(完整版)2017年二建《法规》真题及答案解析

2017年二级建造师工程法规真题及解析1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【答案】B【解析】考查法的效力层级。

行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。

教材P62.关于建设工程中代理的说法，正确的是（）A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人试试的民事法律行为，不得代理D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【答案】C【解析】考查建设工程代理行为的设立。

《民法通则》规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。

教材P113.建设用地使用权自（）时设立。

A.土地交付B.转让C.登记D.支付出让金【答案】C【解析】本体考查的是与土地相关的物权。

建设用地使用权自登记时设立。

参见教材P174.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。

甲发现后，对乙提起侵权之诉。

经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。

甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售亲去哪产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。

A.60万元B.80万元C.120万元D.160万元【答案】C【解析】本体考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。

赔偿损失的数额有4种确定方法：①侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；②实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；③权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；④权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。

按照①机损：600×2000=120万元。

完整版)2017年二建《法规》真题及答案解析2017年二建法规真题及答案解析一、单项选择题（共60题，每题1分）1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。

答案解析：本题主要考察法规的效力层级，特殊情况下需要有关机关裁决适用。

参考资料：第62页。

2.关于建设工程代理的说法，正确的是建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理。

答案解析：本题主要考察代理的相关规定。

参考资料：第13页。

3.建设用地使用权自登记时设立。

答案解析：本题主要考察建设用地使用权。

参考资料：第17页。

4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利。

甲发现后，对乙提起侵权之诉。

经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的行为，甲少销售600件。

甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品利润1000元。

乙应赔偿甲120万元。

答案解析：本题主要考察建设工程知识产权侵权的法律责任中赔偿损失数额的确定方法。

参考资料：第28页。

5.建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为200万元，甲已付定金50万元。

如果乙在规定的期限内不履行设计合同，甲应该获得90万元的赔偿。

答案解析：本题主要考察定金的相关规定。

参考资料：第34页。

6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。

同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。

施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。

后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为2014年4月20日。

答案解析：本题主要考察建筑工程一切险的保险期限。

参考资料：第38页。

7.施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故。

此处原文有明显错误，无法改写，需删除。

）A.运输合同一般应当采用书面形式B.货物运输过程中发生的自然灾害等不可抗力事件，承运人应当承担全部责任C.托运人可以随时变更收货人，无需事先通知承运人D.承运人有权对货物进行检查，但不得拆封或损坏货物优路答案解析】A主要考察运输合同的相关规定。

2017年二级建造师工程法规真题及解析1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【答案】B【解析】考查法的效力层级。

行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。

教材P62.关于建设工程中代理的说法，正确的是（）A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人试试的民事法律行为，不得代理D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【答案】C【解析】考查建设工程代理行为的设立。

《民法通则》规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。

教材P113.建设用地使用权自（）时设立。

A.土地交付B.转让C.登记D.支付出让金【答案】C【解析】本体考查的是与土地相关的物权。

建设用地使用权自登记时设立。

参见教材P174.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。

甲发现后，对乙提起侵权之诉。

经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。

甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售亲去哪产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。

A.60万元 B.80万元 C.120万元 D.160万元【答案】C【解析】本体考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。

赔偿损失的数额有4种确定方法：①侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；②实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；③权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；④权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。

2017年二建法规真题解析(一) D9．某建设工程施工招标，甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。

关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是（）。

A．甲、乙承担连带赔偿责任B．建设单位与甲有合同关系，应由甲承担赔偿责任C．乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任D．甲和乙承担按份赔偿责任【答案】A【考点】转包的法律责任【考点来源】第三章第二节P102【解析】《建筑法》第67条规定：“承包单位将承包的工程转包的，……责令改正没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

承包单位有以上规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

”10．甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。

交货日期届满，甲无法支付该建材，乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，既能最大的限度保护自己的利益，又能获得支持的是（）。

A．请求甲双倍返还定金8万元B．请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元C．请求甲支付违约金6万元D．请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元【答案】D【考点】违约责任之定金和违约金【考点来源】第四章第一节P127【解析】既约定定金又约定违约金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款（只能二选一）。

甲方是违约方，同时是收受定金的一方。

如乙方选择定金，甲方应双倍返还定金，即8万元；如乙方选择违约金，甲方应向乙方支付6万元违约金，同时向乙方返还收受的4万元定金，共计10万元。

因此，乙方如想最大限度保护自己的利益，应选择主张违约金。

11．建设单位申请领取施工许可证时，建设工期超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的（）。

A．20%B．40%C．50%D．30%【答案】D【考点】施工许可证法定批准条件之落实资金的情况【考点来源】第二章第一节P50【解析】《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。

2017年二级建造师法律法规考试真题及答案2017年二级建造师工程法规真题及答案一、单选题（共60题，每题1分）1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【答案】B2.关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。

A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【答案】C3.建设用地使用权自（）时设立。

A.土地交付B.转让C.登记D.支付出让金【答案】C4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。

甲发现后，对乙提起侵权之诉。

经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。

甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售专利产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。

A.60万元C.120万元D.160万元【答案】C5.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。

如果乙在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲（）。

A.50万元B.80万元C.90万元D.100万元【答案】C6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。

同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。

施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。

后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。

A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【答案】B7.在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是（）。

A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料C.因不可抗力造成标的物损毁D.因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果8.根据《招标标投标违法行为就公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。

2017年二级建造师建设工程法规真题1. 关于运输合同的说法，正确的是（）A．托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，已收取运费的，托运人不得要求返还C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人D.联运合同中，损失发生在同一区段的承运人向托运人承担责任2. 关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）A．当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出B.如果合同终止，则合同中的仲裁条款的效力也终止C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效3. 甲公司向乙公司购进一批建材。

乙按照合同约定为甲代办铁路托运，运往合同约定的交货地点为M 县。

在运输过程中，甲与丙签订合同，约定将这批建材转让给丙，在M 县火车站交货。

由于山洪爆发，火车在运输过程中出轨，建材损毁。

该损失由（）A．甲承担B.乙承担C.甲和丙承担D.丙承担4. 下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是（）A．建设资金已经落实B.主要负责人经有关部门考核合格C.配备了兼职安全生产管理人员D.为职工办理了意外伤害保险5. 关于施工生产安全事故报告的说法，正确的是（）A．事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报B.报告事故发生地点不包括具体发生地点以外的波及区域C.单位负责人接到报告后，应立即向县级以上人民政府报告D.立即报告是指在事故发生1 小时内报告6. 行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A．最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会7. 下列建设工程施工合同中，属于无效的有( )。

A．承包人对工程内容有重大误解订立的B.承包人胁迫发包人订立的C.未取得相应施工企业资质的承包人订立的D.建设工程必须进行招标而未招标订立的E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的8. 关于建设工程中代理的说法，正确的是（）A．建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D.建设工程中为保护被代理人的利益，代理人可直接转代理9. 债的产生根据有( )。

2017二建《法律法规》考试真题及答案解析（完整版）一、单项选择题（共70题，每题1分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）A、当事人对仲裁协议效力有异议的，可以在仲裁进行中随时提出B、如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止C、当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构做出决定D、未约定仲裁机构的仲裁协议无效【答案】D【解析】A说法应为“当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出“；B选项应为”仲裁协议独立存在，合同的变更.解除.终止或者无效，以及合同成立后未生效.被撤销等，均不影响仲裁协议的效力“C应为”一方请求仲裁委员会做出决定，另一方请求人民法院做出裁定的，由人民法院裁定”2、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。

A、当事人所在地B、调解协议履行地C、调解协议签订地D、调解组织所在地【答案】D【解析】考查民事诉讼的审判和执行程序。

申请司法确认调解协议，由双方当事人依照《人民调解法》等法律，自调解协议生效之日起30日内，共同向调解组织所在基层人民法院提出。

3、关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（）A、投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件B、招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还C、投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金D、投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人【答案】D【解析】考查投标保证金。

选项A，撤回投标文件必须以书面方式提交申请；选项B，投标保证金于撤回投标文件之日起5日内退还。

选项C,投标截止日后撤回投标文件，招标人可没收投标保证金。

4、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）A、接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B、守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C、当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D、未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大【答案】A【解析】考查赔偿损失限制。

2017二级建造师《工程法规》真题及答案一、单项选择题1。

【题干】行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

【选项】A。

最高人民法院B。

国务院C。

全国人民代表大会D。

全国人民代表大会常务委员会【答案】B【解析】行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。

【考点】法的效力层级2。

【题干】关于建设工程中代理的说法，正确的是(）.【选项】A。

建设工程合同诉讼只能委托律师代理B。

建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D。

建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【答案】C【解析】诉讼代理人不仅仅只有律师还可以包括基层法律服务工作者等.所以A错误。

建设工程中的代理主要是委托代理。

所以B错误.委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。

所以D错误【考点】建设工程代理制度3。

【题干】建设用地使用权自()时设立。

【选项】A.土地交付B.转让C.登记D.支付出让金【答案】C【解析】建设用地使用权自登记时设立【考点】建设用地使用权的设立4.【题干】甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品.甲发现后，对乙提起侵权之诉。

经查，乙共销售侵权产品800件,因乙的侵权行为,甲少销售600件。

甲销售专利产品每件获利2000元,乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲(）.【选项】A。

60万元B.80万元C。

120万元D.160万元【答案】C【解析】侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定。

【考点】建设工程知识产权侵权的民事责任5。

【题干】甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元,甲按约定向乙支付了定金50万元。

如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（)。

【选项】A.50万元B.80万元C。

2017年二级建造师《法规》真题及参考答案前言二级建造师是国家承认的专业技术人员，其资格证书是从事建筑工程管理的必要条件。

《法规》是二级建造师考试的重要考核科目之一，需要考生深入理解和掌握相关法律法规知识。

本文将介绍2017年二级建造师《法规》真题及参考答案，希望对考生备考有所帮助。

题目一、选择题1、下列哪项不是建筑施工企业获得安全生产许可证的条件？A. 生产安全责任制落实到位B. 安全生产管理人员具有相应学历C. 建筑施工企业设立了安全生产管理机构并聘任了专职安全生产管理人员D. 全体职工均持有安全生产证书参考答案：D2、工程项目竣工后，建筑施工企业应当向施工现场设立备案的什么机构报告？A. 建设工程质量检测机构B. 建设工程监理机构C. 建设项目法律法规监督机构D. 建设工程质量监督机构参考答案：D二、简答题1、建筑物的施工现场应当按什么要求区分布置？参考答案：按照建筑施工组织设计方案和安全生产标准规定，分区分层分面有序地布置各种施工设备和安全防护设施。

2、建筑施工企业应当在施工现场建立什么制度？参考答案：应当建立建筑施工工地安全生产管理制度。

制定安全施工计划，加强施工现场安全生产监督和检查，做好班前、班后交底和安全生产教育培训，保证安全施工和行为规范。

三、计算题1、某工程施工总面积为30000平方米，施工工期为180天，按法定节假日计算，年度工作时间为250天。

若规定施工期内允许休息日8天，则该工程的日工期是多少？参考答案：计算公式为：（工作日 - 允许休息日） ÷ 工期 = 日平均施工面积（250 - 8）÷ 180 = 1.334所以日工期为1.334平方米/日。

结语通过解析2017年二级建造师《法规》考试真题及参考答案，我们可以了解到法律法规知识在建筑工程管理中的重要性。

备考时应当充分理解相关法律法规知识，结合具体实践提高解决实际问题的能力，同时也要保持积极的学习态度，及时更新知识和理念。

2017年二级建造师考试真题《建设工程法规及相关知识》1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【参考答案】B. 【解析】考查法的效力层级。

行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。

教材 P62.关于建设工程中代理的说法，正确的是（）A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人试试的民事法律行为，不得代理D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【参考答案】C 【解析】考查建设工程代理行为的设立。

《民法通则》规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。

教材 P113.建设用地使用权自（）时设立。

A.土地交付B.转让C.登记D.支付出让金【参考答案】C 【解析】本体考查的是与土地相关的物权。

建设用地使用权自登记时设立。

参见教材 P174.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。

甲发现后，对乙提起侵权之诉。

经查，乙共销售侵权产品 800 件，因乙的侵权行为，甲少销售 600 件。

甲销售专利产品每件获利 2000 元，乙销售亲去哪产品每件获利 1000 元，乙应赔偿甲（）。

A.60 万元B.80 万元C.120 万元D.160 万元【参考答案】C 【解析】本体考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。

赔偿损失的数额有 4 种确定方法：①侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；②实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；③权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；④权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。

2017年二级建造师法规真题及解析一、单项选择题（共60题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A．最高人民法院B．国务院C．全国人民代表大会D．全国人民代表大会常务委员会【答案】B【考点】法的效力层级【考点来源】第一章第一节P6【解析】行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。

2．关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。

A．建设工程合同诉讼只能委托律师代理B．建设工程中的代理主要是法定代理C．建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D．建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【答案】C【考点】建设工程代理行为的设立【考点来源】第一章第二节P11【解析】A错误，诉讼代理人不要求必须是具有律师资格的人担任，基层法律服务工作者、当事人的近亲属或工作人员、当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民也能担任委托诉讼代理人。

B错误，建设工程中的代理主要是委托代理，法定代理和指定代理的被代理人是无民事行为能力人或限制民事行为能力人。

D错误，转委托有两种情况，一是被代理人同意；另一是情况紧急，为被代理人利益而进行转委托。

本题错在少了情况紧急的前提条件。

3．建设用地使用权自（）时建立。

A．土地交付B．转让C．登记D．支付出让金【答案】C【考点】建设用地使用权（不动产物权）的变动【考点来源】第一章第四节P17【解析】设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。

建设用地使用权自登记时设立。

不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。

4．甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利。

甲发现后，对乙提起侵权之诉。

经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的行为，甲少销售600件。

2017年二级建造师《建设工程法规及相关知识》答案一、单项选择题1、B 【解析】考查法的效力层级。

行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。

教材P62、C 【解析】考查建设工程代理行为的设立。

依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。

教材P113、C 【解析】本体考查的是与土地相关的物权。

建设用地使用权自登记时设立。

参见教材P174、C 【解析】本体考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。

赔偿损失的数额有4种确定方法：①侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；②实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；③权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；④权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。

按照①机损：600×2000=120万元。

参见教材P285、C 【解析】本题考查的是定金。

给付定金的一方不履行约定的债务的，物权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同的额的20%×50+200×20%=90万元。

参见教材P346、B 【解析】本体考查的是建筑国内工程一切险。

建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或检验合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。

参见教材P387、B 【解析】本体考查的是承揽合同的法律规定。

如果定作人提供材料的，承揽人应当对定作人提供材料及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。

2017年二级建造师考试真题《建设工程法规及相关知识》1. 行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A. 最咼人民法院B. 国务院C. 全国人民代表大会D. 全国人民代表大会常务委员会【参考答案】B. 【解析】考查法的效力层级。

行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。

教材P62. 关于建设工程中代理的说法，正确的是（）A. 建设工程合同诉讼只能委托律师代理B. 建设工程中的代理主要是法定代理C. 建设工程中应由本人试试的民事法律行为，不得代理D. 建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【参考答案】C【解析】考查建设工程代理行为的设立。

《民法通则》规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。

教材P113. 建设用地使用权自（）时设立。

A. 土地交付B. 转让C. 登记D. 支付出让金【参考答案】C【解析】本体考查的是与土地相关的物权。

建设用地使用权自登记时设立。

参见教材P174. 甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。

甲发现后，对乙提起侵权之诉。

经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。

甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售亲去A. 60万元B. 80万元C. 120万元D. 160万元【参考答案】C【解析】本体考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。

赔偿损失的数额有4种确定方法：①侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；②实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；③权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；④权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。

2017年全国二级建造师考试执业资格考试《法律法规》真题试卷及解析考生须知1.考生作答前，首先应将姓名、准考证号用签字笔写在题本和答题卡的相应位置，同时，答题卡的相应位置用2B铅笔填涂。

2.答案填涂和作答规范。

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用2B铅笔完成。

如要改动，必须用橡皮擦干净。

（2）书写部分必须用黑色签字笔或钢笔在答题卡上作答。

字迹要清楚。

3.考生作答时，应按要求在答题卡上作答。

若不按标准进行填涂或直接答在试卷上，则均属无效作答！4.考试结束后，考生务必将题本和答题卡一并交给监考人员。

5.考试时间120分钟，满分100分。

一、单项选择题(共60题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由(()裁决。

A.最高人民法院B.国务院C全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会2.关于建设工程中代理的说法，正确的是A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理3.建设用地使用权自()时设立。

A.土地交付B.转让C.登记D.支付出让金4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利。

甲发现后，对乙提起侵权之诉。

经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的行为，甲少销售600件。

甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元。

乙应赔偿甲()A.60万元B.80万元C.120万元D.160万元5.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为200万元，甲按约定付了定金50万元。

如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲()A.50万元B.80万元C.90万元D.100万元6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。

2017 年二建《法规》真题及答案解析一、单项选择题（共60题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【优路答案解析】B 主要考察法的效力层级中需要有关机关裁决适用的特殊情况。

P62.关于建设工程代理的说法，正确的是（）。

A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【优路答案解析】C 主要考察代理的相关规定。

P133.建设用地使用权自（）时设立。

A.土地交付B.转让C.登记D.支付出让金【优路答案解析】C 主要考察建设用地使用权。

P174.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利甲发现后，对乙提起侵权之诉。

经查，乙共销售侵权产品 800 件，因乙的为，甲少销售 600 件。

甲销售专利产品每件获利 2000 元。

乙销售侵权产品利 1000 元。

乙应赔偿甲（）。

A.60 万元B.80 万元C.120 万元D.160 万元【优路答案解析】C 主要考察建设工程知识产权侵权的法律责任中赔偿损失数额的确定方法。

P285.建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为 200 万元，甲按付了定金50 万元，如果乙在规定的期限内不履行设计合同，应该（）。

A.50 万元B.80 万元C.90 万元D.100 万元【优路答案解析】C 主要考察定金的相关规定。

P346.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为 2014 年 5 月 1 日。

同年2 月 10 日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。

施工企业为保证工期，于同年 4 月 20 日将建筑材料运至工地。

后因设备原因，工程实际开工日为同年 5 月 10 日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。

2017 年二建《法规》真题及答案解析一、单项选择题（共60 题，每题 1 分。

每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）1. 行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A. 最高人民法院B. 国务院C. 全国人民代表大会D. 全国人民代表大会常务委员会【优路答案解析】 B 主要考察法的效力层级中需要有关机关裁决适用的特殊情况。

P62. 关于建设工程代理的说法，正确的是（）。

A. 建设工程合同诉讼只能委托律师代理B. 建设工程中的代理主要是法定代理C. 建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D. 建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【优路答案解析】 C 主要考察代理的相关规定。

P133. 建设用地使用权自（）时设立。

A. 土地交付B. 转让C. 登记D .支付出让金【优路答案解析】 C 主要考察建设用地使用权。

P174. 甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利甲发现后，对乙提起侵权之诉。

经查，乙共销售侵权产品800 件，因乙的为，甲少销售600 件。

甲销售专利产品每件获利2000 元。

乙销售侵权产品利1000 元。

乙应赔偿甲（）。

A. 60 万元B. 80 万元C. 120 万元D. 160 万元【优路答案解析】 C 主要考察建设工程知识产权侵权的法律责任中赔偿损失数额的确定方法。

P285. 建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为200 万元，甲按付了定金50 万元，如果乙在规定的期限内不履行设计合同，应该（）。

A. 50 万元B. 80 万元C. 90 万元D. 100 万元【优路答案解析】 C 主要考察定金的相关规定。

P346. 某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014 年 5 月 1 日。

同年2 月10 日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。

施工企业为保证工期，于同年 4 月20 日将建筑材料运至工地。