重庆大学网教作业答案-建设法规-
- 格式:doc
- 大小:25.50 KB
- 文档页数:10
重庆大学网络教育学院-2020年春季学期课程作业建设法规及相关规范第3次-参考资料请认真阅读一下说明然后下载:题库有可能会换,不保证全部都有!请仔细核对是不是您需要的题目再下载!!!!本文档的说明:如果题目顺序和你的试卷不一样,按CTRL+F在题库中逐一搜索每一道题的答案,预祝您取得好成绩百!一、填空题(共15 题、0 / 60 分)1、砌体所用各种砖、石、小砌块,统称为________。
参考答案是:块体2、《建筑法》规定:建筑工程的发包方式有两种,一种是招标发包,另一种是_____。
参考答案是:直接发包3、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出风口,必须装设防护罩、______或采取其他安全防护措施。
参考答案是:防护网4、混凝土结构主要包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和______等。
参考答案是:预应力混凝土结构5、由预制混凝土构件或部件装配、连接而成的混凝土结构,称为______。
参考答案是:装配式混凝土结构6、工程建设标准的特点,取决于工程建设所具有的_____。
参考答案是:特殊性7、埋置深度超过5m,或超过基底最小宽度,在其承载力中计入基础侧壁岩土摩阻力的基础,称为_____。
参考答案是:深基础8、《招标投标法》规定,开标地点应当为_____预先确定的地点。
参考答案是:招标文件9、《住宅建筑标准》GB50368-2005中规定,住宅建设应符合城市规划要求,保障居民的______和环境。
参考答案是:基本生活条件10、进行地基基础工程施工的施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善的质量管理体系和______。
参考答案是:质量检验制度11、对房屋建筑、防护工程、市政隧道、地下铁道等地下工程进行防水设计、防水施工和维护管理等各项技术工作的工程实体,称为______。
参考答案是:地下防水工程12、屋面工程所用的防水、保温材料的品种、规格、性能等必须符合国家现行产品标准和______。
重庆大学智慧树知到“工程管理”《建设法规》网课测试题答案(图片大小可自由调整)第1卷一.综合考核(共15题)1.依照中华人民共和国城市房地产管理法规定,在超过出让合同约定的动工开发期满________而未动工开发的,可征收土地出让金20%以下的土地闲置费。
正确答案:一年2.债权人撤消权自债权人知道或者应当知道撤消事由之日起()行使。
A、6个月B、一年内C、两年内D、五年内正确答案:B3.建设单位、施工单位、监理单位不得修改工程建设勘察设计文件,确需修改的,应由()修改。
A、高一级的勘察设计单位B、任一勘察设计单位C、原勘察设计单位D、建设单位选定的勘察设计单位正确答案:C4.合同是否无效的确认权归()。
A、工商行政管理部门B、人民法院C、当事人主管部门D、仲裁机构正确答案:BD 5.合同按承包工程计价方式分为()。
A、固定价格B、可调价格C、成本加酬金D、浮动价格正确答案:ABC6.保证安全施工的施工报告应送到建设工程所在地的______级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
正确答案:县级7.某高等学校与某建筑研究所签订了勘察设计合同,合同规定由该建筑研究所在3个月内为高等学校完成新建教学楼的勘察设计工作,勘察设计工作完成后由高等学校向该研究所支付勘察设计费用10万元。
该勘察设计合同法律关系的客体是()。
A、10万元B、新建教学楼C、勘查设计行为D、新建教学楼的设计图样正确答案:C8.招标投标法规定,投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的,其法律责任是()。
A、情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告B、处中标项目金额5%以上10%以下的罚款C、对单位直接负责人处单位罚款金额1%以上5%以下的罚款D、情节严重的,可由工商行政管理机关吊销营业执照正确答案:D9.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行()安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。
A、l次B、2次C、3次D、3次正确答案:A10.必须设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员情形有哪些?正确答案:(1)矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位;(2)从业人员超过300人的其他生产经营单位11.债权人无正当理由拒绝接受履行或其下落不明,或数人就同一债权主张权利,债权人一时无法确定,致使债务人一时难以履行债务,经公证机关证明或人民法院的裁决,债务人可以将履行的标的物提交有关部门保存,这种行为称为()。
第1次作业一、单项选择题(本大题共100分,共 40 小题,每小题 2.5 分)1. 根据有关规定,关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目不包括()?A. 邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目B. 科技、教育、文化等项目C. 体育、旅游等项目D. 商品住宅,包括经济适用住房2. 在建设工程合同签订的过程中,发包方发布招标通告或投标邀请书的行为就是一种()行为。
A. 要约邀请 B. 要约 C. 反要约 D. 承诺3. 根据《建设工程安全生产管理条例》,()因建设工程需要,向有关部门或者单位查询施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料时,有关部门或者单位应当及时提供。
A. 建设单位 B. 设计单位 C. 施工单位 D. 监理单位4. ()不应认为是发包人违约。
A. 发包人无正当理由拖延缔约时间 B. 发包人不按时支付工程预付款 C. 发包人不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行 D. 发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款5. 建筑施工合同的权利义务终止后,发包人承包人应当遵循()原则,履行通知、协助、保密等义务。
A. 等价有偿 B. 公平、公正、公开 C. 诚实信用D. 平等6. 根据《标准施工招标文件》(2007年版),承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用并支付合理利润的是()。
A. 承包人违约引起的暂停施工 B. 由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工 C. 承包人擅自暂停施工 D. 由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误7. 投标文件一般情况下()附带条件。
A. 都带 B. 不能带 C. 上级批准可带 D. 没规定8. 根据《建设工程质量检测管理办法》,有关检测机构或检测人员说法错误的是()。
A. 检测人员可以同时受聘于两个或者两个以上的检测机构 B. 检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备 C. 检测机构不得转包检测业务 D. 检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责9. 建筑工程民事纠纷大多因为不动产发生,所以在诉讼管辖中应当属于()的范围。
22春重庆大学《建设法规》在线作业一答案参考1. 安装吊杆用提升钢丝绳的安全系数不应小于8,直径不应小于( )。
A、4mmB、5mmC、6mmD、9mm答案:B2. 下列( )违反了《建设工程勘察设计管理条例》A.发包方将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应勘察、设计资质等级的建设工程勘察、设计单位B.将对建筑艺术造型有特殊要求的项目的勘察设计任务直接发包C.任何单位和个人对建设工程勘察、设计活动中的违法行为都有权检举、控告、投诉D.建设工程勘察、设计单位应当在建设工程施工前,向施工单位和监理单位说明建设工程勘察、设计意图,解释建设工程勘察、设计文件参考答案:AB3. 《建筑法》的规定,工程监理单位应当根据建设单位的委托,( )执行监理任务。
A、偏向建设单位B、偏向施工单位C、客观、公正地D、按照建设行政主管部门的意见参考答案:C4. 县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,有权采取下列措施( )。
A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.发现有影响工程质量的问题时,责令改正D.发现质量问题时,查封被检查单位的文件和资料E.对发现质量问题的现场进行查封检查参考答案:ABC5. 建设单位应当在竣工验收后( )个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
A.3B.5C.6D.8参考答案:C6. 某建设工程预计建设工期13个月,按照法律规定,建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的( )%。
A.20B.30C.40D.50参考答案:B7. 某实施监理的工程,施工单位按合同约定将打桩工程分包。
施工过程中发生如下事件:事件1:打桩工程某实施监理的工程,施工单位按合同约定将打桩工程分包。
施工过程中发生如下事件:事件1:打桩工程开工前,分包单位向专业监理工程师报送了分包单位资格报审表及相关资料,专业监理工程师仅审查了营业执照、企业资质等级证书,认为符合条件后即通知施工单位同意分包单位进场施工。
重庆大学建设法规复习题及答案建设法规参考资料一、单项选择题(本大题共 0 分,共 90 小题,每小题 0 分)1.为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利,是担保物权,以下属于担保物权的是(A )。
A.留置权B.土地所有权C.幼儿园D.耕地2.工程未经验收,发包方擅自使用或提前使用的,由此而引发的质量或其他问题由(D )承担责任。
A.承包方B.监理方C.设计方D.发包方3.根据《民法通则》的规定,民事诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算,但从权利被侵害之日起超过(D),人民法院不予以保护。
A. 5 年B.10 年C.15 年D.20 年4.甲掉进一个没有设置明显标志的且未采取安全措施的基坑中,造成腿部受伤,花去医疗费2000 元。
甲多次找该项目的建设单位、施工单位索赔,双方互相推诿。
根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,承担该责任的主体应该是(B )。
A.建设单位B.施工单位C.甲与建设单位D.甲与施工单位5.城市地下空间的开发和利用,应当符合城市规划,履行规划(C )手续。
A.申请B.报建C.审批D.批准6.意外伤害保险费用由(A)支付。
A.施工单位B.建设单位C.工人自己D.监理单位7.生产安全事故分为(C )级。
A.2B.3C.4D.58.下列选项中,(C )是引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据。
A.侵权行为B.不当得利C.合同D.无因管理9.制定和实施城乡规划,应当遵循城乡统筹、合理布局、节约土地、集约发展和(D )的原则。
A.先城市后乡村B.先地下后地上C.先总体后局部D.先规划后建设10.建筑施工单位生产经营规模较小的,可以不建立应急救援组织,但应当指定(B )的应急救援人员。
A.专职B.兼职C.专职和兼职相结合D.消防单位11.下列不属于法人的是(A )A.公民B.事业单位C.教育局D.法院12.下列选项中,不属于我国建造师注册类型的是( B)。
1.保证安全施工的施工报告应送到建设工程所在地的______级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
[正确答案:县级]2.在建筑生产中最基本的安全生产管理制度是______。
[正确答案:安全生产责任制度]3.依照中华人民共和国城市房地产管理法规定,在超过出让合同约定的动工开发期满________而未动工开发的,可征收土地出让金20%以下的土地闲置费。
[正确答案:一年]4.检测机构应当对其检测数据和检测报告的______和______负责。
[正确答案:真实性、准确性]5.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离,办公、生活区的选址应当符合_____。
[正确答案:安全性要求]6.工程设计的修改由______单位负责。
[正确答案:原设计单位]7.警告、记过、记大过、降级、撤职、开除都属于_______。
[正确答案:行政处分]8.民事责任的种类包括_______和_______。
[正确答案:违约责任、侵权责任]9.单位建筑从业资格许可包括______和______。
[正确答案:建筑从业单位的条件、建筑从业单位的资质]10.民事法律关系三要素_______、_______、内容[正确答案:主体、客体]11.简述对于哪些建筑工程,建设单位应当履行申请审批手续?[正确答案:为确保建筑工程安全生产,建设单位应当按照国家有关规定,办理一些特殊的作业的申请批准手续(1)需要临时占用规划批准范围以外场地的;(2)可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的;(3)需要临时停水、停电、中断道路交通的;(4)需要进行爆破作业的;(5)法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。
]12.建设项目环境影响评价与规划环境影响评价的关系是?[正确答案:建设项目的环境影响评价,应当避免与规划的环境影响评价相重复。
作为一项整体建设项目的规划,按照建设项目进行环境影响评价,不进行规划的环境影响评价。
第3次作业一、填空题(本大题共15分,共 5 小题,每小题 3 分)1. 施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用,应当用于 ______ 、 ______ 、 ______ ,不得挪作他用。
2. 建设主管部门进行工程监理企业资质监督检查时,应当有 ______ 名以上监督检查人员参加。
3. 检测报告经 ______ 签字、 ______ 签署,并加盖 ______ 后方可生效。
4. 施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理 ______ 。
意外伤害保险费由 ______ 支付。
实行施工总承包的,由 ______ 支付意外伤害保险费。
意外伤害保险期限 ______ 。
5. 建筑工程的发包单位在选择承包单位缔结建筑工程承包合同时,常常采取______ 与 ______ 两种方式。
二、名词解释题(本大题共20分,共 5 小题,每小题 4 分)1. 建筑项目环境保护设施2. 建筑工程法律体系3. 建筑施工合同的发包方和承包方4. 建筑工程5. 建筑工程招标的标底三、简答题(本大题共25分,共 5 小题,每小题 5 分)1. 简述建筑工程施工单位施工现场环境保护。
2. 简述投标文件无效的情形。
3. 简述对于哪些建筑工程,建设单位应当履行申请审批手续?4. 在工程建设国家标准中,哪些属于强制性标准?5. 简述建设项目环境影响评价与规划环境影响评价的关系。
四、案例分析题(本大题共40分,共 5 小题,每小题 8 分)1. 2002年12月,长空电器有限责任公司(以下简称长空公司)筹建职工宿舍楼,通过履行正常的招投标程序,将该工程委托本市建筑工程第六公司(以下简称建筑六公司)承建。
总工程款900万元,开工前支付首期资金600万,经竣工验收合格支付剩余300万元。
2003年9月,工程顺利完工,经有关部门验收合格。
此后,建筑六公司多次派人到长空公司催还剩余的400万工程款,长空公司以暂时资金周转有些困难为由请求暂缓支付。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
住在富人区的她重庆大学智慧树知到“工程管理”《建设法规》网课测试题答案(图片大小可自由调整)第1卷一.综合考核(共10题)1.施工单位发现工程勘察设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的应当报告()。
A、建设单位B、设计单位C、勘察单位D、监理单位正确答案:A2.保证安全施工的施工报告应送到建设工程所在地的______级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
正确答案:县级3.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后()日内,到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。
A、3B、5C、7D、10正确答案:D4.民事法律关系三要素_______、_______、内容正确答案:主体、客体5.某建筑商在南京承建某商业用房工程项目中,发现部分梁拆除模板后,出现较多细裂纹。
细裂缝主要沿梁侧面由下至上延伸,大致与梁方向垂直。
梁侧细裂缝多的有三十余条,少的也有十余条。
该质量事故发生以后,发包人认为质量事故应当由建筑商负责,并且承担由此引起的损失。
建筑商则认为建筑商不应当承担责任,因为设计图纸的一部分主梁与次梁的受力钢筋直径偏小,是设计原因造成了梁裂缝问题,双方争持不下。
(1)在本案中建筑商是否应承担质量责任呢(2)若本案中,存在下述情形在发现设计问题后,即发现有一部分主梁与次梁的受力钢筋直径偏小,建筑商向发包方进行了通报和提醒,要求发包方敦促设计单位重新核查。
但发包人回函称,该工程相关梁的受力钢筋经设计单位重新计算无误,没有必要作相应的设计变更。
那么,责任又在谁?正确答案:(1)本案中,建筑商只有证明工程质量缺陷是由设计原因引起的,建筑商才可以免责。
从司法解释看,虽然质量责任由建筑商承担,但是在发包人提供的设计有缺陷时,发包人应当承担过错责任。
(2)根据解释确定的本条免责事由,在发包人提供设计有缺陷情形下,建筑商已经尽提醒义务,发包人仍坚持采用原设计,过错完全属于业主,建筑商无需承担质量责任。
第3次作业一、填空题(本大题共15分,共 5 小题,每小题 3 分)1. 施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用,应当用于 ______ 、 ______ 、 ______ ,不得挪作他用。
2. 建设主管部门进行工程监理企业资质监督检查时,应当有 ______ 名以上监督检查人员参加。
3. 检测报告经 ______ 签字、 ______ 签署,并加盖 ______ 后方可生效。
4. 施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理 ______ 。
意外伤害保险费由 ______ 支付。
实行施工总承包的,由 ______ 支付意外伤害保险费。
意外伤害保险期限 ______ 。
5. 建筑工程的发包单位在选择承包单位缔结建筑工程承包合同时,常常采取______ 与 ______ 两种方式。
二、名词解释题(本大题共20分,共 5 小题,每小题 4 分)1. 建筑项目环境保护设施2. 建筑工程法律体系3. 建筑施工合同的发包方和承包方4. 建筑工程5. 建筑工程招标的标底三、简答题(本大题共25分,共 5 小题,每小题 5 分)1. 简述建筑工程施工单位施工现场环境保护。
2. 简述投标文件无效的情形。
3. 简述对于哪些建筑工程,建设单位应当履行申请审批手续?4. 在工程建设国家标准中,哪些属于强制性标准?5. 简述建设项目环境影响评价与规划环境影响评价的关系。
四、案例分析题(本大题共40分,共 5 小题,每小题 8 分)1. 2002年12月,长空电器有限责任公司(以下简称长空公司)筹建职工宿舍楼,通过履行正常的招投标程序,将该工程委托本市建筑工程第六公司(以下简称建筑六公司)承建。
总工程款900万元,开工前支付首期资金600万,经竣工验收合格支付剩余300万元。
2003年9月,工程顺利完工,经有关部门验收合格。
此后,建筑六公司多次派人到长空公司催还剩余的400万工程款,长空公司以暂时资金周转有些困难为由请求暂缓支付。
12月,长空公司为谋求外地市场,将一条进口生产线以低于原价70%的价格,作价270万转让给外地一家企业。
建筑六公司得知后,起诉到人民法院,要求判令撤销该转让行为。
长空公司认为:虽然拖欠建筑六公司工程款情况属实,但与转让生产线一事无关;且转让合同是双方协商一致的结果,合法有效,应予保护。
问题:(1)长空公司转让生产线的行为是何种性质?(2)建筑六公司起诉的法律依据是什么?我国法律对此有何规定?2. 岷山饭店因扩建经营场地,筹备在饭店旁建设一座六层的写字楼,地下一层是停车场,六楼顶层作空中花园。
由于设计和施工有特殊要求,在招标过程中,岷山饭店对参加投标的单位进行了详细的考核,最后确定由A市政工程公司承包了该工程。
A市政工程公司征得岷山饭店同意,将整个工程设计分包给M 设计院并签订了《建设工程设计合同》,与此同时未经岷山饭店许可,擅自将整个工程施工任务转包给N建筑公司。
后M设计院按时完成了设计任务,N建筑公司根据M设计院的设计图纸进行了施工,经验收合格,工程交付使用。
在岷山饭店投入使用一个月,楼顶空中花园对顶层造成严重损害,不断有水渗漏到六层的房间内,导致六层写字楼的客户无法正常办公,租用的客户不断向岷山饭店提出租金和损失索赔。
针对这种情况,岷山饭店要求A市政工程公司进行维修和部分工程返修,但始终未能从根本上解决问题。
经当地的建设工程质量监督部门检测,确认工程设计存在严重质量缺陷是导致工程渗水的主要原因;另外,施工单位在工程施工中有偷工减料的情节,特别是导致渗水的材料原因就是水泥的标号不够。
面对上述质量问题,岷山饭店依法将A市政工程公司起诉到法院,要求A市政工程公司赔偿工程损失和其他直接经济损失。
问题:试分析本案中应由谁赔偿岷山饭店的工程损失和其他直接经济损失?为什么?3. 2001年5月20日,通然工程设计研究所(以下简称通然设计)与宏图软件开发有限公司(以下简称宏图公司)签订工程设计合同。
双方约定:通然设计为宏图公司设计标志性建筑“科技之光”,并于2001年10月1日之前将设计方案交付宏图公司;宏图公司接到方案后支付设计款17万元。
同年8月,通然设计得知宏图公司经营不善,资金流转十分困难。
随即通然设计便着手察访宏图公司的相关情况,并掌握了大量的资料。
资料表明宏图公司目前明显资不抵债,众多债权人整日上门催讨,几乎不能维持正常的生产秩序。
(后经人民法院查明,上述材料反映的情况属实。
)9月15日,通然设计向宏图公司致函称:鉴于贵公司的现实情况,通然设计决定暂停“科技之光”的工程设计工作。
如果宏图公司不能马上提供日后17万元设计款的担保,通然设计不能保证10月1日前交付设计方案。
宏图公司复函称:虽然我公司目前遇到一些经营困难,但不至于日后不能支付设计款项。
请通然设计恪守合同约定,马上恢复工程设计,并务必按时交付设计方案。
直至10月1日,宏图公司未提供任何形式的担保,通然设计也没有交付工程设计方案。
10月20日,宏图公司向人民法院起诉通然设计,要求其承担未按时交付工程设计的违约责任。
问题:(1)通然设计9月15日函件所提要求是否合法?有何依据?(2)宏图公司的诉讼请求能否得到人民法院支持?为什么?4. 2001年5月20日,通然工程设计研究所(以下简称通然设计)与宏图软件开发有限公司(以下简称宏图公司)签订工程设计合同。
双方约定:通然设计为宏图公司设计标志性建筑“科技之光”,并于2001年10月1日之前将方案交付宏图公司;宏图公司接到方案后支付设计款17万元;合同订立时,宏图公司一次性支付通然设计2万元作为合同定金;如一方违约时,应向对方支付违约金5万元。
同年7月,宏图公司向某外地设计单位直接购得类似工程的设计方案,仅花费9万元,便以“通然设计工作效率太慢,没有及时向宏图公司通报设计工作进展情况”为由函告通然设计,要求解除该建筑工程设计合同。
问题:(1)什么是定金?定金与违约金有何区别?(2)如果宏图公司违约成立,通然设计可以如何适用定金和违约金条款?5. 2002年12月,长空电器有限责任公司筹建15层职工宿舍楼,通过履行正常的招投标程序,将该工程委托洪江市建筑工程第六公司承建。
双方合同约定:洪江市建筑工程第六公司以包工包料方式承建长空电器有限责任公司位于洪江市建国区滨江路170号的15层职工宿舍楼;工程总造价人民币970万元;洪江市建筑工程第六公司应于2003年2月1日开工,并于2004年2月1日完工,工期一年;洪江市建筑工程第六公司应保证工程质量,如验收不合格,应承但违约责任;长空电器有限责任公司应于2003年1月15日前向洪江市建筑工程第六公司支付前期工程款500万元,剩余工程款自工程验收合格之日起15天内支付。
问题:试分析本案中建筑工程法律关系的三个构成要素。
答案:一、填空题(15分,共 5 题,每小题 3 分)1.参考答案:施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善解题方案:评分标准:2.参考答案:两解题方案:评分标准:3.参考答案:检测人员、检测机构法定代表人或者其授权的签字人、检测机构公章或者检测专用章解题方案:评分标准:4.参考答案:意外伤害保险、施工单位、总承包单位、自建设工程开工之日起至竣工验收合格止解题方案:评分标准:5.参考答案:招标发包、直接发包解题方案:评分标准:二、名词解释题(20分,共 5 题,每小题 4 分)1.参考答案:建筑项目环境保护设施,是在建筑项目中用于防治与控制建筑活动对周围环境产生影响的设施与装备。
根据《建设项目环境保护设计规定》第62条规定,凡属污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等均属环境保护设施。
解题方案:评分标准:2.参考答案:建筑工程法律体系是指由已经制定和需要制定的有关建筑工程的法律、行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例、部门规章与地方政府规章共同组成的一个相互联系、相互补充、相互协调的建筑工程法规整体。
解题方案:评分标准:3.参考答案:建筑施工合同当事人是指发包方与承包方。
发包方是指在建筑工程施工合同中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
承包方是指在建筑工程施工合同中约定,被发包方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
解题方案:评分标准:4.参考答案:一般而言,建筑工程即土木建筑工程(也称基本建设工程),既指部件产品,即由建筑业承担固定资产设计、建筑和安装任务的成果;又指一个活动范畴,即包括从事整个建筑、市政、交通、水利等土木工程各相关活动的总称。
解题方案:评分标准:5.参考答案:建筑工程招标的标底就是由招标单位或其委托的建筑工程招标代理机构依据全国统一的工程量计算规则、预算定额和计价办法计算出来的工程造价,是投资者对建设工程预算的期望值,也是评标的参考中准价。
解题方案:评分标准:三、简答题(25分,共 5 题,每小题 5 分)1.参考答案:《建筑法》第41条规定:建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定,采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。
《建设工程安全生产管理条例》第31条第2、3款规定:施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定,在施工现场采取措施,防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
在城市市区内的建设工程,施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。
基于以上规定,施工单位应当积极采取防止环境污染的措施,主要包括以下几点:(1)妥善处理泥浆水,未经处理不得直接排入城市排水设施和河流。
(2)附设有符合规定的装置外,不得在施工现场熔融沥青和焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
(3)使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物。
(4)采取有效措施控制施工过程中的扬尘。
(5)禁止将有毒有害废弃物用作土方回填。
(6)对产生噪声、振动的施工机械,应采取有效控制措施,减轻噪声扰民。
解题方案:评分标准:2.参考答案:投标文件出现下列情形之一的,应当作为无效投标文件,不得进入评标:投标文件未按照其要求予以密封的;投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的,或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章的;投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的;投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的;组成联合体投标的,投标文件未附联合体各方共同投标协议的。
解题方案:评分标准:3.参考答案:为确保建筑工程安全生产,建设单位应当按照国家有关规定,办理一些特殊的作业的申请批准手续:1、需要临时占用规划批准范围以外场地的;2、可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的;3、需要临时停水、停电、中断道路交通的;4、需要进行爆破作业的;5、法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。