处理工程索赔时，应首先：A. 确定索赔是否成立（正确答案）B. 计算索赔金额C. 与施工单位协商D. 报告上级主管部门下列哪项是监理工程师进行工程进度控制的关键环节？A. 编制施工进度计划（正确答案）B. 设计工程图纸C. 选择施工材料D. 审核工程预算关于工程质量控制点的设置，下列说法错误的是：A. 质量控制点应设置在关键部位或薄弱环节B. 质量控制点的设置需经监理工程师批准C. 质量控制点只需在施工前设置一次（正确答案）D. 质量控制点的设置有助于预防质量问题的发生监理工程师在进行工程计量时，应依据：A. 设计图纸B. 施工单位的计量报告C. 实际完成的工程量和合同约定的计量规则（正确答案）D. 工程预算下列哪项不属于监理工程师的职业道德要求？A. 诚实守信B. 客观公正C. 泄露工程秘密（正确答案）D. 尽职尽责监理工程师在工程施工阶段进行投资控制的主要目标是：A. 降低工程成本B. 确保工程投资不超过预算（正确答案）C. 提高工程效益D. 加快工程进度。
监理工程师考试真题2024答案选择题（每题单独项）监理工程师在工程施工阶段的主要职责是：A. 设计审查B. 质量控制C. 合同谈判D. 可行性研究答案：B下列哪项不属于工程质量控制的方法？A. 检查B. 试验C. 观测D. 更改设计答案：D监理工程师在处理工程变更时，应首先：A. 评估变更影响B. 通知施工单位C. 报告业主D. 下达变更指令答案：A工程施工过程中，监理工程师发现施工单位存在违规行为，应立即：A. 下达停工令B. 报告业主C. 罚款处理D. 记录并通知施工单位整改答案：D工程竣工验收时，监理工程师的主要工作是：A. 组织验收会议B. 审核竣工资料C. 决定工程是否合格D. 签发工程保修证书答案：B填空题监理工程师在工程施工过程中，应对关键部位和关键工序进行______。
答案：旁站监理工程质量控制的基本原则包括质量第一、预防为主和______。
答案：为用户服务/以数据为依据监理工程师在处理工程索赔时，应遵循公平、合理和______的原则。
答案：及时解答题1.简述监理工程师在工程进度控制中的主要任务。
答：监理工程师在工程进度控制中的主要任务包括：审查施工单位提交的工程进度计划，监督工程进度计划的执行，及时发现和处理工程进度偏差，协调工程进度与质量、成本之间的关系，以及参与工程延期和工程延误的处理等。
2.某工程施工过程中，监理工程师发现施工单位使用了不合格的建筑材料。
请说明监理工程师应如何处理这一情况。
答：监理工程师发现施工单位使用了不合格的建筑材料时，应立即通知施工单位停止使用该材料，并要求施工单位对该批材料进行检验或试验。
若检验或试验结果表明材料确实不合格，监理工程师应下达整改通知，要求施工单位立即更换合格材料，并对已使用不合格材料完成的工程部分进行检查和评估。
必要时，监理工程师还应报告业主，并协助业主和施工单位处理由此产生的工程质量和进度问题。
选择题：监理工程师在执业过程中，应首先遵守的职业道德是：A. 维护业主利益B. 保证工程质量与安全（正确答案）C. 追求个人利益最大化D. 服从施工单位安排下列哪项不属于监理工程师在施工阶段的质量控制职责？A. 审查施工单位的施工组织设计B. 监督原材料的质量检验C. 编制工程预算文件（正确答案）D. 验收分项工程的质量监理工程师在处理工程延误时，应首先考虑的因素是：A. 施工单位的利润损失B. 工程合同的约定（正确答案）C. 业主的额外要求D. 施工进度的原计划下列关于工程监理进度控制的说法，正确的是：A. 进度控制只关注关键线路上的工作B. 监理工程师无权要求施工单位加快进度C. 进度控制是确保工程按期完成的重要手段（正确答案）D. 进度计划一旦制定，不得进行任何调整监理工程师在发现工程设计存在缺陷时，应采取的正确措施是：A. 直接通知施工单位进行修改B. 立即向业主报告并要求更换设计单位C. 及时向设计单位提出，并要求其改正（正确答案）D. 自行修改设计并通知相关单位下列哪项是监理工程师进行工程计量时的主要依据？A. 施工单位的进度报告B. 工程预算文件C. 施工图纸和工程变更通知（正确答案）D. 业主的付款申请监理工程师在协调工程参建各方争议时，应遵循的主要原则是：A. 优先保护施工单位的利益B. 以工程进度为首要考虑因素C. 根据个人经验进行裁决D. 公正、公平地处理各方利益（正确答案）在工程监理过程中，监理工程师发现施工单位存在严重违规行为时，应立即采取的措施是：A. 口头警告后继续观察B. 报告业主并等待指示C. 直接通知质量监督部门进行检查D. 及时发出整改通知，并要求施工单位纠正（正确答案）下列关于监理工程师职责的说法，错误的是：A. 监理工程师应负责审查施工单位的资质和人员配备B. 监理工程师有权要求施工单位采取必要措施保证工程质量C. 监理工程师应定期向业主报告工程进展和质量控制情况D. 监理工程师的主要职责是代表施工单位进行工程管理（正确答案）。
选择题在工程监理过程中，监理工程师对施工质量进行控制的主要依据是：A. 施工单位的施工计划B. 工程设计图纸和规范（正确答案）C. 业主的口头要求D. 监理工程师的个人经验下列哪项不属于监理工程师在施工阶段的主要职责？A. 监督施工进度B. 检查施工质量C. 直接参与施工操作（正确答案）D. 协调解决施工中的问题监理工程师在审查施工单位的施工组织设计时，应重点关注的内容是：A. 施工单位的财务状况B. 施工方案的科学性和合理性（正确答案）C. 施工单位的员工数量D. 施工单位的历史业绩在工程监理中，监理工程师对施工现场进行安全检查的主要目的是：A. 确保施工进度按计划进行B. 发现并纠正施工中的安全隐患（正确答案）C. 检查施工材料的质量D. 评估施工单位的盈利能力下列哪项是监理工程师在处理工程变更时应遵循的原则？A. 尽可能增加工程变更的数量B. 尽可能减少工程变更对工期和成本的影响（正确答案）C. 忽视工程变更对工程质量的影响D. 优先考虑施工单位的利益监理工程师在审核工程竣工资料时，应重点关注的内容是：A. 施工单位的员工名单B. 工程是否符合设计要求和质量标准（正确答案）C. 施工单位的设备清单D. 施工单位的组织架构下列哪项不属于监理工程师在工程质量控制中应采用的手段？A. 现场巡视和检查B. 抽样检验和试验C. 直接参与施工操作（正确答案）D. 对不合格工程进行处理和整改监理工程师在处理工程索赔时，应首先做的工作是：A. 确定索赔金额B. 审查索赔事件的真实性和合理性（正确答案）C. 与施工单位协商解决方案D. 向业主报告索赔情况下列哪项是监理工程师在工程监理过程中应遵守的基本职业道德？A. 尽可能为施工单位谋取利益B. 公正、公平、科学地开展监理工作（正确答案）C. 忽视工程中的质量问题D. 优先考虑个人的经济利益。
选择题监理工程师在工程项目中的主要职责是：A. 负责工程项目的具体施工B. 对工程项目的质量、进度、投资进行控制和管理（正确答案）C. 仅负责工程项目的质量检测D. 仅负责工程项目的进度安排下列哪项不属于监理工程师在施工阶段的质量控制任务？A. 审查施工单位的施工组织设计B. 检查工程使用的原材料、半成品及构配件的质量（正确答案应为属于任务，但此题要求选非，故不标注）C. 直接参与工程项目的具体施工操作（正确答案）D. 监督施工单位按照设计图纸和施工技术标准进行施工关于工程监理单位的说法，错误的是：A. 工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书B. 工程监理单位可以转让工程监理业务（正确答案）C. 工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理D. 工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场监理工程师在处理工程变更时，不正确的做法是：A. 及时了解工程变更的实际情况B. 根据工程变更情况，及时调整工程监理计划C. 无需与建设单位和施工单位协商，直接做出变更决定（正确答案）D. 对工程变更进行监督和检查，确保变更符合相关规定下列哪项是监理工程师在工程质量控制中应坚持的原则？A. 质量第一，预防为主（正确答案）B. 进度优先，兼顾质量C. 投资控制为主，质量为辅D. 仅对关键部位进行质量控制监理工程师在工程进度控制中的主要任务是：A. 制定详细的施工进度计划B. 监督施工单位按照施工进度计划进行施工，并对进度计划进行必要的调整（正确答案）C. 直接负责施工进度计划的编制和执行D. 无需关注施工进度计划的执行情况关于监理工程师对工程施工质量的验收，下列说法正确的是：A. 只需对工程的最终质量进行验收B. 应对工程施工过程中的各个环节进行质量验收（正确答案）C. 只需对施工单位自检合格的部分进行验收D. 无需对隐蔽工程进行质量验收监理工程师在处理工程索赔时，应遵循的原则不包括：A. 公平、公正地处理索赔事宜B. 及时、合理地处理索赔C. 无论索赔是否合理，均应立即支付赔偿金（正确答案）D. 维护建设单位和施工单位的合法权益下列哪项不是监理工程师在投资控制中的主要工作？A. 审查施工单位提交的工程变更报价B. 对工程项目的投资进行动态分析和预测C. 直接负责工程项目的资金支付和管理（正确答案）D. 监督施工单位合理使用建设资金，控制工程成本。
监理工程师在审查施工单位的资质时，应重点核查（）。
A. 注册资本B. 技术人员数量C. 安全生产许可证D. 办公场地答案：C施工现场的临时用电应采用（）系统。
A. TTB. ITC. TN-SD. TN-C答案：C关于工程进度款支付，以下说法正确的是（）。
A. 每月支付一次B. 无需扣除预付款C. 应按照合同约定比例支付D. 无需审查即可支付答案：C监理日志是（）的重要资料。
A. 质量控制B. 投资控制C. 进度控制D. 工程管理答案：D施工图审查的主要内容不包括（）。
A. 结构安全性B. 工程造价C. 消防安全性D. 使用功能答案：B监理工程师在审查施工组织设计时，应重点关注（）。
A. 施工方法B. 施工工期C. 施工现场布置D. 工程造价答案：C监理工程师在审查工程变更时，应确保变更内容符合______和合同约定。
答案：设计文件监理例会应由______主持召开。
答案：总监理工程师隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应通知______进行验收。
答案：监理工程师监理工程师应要求施工单位对______的材料进行见证取样和送检。
答案：涉及结构安全工程竣工验收时，监理工程师应组织对______进行验收。
答案：竣工资料监理工程师发现施工现场存在安全隐患时，应______并要求施工单位整改。
答案：发出整改通知简答题简述监理工程师在质量控制中的主要职责。
答案：监理工程师在质量控制中的主要职责包括审查施工组织设计、施工方案、技术措施和施工工艺等；检查施工单位的资质和人员资格；监督施工单位按照设计文件和施工规范进行施工；对关键工序和隐蔽工程进行旁站监督；对进场材料、构配件和设备进行质量检查；参与工程质量验收等。
简述监理工程师在投资控制中的主要工作。
答案：监理工程师在投资控制中的主要工作包括审核施工单位的工程量清单和工程预算；监督施工单位按照合同约定的方式和时间支付工程进度款；审核施工单位的工程变更和现场签证，控制工程变更和现场签证的费用；参与处理工程索赔和工程价款结算等。
2014年监理工程师《合同管理》考试模拟试题及答案一、单项选择题第1 题某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于( )。
A.法定代理B.表见代理C.指定代理D.委托代理正确答案：D,第2 题当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。
A.签订之日B.登记之日C.担保之日D.清偿之日正确答案：B,第3 题质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。
A.转移占有B.约定保证期间C.债权人优先受偿D.转让办理登记正确答案：A,第4 题中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。
A.业主提交履约担保B.投标有效期C.撤销投标书D.保证书退还正确答案：B,第5 题下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。
A.法定代理B.表见代理C.委托代理D.指定代理正确答案：A,第6 题合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。
其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。
A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外正确答案：A,第7 题甲、乙于4月1日签订一份施工合同。
合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。
乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。
则此合同自( )无效。
A. 4月1日B. 5月1日C. 5月20日D. 6月30日正确答案：A,第8 题某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则( )。
A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿B.合同有效，但货款应由采购员承担C.合同无效，A企业可能退货D.合同有效，货款应由A企业支付正确答案：D,第9 题下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
A.质量B.数量C.标的D.价款或者报酬正确答案：C,第10 题材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的( )。
A.不安抗辩权B.同时履行抗辩权C.后履行抗辩权D.合同中止履行的抗辩权正确答案：C,第11 题建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。
A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告C.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判D.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改正确答案：B,第12 题设计招标文件中，关于编制设计要求文件应兼顾的方面，下列说法中错误的是( )。
A.严格性B.完整性C.灵活性D.系统性正确答案：D,第13 题执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物后的结算应按照( )执行。
A.新价格B.市场价C.原价格D.双方协商的价格正确答案：A,第14 题某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同约定的违约金为20万元，则供货方应支付( )万元的违约金。
A.8B. 16C.20D. 28正确答案：C,第15 题依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是( )。
A.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密B.对建设工程有关事项和工程设计提出建议C.负责合同的协调管理工作D.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料正确答案：D,第16 题招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用( )。
A.由招标人承担B.由投标人承担C.由双方平均分配D.由双方协商解决正确答案：B,第17 题公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由( )主持。
A.招标人B.投标人C.招标监督机构D.监理工程师正确答案：A,第18 题在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应( )。
A.将其退还投标人进行密封B.进入初评阶段后确定为无效投标文件C.作为无效投标文件，不再进入评标D.在详评阶段将其确定为无效投标文件正确答案：C,第19 题对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。
A.归入无效投标书B.不再进入详评C.仍属于有效投标书D.予以淘汰正确答案：C,第20 题全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，则在施工过程中( )。
A.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少B.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较少C.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较多D.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较多正确答案：A,第21 题某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠18万元。
某投标人报价800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为( )万元。
A. 818B. 800C. 782D. 700正确答案：C,第22 题依据施工合同示范文本的规定，有关发包人供应材料设备的现场接收的表述有误的是( )。
A.大宗建筑材料应进行必要的抽样检验B.发包人在其所供应的材料设备到货前48小时，应以书面形式通知承包人C.清点的工作主要包括外观质量检查D.发包人应当向承包人提供其供应材料设备的产品合格证明，并对这些材料设备的质量负责正确答案：B,第23 题根据《建设工程勘察合同(示范文本)》规定，由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过1日，应减收勘察费的( )。
A. 1‰B. 5‰C. 8‰D. 10‰正确答案：A,第24 题某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。
监理工作完成后，该汽车( )。
A.不用归还委托人B.归还委托人，并应支付折旧费C.归还委托人即可D.归还委托人，并应支付租赁正确答案：C,第25 题根据《建设工程勘察合同(示范文本)》规定，关于设计费的支付管理原则的表述，错误的是( )。
A.设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的各阶段设计费B.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费，应留20%尾款C.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补D.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用正确答案：B,第26 题按照材料采购合同的约定，不能作为供货方交付产品时双方验收依据的资料是( )。
A.双方签订的采购合同B.施工合同对材料的要求C.产品合格证、检验单D.供货方提供的发货单、计量单、装箱单正确答案：B,第27 题建设工程设计合同的履行中，设计的( )是工程发挥预期效益的基本保障，发包人不应严重背离合理设计周期的规律，强迫设计人不合理地缩短设计周期的时间。
A.进度B.依据C.质量D.计划正确答案：C,第28 题依据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计合同经( )生效。
A.双方当事人抵押物登记后B.双方当事人签字盖章后C.双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后D.双方当事人签字后正确答案：C,第29 题某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。
当设计人完成设计工作20%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )万元。
A. 3B. 5C. 7D. 10正确答案：A,第30 题施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。
A. 7B.14C. 24D. 48正确答案：A,第31 题某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。
因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。
A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.自己承担，延误的工期顺延D.自己承担，延误的工斯不予顺延正确答案：A,第32 题按照施工合同范本通用条款的规定，( )原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不予顺延。
A.不可抗力B.设计变更和工程量增加C.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件D. —周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时正确答案：D,第33 题施工合同示范文本规定，投料试车工作为工程竣工验收后的带负荷试车，试车组织和试车工作由( )负责。
A.监理人B.发包人C.承包人D.设计人正确答案：B,第34 题《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人采购的材料设备与约定不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，由此发生的费用应( )。
A.由承包人承担，并顺延工期B.由承包人承担，工期不予顺延C.由发包人承担，工期不予顺延D.由发包人承担，并顺延工期正确答案：B,第35 题依据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列选项中属于承包人义务的是( )。
A.组织图纸会审和设计交底B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.提供工程进度计划及相应进度统计报表D.办理施工许可证正确答案：C,第36 题设计合同履行过程中，为了保证建设工程的质量，( )应按合同约定参加工程验收工作。
A.设计人B.监理人C.发包人D.承包人正确答案：A,第37 题建设工程设计合同应当采用( )担保。
A.抵押B.预付款C.定金D.保证正确答案：C,第38 题按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。
如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。
A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师巳经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示正确答案：B,第39 题依据《建设工程施工合同(示范文本)》，因不可抗力事件导致的工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损失，由( )承担。
A.承包人B.发包人C.承包人和发包人共同D.施工场地保管员正确答案：B,第40 题建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由( )负责。
