索赔意向通知书(施工单位)

工程索赔意向书工程索赔意向书【范例一】致：xx由于xx年x月份的连续降雨引发xx重大自然地质灾害事故。

事故发生后，项目部于x月x日上午x时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。

项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。

并于下午接到监理x号工程暂停指令单。

项目部于x年x月x日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字x第x号）要求：x。

项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。

于x年x月x日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字x第x号）要求：除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标（包括营地标）的施工人员于x年x 月x日前全部撤离施工现场，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》，接通知后我部认真组织在x月x日下午将全部人员撤出工地。

进入x月下旬天气好转后，监理部及业主电话通知我部，安排部分人员进场进行施工人员营地的搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作。

我部接到通知后积极组织人员于x月x日进场相继完成了营地搬迁等工作。

并于x年x月x日接监理部工程复工指令单，通知本标段于x年x月x日全面恢复施工。

期间我标段发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用；2、设备窝工补偿费用；3、材料损失的补偿费用；4、撤退时业主拆除我部营地等损失；5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用；以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项及合同文件第x款第x项的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。

此！致！xx项目部x年x月x日【范例二】致：海宁市交通投资集团有限公司我公司于xx年1月中标海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程第五合同段，xx年1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。

索赔施工合同意向通知尊敬的XXX公司：我方在此就关于我方在施工合同执行过程中所发生的索赔事项，向你方发出正式的意向通知。

根据合同条款及相关法律法规，我方将严格按照规定的程序和期限，向你方提出相应的索赔要求。

现将有关情况说明如下：一、合同概况1. 合同名称：XXXX施工合同2. 合同编号：XXXXXX3. 合同双方：我方（全称：XXXX公司，以下简称“乙方”）与贵公司（全称：XXXX公司，以下简称“甲方”）4. 合同签订日期：XXXX年XX月XX日5. 合同工程内容：XXXX项目施工二、索赔事由在合同执行过程中，我方严格遵守合同条款，认真履行合同义务。

但由于以下原因，导致合同无法按照原定计划和质量要求完成，给我方造成了经济损失和信誉损害。

因此，我方依据合同条款和相关法律法规，向你方提出索赔要求。

1. 甲方未按照合同约定提供施工场地和施工条件，导致施工进度延误。

2. 甲方提供的施工图纸和设计文件存在缺陷和错误，导致施工过程中出现多次变更，增加了施工成本。

3. 甲方未能按照合同约定及时支付工程进度款，影响了施工的正常进行。

4. 甲方在合同执行过程中，擅自变更合同内容，导致工程量和工程费用发生变化。

三、索赔金额和期限根据合同条款和相关法律法规，我方将就上述索赔事项向你方提出经济赔偿要求。

具体索赔金额和相关费用将在正式的索赔报告中详细说明。

在此，我方提醒贵公司，根据合同条款，若贵公司在接到本意向通知后30日内未提出异议，则视为贵公司对我方索赔要求的默认。

四、解决方式为尽快解决上述索赔事项，减少双方损失，我方希望贵公司能够在接到本意向通知后，尽快与我方联系，就索赔事项进行协商。

若双方在协商过程中达成一致，则可签订补充协议，明确双方的权利和义务。

若协商无果，双方均可按照合同约定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

在此，我方再次强调，我方将严格按照合同条款和相关法律法规，向你方提出相应的索赔要求。

希望贵公司能够高度重视，积极配合我方的索赔工作，共同维护双方的合法权益。

工程索赔意向书15篇工程索赔意向书1致：________________有限公司原因：____________公司承建____小区综合楼主楼部分在二次结构砌筑施工以来，进场施工材料认价存在分歧，主要原因是由于贵公司认价价格和现场进厂价格存在差议，所含各项价格直接进购买价格，为解决此事、____月份贵公司____总专程组织项目部人员及贵方工程部人员召开材料认价会，双方达成协议，现场使用石膏砖其主要材料有贵公司直接采购，砂石料、水泥有我方购买。

索赔原因：项目部自_________年____月_____日通知贵公司材料主管和师傅开始督促石膏块进场，但至______年____月____日未进场，现已经造成现场砌筑工人窝工，(现场施工人员____人、其中技工______人)及项目部管理费增加，根据相关合同法相关规定;如果有以下原因造成施工方损失的可以索赔：1、甲方供应材料不及时，造成现场窝工产生费用的2、由于设计更改造成损失的。

3、不可抗力造成损失超出一定承担范围的。

论述：针对以上情况，现我公司提出索赔依据并按照程序通知贵公司，应立即给予回复和认同，超出法定时间视为认可，我方将索赔费用整理后按照程序报给贵公司预算部门。

_______________工程有限公司__________年______月______日工程索赔意向书2致：_____县经济开发区建设投资有限公司________项目管理咨询有限公司由于__年____月____日工程施工场地供水管道被其他单位破坏，导致大量水源及土方流入我标段基槽内，造成我标段基础内模板、铁件、支撑树被淹埋，并且基坑内大量积水，使我方无法正常施工。

此次管道破坏使我施工方所承包的标段发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用；2、材料损失的补偿费用；3、降排水措施补偿费用；4、人工清除淤泥补偿费用；5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用；以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。

工程索赔意向通知书索赔指投保人或被保险人在发生保险事故、遭受财产损失或人身伤亡以后，要求保险人履行赔偿或给付保险金义务的行为。

下面我给大家带来工程索赔意向通知书，供大家参考!工程索赔意向通知书范文一致：安徽石油分公司管道项目部：合肥油库改扩建安装工程从 20xx 年月 8 日开工于 20xx 年 5 月 20 工程中间交。

历时 17 个月，比合同工期推迟了 13 个月。

由于合肥油库是改造安装工程，从 20xx 年 4 月以后工艺管道施工受到油库生产经营、图纸设计变更、材料供货等多方面原因的的影响，使的我施工方无法正常、连续地施工。

和业主取消了 2 台 5000M3 储罐安装，给我方带来较大的经济损失。

我方特向贵方表示费用索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员 20作文13 年 4 月至 20xx 年 4 月施工功效降低索赔。

2、20xx 年 4 月至 20xx 年 4 月施工现场管理费索赔3、其他相关的企业管理费、现场经费索赔。

4、5000M3 储罐胎具、器具的制作、运输发生费用索赔。

南京金陵石化建筑安装工程有限公司6-10工程索赔意向通知书范文二致：**由于**年*月份的连续降雨引发"**"重大自然地质灾害事故。

事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。

项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。

并于下午接到监理*号工程暂停指令单。

项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求："*" 。

项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。

于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知 (通字*第*号) 要求："除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标 (包括营地标)的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场" ，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》接通知后我部认真组织在*月*日下，午将全部人员撤出工地。

工程索赔意向书工程索赔意向书篇1致：xx公司我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路周王庙至长安段改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到此刻，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。

由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一向停工长达7个月，20xx 年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。

还有Kxx+385～Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。

由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一向不能开钻，导致灌注桩施工队一向怠工。

计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一向没有开工。

以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的职责和义务。

此致xx改建工程第五合同段项目经理部20xx年3月25日工程索赔意向书篇2致：__________由我部中标承建的__________一期道排工程于20____年10月根据合同要求及甲方现场指令单开工建设，并于20____年底完成一期一标、二标道排工程施工，(三标由于房建未开工建设无法施工)而三标段直到20____年8月开始进行施工，目前已基本施工完毕，实际工期已超合同工期两年零9个月，工期滞后给我部造成工程成本相应增加，经我部根据现场实际情景综合分析，下列原因造成工期滞后：1、一标、二标施工时，土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位(尤其是园林单位进度滞后)。

索赔意向通知书施工单位范文-完整版-doc 索赔意向通知书施工单位范文-完整版-doc尊敬的施工单位：我们作为甲方，与贵单位签订了工程合同，合同号为XXXX。

根据合同约定，本次工程由贵单位负责承担施工工作。

然而，在工程实施过程中，我们发现了一系列贵单位在施工过程中存在的问题和不当行为，导致工程无法按时完工，并给我们造成了重大的经济损失。

一、工期延误二、施工质量问题在工程施工过程中，我们发现了以下施工质量问题：1. 未按照合同要求进行施工，造成了工程质量不达标；2. 使用了劣质材料，导致工程质量下降；3. 施工过程中存在严重的安全隐患，没有进行有效控制。

这些质量问题严重影响了工程的可用性和持久性，对我们的正常使用和后续维护带来了很大的困扰和经济压力。

三、索赔要求基于以上问题，我们要求贵单位做出以下补偿和赔偿：1. 工期延误补偿：根据工期延误的天数，按照合同约定的违约金标准进行扣款，总计金额为XXXX元；2. 施工质量问题赔偿：根据工程质量不达标和安全隐患等问题，我们进行了详细的评估和估算，总计金额为XXXX元；3. 额外损失补偿：由于工期延误和施工质量问题，我们因无法正常使用该场地而承担了额外的租赁费用和经济损失，总计金额为XXXX元。

希望贵单位能够认真对待我们的索赔要求，并在接到本通知书之日起XX个工作日内回复。

如果贵单位不认可我们的索赔要求，我们将不得不采取法律手段维护自身权益。

附件：1. 工程合同（复印件）2. 工程进度计划（复印件）3. 工程验收报告（复印件）4. 相关发票和证明文件（复印件）法律名词及注释：1. 违约金：根据合同约定，在一方违反合同条款的情况下，向另一方支付的一定金额，作为补偿或惩罚。

工程索赔意向书 1____致：我公司于 20__年 1 月中标海宁市硖许公路(周王庙至长安段)改建工程第五合同段， 20__年 1 月 18 日开工到现在，工期过去五分之三，但工程发展缓慢。

由于 20__年 7 月 25 日在 K__+__0 处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加之电信、电力管线等原因，导致路基向来停工长达 7 个月， 20__年 3 月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才住手使用。

还有 K__+385~K__+700 范围内建造材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。

由于 20__年 1 月 19 日在辛江桥左幅 3 号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位向来不能开钻，导致灌注桩施工队向来怠工。

计划20__年__月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程向来没有开工。

以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法估计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期赋予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的责任和义务。

此致____改建工程______经理部20__年 3 月 25 日工程索赔意向书 2一、工程索赔书时效的效力索赔时效有两个方面的效力，一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭，即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔，其索赔权利泯灭;二是索赔时效为有效的抗辩理由，即索赔时效期间届满，请求权的相对人于是取得否认对方请求的权利。

索赔时效期间届满后的请求权，因诉权泯灭，变为不可诉请求权，即罗马法上所谓自然之债。

此种请求权不受法律强制实施的约束力和保障。

因此基于索赔时效的效力，义务人取得了抗辩权，可拒绝权利人的索赔主张。

工程索赔意向书(范本10篇) 工程索赔意向书(范本) 第1篇：工程索赔意向书（一）：致：xx公司我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路周王庙至长安段改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到此刻，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。

由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时，发现海宁自水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一向停工长达7个月，20xx年3月初自水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自水管道才停止使用。

还有Kxx+385～Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。

由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一向不能开钻，导致灌注桩施工队一向怠工。

计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一向没有开工。

以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的职责和义务。

此致xx改建工程第五合同段项目经理部20xx年3月25日工程索赔意向书（二）：致：__________由我部中标承建的__________一期道排工程于20____年10月根据合同要求及甲方现场指令单开工建设，并于20____年底完成一期一标、二标道排工程施工，(三标由于房建未开工建设无法施工)而三标段直到20____年8月开始进行施工，目前已基本施工完毕，实际工期已超合同工期两年零9个月，工期滞后给我部造成工程成本相应增加，经我部根据现场实际情景综合分析，下列原因造成工期滞后： 1、一标、二标施工时，土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位(尤其是园林单位进度滞后)。

工程索赔意向书(15篇)工程索赔意向书1致：__我公司于1月中标海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程第五合同段，1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。

由于7月25日在K__+__0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一直停工长达7个月，3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。

还有K__+385～K__+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。

由于1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一直不能开钻，导致灌注桩施工队一直怠工。

计划__月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。

以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的责任和义务。

此致__改建工程__X经理部3月25日工程索赔意向书2致：_____项目管理有限责任公司由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有____月____日至____月____日，____月____日至____月____日，9____月____日至____月____日。

给我方带来较大的经济损失及工期拖延。

我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员窝工补偿费、进出场费。

2、设备窝工补偿费、进出场费。

3、其他相关的企业管理费、现场经费。

__________有限公司__年____月____日工程索赔意向书3致：________________有限公司原因：____________公司承建____小区综合楼主楼部分在二次结构砌筑施工以来，进场施工材料认价存在分歧，主要原因是由于贵公司认价价格和现场进厂价格存在差议，所含各项价格直接进购买价格，为解决此事、____月份贵公司____总专程组织项目部人员及贵方工程部人员召开材料认价会，双方达成协议，现场使用石膏砖其主要材料有贵公司直接采购，砂石料、水泥有我方购买。

工程索赔意向书5篇第1篇示例：尊敬的工程部门负责人：您好！我们是与贵公司合作的某工程项目的承包商，我们对最近发生的一些情况感到担忧，特此写信表达我们的索赔意向。

我们想提及的是工程进度方面的问题。

根据合同约定，工程应在规定的时间内完工，但由于种种不可抗力的原因，我们遇到了很多困难，导致工期受到了严重影响。

我们希望贵公司能够理解并考虑这些因素，帮助我们妥善解决工期延误带来的损失。

我们需要谈论的是工程质量问题。

在最近的验收过程中，我们发现了一些工程质量方面的问题，这些问题可能会对工程的使用和安全造成潜在的影响。

我们深知贵公司对工程质量要求严格，我们也希望能够与贵公司一同找到解决这些问题的办法，并确保工程的质量达到标准要求。

我们还需要提及一些费用方面的问题。

在工程过程中，由于材料价格的波动和工程变更等原因，我们的成本出现了一些变化。

我们希望贵公司能够给予合理的补偿，以弥补我们的损失。

我们希望贵公司能够认真对待我们的索赔意向，与我们进行充分的沟通和协商，寻求双方都能接受的解决方案。

我们希望能够继续保持良好的合作关系，共同推动工程项目的顺利进行，并为项目的成功完工共同努力。

谢谢您抽出宝贵的时间阅读此封信，我们期待着您的回复。

此致礼敬（签名）第2篇示例：工程索赔意向书尊敬的工程部门领导：我是某工程项目的参与方，对于项目进展中的一些问题，我感到有必要与您沟通并明确一些事宜。

近期在项目施工过程中，由于某些原因导致工程进度滞后、质量出现问题，给我们造成了不小的损失，因此我们考虑提出索赔。

根据项目合同约定，双方应当共同遵守相关规定，保障工程进展顺利进行。

我们在实际施工过程中发现，部分工程进度严重滞后，无法按时完成。

这导致我们的资金、人力等资源浪费，给项目整体进度造成了不可挽回的影响。

我们请求您能够协助解决此类问题，确保工程按时完工。

工程质量是我们最为关注的问题之一。

在项目过程中，我们发现部分工程存在质量问题，需要重新施工或修复。

表C.0.3索赔意向通知书工程名称：编号：《建设工程施工合同示范文本》（GF-2013-021）通用条款第19条规定19.1 承包人的索赔根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；3、索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；4、在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理对承包人索赔的处理如下：1、监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。

监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；2、发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。

发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；3、承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3 发包人的索赔根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

1、发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。

施工造成房屋开裂的索赔意向通知一、工程索赔意向通知书致：**监理部根据合同要求，我项目部于xxxx年xx月xx日第一批人员进点，并立即组织人员、设备进场，开展营地建设及施工前期准备工作。

由于以下原因造成我部无法按计划进行施工：xxxx年xx月xx日监理向我部提交测量控制点xxxxxx、xxxxxx，我部随即对施工区地形进行了复测，但随后因造成房屋开裂被监理通知该控制点不能使用，我部又等待监理提供准确控制点，至xxxx年xx月xx日监理再次向我部提交测量控制点。

期间我部完成了施工区地形复测、设计图绘制、部分营地场平工作，发生了如下费用及损失：1、工期延误;2、管理人员费用;3、企业管理费、现场经费及资金利息的多余支付以及开工期间可赢利润。

以上发生的损失，按照合同文件第十九条承包商权利，请业主、监理对我部上述发生的工期及费用给予合理补偿。

此致!xxxxxxxxxxx工程建设管理部xxxx年xx月xx日二、索赔的程序(一)索赔的提出1、索赔意向书承包商如要对某一事件进行索赔，他应在索赔事件发生后的28天内,向雇主和工程师提交索赔意向书，目的是要求雇主及时采取措施消除或减轻索赔起因，以减少损失，并促使合同双方重视收集索赔事件的情况和证据，以利于索赔的处理。

2、索赔申请报告承包商在发出索赔意向书后28天内，应向工程师提交索赔申请报告，其内容一般应包括索赔事件的发生情况与造成损害的情况，索赔的理由和根据、索赔的内容与范围、索赔额度的计算依据与方法等，并应附上必要的记录和证明材料。

如果索赔事件影响的延误时间较长，则承包商还应向工程师每隔一段时期提交中间索赔申请报告，并在索赔事件影响结束后28天内，向雇主和工程师提交最终索赔申请报告。

(二)索赔的处理(l)工程师收到索赔意向书后，应及时核查承包商的当时记录，并可要求承包商提交全部记录的副本。

此外，工程师还应及时调查收集事件有关情况。

(2)工程师在收到索赔申请报告或最终申请报告后42天内,应进行审核报告，认真研究和核查承包商提供的记录和证据，必要时可向承包商质疑，要求答复。

索赔意向通知书索赔是指国际贸易业务的一方违反合同的规定，直接或间接地给另一方造成损害，受损方向违约方提出损害赔偿要求。

下面店铺给大家带来索赔意向通知书，供大家参考!索赔意向通知书范文一致：根据《建设工程施工合同》(条款)的约定，由于发生了事件，且该事件的发生非我方原因所致。

为此，我方向(单位)提出索赔要求。

附件：索赔事件资料提出单位(盖章)负责人(签字)年月日索赔意向通知书范文二(身份证号码)：您好!您于年月日因公负伤至今已个月，根据《工伤保险条例》第二十一条：“职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定”，您已符合进行劳动能力鉴定的条件。

请您于年月日进行劳动能力鉴定申请，以确定伤残等级及停工留薪期。

如您拒不接受劳动能力鉴定，则依照《工伤保险条例》四十二条规定，停止工伤保险待遇。

如需更改劳动能力鉴定申请日期，请于年月日前以书面形式知会公司。

如逾期不配合进行劳动能力鉴定的，将视同您拒不接受劳动能力鉴定，并丧失一切工伤待遇。

如因您个人原因未进行劳动能力鉴定，所造成的损失及后果由您个人承担。

特此通知!本人确认： xxxxxx有限公司年月日年月日索赔意向通知书范文三致：**由于**年*月份的连续降雨引发“**”重大自然地质灾害事故。

事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。

项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。

并于下午接到监理*号工程暂停指令单。

项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求：“*”。

项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。

于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求：“除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标(包括营地标)的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场”，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》，接通知后我部认真组织在*月*日下午将全部人员撤出工地。

尊敬的业主/承包商：我方在此就我方在贵方项目中承担的XXX工程（以下简称“本项目”）所涉及的合同索赔事项，向贵方发出索赔意向通知。

根据合同条款及相关法律法规，我方认为自身合法权益受到了损害，特此提出索赔要求。

现将有关情况说明如下：一、项目背景本项目是根据双方签订的《建设工程施工合同》（以下简称“合同”）进行的。

我方按照合同约定，认真组织施工，确保项目质量、安全、进度等方面满足合同要求。

然而，在项目执行过程中，遇到了一些不可预测的问题，导致合同执行受到影响。

二、索赔事由1. 额外工程量：在项目实施过程中，贵方提出了若干额外工程量，我方为确保项目进度和质量，按照贵方要求完成了这些额外工程。

根据合同条款，额外工程量的费用应由贵方承担。

2. 变更设计：本项目在施工过程中，贵方提出了若干设计变更，我方按照贵方要求进行了调整。

设计变更导致施工方案、工程量及施工周期发生变化，给我方造成了额外损失。

根据合同条款，设计变更导致的额外费用应由贵方承担。

3. 延期付款：合同规定，贵方应按照约定的付款节点向我方支付工程进度款。

然而，在实际操作中，贵方未能按时支付款项，导致我方施工资金紧张，影响了项目进度。

4. 现场管理：贵方在现场管理过程中，未能提供良好的施工环境，使我方施工过程中遇到了诸多困难。

例如，施工现场安全隐患突出，使我方不得不花费额外精力进行安全管理；施工现场供水、供电不稳定，导致施工设备不能正常运行，影响施工进度。

三、索赔金额及依据根据合同条款及相关法律法规，我方要求贵方承担以下费用：1. 额外工程量费用：XXX元；2. 设计变更导致的额外费用：XXX元；3. 延期付款导致的损失：XXX元；4. 现场管理不善导致的损失：XXX元。

上述费用的计算依据合同条款、工程量清单、施工日志等相关资料。

四、解决措施为维护双方合法权益，希望贵方能够认真对待此次索赔事项，尽快与我方沟通，共同协商解决。

在此期间，我方将继续按照合同约定，积极推进项目施工。

工程索赔意向书致：____项目管理有限责任公司由于____医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有____月____日至____月____日，____月____日至____月____日，9____月____日至____月____日。

给我方带来较大的经济损失及工期拖延。

我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员窝工补偿费、进出场费。

2、设备窝工补偿费、进出场费。

3、其他相关的企业管理费、现场经费。

____有限公司____年____月____日工程索赔意向书（2）尊敬的先生/女士：我是您的建筑工程项目的承包商，写信是为了向您提出索赔的意向。

我非常理解您对于工程质量和进度的关切，我们一直以来也非常重视您的要求和指导。

然而，在工程的实施过程中，我们遇到了一系列不可预料的困难，严重影响了工程的进展和质量。

首先，由于地质条件复杂，我们在土地勘察前无法准确判断地质状况。

这导致在施工过程中遇到了严重的地质灾害，如地陷、地下水涌入等，使得我们不得不停工进行应急处理。

这不仅导致了工期延误，也增加了施工难度和成本。

其次，由于市场行情的变动以及供应商的价格调整，原材料的采购成本大幅度上升。

尽管我们与供应商进行了多次协商，但仍难以避免原材料价格的飙升对工程造成的巨大压力。

我们尽力控制成本，但仍不得不加价，以确保工程能够按时进行。

此外，曾承诺的外包工程队伍的规模和技能水平未能达到预期。

这导致了施工期间的人力不足和施工质量不稳定等问题。

我们不得不重新调整队伍，重新培训人员，以确保工程的质量和安全。

最后，施工期间的天气条件对项目进展也产生了不可忽视的影响。

由于一段时间的持续降雨，施工工地被淹水，无法继续施工。

这不仅导致了工期延误，也对已建成部分的工程造成了损害，需要进行修复和改进。

基于以上情况，我们希望能够对工程进行索赔，以弥补我们由于各种困难和不可控因素导致的损失。

建筑工程施工索赔函尊敬的工程负责人：您好！首先，感谢贵公司对本次建筑工程的支持与配合。

在施工过程中，由于各种客观原因影响，我们的工程进度与计划发生了一些偏差，给我们的工期进展与经济效益带来一定的困扰。

因此，我们决定向贵公司提出索赔请求，希望能够得到合理的赔偿。

一、项目概况项目名称：XXXX工程工程地址：XXXX工期：XXXX二、索赔原因与依据1. 资金损失：由于工程进展不如预期，我们不得不额外投入资金用于加快工程进度。

根据合同约定以及有关法律法规，我们要求贵公司对我们因此产生的资金损失进行补偿。

2. 工期损失：由于贵公司在以下几个方面未能履行合同约定，导致我们的工期受到影响：a. 提供的施工图纸存在错误和漏洞，需要我们花费额外的时间进行修改和调整。

b. 贵公司未能按时提供所需的材料和设备，导致我们在施工过程中出现停工现象，延误工期。

c. 贵公司在现场施工期间，未能及时解决工程问题，导致我们必须停工等待解决，进一步延误工期。

以上三个方面的工期损失，依据合同约定，我们希望贵公司承担相应的赔偿责任。

三、索赔金额计算根据我们的实际损失及相关法律法规的规定，我们对索赔金额进行了计算，并列举如下：1. 资金损失：根据我们加快工程进度所投入的额外资金，计算得出总额为XXXX元。

2. 工期损失：根据工期延误所带来的经济损失，我们通过与专业评估机构进行协商以及参考相应的市场行情，计算出总额为XXXX元。

四、索赔处理方式在诚信与合作的基础上，我们希望贵公司能够认真对待我们的索赔请求，积极与我们沟通、协商，寻求共赢的解决方案。

我们提议以下处理方式：1. 资金损失：我们要求贵公司按照计算得到的金额，及时支付给我们。

支付方式可协商确定。

2. 工期损失：我们要求贵公司将延误期间的损失以相应的方式补偿给我们。

具体补偿方式可协商确定，但必须合理。

五、处理要求与期限为了确保问题得到及时解决，我们提出以下处理要求与期限：1. 贵公司收到本函后的7个工作日内，书面回复我们是否同意索赔请求，并明确回复处理方式。

工程索赔意向书范文致：____县经济开发区建设投资有限公司;____项目管理咨询有限公司由于____年____月____日工程施工场地供水管道被其他单位破坏，导致大量水源及土方流入我标段基槽内，造成我标段基础内模板、铁件、支撑树被淹埋，并且基坑内大量积水，使我方无法正常施工。

此次管道破坏使我施工方所承包的标段发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用;2、材料损失的补偿费用;3、降排水措施补偿费用;4、人工清除淤泥补偿费用;5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用;以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。

此! 致!____县____建筑安装工程公司____第六标段项目部____年____月____日工程索赔意向书范文（2）尊敬的工程业主：您好！首先，感谢您对我们公司工程项目的关注与支持，使得该项目能够顺利进行。

不过，在进行该项目的过程中，我们意识到有一些问题需要向您进行解释并提出索赔请求。

首先，我们在工程施工期间遇到了一些非常困难的天气条件，包括大风、雨雪等恶劣天气。

这导致我们的工作进度受到了很大的影响，无法按照原计划进行。

我们不得不经常停工，重新安排工作计划，并采取额外的安全措施来保护工人和设备。

由此带来的延误和额外费用，我们希望能够得到相应的赔偿。

其次，由于在工程实施过程中，我们发现了一些原工程设计中存在的问题。

这些问题要求我们采取额外的措施进行修复和调整，包括重新安排施工顺序、修正设计图纸、更换材料等。

这些额外的工作和费用是原工程设计造成的，因此我们希望能够得到相应的索赔。

另外，我们还发现一些由于工程变更所导致的增加工作量和费用的情况。

在工程实施的过程中，您提出了一些额外的需求和要求，这要求我们对原工程进行改动和调整。

这些额外的工作给我们带来了很大的压力和困扰，同时也给我们增加了很多额外的费用。