房地产商品房团购协议书

商品房团购协议书范本甲方（开发商）：_____________________乙方（团购组织者）：_____________________鉴于甲方为合法注册成立的房地产开发企业，拥有位于_______市_______区_______路_______号的商品房开发项目（以下简称“项目”），并愿意以优惠价格向乙方组织的团购成员出售部分商品房；乙方为合法注册成立的团购组织，拥有组织团购成员购买商品房的能力，现双方就乙方组织的团购成员购买甲方商品房事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条团购商品房1.1 甲方同意向乙方组织的团购成员出售位于_______市_______区_______路_______号的商品房，具体房号、面积、价格等信息详见附件一《团购商品房明细表》。

1.2 乙方负责组织团购成员，并确保团购成员具备购买商品房的资格和条件。

第二条团购价格及优惠2.1 甲方同意按照附件一《团购商品房明细表》中列明的价格向乙方组织的团购成员出售商品房，该价格为团购优惠价格。

2.2 团购优惠价格自本协议签订之日起至_______年_______月_______日有效，逾期未成交的，甲方有权调整价格。

第三条付款方式3.1 乙方组织的团购成员应在签订《商品房买卖合同》时支付不低于总房款_______%的首付款。

3.2 剩余房款由乙方组织的团购成员通过银行按揭贷款或其他甲方认可的方式支付。

第四条交房标准及时间4.1 甲方承诺按照国家及地方相关法律法规规定及《商品房买卖合同》约定的标准交付商品房。

4.2 甲方预计交房时间为_______年_______月_______日，具体交房时间以甲方书面通知为准。

第五条违约责任5.1 如甲方未按约定时间交付商品房，每逾期一日，甲方应向乙方支付逾期交房违约金，违约金按照团购成员已支付房款的_______%计算。

5.2 如乙方组织的团购成员未按约定支付房款，每逾期一日，应向甲方支付逾期付款违约金，违约金按照未支付房款的_______%计算。

房地产团购完整协议书范本甲方（团购组织方）：_________________________地址：______________________________________法定代表人：______________________________联系电话：________________________________乙方（购房者）：_________________________地址：______________________________________身份证号码/统一社会信用代码：_______________联系电话：________________________________鉴于甲方作为团购组织方，拥有与房地产开发商协商团购优惠的能力和资源，乙方作为购房者，有意向通过甲方参与团购活动以获取购房优惠。

经双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，特订立本房地产团购协议书，以资共同遵守。

第一条团购项目概况1.1 项目名称：_________________________1.2 项目地址：_________________________1.3 开发商：_________________________1.4 团购房源：_________________________1.5 团购优惠：_________________________1.6 团购期限：自本协议签订之日起至_______年_______月_______日止。

第二条团购条件2.1 乙方同意按照甲方与房地产开发商协商确定的团购条件参与团购。

2.2 乙方应于本协议签订之日起_______个工作日内向甲方支付团购意向金人民币_______元（大写：_______元整）。

2.3 甲方负责向乙方提供团购房源的详细信息，并协助乙方与开发商签订正式的购房合同。

第三条甲方的权利与义务3.1 甲方有权按照本协议约定收取团购服务费。

商品房团购协议书商品房团购协议书甲方：______________________ 法定代表人：______________________ 地址：______________________ 联系电话：______________________乙方：______________________ 法定代表人：______________________ 地址：______________________ 联系电话：______________________鉴于甲方拟开发建设商品房项目，乙方有意团购该项目的商品房，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、团购商品房的基本情况1. 项目名称：______________________2. 项目地址：______________________3. 商品房类型：______________________4. 商品房数量：______________________5. 商品房面积：______________________6. 商品房价格：______________________二、团购商品房的条件1. 乙方应为符合国家法律法规规定的购房主体。

2. 乙方应按照甲方的要求提供相关的购房资料和证明文件。

3. 乙方应在本协议签订后的[团购期限]内，向甲方支付团购定金人民币[定金金额]元（大写[大写金额]）。

三、团购商品房的价格和付款方式1. 团购商品房的价格为人民币[团购价格]元/平方米（大写[大写金额]）。

2. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）在本协议签订后的[付款期限 1]内，支付购房款的[首付款比例]作为首付款；（2）在甲方取得商品房预售许可证后的[付款期限 2]内，支付购房款的[第二期付款比例]；（3）在商品房交付使用后的[付款期限 3]内，支付购房款的剩余款项。

四、团购商品房的交付和验收1. 甲方应在[交付期限]内，将团购商品房交付给乙方使用。

商品房团购协议一、背景与目的为了促进商品房销售，满足购房者的需求，特制定本商品房团购协议。

本协议旨在规范团购活动的程序、权益分配、付款方式等相关事项，确保购房者和开发商之间的权益得到保护和落实。

二、协议内容2.1 团购商品房信息•商品房项目名称：•楼盘地址：•开发商：•户型及面积：•总价：2.2 团购活动时间本团购活动的开始时间为【YYYY年MM月DD 日】，结束时间为【YYYY年MM月DD日】。

2.3 活动优惠•团购活动期间，购房者可享受【折扣比例】折的购房价格。

•购房者需一次性付清全款。

2.4 团购定金购房者在活动期间须支付团购定金作为确认购房意向：•定金金额：【具体金额】。

•定金支付时间：购房者确认参与团购后【X】天内。

2.5 最低成团人数本次团购活动需要达到最低成团人数方可生效，最低成团人数为【X】人。

2.6 团购成团时间及条件•团购活动将于【YYYY年MM月DD日】达到最低成团人数后成团。

•若最低成团人数未达到，开发商有权决定是否延期或取消本次团购活动。

•团购成团后，购房者需在【X】天内与开发商签订正式的商品房销售合同并支付剩余购房款项。

2.7 户型优先选择权限团购成功后，按照团购的先后顺序，购房者可优先选择心仪的户型进行购买。

2.8 购房合同•购房者需与开发商签订正式的商品房销售合同。

•购房者需按合同约定时间和方式支付购房款项。

•若购房者违约，开发商有权依法解除合同，并扣除相应违约金。

三、补充条款3.1 其他费用购房者在购房过程中需自行承担以下费用：•产权过户费用•面积测绘费用•不动产登记费用•其他相关税费3.2 解释与争议解决本协议的解释和争议解决均适用法律法规相关规定，并由双方友好协商解决，若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.3 协议变更与解除•本协议的变更及解除须经双方书面一致同意。

•若购房者违反本协议的相关条款，开发商有权解除本协议，并扣除定金作为违约金。

商品房团购协议书商品房团购协议书甲方（团购组织者）甲方（团购组织者）：______________________ 法定代表人法定代表人：______________________ 地址地址：______________________ 联系电话系电话：______________________乙方（团购参与者）乙方（团购参与者）：______________________ 身份证号码身份证号码：______________________ 地址地址：______________________ 联系电话系电话：______________________鉴于甲方组织乙方进行商品房团购活动，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、团购商品房的基本情况1. 商品房项目名称商品房项目名称：[项目名称]2. 商品房项目地址商品房项目地址：[项目地址]3. 商品房户型、面积、价格等具体信息商品房户型、面积、价格等具体信息：[具体信息]二、团购的组织方式和流程1. 甲方负责组织乙方进行商品房团购活动，并与开发商进行协商和谈判，争取最优惠的购房价格和条件。

2. 乙方应按照甲方的要求，提供真实、准确的个人信息和购房意向，并按时缴纳团购定金和购房款。

3. 甲方应及时向乙方通报团购活动的进展情况和开发商的优惠政策，并协助乙方办理购房手续。

三、团购的优惠政策和价格1. 乙方通过团购方式购买商品房，可享受开发商提供的以下优惠政策：[具体优惠政策 1][具体优惠政策 2][具体优惠政策 3]2. 乙方购买商品房的价格为：[具体价格]四、团购定金和购房款的支付方式1. 乙方应在签订本协议后[具体时间]内，向甲方缴纳团购定金人民币[具体金额]元。

2. 乙方应在开发商通知签订商品房买卖合同后[具体时间]内，向开发商缴纳购房款。

3. 乙方缴纳的团购定金和购房款，应按照甲方和开发商的要求，支付至指定的银行账户。

房地产团购协议甲方（开发商）：XXX房地产开发有限公司乙方（购房人）：XXX先生/女士一、协议签订甲乙双方本着平等、自愿的原则，就以下购房事宜达成一致，并签订本房地产团购协议（以下简称“本协议”）。

二、购房基本信息1. 商品房名称：XX楼盘2. 房屋面积：XXX平方米3. 房屋单价：XXXX元/平方米4. 房款总金额：XXXXX元（大写：人民币XXXXXXXX元整）5. 购房首付款比例：XX%6. 签约后支付时间：XXX工作日内三、团购优惠1. 本协议签署后，乙方享受购房价格优惠，优惠金额为XXXX元（大写：人民币XXXXXXXX元整）。

2. 乙方购房成功后通过XXX支付方式支付房屋首付款时，甲方将抵扣上述优惠金额。

3. 若乙方违反本协议约定取消房屋购买，则乙方应将上述优惠金额返还给甲方。

四、签约及支付1. 本协议签署后，乙方应在XXX工作日内与甲方签订《房屋买卖合同》（以下简称“买卖合同”），并按照合同约定支付首付款。

2. 乙方支付首付款后，甲方将为其提供相应的购房发票及相关证明文件。

3. 乙方应按照合同约定的时间和方式支付尾款。

如乙方未按时支付尾款，甲方有权解除本协议并向乙方追偿相应违约金。

4. 乙方签订买卖合同后，不得以任何理由拒绝购房或取消购房，否则应向甲方支付违约赔偿金。

五、其他约定1. 欣喜佳园小区物业为甲方指定的物业管理公司，乙方应按照小区的相关规定参与物业费缴纳，并遵守小区管理规章制度。

2. 乙方购房所产生的税费由乙方承担，包括但不限于契税、增值税、印花税等。

3. 乙方购房过程中所涉及的印章、公证、过户费等费用由乙方自行承担。

4. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

5. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。

六、争议解决本协议履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。

如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（签字）：日期：日期：。

商品房团购协议书6篇篇1商品房团购协议书甲方（购房人）：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（开发商）：公司名称：公司地址：联系电话：鉴于：甲方愿以团购形式购买乙方开发的商品房，并且经过协商一致，双方就商品房的价格、质量、付款方式等事宜达成一致意见，特订立本协议。

一、物业基本情况1.1 项目名称：__________1.2 项目地址：__________1.3 房屋建筑面积：______平方米1.4 房屋价格：______元/平方米1.5 总房款合计：__________元1.6 房屋类型：__________1.7 规划户型：__________1.8 预售许可证号：__________二、付款方式2.1 甲方需按照以下方式支付房款：（1）签订本协议后，支付商品房总价款的______%作为认购定金，金额为__________元；（2）甲方须于开发商通知的支付时间内，支付商品房总价款余款，金额为__________元；（3）按照合同约定的时间支付各项过户费用及其他相关费用。

2.2 乙方需在签订本协议后___个工作日内将商品房相关手续办理完毕，并保证商品房质量符合国家相关标准。

三、权利义务3.1 乙方保证提供符合国家相关标准的商品房，如发现存在问题，应及时处理；3.2 甲方应在规定时间内支付各项费用，如有违约行为，需承担相应的违约责任；3.3 双方应遵守本协议的约定，如有争议，应友好协商解决；3.4 本协议自双方签字之日起生效，至商品房过户完毕止。

四、其他4.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

4.2 本协议的签署地点为__________，签署日期为__________。

甲方（签字）：__________ 日期：__________乙方（签字）：__________ 日期：__________以上内容是甲方和乙方关于商品房团购的协议书，双方应严格遵守协议的约定，确保交易过程顺利进行。

房地产团购协议书范本一、协议的背景和目的本协议由以下双方签署，旨在对房地产团购活动进行规范，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。

二、团购的基本情况1. 团购项目：[项目名称]2. 团购地点：[地点]3. 团购时间：[时间]4. 团购价格：[价格]5. 团购人数：[人数]三、协议的内容和要求1. 承诺书：团购人员应签署团购承诺书，保证其真实购房意愿和资金来源，确保团购活动的正常进行。

2. 报名费用：参与团购需要支付一定的报名费用，用于支付团购相关费用和预付款项。

3. 退款规定：若因不可抗力等原因导致团购失败，报名费用会原路退还；若团购成功后购房人选择退款，则需承担相应的违约责任。

4. 包租权协议：购房人在签署购房合同前，需签署包租权协议，相关事宜应在协议中明确。

四、团购流程1. 团购报名：购房人在规定时间内提交报名材料，包括联系明、资金来源证明等。

2. 确认名额：房地产公司核实购房人信息，根据购房人的综合评估结果，确定合适的购房名额。

3. 签署合同：购房人在团购活动结束后，根据公司要求，签署购房合同及其他相关协议。

4. 付款方式：购房款项可通过银行转账、支票或现金等方式支付，购房人应按时支付相应款项。

5. 办理手续：购房人需按照规定时间办理相关手续，如房屋抵押、过户等。

五、违约责任1. 团购人违约：若团购人在规定时间内违约，应按协议约定支付违约金或承担其他相应的法律责任。

2. 开发商违约：若开发商在规定时间内违约，应按协议约定支付违约金或承担其他相应的法律责任。

六、协议的生效和解除1. 生效条件：本协议经双方签署并依法公证后生效。

2. 解除条件：双方一致同意解除本协议，或依法解散。

七、其他事项1. 本协议的解释、执行和争议解决适用法律。

2. 本协议的任何修改或补充需经双方书面同意并签署。

八、协议的签署本协议一式两份，双方各持一份，并在签字处签署。

团购人签字：________________开发商签字：________________。

房地产团购协议协议背景作为一种新型的购房方式，团购已经成为了房地产市场中的一大热门。

这种方式通常是由一些有购房需求的人通过与开发商签订团购协议，达成团购目的。

团购协议对于购房者和开发商都有一定的保障作用，因此在诸多购房方式中备受欢迎。

协议内容一、甲方与乙方的基本信息(1)甲方：团购发起人，指由购房者组成的团队。

(2)乙方：开发商，是指开发、建设、销售等房地产项目的合法主体。

二、团购目标甲方和乙方经协商同意，以甲方团购的名义，在乙方房地产项目中共同购房。

乙方将为甲方提供以下优惠待遇：(1)团购价格优惠。

(2)首付比例优惠。

(3)支付方式优惠。

具体优惠待遇的详细情况以《团购协议书》为准。

三、购房流程(1)甲方在签订本协议时，应当向乙方提供真实、完整、准确的身份信息、联系方式和其他必要的信息。

(2)甲方要求乙方查看并确认《团购协议书》并对代表甲方的人员进行身份核验。

(3)乙方确定团购价格和团购优惠内容。

(4)签订《团购协议书》。

(5)确定买房款项的支付方式。

(6)向乙方支付购房款项。

(7)收到乙方出具的正式发票。

四、协议的生效和解除(1)本协议签订后，双方应当全面、准确地履行各自的义务，确保协议得以实施。

(2)本协议生效日期为双方签订《团购协议书》的日期。

(3)在合同生效之前，如果甲方主动终止本协议，则甲方应当向乙方支付违约金，违约金金额由底价和团购价的差额乘以甲方的认购数量确定，并应在甲方支付购房款项时一并结算。

五、协议的变更和补充(1)本协议生效后，双方如果需要变更或补充本协议，应当签订书面协议。

(2)新的变更或补充协议应当与本协议具有同等的法律效力。

六、协议的争议解决(1)如双方在本协议的执行过程中发生争议，应当通过协商解决。

(2)如果协商不成，可以向司法机构提起诉讼，对争议进行解决。

协议效力本协议经甲、乙双方签字生效后，对双方的行为具有约束力。

本协议的任何条款无论因任何事由无效、废止或被法律认定为无效、废止的，均不影响本协议其他条款的效力。

商品房团购协议书乙方：尊敬的甲方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法规，甲、乙双方在平等自愿的基础上经充分协商，为明确甲乙双方的权利和义务，双方协商后签定下列协议：一、协议背景：甲方是一个房地产开发商，拥有位于________________的商品房项目，包括__________平方米的销售房屋，现甲乙双方经充分协商同意，甲方同意向乙方以团购方式出售该商品房。

二、商品房信息和购买价格：1、商品房信息：乙方以团购方式购买甲方位于________________的商品房，具体房屋信息如下：房号：_________________；建筑面积：__________平方米；户型：_________________。

2、购买价格和支付方式：乙方同意按照下列方式向甲方支付购买价格：a) 预付款：乙方需在本协议签订之日起_____个工作日内向甲方支付预付款人民币（大写）____________元整（以下简称“首付款”）作为购房预付款；b) 尾款支付：乙方同意在申请商品房贷款获批之日起_____个工作日内，向甲方支付剩余的购房款项人民币（大写）____________元整（以下简称“尾款”）。

3、转让条件：乙方同意，在本协议签订之日起，不可转让购买权益。

三、房屋交付和验收：1、乙方同意按照甲方的规定，在商品房竣工并符合交付条件之日起_____个工作日内，到甲方指定的位置进行房屋的交付和验收。

2、乙方确认在房屋验收过程中，如发现商品房存在质量问题，应及时向甲方书面反馈，并要求甲方在合理期限内进行修复或更换，以确保商品房符合约定质量标准。

四、违约责任：1、如甲方未按本协议约定的时间和质量标准完成商品房交付，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于返还乙方已支付的全部款项和支付违约金等。

2、如乙方未按本协议约定的时间和方式支付购房款项（包括首付款和尾款），乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿甲方因此而产生的其他损失等。

甲方：（房地产公司名称）乙方：（团购单位名称）鉴于甲方为推广其开发的房地产项目，提高市场占有率，特举办内部团购活动，乙方有意参加该团购活动，双方经友好协商，达成如下协议：一、团购项目及价格1. 团购项目：甲方开发的位于[具体地址]的[具体项目名称]。

2. 团购价格：乙方参加团购活动的房屋价格按甲方内部团购优惠价格执行，具体优惠幅度及计算方式如下：- 购房总价减去[具体优惠比例或金额]；- 额外赠送[具体赠送内容，如装修、家电等]。

二、团购人数及条件1. 团购人数：本次团购活动，乙方需组织[具体人数]人以上参加。

2. 团购条件：- 乙方参加团购的人员需为[具体条件，如公司员工、合作伙伴等]；- 乙方需在[具体时间]内完成团购报名及签约手续。

三、团购流程1. 报名阶段：乙方在[具体时间]前向甲方提交团购报名表，并支付团购保证金[具体金额]。

2. 签约阶段：乙方组织团购人员在[具体时间]内至甲方指定的签约地点进行签约。

3. 付款阶段：乙方按照购房合同约定的时间节点支付房款。

四、协议解除1. 若乙方未按时完成团购报名或签约，甲方有权解除本协议，并扣除乙方已支付的团购保证金。

2. 若甲方因不可抗力因素导致团购活动无法正常进行，双方协商一致后可解除本协议，乙方已支付的团购保证金全额退还。

五、违约责任1. 乙方如未按时完成团购报名或签约，视为违约，甲方有权扣除乙方已支付的团购保证金。

2. 甲方如未按约定提供团购优惠或服务，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的团购保证金及相应损失。

六、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：日期：年月日日期：年月日注：本模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。

商品房团购协议书（3篇）商品房团购协议书（通用3篇）商品房团购协议书篇1甲方：____________________省水利厅机关后勤服务中心(以下简称甲方)乙方：____________________房地产有限责任公司(以下简称乙方)海湖新区“____________________”项目G01地块，乙方目前已取得土地成交确认书并签订《国有建设用地使用权出让合同》，其它相关手续正在办理中。

目前该地块乙方已开工建设。

为协调组织好水利系统职工团购海湖新区“____________________”G01地块住宅商品房工作。

经甲乙双方协商一致，达成如下协议：第一条、甲方的义务：1、甲方自本协议签订之日起15日内，通知购房者按购房总价约百分之________的要求，向乙方支付履约保证金(即首付款)，履约保证金全额冲减购房款。

履约保证金支付标准为：小套(B、E户型)____________万元、中套(A、F、G户型)____________万元、大套(D户型)____________万元。

2、乙方G01地块高层板式住宅楼主体封顶并取得“五证”(《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》)后，甲方配合乙方通知购房者15日内与乙方依法签订《商品房买卖合同》，并一次性交清剩余购房款(或办理贷款手续)。

乙方承诺主体封顶和“五证”办全约束时间为____________年____________月____________日，最迟不超过____________年____________月____________日。

3、甲方有权代表水利系统购房职工监督乙方按时履约，并通知督促水利系统购房职工交纳履约保证金、购房余款及签订《商品房买卖合同》等。

第二条、乙方的义务：1、乙方承诺____________G01地块住宅小区商品房销售均价为____________元/㎡(其中不含有线电视、天然气初装费及办理房产、土地证等费用)，乙方不得以任何理由提高此售价。

商品房团购协议书7篇篇1甲方（组织方）：__________乙方（购房方）：__________鉴于甲乙双方共同意愿，就本次商品房团购活动达成如下协议，以明确双方的权利与义务，保障双方的合法权益。

一、协议目的甲乙双方本着公平、公正、互利的原则，通过本次商品房团购活动，使乙方获得优惠购房机会，甲方顺利销售商品房。

二、团购房屋基本情况1. 房屋地址：____________________。

2. 房屋类型：____________________。

3. 房屋面积：____________________。

4. 房屋价格：____________________。

5. 交付标准：____________________。

三、团购条件及优惠1. 乙方需符合甲方规定的购房资格条件，方可参与本次团购活动。

2. 乙方在本次团购活动中享受房屋价格优惠。

3. 团购活动期限：自本协议签订之日起至______止。

四、购房流程1. 乙方选定房源，提交购房意向书。

2. 甲方审核购房意向书，确认购房资格。

3. 乙方签订商品房预售合同，并支付定金或首付款。

4. 乙方按照合同约定完成剩余房款支付，办理贷款等相关手续。

5. 甲方按照合同约定交付房屋，办理产权证书。

五、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方应确保所售房屋符合国家相关法律法规的要求，具备商品房预售条件。

（2）甲方应按时交付房屋，并办理产权证书。

（3）甲方应提供必要的咨询和服务，协助乙方办理购房相关手续。

（4）甲方应保守乙方的个人信息，不得外泄。

2. 乙方权利与义务：（1）乙方应遵守国家相关法律法规及本协议规定，诚信购房。

（2）乙方应按照合同约定支付房款，按时办理贷款等相关手续。

（3）乙方应配合甲方提供购房所需资料，办理产权证书。

（4）乙方应对所购房屋进行合理使用，不得擅自改变房屋结构和用途。

六、违约责任及纠纷解决方式1. 若甲乙双方任何一方违反本协议约定，均应承担相应的违约责任。

商品房团购合同协议书范本甲方（开发商）：_____________________地址：_____________________________________联系电话：_____________________________法定代表人：___________________________职务：__________________________________乙方（团购组织者）：_________________地址：_____________________________________联系电话：_____________________________法定代表人：___________________________职务：__________________________________丙方（购房者）：_______________________身份证号码：___________________________地址：_____________________________________联系电话：_____________________________鉴于甲方为合法注册的房地产开发企业，拥有位于_________________________的商品房开发权，并愿意以团购形式出售给乙方组织下的购房者；乙方作为团购组织者，负责组织购房者参与团购活动；丙方作为购房者，愿意参与本次团购并购买甲方的商品房。

经三方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同。

第一条团购商品房基本情况1.1 商品房名称：_______________________1.2 坐落地点：_______________________1.3 房屋结构：_______________________1.4 建筑面积：_______________________1.5 房屋用途：_______________________1.6 房屋交付标准：____________________第二条团购价格及支付方式2.1 团购价格：_______________________2.2 支付方式：_______________________2.3 付款期限：_______________________2.4 付款进度：_______________________2.5 其他约定：_______________________第三条甲方的权利与义务3.1 甲方应保证所售商品房的质量符合国家及地方的相关规定。

15.商品房团购合同6篇篇1甲方（组织方）：___________________乙方（购房方）：___________________鉴于甲乙双方就本次商品房团购活动达成一致意见，为明确双方权利义务，保障双方合法权益，特订立本合同。

一、合同背景及目的1. 甲方作为组织方，拥有组织本次商品房团购活动的权利和资源。

2. 乙方作为购房方，积极参与本次团购活动，希望通过团购方式购买商品房，享受团购优惠。

3. 本合同的目的是明确双方的权利和义务，规范双方在团购活动中的行为，保护双方的合法权益。

二、团购房屋基本情况1. 房屋位置：___________________。

2. 房屋数量：共_____套。

3. 房屋面积：根据具体情况填写。

4. 房屋价格：团购价格及付款方式等详见附件。

三、团购条件及优惠1. 乙方需按照甲方要求的时间和地点完成购房手续，方可享受团购优惠。

2. 团购优惠的具体内容和标准详见附件。

3. 乙方在团购活动中履行相应的义务，如按时签订购房合同、按时支付房款等。

四、双方权利义务1. 甲方的权利义务：（1）甲方有权组织本次团购活动，并制定相应的团购规则和条件。

（2）甲方应当向乙方提供真实的房屋信息和相关证明材料。

（3）甲方应当协助乙方办理购房手续，提供必要的帮助和支持。

（4）甲方应当维护团购活动的公平、公正和公开，防止任何形式的舞弊行为。

2. 乙方的权利义务：（1）乙方有权按照团购规则和条件参与团购活动，享受团购优惠。

篇2甲方（组织方）：____________________乙方（购房方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方组织乙方参加商品房团购事宜达成如下协议：一、团购商品房基本情况1. 团购商品房位于____________________（详细地址）。

2. 团购商品房的户型、面积、价格等信息详见附件。

商品房团购协议书8篇篇1甲方（开发商）：___________________公司乙方（购房人）：___________________先生/女士鉴于甲乙双方共同意愿，就本次商品房团购事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方同意，在公平、公正、平等、自愿的原则下，就本次商品房团购活动签署本协议，明确双方的权利和义务。

二、团购房产基本情况1. 房产位置：位于___________________地区。

2. 房产类型：商品房。

3. 房产面积：具体面积根据乙方选择的房源而定。

4. 房产价格：按照甲方公布的团购价格执行。

三、团购条件1. 乙方须为符合甲方要求的团购对象，具备购房资格。

2. 乙方应在规定的时间内完成购房款的支付。

3. 乙方应按照甲方的要求签订《商品房买卖合同》。

4. 团购活动遵循“先到先得”原则，售完即止。

四、团购流程1. 乙方提交购房意向，并缴纳团购定金。

2. 甲方审核乙方购房资格。

3. 审核通过后，乙方选定房源，并签订《商品房买卖合同》。

4. 乙方按照合同约定支付购房款。

5. 甲方办理相关购房手续，并交付房产。

五、双方权利和义务1. 甲方有权根据市场情况调整团购政策，但应提前告知乙方。

2. 甲方应确保团购房产的合法性和质量。

3. 乙方应按照协议约定的时间和方式支付购房款。

4. 乙方有权要求甲方提供真实的房产信息。

5. 乙方应遵守甲方的团购规定和政策。

六、违约责任1. 若甲方未能按照协议履行其义务，应承担违约责任，并退还乙方支付的定金。

2. 若乙方未能按照协议履行其义务，视为违约，甲方有权解除本协议，并扣除乙方已支付的定金作为违约金。

七、争议解决如甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

篇2甲方（开发商）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________营业执照号码：____________________乙方（购房人）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________身份证号码：____________________紧急联系人及联系方式：____________________鉴于甲、乙双方共同达成的共识和意愿，为明确双方在团购商品房过程中的权利和义务，达成如下协议，以兹信守。

房地产团购合作协议书(2024版)合同编号：__________房地产团购合作协议书（2024版）甲方（房地产开发企业）：__________乙方（团购组织者）：__________丙方（购房客户）：__________鉴于甲方为具备资质的房地产开发商，拥有房屋建设、销售等合法权利；乙方为团购组织者，具备组织团购活动的合法资格；丙方为有意向购买甲方房屋的客户，甲方、乙方、丙方经友好协商，就甲方房屋的团购事宜达成如下协议：一、合作背景1.1 甲方致力于打造高品质的房地产项目，为消费者提供舒适的居住环境。

1.2 乙方为扩大团购规模，为消费者提供更多优惠，拟组织团购活动。

1.3 丙方作为消费者，希望通过团购方式购买甲方房屋，以获得更优惠的价格和服务。

二、合作内容2.1 甲方同意为团购活动提供房屋销售优惠，包括但不限于价格优惠、装修优惠等。

2.2 乙方负责组织团购活动，推广甲方房屋，协助甲方完成销售目标。

2.3 丙方参与团购活动，按照团购协议购买甲方房屋。

三、合作期限3.1 本协议自双方签订之日起生效，有效期为____年，自____年__月__日至____年__月__日。

3.2 如双方同意续约，应提前____天书面通知对方。

四、合作条件4.1 甲方应确保所提供的房屋符合国家法律法规及行业标准，具备销售条件。

4.2 乙方应具备合法的团购组织资格，有能力组织并完成团购活动。

4.3 丙方应具备购房资格，并愿意按照团购协议购买甲方房屋。

五、权利义务5.1 甲方义务：（1）提供符合销售条件的房屋；（2）为团购活动提供优惠措施；（3）按照约定时间交付房屋；（4）提供售后服务。

5.2 乙方义务：（1）组织团购活动，推广甲方房屋；（2）协助甲方完成销售目标；（3）维护甲方合法权益；（4）按照约定时间支付团购款项。

5.3 丙方义务：（1）按照团购协议购买甲方房屋；（2）支付购房款项；（3）配合甲方完成房屋交付及售后服务。

第1篇协议编号：____________________甲方（团购组织方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（开发商）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于：1. 甲方为了满足广大购房者的需求，提高团购效率，降低购房成本，决定组织团购活动。

2. 乙方作为房地产开发企业，愿意参与甲方组织的团购活动，并提供相应的优惠政策。

双方经友好协商，达成如下协议：第一条团购项目1. 乙方承诺，本次团购活动针对以下楼盘项目：楼盘名称：____________________楼盘地址：____________________项目简介：____________________第二条优惠政策1. 乙方针对本次团购活动，提供以下优惠政策：（1）团购优惠价格：在原价基础上，给予以下折扣：- 一次性付款折扣：____________________%- 按揭付款折扣：____________________%（2）团购额外赠送：____________________（3）团购专享服务：____________________2. 乙方承诺，上述优惠政策仅限于本次团购活动，且不与其他任何优惠活动同时享受。

第三条购房流程1. 甲方负责组织团购报名工作，收集购房者的相关信息，并通知乙方。

2. 乙方在收到甲方提供的购房者名单后，将在规定时间内与购房者签订购房合同。

3. 购房者按照购房合同约定的时间、地点进行付款，并办理相关手续。

第四条付款方式1. 购房者可以选择以下付款方式：（1）一次性付款：在签订购房合同后，一次性支付房款。

房地产合作团购协议(2024版)合同编号：__________房地产合作团购协议（2024版）甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为房地产开发商，乙方为团购组织者，双方为了共同发展，实现互利共赢，就甲方房地产项目进行合作团购事宜，经充分协商，达成如下协议：一、合作原则1. 平等互利：双方在合作过程中应保持平等地位，相互尊重，互利共赢。

2. 诚实信用：双方应遵循诚实信用原则，履行合同义务，共同维护双方合法权益。

3. 合法合规：双方应严格遵守国家法律法规，确保合作事项合法合规。

4. 协商一致：双方在合作过程中遇到问题应及时沟通，协商解决，共同推进合作进程。

二、合作内容1. 甲方同意为乙方提供房地产项目的团购优惠政策，包括但不限于价格优惠、装修补贴等。

2. 乙方负责组织团购活动，吸引购房者参与，并按照甲方的优惠政策向购房者提供购房服务。

3. 甲方应确保房地产项目的质量、工期及售后服务符合国家相关法律法规和双方约定的标准。

4. 乙方应协助甲方进行项目宣传、推广活动，提高项目知名度和销售业绩。

三、合作期限1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。

2. 合作期满后，如双方有意继续合作，可签订续约协议。

四、团购人数及优惠政策2. 团购人数每增加______人，甲方应相应提高优惠政策力度，具体事项双方可另行协商。

3. 乙方应确保团购人数的真实性，如发现虚假团购，甲方有权取消优惠政策。

五、房款支付及交付1. 购房者应按照甲方制定的房款支付方式支付购房款。

2. 购房者按照甲方约定的时间和方式交付房款后，甲方应按照双方约定时间和方式交付房屋。

3. 购房者如逾期支付房款，应按照甲方制定的逾期付款违约金标准支付违约金。

六、权利义务1. 甲方权利义务：（1）提供真实、准确的房地产项目信息，不得故意隐瞒或虚假宣传。

（2）按照约定提供优惠政策，确保购房者利益。

（3）按照约定时间和方式交付房屋，保证房屋质量。

商品房团购协议书6篇篇1商品房团购协议书甲方（团购人）：_____________________________乙方（房地产开发商）：_____________________________鉴于乙方______正在开发________项目，且为促销该项目，甲方同意与乙方共同签订本协议，共同推动项目的开发和销售进程。

双方经友好协商一致，特签订如下协议：一、团购商品房信息1.1 项目名称：__________1.2 地址：__________1.3 房型：__________1.4 面积：__________1.5 价格：__________二、团购价格及优惠政策2.1 团购价格为______元/平方米。

2.2 团购人在签署本协议后，享有______折优惠。

2.3 团购人在售楼处认购时，需一次性支付______尾款。

三、合同签订及付款方式3.1 甲方签订本协议后__日内，需向乙方支付____%的定金（____元）。

3.2 项目开盘后，甲方在__日内需支付剩余尾款。

3.3 甲方支付定金时，应当提供真实有效的身份证明、联系方式等信息资料。

四、项目交付及验收4.1 乙方将项目交房前__日通知甲方，甲方应在___日内到售楼处签署购房合同并支付剩余尾款。

4.2 甲方在签署购房合同时，应当一并办理相关的产权过户手续，并按照相关规定缴纳过户税费。

4.3 甲方应在确保质量合格的前提下验收房屋，并及时报告乙方项目存在的质量问题。

五、违约责任5.1 如果甲方违约，乙方有权解除本协议并扣除定金。

5.2 如果乙方违约，甲方有权解除本协议并要求乙方承担相应的违约责任。

六、其他事项6.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

6.2 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议并附在本协议上。

甲方（团购人）：_____________________乙方（房地产开发商）：_____________________签订日期：_____________以上是有关商品房团购协议书的内容，希望双方能够共同遵守协议，促进项目顺利进行，谢谢！篇2商品房团购协议书甲方：(团购购房人姓名)证件号码：（团购购房人身份证号码）通讯地址：（团购购房人通讯地址）联系电话：（团购购房人联系电话）乙方：（商品房开发商名称）法定代表人：（开发商法定代表人姓名）通讯地址：（开发商通讯地址）联系电话：（开发商联系电话）经甲、乙双方友好协商，就乙方开发的（商品房地址）处的商品房进行团购销售，甲乙双方达成如下协议：第一条商品房描述1.甲方同意以XXXX元的价格购买乙方开发的位于（商品房地址）的商品房，房屋总面积约为XXXX平方米。