建筑工程签证管理办法、流程及实施细则

工程签证管理办法及实施细则(试行)包括但不限于以下几个方面：1）设计变更引起的费用增减；2）施工图设计变更引起的费用增减；3）工程施工过程中发生的设计变更引起的费用增减；4）工程施工过程中发生的非设计变更引起的费用增减；5）工程施工过程中发生的其他费用增减。

2.2工程签证内容应当真实反映实际情况，严格按照合同及招标文件的相关规定执行，不得有任何虚假、夸大或者误导性的内容。

2.3工程签证费用应当根据实际情况进行计量计价，具体计量支付还须符合相关合同规定。

工程签证费用的最终审定以政府广发行结算审核终审部门审定为准。

3工程签证管理职责3.1承包单位职责承包单位应当按照本办法规定的程序和要求，及时、准确地报送工程签证申请材料，确保工程签证内容真实、准确、合法。

3.2监理单位职责监理单位应当对承包单位提交的工程签证申请材料进行审核，并按照规定程序进行审批，确保工程签证内容真实、准确、合法。

3.3指挥部各职能部门职责指挥部各职能部门应当在工程签证申请、审批过程中，根据各自职责和权限，积极配合承包单位和监理单位，确保工程签证申请、审批工作的顺利进行。

4工程签证申请与审批流程4.1工程签证申请流程承包单位应当在工程实施过程中及时发现工程变更情况，并在规定时间内向指挥部工程管理部报送工程签证申请材料。

4.2工程签证审批流程监理单位应当对承包单位提交的工程签证申请材料进行审核，并按照规定程序进行审批。

指挥部各职能部门应当在工程签证申请、审批过程中，根据各自职责和权限，积极配合承包单位和监理单位，确保工程签证申请、审批工作的顺利进行。

5工程签证资料规定5.1工程签证申请材料应当包括以下内容：1）工程签证申请书；2）工程签证支持材料；3）工程签证费用计算表；4）其他相关资料。

5.2工程签证支持材料应当包括以下内容：1）工程签证变更说明书；2）工程签证设计图纸；3）工程签证施工图纸；4）工程签证施工组织设计；5）工程签证施工方案；6）工程签证材料清单；7）其他相关资料。

建设单位工程签证管理和流程建设工程项目一般投资大，建设周期长，不确定因素较多。

在施工周期内材料设备价格变化较快，施工合同不可能对未来整个施工周期内可能发生的情况都作出预见和约定，施工预算也不可能对整个施工期发生的费用都做出详尽的预测，而且在实际施工过程中，主客观条件的变化又会给整个施工过程带来许多不确定因素。

因此在整个施工过程中，难免会发生现场签证。

然而，现场签证的涉及面广、人为因素多、管理比较困难，可能引起的争议也大，直接影响工程造价的确定与控制。

因此加强建设项目的工程签证管理，对于提高建设工程项目的投资效益具有重要的现实意义。

一、工程签证的概念及分类1. 所谓工程签证就是指工程发承包双方在施工过程中，按照合同约定对支付各种费用（施工过程发生的与设计图纸、施工方案、预算项目或工程量不相符，需要调整工程造价的）、顺延工期、赔偿损失所达成的双方意思表示一致的补充协议。

互相书面确认的签证即可成为工程结算增减工程造价的凭据。

2. 现场签证可分为以下几类：（1）工程经济签证：是指在施工过程中由于场地、环境、建设单位要求、合同缺陷、违约、设计变更或施工图错误等，造成建设方或承包商经济损失方面的签证。

经济签证涉及面广，项目繁多复杂，应严格控制签证范围和内容，把握好有关定额、文件规定。

（2）工程技术签证：主要是施工组织设计方案、技术措施的临时修改，涉及的价款数额较大。

一般应组织论证，重大变化应征得设计人员同意，做到安全、经济、适用。

（3）工程工期签证：主要是在实施过程中因主要材料、设备进退场时间及建设方等原因造成的延期开工、暂停开工、工期延误的签证。

招标文件中一般约定了工期罚则，在工期提前奖、工期延误罚款的计算时，工期签证发挥着重要作用。

（4）工程隐蔽签证：是指施工过程中对以后工程结算影响较大，资料缺失将无法补救、难以结算的签证。

主要有基坑验槽记录、软地基处理、钢筋隐蔽验收等。

二、现场签证的重要意义现场签证以书面形式记录了施工现场发生的特殊费用，直接关系到建设单位与施工单位的切身利益，是工程结算的重要依据。

工程签证管理操作实施细则附件二恒大地产集团工程签证管理操作实施细则第一章总则第一条工程签证是指工程承包合同范围内所发生的且不能在竣工图反映的工程量签证、设计变更和工程变更所增减的工程签证。

一般包含签证单及其附件（原始记录、计量所需附图、反映工程状况变化的照片等）。

第二条工程承包合同范围外的工程内容必须办理委托手续，造价超过10万元的必须签订合同。

第二章工程签证办理流程第三条监理工程师必须在工程内容发生的当天，签署原始记录，并上报工程部经理。

第四条签证单必须在签证内容完工并验收合格后5天内（或合同约定期限内）办理，逾期工程部不得受理。

第五条工程部在收到工程签证单后2天内，签署完毕并送预决算部审核。

第六条预决算部收到工程签证单后审核签证内容的合理性，并于24小时内签署明确意见返回工程部，工程部收到预决算部审核同意的签证单后，当天盖章并返还施工单位。

第七条若工程部与施工单位对签证内容有意见分歧时，工程部必须在2天内签署意见返还施工单位签收并存档；若预决算部对工程部的意见有异议时，工程部收到预决算部签署意见的签证单后，当天以书面形式将我方意见返还施工单位签收。

工程部对有异议的工程签证必须在5天内同施工单位协商解决完毕。

否则，移交合同履约监督部门处理。

第八条签证单必须加盖监理项目章和工程部章。

第九条涉及工期延期的工程签证需办理工期延期审批手续，三天以内的工期延期由地区公司工程主管领导审批，三天以上的工期延期由地区公司董事长审批。

（签证办理流程图见附件1）第三章工程签证原始记录的填写要求第十条工程签证原始记录必须在签证内容发生当天，由两名或两名以上现场监理工程师签字确认。

（格式见附件2）第十一条工程签证原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图标注，以满足计量、计价要求。

第十二条对可反映工程内容和工程状况变化的现场面貌，一定要拍摄照片，作为原始记录与签证单一起报送并存档。

第四章工程签证的填写要求：第十三条签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联。

2024年工程现场签证管理办法第一章总则第一条根据《中华人民共和国出境入境管理法》及有关法律、行政法规的规定，制定本管理办法。

第二条本办法适用于在中国境内从事工程建设领域的外国人员，包括外国建筑师、工程技术人员、施工人员等。

第三条工程现场签证是外国人员在中国境内从事工程建设活动所需的工作签证。

工程现场签证分为多次入境签证和单次入境签证。

第四条工程现场签证的颁发机关为中国公安部出入境管理局及其授权的边防管理机构。

第五条工程现场签证的申请人应当遵守中国的法律、法规和社会公共秩序，接受中国国情教育。

第六条工程现场签证的有效期为最长一年，签证到期后，申请人如需继续在中国境内从事工程建设活动，应当及时申请延期。

第七条工程现场签证的申请材料包括但不限于以下内容：申请表、护照、近期免冠照片、工作单位介绍信、合同或项目证明文件等。

第八条工程现场签证的申请人还需要提供相关专业人员的聘请合同或资质证书等证明文件。

第九条外国建筑师、工程技术人员在中国境内执业，应当符合中国境内有关工程建设领域人员的注册、资质要求。

第十条外国施工人员在中国境内参与工程建设活动，应当通过相关考试或培训，取得中国的工程建设安全知识和操作技能的合格证书。

第十一条申请工程现场签证的外国人员在中国境内有不良记录或者被列入失信被执行人名单的，不得获得签证。

第十二条工程现场签证的申请人应当向签证颁发机关支付签证费用。

第十三条工程现场签证的申请人因国别、签证类型、签证期限等情况，可能需要提供其他的申请材料，请根据具体要求提供。

第十四条工程现场签证的申请结果将向申请人通过电子邮件或短信等方式通知。

第十五条工程现场签证的申请人如因工程建设活动变更或者其他原因不再从事相关活动，应当及时向签证颁发机关申请注销。

第十六条在中国境内从事工程建设活动的外国人员应当履行相关申报、备案、报告、检查、采集等义务，接受相关部门的监督和管理。

第十七条违反本办法规定的，将依法追究相关人员的法律责任。

工程签证管理制度范本第一章总则为规范工程签证流程，保障工程建设质量，提高工程管理效率，制定本管理制度。

第二章签证管理的基本要求1. 工程签证是在工程合同约定基础上，对工程实际需求进行调整、修正和确定，以确保工程质量和进度的一种管理手段。

2. 工程签证应严格按照相关法律法规和合同约定进行，必须经过必要的审批程序。

3. 工程签证管理应当做到及时、准确、完整、规范，保证签证文件的存档和汇总统一管理。

第三章签证管理的程序和要求1. 工程签证的程序（1）工程负责人与设计部门、监理单位等相关部门协商，确定签证内容；（2）编制工程签证申请书，附上设计文件、变更原因及技术要求，提出签证变更内容；（3）签证内容经过审核后，报请工程建设单位审批；（4）审批通过后，签署签证变更协议，开始实施签证变更。

2. 工程签证的要求（1）签证内容必须符合工程质量和安全标准；（2）签证过程必须经过必要的技术审查和业主单位的审批；（3）签证文件必须保存完备，包括签证申请书、设计文件、审批文件等；（4）签证管理必须做到及时、准确、规范，确保签证流程的正常运转。

第四章签证管理的责任1. 工程建设单位负责人统一签证管理工作，制定签证管理制度，明确各岗位的职责和权限；2. 工程项目经理负责组织实施签证管理工作，监督签证流程的顺利进行；3. 设计单位负责签证申请书的编制和设计文件的提供；4. 监理单位负责签证申请内容的技术审核和审批意见的提出；5. 施工单位负责签证内容的实施和验收，并保证签证文件的完备保存。

第五章签证管理的监督和检查1. 工程建设单位负责人对签证管理工作进行监督和检查，确保签证流程的顺利进行；2. 监理单位负责对签证申请内容进行技术审核，并提出审批意见；3. 设计单位负责签证申请书的编制和设计文件的提供；4. 施工单位负责签证内容的实施和验收，并保证签证文件的完备保存。

第六章签证管理的处罚和奖励1. 对于违反签证管理制度的单位或个人，将按照相关规定进行处罚；2. 对于严格执行签证管理制度的单位或个人，将给予相应的奖励。

第1篇一、签证申请1. 施工方根据工程实际情况，确定需要进行签证的项目内容。

2. 施工方填写《工程施工签证申请表》，详细说明签证原因、项目内容、变更后的工程量、工程进度、工程成本等信息。

3. 施工方将《工程施工签证申请表》及相关证明材料提交给监理单位。

二、监理单位审核1. 监理单位收到施工方的签证申请后，组织专业人员对申请内容进行审核。

2. 审核内容包括：签证原因是否合理、项目内容是否符合实际、变更后的工程量、工程进度、工程成本等是否准确。

3. 审核通过的，监理单位在《工程施工签证申请表》上签署意见，并将审核结果通知施工方。

三、甲方审核1. 甲方收到监理单位的审核意见后，组织专业人员对签证申请进行审核。

2. 审核内容包括：签证原因是否合理、项目内容是否符合实际、变更后的工程量、工程进度、工程成本等是否准确。

3. 审核通过的，甲方在《工程施工签证申请表》上签署意见，并将审核结果通知施工方和监理单位。

四、施工方确认1. 施工方收到甲方和监理单位的审核意见后，对签证申请进行确认。

2. 确认内容包括：签证原因是否合理、项目内容是否符合实际、变更后的工程量、工程进度、工程成本等是否准确。

3. 确认通过的，施工方在《工程施工签证申请表》上签署意见。

五、签证生效1. 施工方、甲方、监理单位三方在《工程施工签证申请表》上签署意见后，签证生效。

2. 施工方根据签证内容，调整施工方案，确保工程顺利进行。

3. 监理单位对签证内容进行跟踪，确保施工方按照签证要求进行施工。

4. 甲方根据签证内容，调整工程款支付计划。

六、签证归档1. 施工方、甲方、监理单位将《工程施工签证申请表》及相关证明材料归档保存。

2. 便于后续工程结算、审计等工作。

总之，工程施工签证流程是一个严谨、规范的过程，涉及施工方、甲方、监理单位等多方利益。

各方应严格按照流程进行操作，确保工程顺利进行。

第2篇一、签证申请1. 发生签证事件后，施工单位应立即向监理单位提出签证申请，并提供相关证明材料，如设计变更通知、现场照片、工程量计算书等。

工程签证管理办法工程签证是指在工程项目实施过程中，出现由于变更、调整或其他原因需要对施工图纸、技术方案、设计变更等进行修改和调整的情况，由相关方面审核同意后进行的一系列管理程序。

为了规范工程签证管理，保证工程质量和安全，提高工程施工效率，特制定本《工程签证管理办法》。

一、签证的适用范围和目的工程签证适用于各类工程项目的设计、施工和验收阶段，包括但不限于建筑工程、市政工程、水利工程等。

签证的目的是在项目实施过程中对可能出现的变更、调整等情况进行规范管理，确保项目的合法性、合规性和安全性。

二、签证的申请和审批程序1. 签证申请（1）项目施工单位或设计单位发现需要进行签证的情况时，应及时向主管部门进行书面申请，并附上签证相关材料。

（2）签证申请材料应包括但不限于签证申请表、工程变更方案、设计变更图纸、技术文件等。

2. 签证审批（1）主管部门对签证申请进行审查，按照法律法规和相关标准进行综合评估，确保变更、调整的合理性和安全性。

（2）主管部门应在规定时间内对签证申请进行审批，并书面通知申请单位是否通过审批。

（3）如果签证审批需经过评审委员会讨论决定的情况，主管部门应召集相关专家和相关方面参与评审，并依据评审结果进行签证审批决定。

三、签证管理的主要内容1. 签证变更管理（1）经签证审批通过的变更内容，需要更新相关施工图纸、技术方案、设计文件等。

（2）施工单位应按照签证批准的变更内容进行施工，确保变更操作的准确性和质量。

2. 签证记录管理（1）主管部门应建立工程签证的档案，记录签证申请、审批决定、变更内容等相关信息，以备查阅和审计。

（2）施工单位应做好工程签证的记录，包括签证申请的时间、签证变更的具体内容、签证工作的完成情况等，以备工程验收和管理部门的查验。

3. 签证费用管理（1）签证费用应根据签证内容和工程规模合理确定，并按照相关规定进行支付。

（2）签证费用的支付应在签证审批通过后及时办理，确保施工单位和设计单位的合法权益。

工程签证管理办法及流程现场签证管理规定一、签证的适用范围：1、施工单位依据建设单位的要求，从事合同范围之外的临时性工作。

2、由于建设单位原因决定工程中途停建、缓建或由于工程设计变更以及设计错误等造成施工单位的停工、窝工、返工而发生的倒运、人员和机具的调迁等损失。

如上述范围中在合同中已有明确规定的事项，以及合同规定的签证限额以下的项目和施工单位自身原因造成的返工不在签证之列。

二、签证控制原则：1、实事求是原则：所有工程签证要本着实事求是的原则，经办人必须保证工程签证的真实性。

2、事前审批原则：要求工程签证（除紧急工程签证）均需要事前经过估价与审批程序方可实施，禁止事后补办手续。

3、完工确认原则：工程签证完工后，施工单位、监理单位、建设单位工程部、建设单位成本部在签证单上必须签字盖章确认，隐蔽工程必须在其覆盖之前完成签字确认。

4、统一标准格式原则：所有的现场签证单都必须使用规定的统一标准表格、统一的编号，连贯签证编码。

5、可追溯原则：现场签证的资料，包括：签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档，经办人应保存复印件。

6、时间限制原则：建设单位对现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。

三、签证流程及职责（一）施工前正常审批流程（详见流程图一）1、在现场出现需要进行签证的工作内容时，由施工单位根据相关事项在实施签证工作内容前7个工作日向项目的监理单位申报工程签证。

2、建设单位工程部经办人和监理单位负责审核签证的完整性，对该单签证的真实性负责，并在二个工作日内报建单位工程部经理审核。

3、建设单位工程部经理审核后应在二个工作日内报公司成本控制部核价。

4、建设单位成本控制部在七个工作日内完成核价的签证，按以下审核权限完成审批：签证金额在2000元以内由建设单位专业工程师审核确认；金额在5000元以内由建设单位工程部经理审核确认；核价在1万以内由公司工程副总审批，核价在一万（含一万元）以上必须由公司总经理审批。

建设项目工程签证管理办法及实施细则(试行)二0一一年一月目录1.总则 (2)2.工程签证内容 (3)3.工程签证管理职责 (4)3.1承包单位职责 (4)3.2监理单位职责 (4)3.3指挥部各职能部门职责 (5)4.工程签证申请与审批流程 (6)5.工程签证资料规定 (9)6.附表及附图 (12)1总则1.1为加强建设项目的投资控制，规范工程签证申请、审批流程及费用管理，维护建设单位和承包单位的合法利益，特制定本办法。

1.2本办法适用于建设项目指挥部（以下简称指挥部）负责建设的所有工程项目。

1.3参与工程签证的人员须遵守“守法、公正、科学”的准则，签证内容必须真实反映事实，工程签证的计量计价须严格按合同及招标文件的相关规定执行。

1.4工程签证的支持材料必须合法有效、内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述无异议、图示尺寸准确。

1.5按照本办法规定程序审批通过的工程签证费用，可作为办理工程进度款计量支付的依据，具体计量支付还须符合相关合同规定；只有符合本办法规定的工程签证费用才能纳入工程结算内容。

工程签证费用的最终审定以政府广发行结算审核终审部门审定为准。

1.6工程变更：在工程项目实施过程中，按照合同约定对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。

工程变更的内容包括设计变更、工程签证和其他变更。

1.7工程签证：在工程变更执行过程中，由于非承包单位原因引起费用增减而发生的，且在竣工图中无法反映，经监理单位和指挥部确认的工程（作）量，按规定办理的凭证。

1.8工程签证必须要“一事一签、随发生随签”，承包单位须在本办法规定时间内报送工程签证，逾期报送的，指挥部有权不予受理。

1.9指挥部工程管理部是工程签证的归口管理部门，本办法在执行过程中若有未尽之处，由工程管理部负责解释、处理。

2工程签证内容2.1可办理工程签证的内容2.1.1因施工现场条件与合同条款及招标文件的约定不符，或合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外而发生的工作内容。

建筑工程签证管理办法、流程及实施细则包括：工程量增减、工程变更、工程质量提高、工程进度加快、工程安全措施加强等。

2.2工程签证内容必须真实反映实际情况，且必须经过承包单位、监理单位和指挥部三方确认后方可办理。

2.3工程签证内容应当与原合同和招标文件的有关条款相符合，不得超越原合同和招标文件的约定范围。

3工程签证管理职责3.1承包单位职责3.1.1承包单位应当按照本办法规定的程序报送工程签证申请，并提供真实、完整的支持材料。

3.1.2承包单位应当按照监理单位和指挥部的要求，配合完成工程签证的审批、计量和支付等工作。

3.1.3承包单位应当对工程签证费用的计量、计价和支付等工作负责，并确保工程签证的合法性、合规性和真实性。

3.2监理单位职责3.2.1监理单位应当对承包单位提出的工程签证申请进行审核和审批，并提出意见和建议。

3.2.2监理单位应当对工程签证的计量、计价和支付等工作进行监督和检查，确保工程签证的合法性、合规性和真实性。

3.2.3监理单位应当及时向指挥部报告工程签证的审批情况和工程签证费用的计量、计价和支付情况。

3.3指挥部各职能部门职责3.3.1工程管理部门应当负责工程签证的归口管理和执行，制定工程签证的申请、审批、计量和支付等工作流程。

3.3.2财务部门应当负责工程签证费用的计量、计价和支付等工作，确保工程签证的合法性、合规性和真实性。

3.3.3法律部门应当负责工程签证的法律审核和合规性审查，确保工程签证的合法性和合规性。

4工程签证申请与审批流程4.1工程签证申请流程4.1.1承包单位应当在工程变更实施前向监理单位提出工程签证申请，并提供真实、完整的支持材料。

4.1.2监理单位应当对工程签证申请进行审核和审批，并提出意见和建议。

4.1.3指挥部工程管理部门应当对工程签证申请进行归口管理和监督，确保工程签证申请的合法性、合规性和真实性。

4.2工程签证审批流程4.2.1工程签证的审批程序分为初审、复审和终审三个阶段。

工程签证管理办法一、工程签证界定：在项目施工过程中，对超出合同范围或超出施工图纸以外的工程量及工作量增减进行现场记录、确认、审核、形成书面记录，为办理补充预算、工程付款、工程结算提供依据。

工程签证包括现场签证、设计变更、特急零星项目.二、现场签证流程:1、施工单位（或甲方工程部）书面申报工程签证附件.2、施工单位、监理单位、工程部三方现场审核、确认增减工程量，在附件上三方签字。

3、由工程部专业主管工程师填报工程签证会签单.4、预算部复核。

5、总工及分管副总审批。

并在附件上签署最终审定意见。

6、将签署最终审定意见的附件返回给施工单位、监理单位、工程部、预算部，作为结算及付款依据。

由预算部将签证纳入项目成本预警系统.7、工程签证会签单原件留预算部，复印件留工程部备查。

三、签证权限:1、施工单位：项目经理,加盖公章.2、监理单位:总监（或总监代表），加盖公章.3、工程部：专业主管工程师，工程部经理。

4、预算部:主管工程师,预算部经理。

5、高管：总工、分管副总审批。

非以上人员签字均为无效签证。

签证流程经办人为工程部专业主管工程师。

在签证过程中实行量价分离原则，工程部确认发生的工程量，预算部负责工程量的计算和套价。

四、签证时效:工程签证严禁事后补办，施工单位必须在隐蔽工程隐蔽之前提交签证附件，非隐蔽工程完成3日内提交签证附件，监理单位和工程部接到签证必须在1个工作日内签署意见,预算部接到签证在2个工作日内签署意见，公司高管3个工作日内签署意见。

若施工单位不按规定的时间提交签证单视为放弃签证，逾期不予办理。

五、设计变更：在施工过程中发现施工图纸有问题，必须上报公司分管副总，并会同设计院研究，由设计院出设计变更。

设计变更施工前经四级审核：监理、工程部、预算部、公司高管。

最后由公司副总在设计变更上签署意见,下发实施。

若由施工单位或甲方提出设计变更，均由提出方出方案,按以上流程审核。

六、特急零星项目：在施工过程中出现施工单位进场前清障场地清理,为加快进度要求配合用工，突发事件应急处理，设计盲地处理,工程必须的零星项目,为配合销售、检查、宣传等零星用工，公司高管口头示意小项目等，均列为特急零星项目。

_工程签证管理办法工程签证管理办法一、总则为了加强工程签证管理，规范工程签证的流程和程序，根据《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，制定本工程签证管理办法。

二、定义（一）工程签证：指建筑施工过程中，发现需要变更的施工内容，或设计方案与施工实际情况不符，经建设单位或相关部门审查后，确认同意修改的文件。

（二）建设单位：指投资人或承建者。

对于由政府统一投资的项目，建设单位为政府投资方或其授权的代理机构。

（三）监理单位：指监督指导建设单位的工程建设过程，以确保工程建设的质量、计划、定额等的合规性。

三、工程签证的适用范围适用于在中华人民共和国境内，所有建设单位和监理单位，在建筑施工过程中发生的工程签证。

四、工程签证的内容及程序（一）发现工程变更在建设单位、监理单位或施工方的工程负责人发现施工现场实际情况与设计文件不符，或者发现需要变更的施工内容时，应当及时向建设单位报告，并提交变更申请。

（二）启动审核流程建设单位或监理单位按照程序对工程签证进行审核，审核内容应包括变更原因、影响、经济性及其他重要问题等。

（三）批准工程签证建设单位或监理单位审核通过工程签证后，应当在签证申请书上签字、盖章，并通知施工方执行。

（四）实施工程签证施工方收到建设单位或监理单位签发的工程签证批准书后，应当按照批准书的内容进行施工，并及时向建设单位和监理单位报告施工进度和质量。

五、工程签证的认定工程签证经建设单位或监理单位审核通过并签发批准书后，即为有效工程签证。

六、工程签证管理的制度（一）建设单位和监理单位应建立工程签证档案，保存工程签证的申请书、批准书、施工报告、审核意见等有关文件。

（二）建设单位和监理单位应当将工程签证及时通知施工方，严格按照批准书执行工程签证。

（三）工程签证的经济性应得到评估，在签证批准书上注明经济效益的变化情况。

（四）工程签证的费用由建设单位或监理单位承担，但如因施工方原因引起的工程变更应由施工方承担相关费用。

工程签证管理实施细则第一条、为加强管理，控制工程成本，规范工程签证，落实《工程变更管理办法》的精神，提高可操作性，制定本细则。

工程签证指除施工图纸和合同所确定的工程内容以外的施工现场发生的实际工作。

工程签证由监理工程师及工程部人员确认其工程行为的发生与数量，签证时应按合同原则确认是否予以计量与支付。

第二条、工程签证的主要类型：1、因设计变更给施工单位造成的损失，如设计变更时施工单位已下料或已经施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）；2、在施工过程中，由于施工条件的变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线）变化，导致工程量增减、材料代换或其他变更事项；3、由于非施工单位责任造成的停水、停电超过合同约定的范围停工损失；4、由于供料不及时或不合格给施工单位造成的损失；指定采购的材料不符合要求，必须进行二次加工的；设计要求而定额中未包括的材料加工内容的签证；5、材料、设备、构件超过定额规定运距的场外运输；特殊情况的场内二次搬运；6、在施工合同之外、委托施工单位施工的零星工程；7、需施工现场实测工程量的工作项目。

第三条、所有的工程签证均须明确以下内容：编号、施工单位、工程名称、合同编号、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证内容做法及原因说明、增减工程量、相关图纸说明及工程量计算书。

第四条、工程签证单应当编号（按归属合同连续编号，总承包合同还应按专业连续编号），并整理归档、妥善保存；公司与施工单位都应做好签证收发台账。

第五条、工程签证的原则1、合法性。

本着实事求是、公平、合理、公正的原则进行办理。

2、时间性。

必须在规定的时间内办理（除合同另有约定以外，应在签证工程完成并检验合格后7日内及隐蔽工程覆盖前），否则不予考虑，也不进行结算。

3、真实性。

需要签证的工程项目应当按甲方通知或经甲方批准的施工方案进行施工，工程特征尽量用图纸明确，签证时尽量附施工图；无法用图纸明确内容的项目（零星工程或临时用工料机），才直接签证工程量(必须符合合同约定的计算规则)。

建筑工程签证管理办法流程及实施细则一、引言建筑工程签证是指在建筑工程施工过程中，由于各种原因需要对工程合同进行调整、变更或补充的情况下，进行签证管理的一种制度。

它不仅能够合理调整工程合同内容，还能够确保施工进度和工程质量的控制，使工程能够按照合同要求顺利进行。

二、建筑工程签证管理办法1.签证的定义和范围：签证是指在建筑工程施工过程中发生调整、变更或补充工程合同内容的需求时，由施工单位提出，监理单位审核并报业主同意的一种管理制度。

签证范围包括设计变更、工序调整、施工条件变更、材料变更等。

2.签证的申请与审批：施工单位应在需要签证的情况下提出申请，包括详细说明变更的内容、原因、影响及费用等。

监理单位应对申请材料进行审核，并根据合同约定进行审批。

审批结果及时通知业主并记录签证变更内容。

3.签证费用的确定与支付：签证费用应根据变更的工程量和材料差价等因素进行合理的计算，并经监理单位审核后确定。

业主应按照约定支付签证费用，施工单位应及时提供相关材料和账目。

4.施工单位的责任与义务：施工单位应严格按照合同要求进行施工，合理管理材料和工人，确保工程质量和进度的控制。

同时，施工单位应积极配合监理单位进行签证管理工作，并按照要求提供签证所需的资料和信息。

5.监理单位的责任与义务：监理单位应对签证申请进行审核，并根据合同约定进行审批。

同时，监理单位应及时通知业主签证结果，并记录相关签证变更内容。

在施工中，监理单位应积极协调施工单位和业主之间的关系。

三、建筑工程签证管理流程1.施工单位申请签证施工单位在发生需要签证的情况下，向监理单位提出正式的签证申请，包括详细说明变更的内容、原因、影响及费用等。

2.监理单位审核和审批监理单位收到签证申请后，对申请材料进行审核，并根据合同约定进行审批。

审批结果及时通知业主并记录签证变更内容。

3.签证费用确定与支付监理单位根据变更的工程量和材料差价等因素进行合理的计算，并经审核后确定签证费用。

工程现场签证管理办法第一章总则第一条为规范和管理工程现场签证的申报、审核和审批工作，提高工程现场管理及施工安全水平，保障施工质量和施工安全，制定本办法。

第二条本办法适用于建筑工程、市政工程、园林工程等工程项目的施工现场。

第三条工程现场签证是指在工程施工过程中，为适应工程实际情况变动，需要对施工图纸、工程设计和施工规范作调整的签证。

第四条工程现场签证的目的是保证施工质量、施工进度和施工安全，合理调整施工图纸和工程设计。

第五条工程现场签证应遵循公开、公正、公平、合法、合规的原则，做到权责一致、限时办结和有法可依。

第六条工程现场签证的申报、审核、审批和执行应按照相关法律法规和技术标准进行，建立健全相应的管理和责任制度。

第二章申报与审核第七条工程承包人在施工现场发现需要进行工程现场签证的情况，应及时向工程建设主管部门提出签证申请。

第八条签证申请应包括以下内容：（一）签证申请书，需要详细说明签证的内容、原因和影响；（二）调整后的施工图纸和工程设计；（三）签证涉及的技术标准和规范要求。

第九条工程建设主管部门收到签证申请后，应及时组织相关技术人员进行审核。

第十条签证审核应包括以下内容：（一）签证内容是否符合相关法律法规和技术标准的要求；（二）签证的合理性和必要性；（三）签证对施工质量、施工进度和施工安全的影响。

第十一条审核结果应及时通知签证申请人，并告知有关申诉的途径。

第三章审批与执行第十二条工程建设主管部门对符合签证要求的申请进行审批，不符合要求的申请应向申请人告知理由并予以退回。

第十三条工程建设主管部门应根据实际情况确定签证的执行方案，明确需要修改的施工图纸、工程设计和技术规范，以及需要调整的施工进度和施工质量要求。

第十四条工程建设主管部门和工程承包人应按照签证的执行方案进行签证工作，并建立签证记录，保留相关文件和资料。

第十五条工程变更后的图纸、设计和规范应及时传达给施工人员，并做好相应的培训和指导工作，确保施工按照最新的标准和要求进行。

工程签证管理办法及实施细则(试行)工程签证管理办法及实施细则(试行)第一章总则第一条为规范工程签证工作，保障工程质量和安全，提高工程管理水平，根据《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，制定本办法。

第二条工程签证是指在工程项目实施过程中，因设计变更、施工调整等原因，对原合同工程范围进行调整和确认的管理制度。

第三条工程签证的实施范围包括：（一）工程合同范围的调整和确认；（二）工程设计变更的审核与核准；（三）工程施工调整的审批与备案；（四）其他与工程签证相关的管理工作。

第四条工程签证的原则是公平、公正、公开，依法界定权责，确保工程质量和安全。

第五条工程签证工作的主体责任由建设工程项目的建设单位负责，监理、设计、施工等参建单位负责配合、协助工程签证工作。

第六条工程签证应当依法遵循公共资源配置、公开招投标、风险防范、市场竞争的原则。

第七条建设主管部门负责监督、管理工程签证工作，承担以下职责：（一）组织制定和修订工程签证管理办法及实施细则；（二）指导、监督建设单位的工程签证工作；（三）处理工程签证纠纷，及时进行调解、仲裁等处理；（四）定期组织开展工程签证的宣传和培训；（五）对工程签证工作进行考核和评估。

第二章工程签证的程序第八条工程签证应当依法依规进行，包括以下程序：（一）建设单位根据实际需要，编制工程变更方案或调整方案；（二）工程设计更改、调整方案的审核与核准；（三）工程施工调整的审批与备案；（四）工程签证的确认与合同调整；（五）工程签证的文件编制与存档。

第九条建设单位应当按照规定的程序进行工程变更的申请，并提供真实、准确、完整的资料和文件。

第十条工程设计更改、调整方案的审核与核准应当遵循设计文件审查的程序和标准。

第十一条工程施工调整的审批与备案应当遵循施工图审查的程序和标准。

第十二条工程签证的确认与合同调整应当遵循合同管理的程序和原则。

第十三条工程签证的文件编制与存档应当按照规定的要求进行，确保文件的完整性和可追溯性。

建筑工程签证管理办法规定流程及实施详尽细则建设项目工程签证管理办法及实施细则(试行)二0一一年一月目录则 (2) (3) (4) (4) (4) (5) (6) (9) (12)1总则，规范工程签证申请、审批流程及费用管理，维护建设单位和承包单位的合法利益，特制定本办法。

（以下简称指挥部）负责建设的所有工程项目。

“守法、公正、科学”的准则，签证内容必须真实反映事实，工程签证的计量计价须严格按合同及招标文件的相关规定执行。

、内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述无异议、图示尺寸准确。

按照本办法规定程序审批通过的工程签证费用，可作为办理工程进度款计量支付的依据，具体计量支付还须符合相关合同规定；只有符合本办法规定的工程签证费用才能纳入工程结算内容。

工程签证费用的最终审定以政府广发行结算审核终审部门审定为准。

：在工程项目实施过程中，按照合同约定对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。

工程变更的内容包括设计变更、工程签证和其他变更。

：在工程变更执行过程中，由于非承包单位原因引起费用增减而发生的，且在竣工图中无法反映，经监理单位和指挥部确认的工程（作）量，按规定办理的凭证。

“一事一签、随发生随签”，承包单位须在本办法规定时间内报送工程签证，逾期报送的，指挥部有权不予受理。

，本办法在执行过程中若有未尽之处，由工程管理部负责解释、处理。

2工程签证内容，或合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外而发生的工作内容。

，因设计变更引起的拆除、返工、修改的工程(作)量，且在竣工图中无法反映原施工情况的工作内容。

对设计变更中属于新增且又能在竣工图中反映的项目，则不属于签证范围。

（风险）以外而发生的临时工程（作）量。

，或指挥部施工总体部署要求等原因，其他承包单位在严格按照经指挥部、监理单位审批的施工方案进行施工时，不可避免造成承包单位已完工序发生修补、返工、废弃的工作内容应办理签证。

工程签证管理办法工程签证管理办法第一章总则第一节目的和依据1.1 目的为规范工程签证管理，保障工程质量，加强工程管理，确保工程顺利进行，特制定本工程签证管理办法。

1.2 依据本工程签证管理办法依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《工程建设标准管理办法》等法律法规制定。

第二节适用范围2.1 适用对象本工程签证管理办法适用于所有工程项目中涉及的签证管理工作。

2.2 适用内容本工程签证管理办法适用于工程变更、工程索赔、工程合同解除等签证管理场景。

第二章工程变更签证管理第一节定义3.1 工程变更工程变更是指工程建设过程中，由于合同履行方、建设单位或监理等原因，对原工程计划、工程范围、工程材料等内容进行调整的行为。

3.2 签证申请签证申请是指合同履行方向建设单位提出工程变更要求，包括变更内容、理由和影响等相关信息。

第二节签证流程4.1 签证申请4.1.1 合同履行方向建设单位提交签证申请，并附上相关材料和证据。

4.1.2 建设单位接受签证申请，并进行初步评估。

4.2 签证评估4.2.1 建设单位组织专业人员对签证申请进行评估，包括变更内容的合理性和可行性等。

4.2.2 建设单位按照评估结果与合同履行方进行协商，确定签证变更方案。

4.3 签证审核4.3.1 建设单位将签证变更方案提交给相关主管部门进行审核。

4.3.2 主管部门对签证变更方案进行审核，并提出意见和要求。

4.4 签证批准4.4.1 主管部门根据审核结果，决定是否批准工程变更签证。

4.4.2 建设单位将签证批准文件进行备案，并通知合同履行方执行。

第三章工程索赔管理第一节定义5.1 工程索赔工程索赔是指合同履行方因合同变更、工期延误、材料供应问题等原因，向建设单位提出要求索赔的行为。

5.2 索赔申请索赔申请是指合同履行方向建设单位提出索赔要求，包括索赔事由、索赔金额和相关证据等信息。

第二节索赔流程6.1 索赔申请6.1.1 合同履行方向建设单位提交索赔申请，并附上相关材料和证据。

工程施工签证规定及流程一、工程施工签证的适用范围1、对在施工图或竣工图或设计变更中都不能表示的增减工作量的确认；2、对合同约定或行业法规规定所需的签证确认；3、对合同范围外的零星工作量的确认。

二、工程施工签证事件以下事件统称为签证事件，必须进行签证确认：1、A类：设计变更引起的拆除、改造等在施工图或竣工图或设计变更中都不能表示的增减工作量（施工图或竣工图或设计变更中已表示或可以表示的不得计入签证）；2、B类：合同约定可以调整的施工措施增减项目；3、C类：按合同规定或行业法规或定额规定需签证确认的项目或费用（如土石比例及类别、运距等）；4、D类：合同约定需签证确认的现场计时工项目或费用。

5、E类：合同承包范围以外的零星工程或零星费用；三、工程施工签证的分类按签证实施过程是否使签证对象的状态发生改变划分为一次签证与二次签证两类：1、状态改变的，需作二次签证：先对签证事件的现状、实施方案进行签证确认，再实施，实施完成后对完成情况签证确认；2、状态不变的，只需作一次签证，确认事实即可。

四、工程施工签证流程按后附“工程签证审批流程”及相关表格执行。

办理签证流程时必须附上签证依据和签证原因说明、签证范围和内容、实施方案、验收记录等，附有反映现场状况、尺寸等的图纸、照片等，附上预结算书、工程量清单、工程量计算书等全部相关资料，必要时进行签证事件分析与实施方案论证。

2、本表及其相关资料仅为实施方案的依据，不能作为结算依据。

经实施完成并通过了《签证事件完成验收及结算确认单》审批的《签证事件完成验收及结算确认单》及其相关资料才是结算依据。

3、本表适用于仅确认工程量，暂不提交工程预算的情况。

2、本表及其相关资料仅为实施方案的依据，不能作为结算依据。

经实施完成并通过了《签证事件完成验收及结算确认单》审批的《签证事件完成验收及结算确认单》及其相关资料才是结算依据。

3、本表适用于需同时提交本签证工程预算的情况。

2、本表适用于仅确认工程量，暂不提交工程结算，结算按合同另行编制的情况。