建设工程施工合同(-综合单价)
- 格式:doc
- 大小:51.50 KB
- 文档页数:11
建设工程施工合同综合单价1. 概述建设工程施工合同综合单价是指根据建设工程的实际情况,将施工项目按照一定的细目划分,并对每个细目进行价格核算,最终得出各细目的综合单价。
综合单价包括材料费、人工费、机械使用费等施工成本。
综合单价在建设工程施工合同中具有重要的意义,它确定了各个施工项目的价格,是双方合同履行的基础。
合理的综合单价可以保证施工项目的经济效益和质量,并且减少合同纠纷的发生。
2. 综合单价的计算方法综合单价的计算方法一般分为两种:定额法和清单法。
2.1 定额法定额法是根据工程量与资源消耗之间的关系,采用平均费率来确定综合单价。
具体计算步骤如下:1. 确定施工细目2. 按照施工细目编制定额清单,包括所需材料、工时、机械使用量等信息3. 计算每个细目的综合单价,包括材料费、人工费、机械使用费等2.2 清单法清单法是根据施工项目的实际情况,逐项所需的材料、工时、机械使用量等信息,并计算出每项的综合单价。
具体计算步骤如下:1. 确定施工细目2. 按照施工细目编制清单,所需材料、工时、机械使用量等信息3. 根据清单计算每项的综合单价,包括材料费、人工费、机械使用费等综合单价的计算方法可以根据实际情况选择,一般按照工程的复杂程度和工期来确定。
3. 综合单价的影响因素综合单价的确定受到多种因素的影响,包括但不限于几个方面:3.1 工程的特点不同的工程具有不同的施工特点,如地理环境、工程难度、材料选用等,都会对综合单价产生影响。
3.2 市场价格施工合同综合单价的核定也受到市场价格波动的影响。
随着市场供求的变化,材料费、人工费等成本会发生改变。
3.3 政策因素政府的相关政策也会对综合单价的确定产生影响,如税收政策、环保政策等都可能会对施工成本产生影响。
3.4 土地情况土地的地质情况、地基条件等也会对综合单价产生影响。
地质条件复杂的地区,施工成本可能会相对较高。
4. 综合单价的作用施工合同综合单价作为建设工程合同的核心内容,具有几个作用:4.1 合同履行依据综合单价确定了施工项目的价格,是双方履行合同的基础。
建设工程施工合同综合单价1. 引言建设工程施工合同综合单价是指按照一定的计算方法,综合考虑各项工程量、工作内容、工程质量要求、劳动力成本、材料价格等因素,计算出的一个综合单价。
该综合单价在建设工程施工合同中起到了至关重要的作用,对于确保工程质量、合理控制工程造价具有重要意义。
2. 综合单价的计算方法综合单价的计算方法一般采用以下步骤:2.1 确定工程量根据建设工程的设计图纸和技术要求,确定各项工程量,包括土方工程量、混凝土工程量、砌筑工程量、钢筋工程量等。
2.2 确定工程内容根据工程的设计要求,确定各项工作内容,包括施工技术要求、施工方法、施工工艺等。
2.3 评估工程质量要求根据工程的设计要求和工程质量标准,评估各项工程质量要求,包括抗压强度、抗震性能、防水性能等。
2.4 估算劳动力成本根据工程量和工程内容,估算出所需的劳动力数量,并结合当地的劳动力成本,计算出劳动力成本。
2.5 估算材料价格根据工程量和工程内容,估算出所需的材料数量,并结合当地的材料价格,计算出材料价格。
2.6 计算综合单价根据确定的工程量、工程内容、工程质量要求、劳动力成本、材料价格等因素,利用综合计算方法,计算出综合单价。
3. 综合单价的作用建设工程施工合同综合单价在工程施工过程中具有以下作用:3.1 工程预算依据综合单价作为施工合同的重要组成部分,能够提供工程预算的依据,帮助建设单位合理核定工程造价。
3.2 工程变更控制在工程施工过程中,如果遇到工程变更,综合单价可以作为参考依据,用于控制工程变更造成的成本增加。
3.3 工程支付依据在工程施工过程中,根据实际完成的工程量和工程进度,可以根据综合单价计算出应支付的工程款项。
4. 综合单价的影响因素综合单价的计算受到以下因素的影响:4.1 劳动力市场劳动力市场的供求关系、劳动力成本的波动等因素会直接影响综合单价的计算。
4.2 材料市场材料市场的供求关系、材料价格的波动等因素会直接影响综合单价的计算。
建设工程施工合同(-综合单价)1. 引言建设工程施工合同是建设项目中非常重要的合同类型之一。
施工合同是由业主和承包商之间签订的,用于明确工程的执行方式、工程的质量要求、工程的进度要求、工程的付款方式、合同解除等事项的法律文件。
本文将介绍建设工程施工合同中综合单价的相关内容。
2. 定义综合单价是建筑施工合同方式中的一种计价方式,它是指按照合同约定的工程量项目以及其承包范围内所有工程的数量,按照约定的价格单价进行计算,并由此得出项目总价款的计算方法。
3. 综合单价的编制•工程量的划分:将整个工程按照各项工程量进行划分,例如土方工程、砌筑工程、混凝土工程等。
•单位工程量的划分:根据实际情况,将各项工程量进一步细分为单位工程量,例如土方开挖、土方填筑等。
•单位工程量的计算:对于每个单位工程量,根据实际的施工情况和工程要求,计算出相应的单价并填入综合单价表格中。
•综合单价的审核:由专业人员对编制好的综合单价进行审核,确保其准确性和合理性。
•综合单价的修订:如果在工程施工过程中发生了变化,导致综合单价需要进行修订,需要及时更新综合单价表格,并进行审核。
4. 综合单价的应用•付款计算:施工过程中,根据实际完成的工程量和相应的综合单价,计算出应付款项。
•工程变更:如果在工程施工过程中发生了变更,需要根据实际变更的工程量重新计算综合单价,并使用修订后的综合单价进行支付。
•工程结算:工程完工后,根据实际完成的工程量和相应的综合单价,计算出最终的结算款项。
•合同评审:在建设工程施工合同签订之前,业主和承包商可以通过综合单价对合同进行评审,以确保合同的合理性和公平性。
5. 注意事项•准确性:综合单价的编制需要确保数据的准确性,避免因为错误的数据导致工程成本的不正常增加或减少。
•公平性:综合单价的编制需要公平合理,不能偏向任何一方,以保障业主和承包商的利益。
•可行性:综合单价需要具备可行性,即在实际工程施工中可以得到正确的应用和计算结果。
建设工程施工合同(-综合单价)1. 引言本文档为建设工程施工合同,涉及到综合单价的相关条款和约定。
本合同适用于承包方与业主之间就建设工程施工事项进行的合作。
2. 双方约定事项2.1 合同标的本合同的合同标的为建设工程施工项目,具体项目名称为【填写具体项目名称】,项目地质为【填写项目地质】。
2.2 综合单价说明本合同采用综合单价计算的方式进行结算。
综合单价是指根据工程项目的不同工作量,按照单项工程工作量与综合单价之积,进行工程量计算和工程价值计算的单价。
2.3 工程范围本合同约定的工程范围包括但不限于内容:工程项目的总体设计和施工组织方案工程材料的供应和调配工程施工过程中的质量控制和安全管理工程竣工验收和交付2.4 工期和履约保证金本合同约定的工期为【填写具体工期】,工期的计算以施工合同生效后的自然日为基准。
另外,承包方需要在合同生效时交付履约保证金以确保履行合同的义务。
2.5 施工期间的支付方式根据本合同的约定,支付方式分为两种,即预付款和进度款。
预付款是指在合同生效后承包方向业主收取的预付款项。
进度款是在工程施工过程中,根据工程进度完成情况支付给承包方的款项。
3. 工程价款的计算和支付3.1 工程量计算工程量计算是以综合单价和工程项目的实际工作量为基础进行计算的。
承包方应按照合同约定的工程量计算规则,按照综合单价计算各项工作的工程量。
3.2 工程价款的支付方式根据本合同约定,工程价款的支付方式为预付款和进度款。
3.2.1 预付款预付款由业主在签订合同后的【具体日期】前一次性支付给承包方。
预付款金额为工程合同总价款的【具体百分比】。
3.2.2 进度款根据工程施工进度的完成情况,业主将支付相应的进度款给承包方。
进度款的支付比例和次数将在建设工程进度计划中进行具体约定。
3.3 结算和最后支付工程竣工后,承包方应向业主提交竣工报告以及工程量清单和综合单价计算表。
业主在收到上述文件后,将根据工程实际完成情况进行结算并支付最后的工程价款。
(完整版)建设工程施工合同(-综合单价)建设工程施工合同(综合单价)前言建设工程施工合同是指由施工单位与建设工程业主签订的,约定施工单位根据合同要求,按照一定的施工方法、质量标准和时间要求完成建设工程的合同。
本文档将对建设工程施工合同中的综合单价进行详细的介绍和解析,以帮助合同各方更好地理解和执行合同。
一、概述综合单价是建设工程施工合同中常见的一种计价方式。
它是指根据合同要求,将各项工程量按照一定的计算方法分解为各项用量,再根据市场行情确定各项用量的价格,乘以各项用量得到的单价。
综合单价的优势在于:既能确保施工单位的正常盈利,又能为业主提供清晰的计价方式,实现价格的透明和合理性。
二、综合单价构成要素1. 直接费用直接费用是指直接与建设工程施工相关的成本,主要包括人工费、材料费、设备费和机械使用费等。
直接费用的计算是综合单价计算的基础,通过合理的估算和核算,可以确保合同的准确性和合理性。
2. 间接费用间接费用是指与建设工程施工相关的间接成本,主要包括管理费、利润、财务费用和风险费用等。
间接费用的计算需要考虑到施工单位的管理成本、经营风险和合理的利润率等因素,确保施工单位能够正常运营并获得合理的利润。
3. 税金税金是指根据国家相关税法法规规定,施工单位需要缴纳的各项税费。
主要包括增值税、企业所得税和土地使用税等。
税金的计算是综合单价计算中的重要一环,需要根据具体的税法法规进行合理计算,确保纳税义务的履行和合规性。
三、综合单价计算方法综合单价的计算方法通常分为两种:定额计算法和市场调查法。
1. 定额计算法定额计算法是根据建设工程的设计图纸和技术规范,通过对各项工程量的测算和计算,确定各项工程量的用量和费用,并根据特定的计算公式计算综合单价。
定额计算法的优势在于能够根据工程的细节和特点进行精确的计算,但需要具备专业的技术知识和丰富的经验。
2. 市场调查法市场调查法是通过市场调查和行业分析,收集相关工程量的市场价格,并根据合同要求和约定,确定各项工程量的价格,乘以各项工程量得到综合单价。
建设工程施工合同综合单价1. 引言建设工程施工合同综合单价是在建设工程施工过程中,为了统一工程量计算、合同报价和结算支付等工作而确定的一个基础单价。
在建设工程中,不同工种、不同材料和不同工程量都有不同的单价,而综合单价则将这些因素全部综合考虑进去,使得各类工作能够在一个单价下进行核算和结算。
2. 综合单价的计算与确定综合单价的计算与确定是一个比较复杂的过程,需要综合考虑多个因素。
一般情况下,综合单价的确定需要经过几个步骤:2.1 工程量测算在确定综合单价之前,首先需要对建设工程的各项工程量进行测算。
工程量测算是指根据工程设计图纸和规范要求,对各项工程量进行计算。
工程量测算是综合单价确定的基础,只有准确的工程量才能得到准确的综合单价。
2.2 单价分析在工程量测算完成后,需要对各项工程量进行单价分析。
单价分析是指将工程量按照不同的工种、不同的材料进行分类,然后根据市场行情和实际情况,确定各项工程的单价。
单价分析时需要考虑材料价格、人工费用、机械设备费用等因素。
2.3 综合单价计算在完成单价分析后,需要对各项工程的单价进行综合计算。
综合计算是将各项工程的单价按照对应的工程量进行加权平均,得到最终的综合单价。
综合单价的计算需要综合考虑各个工程量的权重和实际情况,以保证计算结果的准确性和合理性。
3. 综合单价的应用与意义建设工程施工合同综合单价在建设工程中具有重要的应用价值和意义。
其主要应用和意义体现在几个方面:3.1 合同报价在建设工程施工合同中,综合单价是确定合同报价的基础。
合同报价是指承包方根据工程量和综合单价,计算出的合同金额。
综合单价的准确性和合理性直接影响到合同报价的准确性和合理性,也关系到施工企业的盈利和风险控制。
3.2 结算支付在建设工程施工过程中,承包方根据实际完成的工程量和综合单价,进行结算支付。
结算支付是施工企业与业主之间进行的工程款项结算和支付过程。
综合单价的准确性和合理性对于结算支付的准确性和合理性具有重要的影响。
建设工程施工合同综合单价建设工程施工合同综合单价1. 引言2. 定义建设工程施工合同综合单价是指在建设工程施工合同中约定的,以某个特定单位工作量或单位面积来计算的综合费用。
综合单价包括人工费、材料费、机械使用费、管理费等各项费用。
3. 组成建设工程施工合同综合单价一般由以下几个方面的费用组成:3.1 人工费人工费是指施工人员的工资、福利和社会保险等费用。
人工费的计算一般根据当地的劳动力市场情况和工种的不同进行调整。
3.2 材料费材料费是指建设工程所需要的各种材料的费用,包括原材料、辅助材料、燃料和润滑油等费用。
材料费的计算一般根据当地的市场价格和工程需要量进行调整。
3.3 机械使用费机械使用费是指建设工程所需要的各种机械设备的使用费用,包括租赁费、耗损费和维修费等。
机械使用费的计算一般根据机械设备的类型、规格和使用时间进行调整。
3.4 管理费管理费是指施工合同的管理费用,包括项目管理人员的工资、差旅费、办公费等费用。
管理费的计算一般根据工程的规模、工期和管理要求进行调整。
4. 计算方法建设工程施工合同综合单价的计算方法一般根据建设工程的性质和规模来确定。
常见的计算方法有以下几种:4.1 直接费用法直接费用法是根据建设工程的直接成本来计算综合单价,包括人工费、材料费和机械使用费等。
直接费用法的计算简单直观,适用于工程规模较小、施工操作较简单的情况。
4.2 额定值法额定值法是根据建设工程的额定值来计算综合单价,包括人工额定值、材料额定值和机械额定值等。
额定值法的计算更为精确,适用于工程规模较大、施工操作较复杂的情况。
4.3 统计学方法统计学方法是根据历史数据和统计模型来计算综合单价,包括建设工程的人工、材料和机械等费用。
统计学方法的计算依赖于大量的数据和专业的统计分析工具,适用于工程规模较大、历史数据较为丰富的情况。
5. 约定与支付建设工程施工合同综合单价一般通过施工合同的约定来确定,包括单价的计算方法、调整机制和支付方式等。
建设工程施工合同综合单价【目录】1. 引言1.1 项目背景1.2 文档目的1.3 读者对象1.4 文档结构2. 合同概述2.1 合同订立目的2.2 合同主要条款说明2.3 合同范围和工程规模2.4 工程指标和技术要求2.5 施工工期及里程碑3. 综合单价的定义和作用3.1 综合单价的概念3.2 综合单价的编制依据3.3 综合单价的计算公式3.4 综合单价的应用范围4. 综合单价的组成4.1 人工费4.1.1 人员结构与数量4.1.2 人工工资标准4.1.3 劳务费用4.2 材料费4.2.1 材料定额与价格4.2.2 材料损耗与回收利用4.2.3 材料采购和储存4.3 设备费4.3.1 设备使用量与时间4.3.2 设备折旧与维护4.3.3 设备租赁与购置4.4 机械费4.4.1 各种机械设备使用量4.4.2 机械费用计算方法4.5 其他费用4.5.1 施工管理费4.5.2 税金与保险费4.5.3 难易程度和风险费5. 综合单价的审批和调整5.1 综合单价的审批程序5.2 综合单价的调整原则5.3 综合单价的调整程序5.4 综合单价调整的影响和责任6. 附件6.1 工程图纸及相关文件6.2 施工合同附件6.3 综合单价报价表【注释】1. 综合单价:指在一定施工条件下,完成单位工程的全部工作所需的综合投入。
2. 工程指标:对建设工程质量、进度、安全等方面的要求。
3. 技术要求:规定建设工程施工过程中所需遵守的技术规范、工艺流程等。
4. 人工费:用于支付工程施工人员工资、保险及福利待遇等。
5. 劳务费用:支付从事工程施工外包的劳务人员及机构的费用。
6. 材料费:用于购买工程施工所需的各种材料。
7. 设备费:用于购买或租赁工程施工所需的各种设备。
8. 机械费:支付使用各种工程机械设备的费用。
9. 施工管理费:用于支付工程施工过程中的管理人员工资及相关费用。
【全文结束】本文档涉及附件:附件1:工程图纸及相关文件附件2:施工合同附件附件3:综合单价报价表本文所涉及的法律名词及注释:1. 综合单价:建设工程施工合同中的一项价款,在合同签订时约定,用于计算工程费用。
建设工程施工合同综合单价建设工程施工合同综合单价1. 概述建设工程施工合同综合单价是指在建设工程项目中按照一定标准对各项工程量进行综合计算,得出的综合单价。
它是合同价格的重要组成部分,用于确定承包商在完成工程项目时所得到的报酬。
2. 综合单价的计算方法综合单价的计算方法通常包括以下步骤:1. 制定工程量清单:按照工程项目的不同,制定相应的工程量清单,详细列出各项工程项目的数量和规格。
2. 确定单价:根据项目所在地的市场情况和工程量清单中的工程项目,确定每个工程项目的单价。
单价可以根据市场价格、历史数据和专业评估进行确定。
3. 计算综合单价:将各项工程项目的单价与其在工程量清单中的数量相乘,得出各项工程项目的费用。
将各项工程项目的费用相加,得出综合单价。
3. 综合单价的作用建设工程施工合同综合单价在建设工程项目中起到重要的作用:1. 定价依据:综合单价作为合同价格的依据,可以确保承包商按照约定的价格进行施工,避免纠纷的发生。
2. 付款依据:合同中通常规定了支付的方式和时间,综合单价作为工程量的计算依据,可以确保承包商按照完成的工程量进行付款。
3. 预算依据:综合单价可以作为项目预算的基础,帮助业主合理安排资金,掌握项目的经济状况。
4. 注意事项在计算和使用建设工程施工合同综合单价时,需要注意以下事项:1. 准确性:确定单价时需要综合考虑市场价格、历史数据和专业评估,确保单价的准确性。
在项目进行过程中,如果发现单价有变动的情况,应及时进行调整。
2. 透明性:建设工程施工合同综合单价的计算应该公开透明,避免信息不对称和猫腻操作。
合同中应明确规定综合单价的计算方式和依据。
3. 变更处理:在项目进行过程中,有可能出现工程量的变更或者工程项目的调整,需要及时调整综合单价,并与业主协商一致。
5. 结论建设工程施工合同综合单价是建设工程项目中的重要组成部分,对于合同定价、付款依据和预算编制具有重要意义。
通过合理计算和使用综合单价,可以确保工程项目的顺利进行,减少合同纠纷的发生。
建设工程施工合同综合单价建设工程施工合同综合单价1. 引言建设工程施工合同是指建设工程的各方之间达成的协议,用于规范工程施工的各项事宜。
在建设工程施工合同中,综合单价是一项重要的内容。
本文将对建设工程施工合同中综合单价的定义、计算方法以及应注意的事项进行详细介绍。
2. 综合单价的定义综合单价是指建筑施工中各种工程项目的单价,包括人工费、材料费、机械费、管理费等各项费用。
综合单价的确定是根据工程量清单和成本计价数据进行的,通过对各项工程项目的定额按照一定的计算方法进行合理的计算得出。
3. 综合单价的计算方法一般来说,综合单价是按照以下公式进行计算的:综合单价 = 人工费 + 材料费 + 机械费 + 管理费 + 利润其中,各项费用的计算方法如下:- 人工费:人工费是指建筑施工中所需的人力劳动费用。
根据工程的特点和工种的不同,可以采用工日工资制、计件工资制或者计时工资制等不同的计算方法。
- 材料费:材料费是指建筑施工中所需的材料费用,包括原材料、中间材料、辅助材料等。
材料费的计算一般是根据工程量清单和市场价进行的。
- 机械费:机械费是指在建筑施工中所需的机械设备使用费用。
机械费的计算一般是根据工程量清单和机械使用费率进行的。
- 管理费:管理费是指在建筑施工中所需的管理费用,包括施工管理人员的工资、办公费用、车辆费用等。
管理费的计算一般是根据工程量清单和管理费率进行的。
- 利润:利润是指承包商从工程施工中获得的回报,一般是根据工程总造价的一定比例确定的。
4. 综合单价的注意事项在确定建设工程施工合同中的综合单价时,需要注意以下几点:- 准确性:综合单价的计算应该准确无误,对各项费用进行详细核算,并根据实际情况进行调整和修正。
- 合理性:综合单价的计算应当合理,不能过高或者过低,应当考虑工程的实际情况和市场行情。
- 可比性:综合单价应当具有可比性,即不同工程项目之间的综合单价可以进行对比,以便于评估和比较。
建设工程施工合同(-综合单价)一、引言本建设工程施工合同(-综合单价)(简称“合同”)由甲方(工程业主)与乙方(承包商)共同订立,为了规范工程施工合作,保障双方合法权益,特制定本合同。
二、合同背景甲方计划在指定工程地点进行建设工程,并邀请乙方作为承包商负责施工。
本合同旨在明确双方权责,规定施工期限、质量要求、合同价款等问题。
三、合同条款3.1 工程范围甲方委托乙方负责工程范围的施工:•工程名称:(填写工程名称)•工程地点:(填写工程地点)•工程规模:(填写工程规模)3.2 施工期限乙方承诺在合同签订后,按照施工计划合理安排施工进度,并按时完工。
具体施工期限为(填写施工期限),如遇不可抗力因素,双方应及时协商解决。
3.3 合同价款3.3.1 合同总价款本合同的合同总价款为(填写合同总价款),乙方应按照合同约定的支付方式和进度款项进行支付。
3.3.2 综合单价本合同采用综合单价的支付方式,乙方应按照综合单价清单和工程量清单计算工程款项。
3.4 质量要求乙方应按照国家相关标准和甲方要求,确保工程施工质量符合规定标准,并提供相应质量验收文件。
3.5 施工组织与管理乙方应建立合适的施工组织和管理体系,确保施工进度、质量、安全等方面的管理,并配备合格的技术人员负责施工现场的管理和协调。
3.6 变更和索赔如遇工程变更或索赔,双方应按照相关法律法规和本合同的约定进行处理,并及时通知对方。
3.7 合同履行保证乙方应按照国家相关规定提供相应的履约保证金,以确保履行合同的义务。
甲方有权在合同期间扣押该保证金作为违约责任的担保。
3.8 违约责任3.8.1如乙方未按合同约定质量要求施工,甲方有权要求乙方进行整改,并承担由此引发的费用。
3.8.2如乙方未按时完成工程,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,并由此产生的损失进行赔偿。
3.9 合同解除3.9.1如乙方存在严重违约行为或无法履行合同义务,甲方有权单方解除合同,并要求乙方承担由此产生的损失。
工程单价和综合单价合同一、工程单价合同范本【工程名称】【合同编号】【签订日期】【甲方(业主)】:【乙方(承包商)】:第一条工程内容与范围详细描述工程项目的内容、规模、标准及完成的具体任务。
第二条工程单价列出各项工程内容的单价,包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
第三条工程量的计算明确工程量的计算方法、依据和程序。
第四条付款方式规定付款的时间、条件、方式和流程。
第五条工期要求设定工程的开工日期、竣工日期以及可能的延期处理办法。
第六条质量保证双方对工程质量的要求和保证措施。
第七条变更与调整工程变更时的处理流程和价格调整机制。
第八条违约责任双方违反合同约定的责任和处理方式。
第九条争议解决约定争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。
第十条其他条款包括保险、税费、知识产权等相关事宜。
签字页甲方代表(签字):___________乙方代表(签字):___________签订日期:___________二、综合单价合同范本【工程名称】【合同编号】【签订日期】【甲方(业主)】:【乙方(承包商)】:第一条工程概述概述工程项目的基本情况和合同目的。
第二条综合单价提供一个固定的综合单价,该单价包含了所有必要的费用。
第三条工程量的确认双方确认的工程量及计量单位。
第四条支付条件详细说明支付的条件,如进度款、节点款等。
第五条施工计划与进度详细的施工计划和进度要求。
第六条质量与验收工程质量标准和验收程序。
第七条风险分担明确各种风险的承担方和分担比例。
第八条违约与赔偿违约时的赔偿责任和处理办法。
第九条合同变更与调整合同内容的变更和调整机制。
第十条法律适用与争议解决适用的法律法规以及争议解决的途径。
签字页甲方代表(签字):___________乙方代表(签字):___________签订日期:___________。
建设工程施工合同综合单价建设工程施工合同综合单价1. 什么是综合单价?综合单价是建设工程施工合同中的一个重要概念,可以理解为单位工程或单位工程子目的计价方式。
它是根据设计文件、招标文件等提供的信息,按照一定的计价规则和方法,将工程项目的各项工作划分为若干清单或子清单,然后按照各个清单或子清单的数量及价格因素,计算出总价,最终得出综合单价。
2. 综合单价的重要性综合单价在建设工程施工合同中起到了至关重要的作用。
它不仅是确定合同价格的基础,也是施工过程计划的依据之一。
通过综合单价,施工单位和业主可以对工程项目的各项工作进行详细计算和预算,从而合理安排和分配资源,控制成本,确保工程质量。
3. 综合单价的计算方法综合单价的计算方法一般包括以下几个步骤:3.1 划分清单或子清单首先,根据施工合同的要求,将工程项目的各项工作划分为若干清单或子清单。
清单的划分原则可以根据工程性质、工种、材料等因素进行分类划分。
3.2 定义计价规则在划分清单或子清单之后,需要定义综合单价的计价规则。
计价规则包括计价基准、计算单位、计算方法等方面的内容。
3.3 确定数量根据设计文件、招标文件等提供的信息,确定各个清单或子清单的数量。
数量可以根据建筑面积、长度、数量等相关参数进行计算。
3.4 计算价格因素计算价格因素是综合单价计算的关键步骤之一。
价格因素包括材料价格、人工费用、设备费用等。
根据市场行情、合同约定等信息,确定价格因素的具体数值。
3.5 计算综合单价将以上步骤的结果进行综合计算,即可得出每个清单或子清单的综合单价。
综合单价可以通过电子表格软件等工具进行计算和记录。
4. 综合单价的应用综合单价在建设工程施工合同中的应用非常广泛。
它可以用于编制预算报价、签订合同、支付工程进度款项等环节。
同时,综合单价还可以作为施工单位和业主之间沟通和协商的依据,以及质量监督、工程验收等环节的评价依据。
5. 综合单价的注意事项在计算和应用综合单价时,需要注意以下几个事项:准确获取和理解设计文件、招标文件等提供的信息,确保综合单价的准确性和合理性。
工程固定综合单价合同在建筑工程领域,合同的制定是确保双方权益、明确各自责任的关键步骤。
一个详尽的工程固定综合单价合同能够有效地避免未来可能出现的争议,保证工程顺利进行。
以下是一个典型的工程固定综合单价合同范本,供参考之用:---工程固定综合单价合同甲方(业主):_____________________乙方(承包商):_____________________鉴于甲乙双方就___________工程项目(以下简称“本工程”)达成一致意见,特订立本合同,以资信守。
第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________________1.2 工程地点:_____________________________1.3 工程内容:_____________________________1.4 工程规模:_____________________________第二条合同价格2.1 本工程采用固定综合单价方式计价,总价为人民币(大写)_____________元整(¥___________)。
2.2 上述价格包含所有材料费、人工费、机械使用费及管理费用等,不因市场价格波动而调整。
第三条工期及交付3.1 开工日期:自____年____月____日起3.2 竣工日期:至____年____月____日止3.3 如遇不可抗力因素导致工期延误,双方应协商确定新的工期。
第四条质量要求4.1 乙方必须严格按照国家相关质量标准和规范执行,确保工程质量达到设计要求和合同约定的标准。
4.2 乙方应对所施工的全部工程进行质量保证,并在合理期限内负责修复任何质量问题。
第五条付款方式5.1 甲方应按以下方式向乙方支付工程款:5.1.1 预付款:甲方在本合同签订后____天内支付总合同价的____%作为预付款。
5.1.2 进度款:根据工程进度,按约定比例支付。
5.1.3 竣工款:工程竣工验收合格后,支付剩余款项。
工程综合单价合同---工程综合单价合同甲方(业主):_________乙方(承包商):_________鉴于甲乙双方就_________项目(以下简称“本工程”)达成一致,特订立本合同,以便共同遵守执行。
第一条工程概况1.1 工程名称:_________1.2 工程地点:_________1.3 工程内容:_________1.4 工程规模:_________1.5 工程质量要求:_________第二条合同价格2.1 本工程采用综合单价方式确定合同价格,综合单价包括直接费用、间接费用、利润及税金等。
2.2 综合单价的确定依据为:_________2.3 合同总价为:人民币(大写)_________元(¥_________)。
第三条支付方式3.1 预付款:甲方应在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款给乙方。
3.2 进度款:根据工程进度,甲方应按以下比例支付进度款:- 完成基础工程后支付____%- 主体结构封顶后支付____%- 装修完成后支付____%3.3 结算款:工程竣工验收合格后,甲方应在____天内支付剩余的____%。
第四条工期与竣工4.1 开工日期:自____年____月____日起4.2 竣工日期:至____年____月____日止4.3 如遇不可抗力或甲方要求变更设计导致工期延误,双方应协商确定新的工期。
第五条质量保证5.1 乙方必须按照国家有关标准和规范施工,确保工程质量。
5.2 工程竣工后,应通过甲方组织的验收。
第六条违约责任6.1 如乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金的计算方式为:_________。
6.2 如甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付滞纳金,滞纳金的计算方式为:_________。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交_________仲裁委员会仲裁。
第八条其他条款8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
建设工程施工合同(-综合单价)建设工程施工合同(-综合单价)1. 引言合同是建设工程项目的重要文件,对于合同的编制与签订,对于项目的顺利进行至关重要。
本文档就建设工程施工合同中的综合单价条款进行详细解析,旨在帮助合同参与方充分理解与掌握相关内容。
2. 综合单价的定义综合单价是指在建设工程施工合同中,根据工程数量和计量单位,将人工费、材料费、机械费等各项费用按照一定的比例综合计算得出的单价。
综合单价的正确确定与合理合理编制,对于项目的成本控制与施工效率有着重要影响。
3. 综合单价条款的目的综合单价条款的目的在于明确双方对于施工过程中需要计算与支付的各项费用,并确保费用的合理性和透明度,以维护合同的公正性和合法性。
4. 综合单价条款的内容综合单价条款通常包含以下内容:4.1 工程量计算在综合单价条款中,首先需要明确工程量的计算方法。
包括但不限于:- 计算方法的基准:按计量单位或标准规范- 工程量的测量方法:如使用测量仪器、手工测量等- 工程量计算的标准与规范:包括相关国家或地区的规章制度4.2 单价确定方法综合单价的确定需要考虑多个因素,包括但不限于:- 人工费:工人工资、福利等- 材料费:原材料的采购成本、运输费等- 机械费:机械设备的使用费用、维护费用等- 管理费用:项目管理人员的工资、管理成本等- 利润与风险补偿:包括合同行业的利润水平与项目风险的补偿- 税费:根据相关法规和政策确定的税费4.3 单价调整与支付综合单价在合同签订后可能会调整,主要原因可能包括但不限于:- 设计变更:对原始设计的修改- 市场价格波动:人工、材料、机械等费用的波动- 成本调整:由于某些特殊情况需要调整项目成本双方应在合同中明确单价调整的情况与方法,并约定支付方式与周期。
5. 综合单价的风险与注意事项使用综合单价的过程中存在一些风险与注意事项,包括但不限于:- 单价计算的准确性:应合理使用相关数据进行计算,以确保单价的准确性- 合同变更的控制:当需要调整单价时,双方应合理协商并达成共识,以避免合同纠纷的发生- 市场价格波动的风险:由于市场价格的波动,单价可能会有调整,要合理预测与控制这一风险- 监督与检查的重要性:合同参与方应密切监督施工过程中的费用支出,以确保费用的合理与透明6. 总结综合单价在建设工程施工合同中起着重要的作用,它涉及到施工过程中的各项费用计算与支付问题。
建设工程施工合同(-综合单价)建设工程施工合同(-综合单价)一、合同双方:甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)二、背景与目的本合同旨在确立甲方与乙方之间的合作关系,并就建设工程施工合同的具体内容、责任和义务等进行规范和约定,以确保项目的顺利进行和合作的顺利进行。
三、项目概述1. 项目名称:2. 项目地点:3. 项目规模:4. 项目工期:5. 项目费用:四、合同内容1. 施工范围1. 乙方应按照《建设工程施工合同书》的要求,承担相应的工程施工任务,并按时保质保量完成。
2. 施工范围包括但不限于:建筑工程土木工程设备安装工程其他相关工程2. 合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币(以下简称“元”)。
2. 合同价款将分批支付,具体支付方式及时间如下:第一批款:元,支付时间为合同签署后日;第二批款:元,支付时间为工程完成进度达到%后日;第三批款:元,支付时间为工程完成进度达到%后日;一批款:元,支付时间为工程验收合格后日。
3. 合同风险及责任1. 合同履行过程中如发生不可抗力因素,导致工程延期或影响工程质量,双方应协商解决,并承担相应责任。
2. 甲方和乙方在工程施工过程中应遵守所有相关法律法规和规定,并承担相应责任。
4. 合同变更和解除1. 双方一致同意变更合同内容的,应通过书面形式进行,经双方签字确认后生效。
2. 若双方无法继续履行合同义务,应提前天以书面形式通知对方,且应给予相应的补偿。
5. 合同履行期限1. 合同生效日期为合同签署日起。
2. 合同履行期限为工程竣工验收合格后。
五、保密条款1. 双方承诺在合同期限内和合同终止后对涉及本合同内容的商业秘密、技术信息等予以保密,并严禁未经对方书面许可向任何第三方披露或使用。
六、争议解决1. 甲乙双方如发生任何争议,应通过友好协商解决。
2. 如无法通过协商达成一致,应提交至有管辖权的人民法院裁决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字之日起生效,并具有法律效力。
工程合同综合单价合同我们需要了解什么是综合单价合同。
简单来说,综合单价合同是指在合同中明确每个分项工程的单价,根据实际完成的工程量乘以相应的单价来确定最终的工程款。
这种方式有助于甲乙双方对成本和付款有一个清晰的预期,减少后续的争议。
我们来看这份范本的具体内容:【标题】工程合同综合单价合同【合同编号】XX-XX-XXXX【甲方】(以下简称甲方)【乙方】(以下简称乙方)【】第一条总则1. 甲方委托乙方进行_______工程的施工,双方本着平等自愿、公平互利的原则,经协商一致,签订本合同。
2. 本合同所指的综合单价为完成单位工程量所需全部费用的综合体现,包括材料费、人工费、机械使用费及必要的管理费和利润等。
第二条工程内容及要求1. 工程名称:_______2. 工程地点:_______3. 工程规模:_______4. 工程质量要求:按照国家及行业相关标准执行。
5. 工程工期要求:自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条综合单价及调整机制1. 综合单价详见附件《综合单价表》。
2. 如遇市场波动或法律政策变化导致成本变动,双方应协商调整综合单价。
第四条支付方式1. 工程进度款按月支付,每月月底前结算当月完成的工程量。
2. 工程完工后,乙方提交竣工报告及完整结算资料,甲方在收到后的____天内完成最终结算。
第五条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付工程款,应按未付款额的____%支付违约金。
2. 如乙方未按期完成工程或工程质量不达标,应按合同约定承担违约责任。
第六条争议解决合同执行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他事宜1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
【签字盖章】甲方代表(签字):_______ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_______ 日期:____年____月____日【附件】1. 综合单价表2. 工程设计图纸及相关技术资料3. 其他相关协议或文件。
建筑工程施工合同综合单价甲方(发包方):______________乙方(承包方):______________签订日期:____年____月____日签订地点:______________鉴于甲方需要进行建筑工程施工,乙方具有相应的施工资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程的施工事项协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________4. 工程规模:________________5. 工程质量标准:________________6. 工程期限:自____年____月____日至____年____月____日第二条合同价款1. 本工程采用综合单价合同形式,综合单价包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、风险费用等。
2. 综合单价为:____元/平方米(或其他合适的计量单位)。
3. 工程量计算规则按照国家相关工程量清单计价规范执行。
4. 合同总价暂定为:____元人民币(¥____元),最终结算价款根据实际完成的工程量计算。
第三条工程量确认1. 工程量的确认以甲方、乙方及监理单位三方签字确认的工程量清单为准。
2. 乙方应在每月____日前向甲方提交上月完成的工程量报告,甲方应在收到报告后____日内完成审核并签字确认。
第四条付款方式1. 预付款:合同签订后____日内,甲方向乙方支付合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度和确认的工程量,甲方按月向乙方支付进度款,支付比例为确认工程量的____%。
3. 最终结算:工程竣工验收合格后,双方进行最终结算,甲方在结算完成后____日内向乙方支付至结算总价的____%,剩余____%作为质量保证金,在缺陷责任期满后支付。
第五条工程质量与验收1. 乙方必须按照国家现行的施工质量验收规范和甲方要求进行施工。
建设工程施工合同(综合单价)项目名称:合同内容:合同编号:发包人:承包人:签订日期:签订地点:建设工程施工合同页脚内容1第一部分协议书发包人(甲方):承包人(乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况(一)工程名称:(二)工程地点:二、工程承包内容承包范围:三、承包方式:四、合同工期:开工日期:竣工日期:各分项工程完工时间:五、质量标准工程质量标准:六、合同价款暂估金额(大写):(含税)(人民币)¥:元,以发包方审定价款为本合同最终价款。
七、组成合同的文件组成本合同的文件包括:页脚内容2(一)本合同协议书(二)中标通知书(三)投标书及其附件(澄清函)(四)本合同专用条款(五)本合同通用条款(六)标准、规范及有关技术文件(七)图纸(八)已标价工程量清单或预算书(九)双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十一、合同生效本合同一式四份,双方各执两份,自签字并盖章之日起生效。
发包人(公章)承包人(公章):邮政编码:邮政编码:联系人:联系人:电话:电话:传真:传真:E-mail:E-mail:QQ:QQ:开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:法定代表人:法定代表人:签字:签字:页脚内容3日期:日期第二部分通用条款通用条款按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)执行。
第三部分专用条款一、合同文件及解释(一)合同文件组成及解释顺序:执行本合同通用条款第1.5条。
(二)语言文字和适用法律、标准及规范1、本合同仅使用汉语。
2、适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:3、适用标准、规范适用标准、规范的名称:发包人提供标准、规范的时间:国内没有相应标准、规范时的约定:二、各方工作安排(一)发包人工作(土建和安装工程有所不同,双方工作安排可由合同起草人根据实际需要填写)1、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:。
页脚内容4(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:。
(6)水准点与坐标控制点交验要求:。
(7)图纸会审和设计交底时间、套数:。
(8)根据实际情况发包人需要完成的其他工作:2、发包人委托承包人办理的工作其他工作。
(二)承包人工作1、承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1)需由承包人提供施工组织设计待发包方及监理方、设计方审核。
提交时间:。
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:(3)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:(4)施工场地清洁卫生的要求:(5)根据实际情况承包人需要完成的其他工作:(三)发包人派驻的项目经理、驻现场工程师代表1、项目经理页脚内容5姓名:职权:。
2、驻现场工程师代表(四)承包方派驻本工程的人员项目经理:,身份证号:;工艺技术负责人:,身份证号:;专职安全员:,身份证号:;预算员:,身份证号:;施工员:,身份证号:;质检员:,身份证号:;材料员,身份证号:。
(五)监理单位委派的工程师姓名:;职务:;身份证号:发包人委托的职权:三、施工组织设计和工期(一)进度计划承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:开工前提供,作为合同附件。
工程师确认的时间:(二)工期双方关于工期延误、工期顺延、暂停施工等情况的约定:根据现场实际施工条件由发包方、承包方、监理方书面约定作为合同附件。
四、质量与验收(一)工程质量1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。
2、双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。
双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
在施工过程中,发包人发现承包人对工程的施工质量达不到发包人招标的标准,发包人有权要求承包人中途退场并解除合同,承包人还应支付发包人违约金。
页脚内容6(二)检查和返工1、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。
2、工程质量达不到约定标准的部分,承包人应按工程师要求的拆除和重新施工,直到符合约定标准。
因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
(三)隐蔽工程和中间验收1、工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。
通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
承包人准备验收记录,提供影像、资料,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格,承包人在限定的时间内修改后重新验收。
2、工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。
工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录。
3、经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。
(四)重新检验无论发包方现场负责人是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。
检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。
检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。
五、安全施工承包方与发包方另行签订《安全、环保、消防、内保目标管理责任书》。
六、合同价款与支付(一)合同价款1、本合同价款采用清单计价方式,综合单价中包含(备注:此处应根据各专业的实际情况填列)综合单价包含的风险范围:。
(备注:此处应约定量、价风险)风险费用的计算方法:页脚内容7。
风险范围以外合同价格的调整方法:。
2、本合同工程完工后双方以竣工图、设计变更、现场签证等为依据据实结算,结算资料报发包人审计部审计,以审定价款为本合同最终价款。
(备注:单项金额在5万元以下的项目填写:“本合同工程完工后结算资料报发包人,以发包人审核价款为本合同最终价款”;单项金额在5万元-50万元的项目填写:“本合同工程完工后结算资料报发包人审计部,以发包人审计部审定价款为本合同最终价款”;单项金额在50万元以上的项目填写:“本合同工程完工后结算资料报发包人审计部,由发包人审计部委托中介机构审计,以中介机构审定价款为本合同最终价款”)3、本项目采用计税方法,税率%。
4、现场施工的水、电实行计量收费,用水价格按当地工业用水价格执行,用电(含分摊电损)价格按当地工业用价执行,费用按月从进度款中扣除或者由承包方向发包方直接缴纳。
(备注:此条可根据实际情况调整)5、因承包人申报工程量不实,造成工程量审减超过10%,由此增加的审计费用由发包人在工程造价中直接扣除。
(6)承包人向发包人提交已完工程量报告的时间:(7)其他事项严格按照发包方《项目管理制度》执行。
(二)工程款支付方式本工程不支付预付款,发包人次月支付承包人上月工程进度款,支付金额不超过已完成工程量的%(同时承包方开具等额增值税专用发票),待工程竣工验收合格并经审计由承包人开具全额增值税专用发票后支付至工程造价的%,剩余%工程款作为工程质量保证金,在工程竣工验收后工程无质量问题时一次支付(不计利息)。
七、材料供应(一)发包人供应材料1、发包人供应的材料与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:(1)材料单价与一览表不符:(2)材料的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:(3)承包人可代为调剂串换的材料:(4)到货地点与一览表不符:页脚内容8(5)供应数量与一览表不符:(6)到货时间与一览表不符:2、发包人供应材料的结算方法:(二)承包人采购材料若工程由承包人采购材料,为保证工程质量,承包人须向发包方认可的供应商采购材料,并经发包人、承包人、监理单位三方验收合格方可使用,承包方提供的材料应按国家规范进行抽样送检,对检验不合格的材料,一律不准使用;对于进入现场的各类施工设备、测试器具等,必须进行严格的标定和鉴定,凡技术性能、工作参数不符合施工要求的,一律不得进场使用。
若工程由发包方提供材料,承包人应妥善保管材料,因承包方保管不力造成的材料损耗由承包人承担,工程完工未使用的材料应予以返还。
八、工程变更根据工程联络单及现场工作量签证单据实结算。
承包人须按期办理签证,超期发包人有权拒绝办理,并不予结算。
九、中间交工、竣工验收与结算(一)竣工验收:承包人必须按照协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工。
因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任。
(二)承包人提供竣工图的约定:在竣工验收前一周内,提供完整的经质监部门审核通过的档案资料及竣工图一式四份;消防、人防、规划等单位验收所需相关资料由承包方按要求提供。
否则不予办理竣工结算。
(三)中间交工工程的范围和竣工时间:中间交工工程经发包人、监理、设计验收合格后交接。
十、工程保修责任质量保修责任双方另行签订《工程质量保修书》约定。
十一、违约、索赔和争议(一)违约1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下:2、本合同中关于承包人违约的具体责任如下:页脚内容9(二)索赔关于索赔事项按通用条款19条执行。
(三)争议双方约定,在履行合同过程中产生争议时:(1)请调解;(2)调解不成,向仲裁委员会提请仲裁或向合同签订地人民法院提起诉讼。
十二、其他(一)商业秘密发包方与承包方签订《工程施工保密协议》另行约定。
(二)工程分包允许分包的工程项目:分包施工单位为:(三)不可抗力1、双方关于不可抗力的约定:战争、地震、水灾、火灾等无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件,以致不能履行或不能如期履行合同。
2、不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按以下原则承担:(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担;(2)承包人施工设备的损坏由承包人承担;(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担;(5)因不可抗力引起或将引起工期延误,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用由发包人承担;(6)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。