合同管理知识培训考试题及答案
- 格式:docx
- 大小:30.24 KB
- 文档页数:14
选择题在建设工程合同履行过程中,合同一方接到另一方的索赔后,首先应该采取的措施是?A. 审核索赔要求B. 分析索赔成立的条件C. 提出反索赔要求D. 分析理赔依据答案:A市场经济主要是依据什么规范当事人的交易行为?A. 行政手段B. 合同C. 诚信D. 道德答案:B依据《民法通则》,自然人作为合同法律关系主体必需具备的条件是?A. 取得相应的执业资格证书B. 有依法成立的公司C. 具有中华人民共和国国籍D. 具备相应的民事权利实力和民事行为实力答案:D下列合同中,合同法律关系客体属于物的是?A. 借款合同B. 勘察合同C. 施工合同D. 技术转让合同答案:A施工预付款担保的特点不包括?A. 担保由发包人和承包人独立完成B. 担保金额应当与预付金额相等C. 担保的主要形式为现金担保D. 担保的主要形式为银行保函答案:C填空题依据《标准施工招标文件》,发包人原因导致的延误,承包人有权获得____和补偿。
答案:工期顺延资格预审和资格后审的主要区别在于它们的____。
答案:审查时间在《标准设计施工总承包招标文件》中,发包人对承包人的设计文件审查的期限为____天。
答案:14国际上工程总承包合同中工期费用特点通常是____,____。
答案:固定工期,固定费用《标准施工招标文件》适用的工程类型是____。
答案:各类建设工程简答题简述在建设工程合同履行过程中,接到对方索赔后应采取的措施。
答案:在接到对方索赔后,应严格审核对方提出的索赔要求,分析索赔成立条件和理赔依据并及时处理,同时防止事态扩大,避免更大损失。
简述市场经济中合同的主要作用。
答案:市场经济中,合同是规范当事人交易行为的主要依据,它明确了各方的权利和义务,保障了交易的公平性和合法性,促进了市场的高效运行。
简述施工预付款担保的主要特点。
答案:施工预付款担保的主要特点是担保金额与预付金额相等,且其主要形式为银行保函,确保承包人正确、合理使用发包人支付的预付款。
合同培训考试题库及答案一、单选题1. 合同的基本法律特征不包括以下哪一项?A. 自愿性B. 合法性C. 强制性D. 约束性答案:C2. 根据《中华人民共和国合同法》,以下哪种合同是无效的?A. 买卖合同B. 租赁合同C. 赌博合同D. 承揽合同答案:C3. 合同的履行原则包括以下哪些方面?A. 诚实信用原则B. 公平原则C. 合法原则D. 所有以上答案:D二、多选题1. 合同的变更需要满足以下哪些条件?A. 双方当事人同意B. 变更内容合法C. 变更后合同仍然有效D. 变更内容明确答案:A、B、D2. 以下哪些行为属于合同违约?A. 拒绝履行合同义务B. 延迟履行合同义务C. 不完全履行合同义务D. 单方面解除合同答案:A、B、C、D三、判断题1. 合同一旦签订,任何一方均不得单方面解除合同。
(错误)2. 合同当事人可以根据自己的意愿自由变更合同内容。
(错误)3. 合同的履行应当遵循诚实信用原则。
(正确)四、简答题1. 简述合同的解除条件。
答案:合同的解除条件通常包括:双方当事人协商一致解除合同;合同履行过程中出现法律规定的解除情形;一方当事人严重违约,致使合同目的无法实现;法律规定的其他解除条件。
2. 合同违约责任的承担方式有哪些?答案:合同违约责任的承担方式主要包括:继续履行;采取补救措施;赔偿损失;支付违约金;解除合同。
五、案例分析题案例:甲公司与乙公司签订了一份购销合同,约定甲公司向乙公司购买一批设备,总价款为100万元。
合同约定,甲公司应于合同签订后30日内支付50%的预付款,余款在设备交付后支付。
然而,甲公司在支付了预付款后,因市场变化,决定不再购买该批设备,拒绝支付余款。
问题:甲公司的行为是否构成违约?如果构成违约,甲公司应承担哪些责任?答案:甲公司的行为构成违约。
根据合同法规定,甲公司未按照合同约定支付余款,违反了合同义务。
甲公司应承担的责任包括:继续履行合同,支付余款;如果乙公司同意解除合同,甲公司应赔偿乙公司因此造成的损失;支付违约金,如果合同中有约定违约金条款。
合同管理试题讲解及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 合同管理的主要目的是()。
A. 确保合同的法律效力B. 保证合同的顺利执行C. 维护合同双方的权益D. 以上都是答案:D2. 合同的变更需要()。
A. 双方当事人的同意B. 单方当事人的决定C. 第三方的介入D. 合同管理部门的批准答案:A3. 合同的解除可以由()提出。
A. 任何一方B. 合同管理部门C. 法院D. 仲裁机构答案:A4. 合同履行过程中,如果一方违约,另一方可以采取的措施不包括()。
A. 要求赔偿损失B. 要求继续履行C. 单方面解除合同D. 放弃追究责任答案:D5. 合同管理中,合同档案的保管期限通常为()。
A. 合同履行完毕之日起5年B. 合同履行完毕之日起10年C. 合同履行完毕之日起20年D. 永久答案:C二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 合同管理的内容包括()。
A. 合同的起草B. 合同的审查C. 合同的变更D. 合同的终止答案:ABCD2. 合同管理中,合同的审查通常包括()。
A. 合法性审查B. 合规性审查C. 合理性审查D. 完整性审查答案:ABCD3. 合同履行过程中,可能导致合同解除的情形包括()。
A. 一方当事人破产B. 合同目的无法实现C. 合同约定的解除条件成就D. 一方当事人违约答案:ABCD三、判断题(每题2分,共10分)1. 合同管理是合同法的一部分。
()答案:正确2. 合同管理仅在合同签订前进行。
()答案:错误3. 合同管理的目的是确保合同的顺利执行。
()答案:正确4. 合同的变更不需要双方当事人的同意。
()答案:错误5. 合同履行完毕,合同管理即告结束。
()答案:错误四、简答题(每题5分,共20分)1. 简述合同管理的重要性。
答案:合同管理的重要性在于确保合同的顺利执行,维护合同双方的权益,预防和解决合同纠纷,提高合同执行的效率和效果。
2. 合同变更的程序通常包括哪些步骤?答案:合同变更的程序通常包括:提出变更请求、双方协商、变更内容的确认、变更协议的签订、变更协议的备案等步骤。
第三章建设工程合同管理第一节合同概述一、单项选择题:1. 当事人依法可以委托代理人订立合同。
所谓委托代理人订立合同,是指当事人委托他人以()名义与第三人签订合同,并承担由此产生的法律后果的行为。
A.代理人B.当事人自己C.被委托人D.合同签订人2.合同订立过程必须经过的程序是()。
A.担保和承诺B.要约和担保C.要约和承诺D.承诺和公证3.下列表述中错误的是()。
A.要约可以撤回B.要约可以撤销C.承诺可以撤回D.承诺可以撤销4.以下关于要约的说法中,正确的是()。
A.要约到达受要约人时生效B.要约人发出要约时要约生效C.招标文件到达时要约生效D.投标文件发出时要约生效5.以下关于建设工程招标投标的说法中,正确的是()。
A.招标是要约,投标是承诺B.投标是要约,中标通知书是承诺C.招标是要约邀请,投标是承诺D.开标是要约,中标通知书是承诺6.下列文件中,属于要约邀请文件的是()。
A.投标书B.中标通知书C.招标公告D.现场踏勘答疑会议纪要7.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段,关于要约和承诺的生效,是指()时生效。
A.要约到达受要约人、承诺通知发出B.要约通知发出、承诺通知发出C.要约通知发出、承诺通知到达要约人D.要约到达受要约人、承诺通知到达要约人8.以下关于要约有效的说法中,正确的情形是()。
A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.承诺期限届满前,承诺通知到达要约人D.受要约人对要约的内容作出实质性变更9.承诺对要约内容的非实质性变更指的是()。
A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更B.承诺中增加的建议性条款C.承诺中要求增加条款D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张10.关于承诺的生效,以下无效的是()。
A.承诺到达要约人时超过承诺期限的,要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受承诺B 受要约人超过承诺期限发出承诺的,但要约人及时通知受要约人该承诺有效C.承诺不需要通知的,根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时D.承诺对要约的内容作出非实质性变更,但要约人未及时表示反对11.合同成立的时间为()。
合同管理相关试题及答案一、单项选择题1. 合同管理的主要目的是什么?A. 确保合同的法律效力B. 保障合同双方的权益C. 降低合同执行的风险D. 以上都是答案:D2. 在合同管理过程中,以下哪项不是合同审查的重点?A. 合同当事人的资质B. 合同条款的完整性C. 合同的格式规范性D. 合同的合法性答案:C3. 合同变更通常需要哪些步骤?A. 双方协商一致B. 书面确认变更内容C. 变更后的合同重新审核D. 以上都是答案:D4. 以下哪项不属于合同履行中的风险管理?A. 信用风险管理B. 市场风险管理C. 操作风险管理D. 合同文本的保管答案:D5. 合同违约时,守约方通常可以采取哪些措施?A. 要求违约方支付违约金B. 要求违约方继续履行合同C. 解除合同并要求赔偿损失D. 以上都是答案:D二、多项选择题6. 合同管理包括哪些环节?A. 合同的起草B. 合同的审查C. 合同的签订D. 合同的履行答案:A, B, C, D7. 在合同管理中,以下哪些属于风险防范措施?A. 明确合同条款B. 设定违约责任C. 定期检查合同履行情况D. 增加合同的保密条款答案:A, B, C8. 合同终止的原因可能包括哪些?A. 合同履行完毕B. 双方协商一致C. 一方违约导致合同解除D. 不可抗力事件的发生答案:A, B, C, D9. 合同档案管理应包括哪些内容?A. 合同正本及副本B. 合同变更、补充文件C. 合同履行过程中的相关通信记录D. 合同争议解决的文件答案:A, B, C, D10. 以下哪些属于合同管理中的关键条款?A. 价格条款B. 交付条款C. 质量保证条款D. 争议解决条款答案:A, B, C, D三、判断题11. 合同管理只需要在合同签订前进行,签订后就不需要再进行管理。
(错)12. 合同的书面形式是合同生效的唯一形式。
(错)13. 合同管理的最终目的是确保合同能够顺利履行,实现合同目的。
(对)14. 合同管理中,只需关注合同的法律风险,无需关注商业风险。
合同培训考试题库及答案一、单选题1. 根据《中华人民共和国合同法》,合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的()。
A. 协议B. 约定C. 契约D. 合同书答案:A2. 合同的订立应当遵循()原则。
A. 自愿B. 平等C. 公平D. 诚实信用答案:D3. 合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照()确定。
A. 合同有关条款B. 交易习惯C. 法律规定D. 行业标准答案:B4. 以下哪项不属于合同无效的情形?()A. 以合法形式掩盖非法目的B. 损害社会公共利益C. 违反法律、行政法规的强制性规定D. 合同当事人意思表示真实答案:D5. 合同的变更或者解除,应当采用()形式。
A. 书面B. 口头C. 电子D. 任何形式答案:A二、多选题6. 以下哪些情形下,合同可以被撤销?()A. 因重大误解订立的B. 在订立合同时显失公平的C. 以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益D. 以合法形式掩盖非法目的答案:A, B, C7. 合同履行中,以下哪些行为构成违约?()A. 拒绝履行B. 迟延履行C. 履行不符合约定D. 单方面解除合同答案:A, B, C8. 合同转让中,以下哪些情况下,转让行为对债务人不发生效力?()A. 债务人明确表示拒绝B. 债务人未接到债权人的通知C. 债务人对原债权人享有先履行抗辩权D. 债务人对原债权人享有同时履行抗辩权答案:A, C9. 合同解除后,以下哪些权利义务终止?()A. 合同的权利义务B. 合同的从权利义务C. 合同的担保义务D. 合同的违约金条款答案:A, B, C10. 以下哪些情况下,合同可以被认定为无效?()A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益B. 恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益C. 以合法形式掩盖非法目的D. 违反法律、行政法规的强制性规定答案:A, B, C, D三、判断题11. 合同的订立可以不遵循公平原则。
一、选择题
1.合同的基本要素不包括以下哪一项?
A.合同双方当事人的名称或姓名
B.合同标的
C.合同履行的方式和期限
D.合同签订地的天气情况(正确答案)
2.在合同订立过程中,哪一阶段是对要约内容的实质性变更,构成新要约?
A.承诺
B.反要约(正确答案)
C.要约邀请
D.合同履行
3.以下哪一项不属于合同无效的情形?
A.违反法律、行政法规的强制性规定
B.损害社会公共利益
C.合同双方当事人意思表示真实(正确答案)
D.以合法形式掩盖非法目的
4.合同的变更或解除,应当采用何种形式方为有效?
A.口头形式
B.书面形式(正确答案)
C.电子邮件形式
D.任意形式
5.在合同履行过程中,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,这
种行为被称为?
A.合同变更
B.合同解除
C.预期违约(正确答案)
D.合同终止
6.以下哪一项不是合同担保的方式?
A.保证
B.抵押
C.质押
D.合同公证(正确答案)
7.合同争议解决的方式中,不具有法律强制执行力的是?
A.仲裁裁决
B.法院判决
C.调解协议(正确答案)
D.行政裁决
8.合同权利义务终止的原因不包括以下哪一项?
A.债务已经按照约定履行
B.合同解除
C.债务相互抵销
D.合同一方当事人变更名称(正确答案)。
合同管理试题及答案汇总一、单项选择题(每题2分,共10分)1. 合同管理的主要目的是()。
A. 确保合同的合法性B. 确保合同的执行C. 确保合同的完整性D. 以上都是答案:D2. 在合同管理中,以下哪项不是合同审查的内容?()A. 合同条款的完整性B. 合同的法律效力C. 合同的格式D. 合同的保密性答案:C3. 合同变更的程序通常包括哪些步骤?()A. 提出变更申请B. 审查变更申请C. 批准变更申请D. 以上都是答案:D4. 合同履行过程中,以下哪项不是合同履行的基本原则?()A. 诚实信用原则B. 合法原则C. 公平原则D. 强制原则答案:D5. 合同终止后,以下哪项不是合同终止后的处理措施?()A. 合同权利义务的终止B. 合同的解除C. 合同的撤销D. 合同的转让答案:D二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 合同管理的内容包括()。
A. 合同的起草B. 合同的审查C. 合同的执行D. 合同的变更答案:ABCD2. 合同审查的目的是()。
A. 确保合同的合法性B. 确保合同的完整性C. 确保合同的公平性D. 确保合同的可执行性答案:ABCD3. 合同变更的条件包括()。
A. 合同双方的同意B. 合同履行过程中出现新情况C. 合同履行过程中出现新问题D. 合同履行过程中出现新要求答案:ABCD4. 合同履行的原则包括()。
A. 诚实信用原则B. 合法原则C. 公平原则D. 强制原则答案:ABC5. 合同终止后的处理措施包括()。
A. 合同权利义务的终止B. 合同的解除C. 合同的撤销D. 合同的转让答案:ABC三、判断题(每题2分,共10分)1. 合同管理的目的是确保合同的合法性和可执行性。
()答案:正确2. 合同审查不需要考虑合同的格式。
()答案:错误3. 合同变更不需要合同双方的同意。
()答案:错误4. 合同履行的基本原则包括公平原则和强制原则。
()答案:错误5. 合同终止后,合同的转让是合同终止后的处理措施之一。
合同管理试题及答案之一一、单项选择题(每小题1分,共10分)1、建设工程合同纠纷的仲裁由()的促裁委员会仲裁。
A 工程所在地B 双方选定C 施工单位所在地 D 建设单位所在地2、在委托代理关系中,因代理人的行为给被代理人造成损害的()A 代理人与被代理人共同承担责任B 代理人承担连带责任C 代理人与被代理人协商确定责任D 代理人独自承担责任3、合同法律关系是由()三要素所构成。
A 主体、客体、内容B 当事人、合同行为、合同利益C 法人、合同、权利和义务D 合同管理、经济协作、法律责任4、材料采购合同中对材料质量检验的方法,()是错误的。
A 经济鉴别法 B 化学试验C 理论换算法D 物理试验5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至()止。
A 颁发履约证书日B 工程接收证书指明的竣工日C 颁发工程接收证书日D 承包商提交的结算单日生效日6、合同变更或解除是一项法律行为,因此,当事人双方( )A 口头协商即可B 应签订书面协议C 与第三方一起协调D 承办任何手续7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于()签订的合同。
A 采取胁迫手段B 采取欺诈手段C 超越经营范围D 无效代理8、合同生效后,当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下( )A 当事人可以约定补充协议B 当事人可任意进行C 当事人不能约定补充协议D 当事人必须按交易习惯进行9、《仲载法》规定,组成仲裁庭的仲裁员由()A 由一方当事人选定B 由仲裁委员会指定C 由仲裁委员会议指定D 由双方当事人指定10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工,但工程师应当在提出暂停施工要求后()内提出书面处理意见。
A 1天 B 2天 C 7天 D 14天二、多选题(每小题2~4个答案,每题1分,共40分)1、合同履行地点没有约定或约定不明确,下列确定方法的表述,正确的是( )A 给付货币的,在给付货币一方所在地履行B 交付不动产的,在不动产所在地履行C 交付动产的,在接受动产一方所在地履行D 履行标的是行为的,在履行义务一方所在地履行2、《合同法》规定,合同权利、义务终止,不影响合同中()的效力。
2020最新合同管理知识培训考试题及答案姓名单位编号一、单项选择题(每题1分,共10分)1、电务公司合同管理采用()的合同管理体制。
A综合管理 B科学管理C综合管理与专项管理相结合 D专项管理2、()是工程类合同专项管理部门,是公司合同专用章管理的主责部门,负责对全公司工程类合同的管理,建立工程类合同管理台帐,对工程类合同进行归档。
并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜,对工程类合同进行交底。
A经营开发中心 B项目成本管理中心C施工技术部 D法律事务部3、施工技术部是()专项管理部门和合同履行监督的主责部门,并负责对公司劳务分包合同的管理,组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。
A劳动合同 B劳务分包合同C工程施工合同 D劳务用工合同4、合同监督检查小组有权在检查结束后的()内向被检查单位送达检查意见书,被检查单位应当自收到检查意见书之日起()内,将落实整改情况书面报告监督检查小组。
A 10日 15日B 5日 10日C 10日 5日D 15日 5日5、因合同纠纷被起诉而需应诉的,合同执行部门(单位)必须在接到法庭应诉通知起()内将合同相关资料报公司合同综合管理机构,合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报,并积极准备应诉。
A 1日B 2日C 3日 D4日6、对2万元以上的(含2万元)的物资、设备合同签订前,必须进行合同评审。
A 1万B 2万C 3万 D4万7、内部设备无法调剂或租赁的,方可批准项目部外租。
项目部计划外租设备时(),需报公司设备管理部门审批后,由使用单位组织评审并签订租赁合同。
A 单台价值大于5万元,期限超过1个月的B 单台价值大于4万元,期限超过2个月的C 单台价值大于10万元,期限超过2个月的D 单台价值大于5万元,期限超过2个月的8、依据我国法律规定,职工在下列情形中不能认定为工伤的是()。
A 患职业病的B 医护人员在救护“非典”病人过程中感染“非典”C 因公喝酒导致酒精中毒的D 在下班途中,受到机动车事故伤害的9、劳务派遣单位违反《劳动合同法》规定,给被派遣劳动者造成损害的,劳务派遣单位与用工单位承担()赔偿责任。
一、单项选择题(每小题1分,共40分)1.工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是( D )。
A.物B.财C.行为D.智力成果2.担保方式中的保证,实际运用过程中应理解为( C )。
A.债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务B.债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务C.保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务D.保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务3.依据《担保法》,只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( D )。
A.保证B.抵押C.质押D.定金4.某建筑工程,业主投保了建筑工程一切险。
工程竣工移交后,在合同约定保险期限内发生地震,造成部分建筑物损坏,业主向保险公司提出索赔。
则应由( C )。
A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失5.合同公证与鉴证的相同点是( C )。
A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容D.法律效力、目的、性质6.依据FIDIC施工合同条件规定,施工中遇到( C )情况,属于承包商应承担的风险。
A.现场地质条件与文件资料说明不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件D.其他承包商对施工的干扰7.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力,则撤回承诺的通知应当在( B )到达要约人。
A.要约到达受要约人之前B.承诺通知到达要约人之前C.承诺通知发出之前D.承诺通知到达要约人之后8.执行政府定价的合同,当事人一方逾期提取货物,遇到政府上调价格时,应当按( B )执行。
A.原价格B.新价格C.市场价格D.原价和新价的平均价格9.经发包人同意后,承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。
该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关( C )的规定。
合同管理试题及答案一、选择题1. 以下哪项不是合同的基本要素?A. 当事人B. 合同标的C. 合同期限D. 当事人的意思表示答案:C2. 合同成立的条件不包括以下哪项?A. 当事人具备相应的民事行为能力B. 当事人意思表示真实C. 合同内容合法D. 合同必须经过公证答案:D3. 以下哪种合同属于无效合同?A. 违反法律规定的合同B. 当事人意思表示不真实的合同C. 欺诈合同D. 上述都属于答案:D4. 合同终止的原因不包括以下哪项?A. 合同履行完毕B. 合同解除C. 当事人一方死亡D. 合同标的灭失答案:C二、填空题5. 根据《中华人民共和国合同法》,合同是指平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的______。
答案:协议6. 合同的履行是指合同当事人按照合同约定全面履行自己的______。
答案:义务7. 合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以______。
答案:返还8. 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担______。
答案:违约责任三、判断题9. 合同的成立必须经过要约和承诺两个阶段。
()答案:正确10. 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。
()答案:正确11. 合同的终止意味着合同关系的消灭。
()答案:正确12. 无效合同从订立时起就没有法律约束力。
()答案:正确四、简答题13. 简述合同的概念和特征。
答案:合同是指平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
合同的特征包括:①合同是平等主体之间的法律行为;②合同是设立、变更、终止民事权利义务关系的协议;③合同是当事人意思表示一致的法律行为。
14. 简述合同履行的原则。
答案:合同履行的原则包括:①诚实信用原则;②全面履行原则;③适当履行原则;④公平原则。
15. 简述合同终止的原因。
答案:合同终止的原因包括:①合同履行完毕;②合同解除;③合同转让;④合同标的灭失;⑤合同期限届满。
合同管理试题及答案一、试题部分1. 合同的定义是什么?合同是指双方或多方当事人在平等自愿的基础上,约定并受法律保护的民事法律行为。
它具有约定自由、相对平等、合法合理、自愿交易等基本特征。
2. 合同的要素有哪些?合同的要素包括合同当事人、合同标的、合同内容、合同形式等几个方面。
合同当事人是指合同的订立主体,合同标的是指合同的目的和内容,合同内容包括主要条款和附属条款,合同形式指合同的具体形式和约定方式。
3. 合同的分类有哪些?合同可以根据不同的分类标准进行分类,常见的分类包括按照合同的性质分为买卖合同、租赁合同、劳动合同等;按照合同的形式分为书面合同、口头合同等;按照合同的权利义务分配分为单方合同、双方合同等。
4. 合同违约的后果有哪些?当一方当事人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,就构成了合同违约。
合同违约的后果包括违约方承担相应的赔偿责任、守约方可以要求违约方履行义务或请求解除合同等。
5. 合同管理的重要性是什么?合同管理是指对合同的签订、履行和终止等进行有效管理和监督的过程。
合同管理的重要性在于确保合同的合法性、有效性和权益保护,避免合同风险和纠纷的产生,提高合同履行效率和合同管理水平。
二、答案部分1. 合同的定义是什么?合同是指双方或多方当事人在平等自愿的基础上,约定并受法律保护的民事法律行为。
合同具有约定自由、相对平等、合法合理、自愿交易等基本特征。
合同的目的是明确各方当事人的权利和义务,规范各方之间的交易行为。
2. 合同的要素有哪些?合同的要素包括合同当事人、合同标的、合同内容、合同形式等几个方面。
合同当事人是指参与合同订立的主体,可以是自然人、法人或其他组织。
合同标的是指合同的交易对象或目的,可以是金钱、商品、服务等。
合同内容包括主要条款和附属条款,主要条款是约定合同的核心内容,附属条款是对主要条款的补充或细化。
合同形式是指合同的具体形式和约定方式,可以是书面合同、口头合同等。
合同培训考试题库及答案# 合同培训考试题库及答案## 一、单选题1. 合同的定义是什么?- A. 一种法律行为- B. 一种经济行为- C. 一种社会行为- D. 一种民事行为答案:D2. 以下哪项不属于合同的基本原则?- A. 自愿原则- B. 平等原则- C. 公平原则- D. 强制原则答案:D3. 合同的成立需要哪些要件?- A. 要约和承诺- B. 双方当事人- C. 合法目的- D. 所有上述选项答案:D4. 合同的解除方式有哪些?- A. 协议解除- B. 法定解除- C. 裁判解除- D. 所有上述选项答案:D5. 合同违约责任的承担方式主要包括哪些? - A. 赔偿损失- B. 继续履行- C. 支付违约金- D. 所有上述选项答案:D## 二、多选题1. 合同的类型包括哪些?- A. 买卖合同- B. 租赁合同- C. 劳动合同- D. 服务合同答案:ABCD2. 合同的效力包括哪些方面?- A. 生效- B. 解释- C. 变更- D. 终止答案:ABCD3. 合同的履行方式有哪些?- A. 一次性履行- B. 分期履行- C. 延期履行- D. 替代履行答案:ABCD## 三、判断题1. 合同一旦签订,就具有法律效力。
(错误)- 解释:合同的效力取决于是否符合法律规定,并非所有合同一旦签订就具有法律效力。
2. 合同的变更必须经过双方当事人的同意。
(正确)3. 合同的解除只能通过法院判决。
(错误)- 解释:合同的解除可以通过协议解除、法定解除和裁判解除等多种方式。
4. 合同违约责任的承担方式只能是赔偿损失。
(错误)- 解释:合同违约责任的承担方式包括赔偿损失、继续履行和支付违约金等。
## 四、简答题1. 简述合同的法律效力。
答:合同的法律效力是指合同一旦成立,就具有法律上的约束力,当事人应当按照合同约定履行义务,违反合同约定的,应当承担相应的法律责任。
2. 合同的履行方式有哪些,并简述其特点。
合同管理培训试题及答案一、选择题1. 合同的订立应当遵循自愿、平等、()和诚实信用的原则。
A. 公平B. 合法C. 有效D. 安全答案:B. 合法2. 下列属于合同要约邀请的是()。
A. 商业广告B. 招标公告C. 拍卖公告D. 所有选项都是答案:D. 所有选项都是3. 合同履行中,当事人应当遵循()原则。
A. 诚实信用B. 公平交易C. 合同自由D. 法律规定答案:A. 诚实信用4. 合同解除的条件包括()。
A. 双方协商一致B. 一方违约C. 不可抗力D. 所有选项都是答案:D. 所有选项都是5. 合同管理的主要内容包括()。
A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 所有选项都是答案:D. 所有选项都是二、填空题1. 合同管理的基本原则是____、平等、自愿、诚实信用、合法、公平、保护合法权益、____、效率原则。
答案:合同管理的基本原则是合法、平等、自愿、诚实信用、公平、保护合法权益、遵守法律法规、效率原则。
2. 合同的订立应当采用____的形式。
答案:合同的订立应当采用书面形式。
3. 合同生效的要件包括____、合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力、合同内容符合法律法规和社会公共利益、____。
答案:合同生效的要件包括合同当事人意思表示真实、合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力、合同内容符合法律法规和社会公共利益、合同形式符合法律法规规定。
4. 合同履行中,当事人应当遵循____原则,履行合同义务。
答案:合同履行中,当事人应当遵循诚实信用原则,履行合同义务。
5. 合同解除的方式包括____和协议解除。
答案:合同解除的方式包括单方解除和协议解除。
三、判断题1. 合同的订立可以不采用书面形式。
()答案:错误2. 合同管理的主要任务是确保合同的履行,维护当事人的合法权益。
()答案:正确3. 合同的履行原则包括实际履行原则、适当履行原则、协作履行原则。
()答案:正确4. 合同无效的原因包括合同当事人意思表示不真实、合同内容违反法律法规、合同当事人无民事行为能力。
合同基础管理试题及答案一、单项选择题(每题2分,共10题)1. 合同的法律效力起始于合同的哪个阶段?A. 合同签订B. 合同生效C. 合同履行D. 合同终止答案:B2. 合同中约定的违约金比例一般不得超过合同总金额的多少?A. 5%B. 10%C. 15%D. 20%答案:D3. 根据《中华人民共和国合同法》,合同的变更需要满足哪些条件?A. 双方当事人同意B. 合同已经履行完毕C. 有第三方介入D. 合同已经解除答案:A4. 在合同中,哪一方有权要求对方履行合同义务?A. 债权人B. 债务人C. 第三方D. 合同监管机构答案:A5. 合同的解除通常需要满足哪些条件?A. 双方当事人同意B. 合同目的无法实现C. 合同已经履行完毕D. 合同期限届满答案:B6. 合同中规定的争议解决方式不包括以下哪一项?A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 法院强制执行答案:D7. 合同中规定的交付方式通常不包括以下哪一项?A. 自提B. 送货上门C. 快递邮寄D. 电子传输答案:D8. 合同中规定的质量保证期通常是指从哪个时间点开始计算?A. 合同签订之日B. 货物交付之日C. 货物验收合格之日D. 合同履行完毕之日答案:C9. 合同中规定的违约责任不包括以下哪一项?A. 支付违约金B. 赔偿损失C. 继续履行合同D. 合同终止答案:D10. 合同的签订地点通常对合同的哪一方面有影响?A. 合同的效力B. 合同的履行C. 合同的管辖D. 合同的变更答案:C二、多项选择题(每题3分,共5题)1. 合同的成立需要满足以下哪些条件?A. 双方当事人具有完全民事行为能力B. 合同内容合法C. 合同形式符合法律规定D. 合同双方当事人已经签字盖章答案:ABCD2. 合同的变更可以基于以下哪些原因?A. 合同双方当事人协商一致B. 合同目的无法实现C. 合同履行过程中出现不可抗力D. 合同双方当事人单方面决定答案:ABC3. 合同的解除可以基于以下哪些原因?A. 合同双方当事人协商一致B. 一方当事人违约C. 合同目的无法实现D. 合同履行过程中出现不可抗力答案:ABCD4. 合同中规定的交付方式可能包括以下哪些?A. 自提B. 送货上门C. 快递邮寄D. 电子传输答案:ABC5. 合同中规定的质量保证期通常与以下哪些因素有关?A. 货物的性质B. 合同双方的约定C. 行业标准D. 法律规定答案:ABCD三、判断题(每题1分,共5题)1. 合同一旦签订,即具有法律效力。
合同管理岗位考试试题库(含答案)一、单项选择题(每题2分,共50题,计100分)1. 合同的订立必须遵循平等原则、自愿原则、公平原则和()。
A.诚实信用原则B.合法原则C.公平竞争原则D.保护原则答案:B2. 合同管理的主要任务是()。
A.确保合同的履行B.预防和解决合同纠纷C.制定合同管理制度D.提高企业的经济效益答案:A3. 以下属于合同的分类的是()。
A.有形合同和无形合同B.书面合同和口头合同C.经济合同和民事合同D.国内合同和国际合同答案:B4. 合同的履行原则包括()。
A.全面履行原则、诚实信用原则、公平原则B.适当履行原则、善意履行原则、合法原则C.实际履行原则、自愿履行原则、公平原则D.适当履行原则、善意履行原则、经济原则答案:A5. 以下属于合同履行中的抗辩权的是()。
A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.后履行抗辩权D.任意履行抗辩权答案:A6. 合同的解除可以分为()。
A.约定解除和法定解除B.协商解除和判决解除C.单方解除和双方解除D.提前解除和延期解除答案:A7. 以下属于合同违约责任的形式的是()。
A.继续履行、采取补救措施、赔偿损失B.违约金、定金、赔偿损失C.解除合同、恢复原状、赔偿损失D.违约金、定金、罚款答案:B8. 以下属于合同管理的基本原则的是()。
A.合法原则、公平原则、保护原则B.自愿原则、平等原则、诚实信用原则C.高效原则、安全原则、保密原则D.科学原则、严谨原则、全面原则答案:B9. 合同管理的基本程序包括()。
A.合同的订立、履行、变更、解除和终止B.合同的谈判、起草、审批、签订和履行C.合同的评审、修改、审批、签订和履行D.合同的起草、谈判、签订、监督和评估答案:B10. 合同履行中,当事人应当遵循()的原则。
A.诚实信用B.公平交易C.平等互利D.合法合规答案:A11. 合同管理的目的在于()。
A.确保合同的履行B.预防和解决合同纠纷C.制定合同管理制度D.提高企业的经济效益答案:A12. 合同的变更必须遵循()的原则。
本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!
合同管理知识培训考试题及答案
姓名单位编号
一、单项选择题(每题1分,共10分)
1、电务公司合同管理采用()的合同管理体制。
A综合管理 B科学管理
C综合管理与专项管理相结合 D专项管理
2、()是工程类合同专项管理部门,是公司合同专用章管理的主责部门,负责对全公司工程类合同的管理,建立工程类合同管理台帐,对工程类合同进行归档。
并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜,对工程类合同进行交底。
A经营开发中心 B项目成本管理中心
C施工技术部 D法律事务部
3、施工技术部是()专项管理部门和合同履行监督的主责部门,并负责对公司劳务分包合同的管理,组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。
A劳动合同 B劳务分包合同
C工程施工合同 D劳务用工合同
4、合同监督检查小组有权在检查结束后的()内向被检查单
位送达检查意见书,被检查单位应当自收到检查意见书之日起()内,将落实整改情况书面报告监督检查小组。
A 10日 15日
B 5日 10日
C 10日 5日
D 15日 5日
5、因合同纠纷被起诉而需应诉的,合同执行部门(单位)必须
在接到法庭应诉通知起()内将合同相关资料报公司合同综合管理机构,合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报,并积极准备应诉。
A 1日
B 2日
C 3日 D4日
6、对2万元以上的(含2万元)的物资、设备合同签订前,必须进行合同评审。
A 1万
B 2万
C 3万 D4万
7、内部设备无法调剂或租赁的,方可批准项目部外租。
项目部
计划外租设备时(),需报公司设备管理部门审批后,由使用
单位组织评审并签订租赁合同。
A 单台价值大于5万元,期限超过1个月的
B 单台价值大于4万元,期限超过2个月的
C 单台价值大于10万元,期限超过2个月的
D 单台价值大于5万元,期限超过2个月的
8、依据我国法律规定,职工在下列情形中不能认定为工伤的是()。
A 患职业病的
B 医护人员在救护“非典”病人过程中感染“非典”
C 因公喝酒导致酒精中毒的
D 在下班途中,受到机动车事故伤害的
9、劳务派遣单位违反《劳动合同法》规定,给被派遣劳动者造
成损害的,劳务派遣单位与用工单位承担()赔偿责任。
A 共同
B 连带
C 按份
D 违约
10、分公司是指公司在其住所以外设立的从事经营活动的机构,分公司()企业法人资格。
A 具有
B 有的具有,有的不具有
C 不具有
D 根据具体情况判断
二、多项选择题(每题2分,共40分)
1、合同管理工作遵循的原则是():
A 依法签订合同,保证合同的合理性;
B 切实履行合同,提高合同的履约率;
C 有效监控合同,保证资料的完整性;
D 及时处理合同纠纷,维护企业的合法权益
2、根据公司《合同管理办法》,哪些是合同综合管理机构的职责()
A负责监督控制本部门业务范围内合同的履行,随时掌握合同的履行情况,及时向合同综合管理机构通报合同在履行过程中发生的问题及解决方案、建议,负责合同履行过程中的相关资料的收集、保管工作;
B参与本单位重大项目、重大合同的论证、谈判、起草和签订工作,负责对合同的合法性进行审查,依法提出法律意见;
C统一管理本单位合同纠纷的调解、仲裁、诉讼活动,建立合同纠纷中委托代理制度;
D宣传、贯彻执行国家有关合同及合同管理的法律、法规和规章,贯彻执行上级有关合同管理的规定、办法;
3、合同管理员的主要职责是()
A根据《中铁一局集团电务工程有限公司合同管理办法》,制订
各基层单位相应的合同管理制度;
B组织并指导各基层单位的合同评审及合同上报评审(授权委托、
对方资信证照、合同内容约定);
C监督各基层单位各类印章的使用、保管;
D督促各基层单位合同文本的归档管理;
4、由代理人代签合同的,应出具那些证明材料()
A真实、有效的法定代表人(负责人)身份证明、
B授权委托书、
C代理人身份证明;
D代理人与被代理人具有劳动关系的证明
5、根据公司文件规定,哪些公章不得用于对外签订合同?
()
A合同专用章 B公司部门印章
C基层公司印章 D项目部公章(经公司下令依法成立的
项目部)
6、项目部印章一般不得用于签订()
A 以公司名义中标的工程类合同
B 劳务分包合同
C 项目驻地房屋租赁合同
D 标的额30万元以上的物资采购合同
7、以集团公司资质投标的合同修订,由公司合同评审机构组织
评审,公司主管领导签字后报送()审查后方可签订
A 集团公司项目管理中心
B 经营开发中心
C 法律事务部
D 施工技术部
8、在纠纷处理过程中,未经公司(),不得向合同另一方做出实质答复、提供文件资料。
A合同综合管理机构审查
B分管领导同意
C综合办公室审查
D纪委监察部门同意
9、合同监督检查的主要内容有:()
A合同管理制度的落实情况;
B合同基础资料保管和合同管理档案建立情况;
C合同形式、内容的合法性与适宜性;
D合同的签订、履行情况和纠纷的处理情况;
10、根据《中铁一局电务工程有限公司合同管理办法》的规定,合同评审对方的内容主要有:()
A.主体资格:具有经年检的企业法人营业执照或营业执照,其核对的内容与实际相符;
B.经营范围:欲签的合同标的应符合当事人的经营范围,涉及专营许可的,应具有相应的许可、等级、资质证书;
C.代理人的代理权限:由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人(负责人)身份证明、授权委托书、代理人身份证明;
D.履约能力:具有支付能力、生产能力、运输能力、技术能力。
必要时应要求其出具资金证明、注册会计师签署的财务会计报告(资产负债表、损益表、现金流量表)等相关文件;
E.履约信用:重合同、守信用,无违约事实,现实未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。