二建案例分析题及答案

（三）【背景资料】某施工单位承接了一段山区二级公路，其中有一座21×40m 先简支后连续T 型预应力混凝土梁桥。

北岸桥头距隧道出口30m，南岸桥头连接浅挖方路堑，挖方段长约2km，大桥采用双柱式圆形截面实心墩，墩身高10-40m，基础为扩大基础，项目为单价合同，且全部钢筋由业主提供。

大桥立面布置示意图见图1：事件一：基坑在开挖过程中，施工单位对边坡的稳定进行了有效的控制，确保了边坡的安全稳定。

开挖完成后，施工项目负责人组织施工人员、质检人员对基坑几何尺寸和基底标高进行了检查和验收，随即进入下一道工序。

事件二：施工单位拟采用双导梁架桥机架设40m 梁。

施工单位采用了双导梁架桥机法架设梁，其施工工艺流程主要包括：① 梁体预制及运输、铺设轨道→② 架桥机及导梁拼装→③（D）→④ 架桥机前移至安装跨→⑤ 支顶前支架→⑥（E）→⑦ 吊梁、纵移到位→⑧ 落梁、横移到位→⑨ 安放支座→⑩ 重复第⑤~⑨步，架设下一片梁→ ⑪ 铰缝施工、完成整跨安装→⑫ 架桥机前移至下一跨，直至完成整桥安装。

事件三：为保证架设安全，施工单位对施工现场进行了重大安全风险辨识和评估，制定了双导梁架桥机架设T 梁的专项施工方案，随即安排人员进行了T 梁架设。

事件四：施工单位准备开始墩身施工时，由于供应商的失误，将一批不合格的钢筋运到现场，致使墩身施工推迟了10 天开始，承包商拟就此向业主提出工期和费用索赔。

【问题及答案】1.根据大桥的地形条件，针对图1 的A、B、C 位置，T 梁预制梁场应设置在哪里合适？说明理由。

【答案】T 梁预制场应设置在B 处（南岸路基上）合适。

因为A 离隧道出口过近，不能建设预制场地；C 为桥下位置，且位于施工水位以下；B 在浅挖方路堑地段，是设置T 粱预制场的合适位置。

2.补充事件一中基坑检查内容，改正检查验收方式不妥之处。

【答案】基坑检查还应同时检查：基底平面位置、基底地质情况和承载力、基底处理和排水情况、施工记录与有关试验资料等。

第1篇案例背景：甲公司是一家建筑工程公司，乙公司是一家建筑材料供应商。

2017年，甲公司承建了一项住宅楼工程，乙公司负责提供建筑材料。

双方签订了建筑材料供应合同，约定乙公司按照甲公司的要求，在规定的时间内提供符合国家标准的建筑材料。

合同签订后，乙公司按照约定向甲公司提供了建筑材料，但甲公司在工程验收时发现，部分建筑材料存在质量问题。

甲公司要求乙公司承担相应的责任，但乙公司拒绝赔偿。

甲公司遂向人民法院提起诉讼。

案件事实：1. 甲公司、乙公司签订了建筑材料供应合同，约定乙公司提供符合国家标准的建筑材料。

2. 乙公司按照约定向甲公司提供了建筑材料。

3. 甲公司在工程验收时发现，部分建筑材料存在质量问题。

4. 甲公司要求乙公司承担相应的责任，但乙公司拒绝赔偿。

5. 甲公司向人民法院提起诉讼。

争议焦点：1. 乙公司提供的建筑材料是否存在质量问题？2. 如果存在质量问题，乙公司是否应当承担赔偿责任？二、法律分析1. 建筑材料质量问题根据《中华人民共和国产品质量法》第二十条规定：“生产者、销售者应当保证其生产、销售的产品符合国家标准、行业标准。

”第二十四条规定：“因产品存在缺陷造成损害的，生产者应当承担赔偿责任。

”本案中，乙公司提供的建筑材料存在质量问题，不符合国家标准，属于产品质量不合格。

2. 乙公司是否应当承担赔偿责任根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

”本案中，乙公司提供的建筑材料存在质量问题，违反了合同约定，甲公司有权要求乙公司承担赔偿责任。

三、法院判决1. 乙公司提供的建筑材料存在质量问题，不符合国家标准。

2. 乙公司违反了合同约定，应当承担赔偿责任。

3. 乙公司赔偿甲公司因建筑材料质量问题造成的损失。

四、案例分析本案中，甲公司、乙公司之间的争议焦点在于乙公司提供的建筑材料是否存在质量问题以及乙公司是否应当承担赔偿责任。

案例分析案例一：某医院门诊楼，位于市中心区域，建筑面积28326㎡，地下1层，地上10层，檐高33.7m。

框架剪力墙结构，筏板基础，基础埋深7.8m，底板厚度1100mm，混凝土强度等级C30，抗渗等级P8。

室内地面铺设实木地板，工程精装修交工。

2008年3月15日开工，外墙结构及装修施工均采用钢管扣件式双排落地脚手架。

事件一：2008年6月1日开始进行底板混凝土浇筑，为控制裂缝，拌制水泥采用低水化热的矿渣水泥，混凝土浇筑后10h进行覆盖并开始浇水，浇水养护持续15d。

事件二：工程施工至结构四层时，该地区发生了持续两小时的暴雨，并伴有短时6～7级大风。

风雨结束后，施工项目负责人组织有关人员对现场脚手架进行检查验收，排除隐患后恢复了施工生产。

事件三：2008年9月25日，地方建设行政主管部门检查项目施工人员三级教育情况，质询项目经理部的教育内容。

施工项目负责人回答：“进行了国家和地方安全生产方针、企业安全规章制度、工地安全制度、工程可能存在的不安全因素四项内容的教育”。

受到了地方建设行政主管部门的严厉批评。

事件四：室内地面面层施工时，对木搁栅采用沥青防腐处理，木搁栅和毛地板与墙面之间未留空隙，面层木地板与墙面之间留置了10mm缝隙。

问题：1．事件一中，底板混凝土的养护开始与持续时间是否正确？说明理由。

2．事件二中，是否应对脚手架进行验收？说明理由。

还有哪些阶段对脚手架及其地基基础应进行检查验收。

3．事件三中，指出不属于项目经理部教育的内容，项目经理部教育还应包括哪些内容？4．事件四中，指出木地板施工的不妥之处，并写出正确的做法。

答案：1、事件一中的混凝土养护开始时间不正确（1分）。

理由：底板厚度1100mm，是大体积混凝土（1分）。

大体积混凝土浇筑完毕后，应在12小时内加以覆盖和浇水。

（1分）事件一中的混凝土的养护持续时间不正确（1分）。

理由：大体积混凝土采用矿渣水泥，养护时间不得少于21天。

（1分）2010年案例分析题（共4题，每题20分）（一）背景资料某写字楼工程，地下1层，地上10层，当主体结构已基本完成时，施工企业根据工程实际情况，调整了装修文件，编制了装饰工程施工进度网络计划，经总监理工程师审核批准后组织实施。

二建公路经典案例题分析经典案例题一【背景资料】某大桥工程，该大桥桥址位于两山体之间容地，跨越一小河流河流枯水期水深0.5m左右，丰水期水深2m左右，地面以下地层依次为黏土、砂砾强风化砂岩，该桥基础原设计为40根钻孔灌注桩，桩长12.0～13.8m不等。

施工中发生如下事件：事件一：大桥基础施工时，恰逢河流枯水期且大旱无水。

施工单位考虑现场施工条件、环保、工期等因素影响，提请将原设计大桥基础钻孔灌注桩全部变更为人工挖孔桩。

监理单位与相关部门评估、审定，认为该变更属于对工程造价影响较大的重要工程变更，在履行相关审批程序后，下达了工程变更令。

事件二：开工前，施工单位编制了人工挖孔柱专项施工方案，为保证施工安全，人工挖孔桩施工采用分节现浇C25混凝土护壁支护，每节护壁高度为1m，桩孔混凝土护壁形式及结构如图3所示。

挖孔施工过程中，发现地层中有甲烷、一氧化碳等气体，施工单位重新制订了专项工方案。

事件三：桩基础人工挖孔施工中，施工单位采取了如下做法：(1)挖孔作业时，至少每2h检测一次有毒有害气体及含氧量，保持通风;孔深大于10m时，必须采取机械强制通风措施。

(2)桩孔内设有防水灯泡照明，电压为220V。

(3)桩孔每开挖2m深度浇筑混凝土护壁。

【问题】 1.事件一中，监理工程师下达工程变更令之前，须履行哪两个审批程序?2.图3中，混凝土护壁形式属于外齿式还是内齿式?写出构造物A的名称，说明混凝土护壁节段中设置的管孔B的主要作用。

3.根据《公路工程施工安全技术规范》，图3中标注的D与H 的范围是如何规定的?事件二中，为防止施工人员发生中毒窒息事故，挖孔施工现场应配备哪些主要的设备、仪器?4.事件三中，逐条判断施工单位的做法是否正确?若错误，予以改正。

5.该大桥挖孔桩修订后的专项施工方案是否需要专家论证审查?说明理由。

【参考答案】1.(1)一是要报业主批准。

(2)二是要同承包人协商确定变更工程的价格不超过业主批准的范围。

（三）【背景材料】某施工单位承包了跨湖区某大桥的滩地引桥施工，该引桥全长2420m，共44 孔，每孔跨径55m。

上部结构为预应力混凝土连续箱梁，桥跨布置为四跨一联，采用移动模架施工，每联首跨施工长度为55m+8m，第2、3 跨施工长度为55m，末跨施工长度为47m。

移动模架两主梁通过牛腿支承托架支撑在桥墩墩柱或承台上，模板系统由两主梁支承（如图4-1、图4-2所示）。

事件一：施工前，施工项目部编制了专项施工方案，经项目技术部门组织审核后报项目技术负责人审批。

其专项施工方案内容包括：工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、劳动力计划、计算书及图纸等。

事件二：为了保证梁浇筑筑质量，施工单位采取下列措施进行施工。

（1）在梁段混凝土浇筑前，应对钢筋、预埋件、混凝土材料、配合比、机械设备、混凝土接缝处理情况进行全面检查，经确认后浇筑。

（2）首孔梁的混凝土在顺桥向从悬臂端开始向桥台进行浇筑，中间孔从已浇梁段开始向悬臂端推进浇筑，末孔从一联中最后一个墩位处向己浇梁段推进浇筑，最终与已浇梁段接合。

梁体混凝土在横桥向应对称浇筑。

（3）一孔梁的混凝土浇筑施工完成后，内模中的侧向模板应在混凝土抗压强度达到2.5MPa 后，顶面模板应在混凝土抗压强度达到设计强度等级的70%后，方可拆除；外模架应在梁体建立预应力后方可卸落。

事件三：预应力张拉以张拉力控制为主，以钢绞线的实际伸长量进行校核，同时预应力张拉时间按照双控指标进行。

预应力张拉后计算出预应力钢筋的理论伸长值为 212.5mm ，预应力张拉过程中测量了预应力的实际伸长值，其初应力以下的推算伸长值为 40mm ，从初应力至最大张拉应力间的实测伸长值为 176.7mm 。

【问题及答案】1. 写出图 4-1、图 4-2 中构件 A 、B 、C 的名称。

按与箱梁的位置和过孔方式分，该移动模架属于哪一种类型？【答案】A —主梁（或主桁梁）、B —导梁（或鼻梁）、C —牛腿支承托架。

三、案例分析题（共4题，（一）（二）（三）（四）题各20分）【案例一】背景资料某房屋建筑工程，建筑面积6800m2，钢筋混凝土框架结构，外墙外保温节能体系。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，建设单位分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和监理合同。

在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：工程开工前，施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计，经项目负责人审核、施工单位技术负责人审批后，报项目监理机构审查。

监理工程师认为该施工组织设计的编制、审核(批)手续不妥，要求改正；同时，要求补充建筑节能工程施工的内容。

施工单位认为，在建筑节能工程施工前还要编制、报审建筑节能##技术专项方案，施工组织设计中没有建筑节能工程施工内容并无不妥，不必补充。

事件二：建筑节能工程施工前，施工单位上报了建筑节能工程施工技术专项方案，其中包括如下内容：(1)考虑到冬期施工气温较低，规定外墙外保温层只在每日气温高于5℃的11:00～17:00之间进行施工，其他气温低于5℃的时段均不施工；(2)工程竣工验收后，施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收。

事件三：施工单位提交了室内装饰装修工程进度计划网络图(如下图所示)，经监理工程师确认后按此组织施工。

事件四：在室内装饰装修工程施工过程中，因涉及变更导致工作C的持续时间变为36天，施工单位以设计变更影响施工进度为由提出22天的工期索赔。

问题：1.分别指出事件一中施工组织设计编制、审批程序的不妥之处，并写正确做法。

施工单位关于建筑节能工程的说法是否正确?说明理由。

2.分别指出事件二中建筑节能工程施工安排的不妥之处，并说明理由。

3.针对事件三的进度计划网络图，列式计算工作C和工作F时间参数中的缺项，并确定该网络图的计算工期(单位：周)和关键线路(用工作表示)4. 事件四中，施工单位提出的工期索赔是否成立？说明理由。

第1篇一、案例分析【案例背景】某市某建筑工程公司（以下简称“甲公司”）承接了一项政府投资的住宅工程项目，工程总投资为5000万元。

甲公司为了降低成本，决定在施工过程中采取一系列违规操作。

在工程招标阶段，甲公司违反招标投标法的规定，与供应商签订了不正当的合同，导致工程材料价格虚高。

在施工过程中，甲公司为了缩短工期，违反了安全生产法的规定，压缩了安全防护措施的时间，导致施工安全事故频发。

最终，该工程在验收时被认定为不合格工程。

【案例分析】1. 违反招标投标法的规定甲公司在工程招标阶段违反了招标投标法的规定，与供应商签订了不正当的合同。

根据《中华人民共和国招标投标法》第三十二条规定：“招标人不得与投标人串通投标，不得压低投标报价。

”甲公司的行为违反了该条规定，构成了不正当竞争。

2. 违反安全生产法的规定甲公司在施工过程中违反了安全生产法的规定，压缩了安全防护措施的时间，导致施工安全事故频发。

根据《中华人民共和国安全生产法》第四十三条规定：“施工单位应当根据工程特点和施工工艺，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。

”甲公司的行为违反了该条规定，严重威胁了施工人员的人身安全。

3. 工程质量不合格甲公司在施工过程中采取违规操作，导致工程在验收时被认定为不合格工程。

根据《中华人民共和国建筑法》第五十八条规定：“建筑工程质量必须符合国家标准、行业标准。

”甲公司的行为违反了该条规定，损害了国家利益和人民群众的利益。

二、法律后果1. 违反招标投标法的规定甲公司违反招标投标法的规定，应当承担相应的法律责任。

根据《中华人民共和国招标投标法》第五十四条规定：“违反本法规定，招标人、招标代理机构与投标人串通投标的，处招标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。

”甲公司可能面临罚款的处罚。

2. 违反安全生产法的规定甲公司违反安全生产法的规定，应当承担相应的法律责任。

根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条规定：“违反本法规定，施工单位未采取必要的安全防护措施，导致安全事故发生的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第1篇一、案例背景某市一家房地产开发公司（以下简称“甲方”）拟在市区内建设一栋商业综合体项目，遂与具有相应资质的施工单位（以下简称“乙方”）签订了一份施工合同。

合同约定：甲方负责提供项目用地，乙方负责施工，工程总造价为1.2亿元，工期为18个月。

合同签订后，双方按照约定进行了项目前期准备工作。

在施工过程中，乙方发现甲方提供的土地存在严重地质问题，导致施工进度严重滞后。

乙方多次与甲方沟通，要求甲方提供相应的解决方案，但甲方以各种理由推诿。

在此期间，乙方为保证工程进度，自行垫付了大量资金，导致公司经营困难。

经过多次协商无果后，乙方向法院提起诉讼，要求甲方承担违约责任，赔偿因其违约行为造成的损失。

二、争议焦点1. 甲方是否构成违约？2. 乙方是否可以要求甲方赔偿损失？3. 法院应如何判决？三、案例分析1. 甲方是否构成违约？根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

”在本案中，甲方提供的土地存在严重地质问题，导致乙方无法按合同约定进行施工，甲方未及时解决这一问题，也未采取补救措施，因此甲方构成违约。

2. 乙方是否可以要求甲方赔偿损失？根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，应当承担损失赔偿责任。

”在本案中，乙方因甲方违约导致施工进度严重滞后，造成了一定的经济损失。

因此，乙方有权要求甲方赔偿损失。

3. 法院应如何判决？（1）确认甲方违约：法院应确认甲方提供的土地存在严重地质问题，导致乙方无法按合同约定进行施工，甲方未及时解决这一问题，构成违约。

（2）赔偿乙方损失：法院应判决甲方赔偿乙方因违约行为造成的损失。

具体损失包括但不限于以下几项：① 乙方为解决地质问题而自行垫付的资金；② 乙方因工程进度滞后而增加的施工成本；③ 乙方因工程进度滞后而造成的信誉损失；④ 乙方因工程进度滞后而增加的管理费用。

案例（二）背景资料：某安装公司签订了20MWp 并网光伏发电项目的施工总承包合同，重要工作内容；光伏厂区发电设备及线路（包括光伏阵列设备，逆变及配电设备，箱式变压器，35KV 电缆集电线路等）安装工程，35KV 架空线路安装工程。

开关柜安装工程（包括一次设备，母线和二次设备）等。

安装公司项目部进场后，认真开展项目开工前的各项准备工作，项目经理组织编制了机电安装工程施工组织总设计，技术人员编制了主要施工方案，方案中的绿色施工管理的重点是草原土壤保护。

施工前，施工方案编制人员向作业人员进行了安全技术交底，光伏场区集电线路设计为35KV 直埋电缆，根据施工方案要求，采用机械开挖电缆沟，由于沟底有少量碎石，施工人员在沟底铺设一层细沙，完成直埋电缆工程的相关工作。

在施工过程中，公司总部多次对项目部进行综合检查，发现下列事件，存在施工质量问题，并监督项目部进行了整改。

事件1：现场作业人员使用的经纬仪检定合格证超过有效期，电气实验人员使用的兆欧表检定合格证丢失，项目部计量管理员对施工使用的计量器具没有进行跟踪管理。

事件2：室内配电装置的母线采用螺栓连接，作业人员在母线连接处涂了凡士林，母线平置连接时的螺栓由上向下穿，螺栓连接的母线两侧只有平垫圈，并用普通扳手紧固。

问题：1.本工程在绿色施工管理中，对草原土壤保护的要求有哪些？2.沟底铺设一层细沙后，直埋电缆工程的相关工作有哪些？3.事件1 中，项目部计量管理员的管理是否合格？简述项目部计量管理员的工作内容。

4.在事件2 中，项目部如何整改的？1、草原土壤保护的要求：（1）保护地表环境，防止土壤侵蚀、流失。

因施工造成的裸土应及时覆盖。

（2）污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。

（3）防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料应妥善保管，对现场地面造成污染时应及时进行清理。

（4）对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理，不能作为建筑垃圾外运。

（5）施工后应恢复施工活动破坏的植被。

2021二级建造师实务案例分析一背景资料：某广场地下车库工程，建筑面积18000㎡。

建立单位与某施工单位根据?建立工程施工合同〔示范文本〕?〔99-0201〕签订了施工承包合同，合同工期140天。

工程实施过程中发生了以下事件：事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D、四个施工过程，分别由指定的专业班组进展施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：事件二：工程经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板〔架〕体系，编制了模板〔架〕工程专项施工方案，经过施工工程负责人批准后开场实施，仅安排施工工程技术负责人进展现场监视。

事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨〔超过了当地近10年来季节的最大降雨量〕，洪水泛滥，给建立单位与施工单位造成了较大的经济损失。

施工单位认为这些损失是由于特大暴雨〔不可抗力事件〕所造成的，提出以下索赔要求〔以下索赔数据与实际情况相符〕：（1）工程清理、恢复费用18万；（2）施工机械设备重新购置与修理费用29万；（3）人员伤亡善后费用62万；（4）工期顺延6天。

问题：1、事件一中，列式计算A、B、C、D、四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？5分答案：2、事件一中，列式计算流水施工的方案工期是多少天？能否满足合同工期的要求？〔5分〕答案：3、事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处？说明理由。

〔5分〕答案：4、事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立？说明理由。

5分答案：案例分析二背景资料：某施工单位承建两栋15层的框架构造工程。

合同约定：〔1〕钢筋由建立单位供给；〔2〕工程质量保修按国务院279号令执行。

开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。

施工过程中，发生以下事件：事件一：建立单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用方案按时组织钢筋进场。

事件二：因工期紧，施工单位建议采取每5层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建立单位认可。

二建案例分析题及答案一、案例分析题。

1. 某市某工程项目总承包单位在施工过程中，因未按照设计要求进行混凝土浇筑，导致工程质量问题。

请分析该事件可能产生的影响，并提出相应的解决方案。

2. 某建筑公司在施工过程中，因未严格执行安全操作规程，导致发生一起严重的安全事故。

请分析该事件可能带来的后果，并提出相应的防范措施。

3. 某工程项目在施工过程中，因材料采购不当，导致工程质量无法达到设计要求。

请分析该事件可能引发的问题，并提出相应的改进措施。

二、答案。

1. 针对未按照设计要求进行混凝土浇筑的问题，可能产生的影响包括，工程质量不达标，影响工程结构的稳定性和耐久性；可能引发安全隐患，影响工程施工进度；可能导致额外的修复和整改成本，增加项目投资。

解决方案包括，严格按照设计要求进行混凝土浇筑，加强对施工过程的监督和检查；及时发现和解决问题，确保工程质量；加强对施工人员的培训和教育，提高他们的责任意识和专业水平。

2. 针对未严格执行安全操作规程导致安全事故的问题，可能带来的后果包括，造成人员伤亡和财产损失，影响企业形象和信誉；可能导致相关法律责任和经济赔偿，增加企业成本。

防范措施包括，严格执行安全操作规程，加强安全教育和培训；建立健全安全管理制度，加强安全监督和检查；加强安全隐患排查和整改，确保施工安全。

3. 针对材料采购不当导致工程质量问题的可能问题，可能引发的问题包括，影响工程质量和使用寿命，可能导致施工质量事故；可能增加工程成本和投资，影响项目进度。

改进措施包括，严格按照相关标准和规定进行材料采购，确保材料质量；加强对供应商的管理和监督，建立合作伙伴关系；加强对材料的验收和检测，确保材料符合要求。

以上是针对二建案例分析题及答案的内容，希望对大家的学习和工作有所帮助。

案例题1】(20分)承包商与业主签订了某小型水库加固工程施工承包合同，合同总价1200万元。

合同约定，开工前业主向承包商支付10%的工程预付款；工程进度款按月支付，同时按工程款5%的比例留保留金；当工程进度款积累计合总价的40%时，从超过部分的工程进度中按40%的比例扣回预付款，扣完为止。

承包商提交并经监理工程师批准的施工进度计划如下图（单位：天）。

施工过程中发生如下事件：事件1：因料场征地九分，坝体加培推迟了20天开始。

事件2：因设备故障，放渗过程施工推迟5天完成。

事件3：箱涵混凝土浇筑施工中，因止水安装质量不合同，返工造成工作时间延长4天，返工费用2万元。

事件4：至2月底，承包商累计完成过程进度款为450万元；承包商提交3月份进度款支付申请报告，包括返工费用2万元和经监理机构确认的合同工程价款320万元。

问题：1.之处网络计划的关键线路（节点表示）和计划工期。

2.分别指出事件1、事件2、事件3、对工期的影响；指出上述事件对工期综合影响和承包商可索赔的工期。

3.计算3月份实际支付工程款。

4.基坑回填时，坝体与涵洞连接处土方施工需要注意的问题有哪些？【正确答案】:1.关键线路共两条,分别是：①②③④⑤⑥⑦⑧。

计划工期：100+30=130（天）。

2.事件1、2、3对工期的分别影响如下：事件1是由于料场征地导致坝体加培工期延误20天,责任在业主方,由于坝体加培处于非关键线路有时差18天,因此对工期的影响为2天；事件2是由于设备故障导致房渗工程延误5天,责任在承包商方,由于防渗工程处于关键线路,因此对工期的影响为5天；事件3是由于止水安装质量不合格导致箱涵混凝土浇筑工期延误4天,责任在承包商方,由于防渗工程处于关键线路,因此对工期的影响为4天；上述事件对工期的综合影响为5天,承包商可对事件1造成的工期影响提出索赔2天,在综合影响下,坝体加培处于非关键线路有总时差5天,所以最终承包商可提出0天索赔工期。

二建案例分析题及答案一、案例分析题。

1.某工程项目中，设计图纸中明确规定了使用的材料和施工工艺，但在实际施工过程中，施工方为了降低成本，采用了与设计图纸不符的材料和工艺，导致工程质量出现了严重问题。

请分析该案例中可能存在的问题及解决办法。

2.某建筑工地上，施工人员在进行高空作业时，未按照相关安全规定使用安全带，导致发生了一起严重的安全事故。

请分析该案例中可能存在的问题及解决办法。

3.某工程项目中，施工单位未按照合同约定按时完成工程，导致工程延期交付，给业主造成了经济损失和时间成本。

请分析该案例中可能存在的问题及解决办法。

二、答案。

1.对于第一个案例中的问题，首先需要明确责任。

设计图纸中规定的材料和工艺是经过专业设计师认真考虑和选择的，施工方未经允许擅自更改，属于违约行为。

解决办法是，施工方应当承担相应责任，按照设计图纸要求重新进行施工，并承担由此产生的额外费用。

同时，监理单位应加强对施工过程的监督，确保施工方严格按照设计图纸要求进行施工，保障工程质量。

2.针对第二个案例中的问题，需要加强安全管理。

施工人员未按规定使用安全带，属于违反安全规定的行为。

解决办法是，施工单位应当加强对施工人员的安全教育和培训，提高他们的安全意识和规范操作能力。

同时，施工现场应设置警示标识和安全设施，加强安全巡查，及时发现并纠正安全隐患，确保施工安全。

3.针对第三个案例中的问题，需要加强合同管理。

施工单位未按时完成工程，属于违约行为。

解决办法是，业主可以要求施工单位按照合同约定进行赔偿，并要求加快工程进度，尽快完成工程交付。

同时，监理单位应加强对工程进度的监督，确保施工单位按时完成工程，保障业主的利益。

综上所述，针对工程建设中可能出现的问题，需要加强各方的责任意识和管理水平，确保工程质量和安全，维护合同的有效性，保障各方的合法权益。

第十一讲案例分析题【案例-2012市政】某项目部承接华北地区某城市道路绿化工程，全长为2.5km，道路两侧栽植行道树。

在施工过程中，发生如下事件：事件二：在挖树穴时发现，有3个树位处地表下0.6m处有页岩层，争对出现的问题，项目部与建设方口头协商后，将此3株树改为灌木型的黄杨桃。

【问题】2.指出事件二中项目部和建设方口头协商做法的不妥之处，并纠正。

网校答案：不妥之处：口头协商不妥。

正确做法：施工单位应书面向监理发出变更申请，监理审核后报建设单位，建设单位向设计单位发出联络单，设计出变更方案发给建设单位后，由建设单位发给监理，再由监理向施工单位发出工程变更令，施工单位依据变更令组织变更施工【案例-2015市政一】项目部编制了专项施工方案，确定了基坑施工和主体结构施工方案，对结构施工与拆撑、换撑进行了详细安排。

施工过程发生如下事件：事件一：进场踏勘发现有一条横跨隧道的架空高压线无法改移，鉴于水泥水搅拌桩机设备高，距高压线距离处于危险范围，导致高压线两侧计20m范围内水泥土搅拌桩无法施工。

项目部建议变更此范围内的截水帷幕桩设计，建设单位同意设计变更。

2.简述现场方案设计变更的一般程序。

网校答案：设计变更一般程序：①组织相关人员做可行性调查；②向监理和建设单位提交变更报告；③经原设计单位设计同意；④由监理下达变更通知；⑤项目部根据变更调整施组方案，必要时组织专家论证；⑥变更执行【案例-2015市政一】工程施工完成并达到下列基本条件后，建设单位组织了竣工验收：1施工单位已完成设计和合同约定的各项内容；2监理单位出具工程质量评估报告；3设计单位出具工程质量检查报告；4工程质量检验合格，检验记录完整；5已按合同约定支付工程款。

4.依据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质[2013]171号），补充工程竣工验收基本条件中所缺内容。

网校答案：工程验收的基本条件还应该有：（1）勘察单位出具工程质量检查报告；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料；（4）有施工单位签署的工程质量保修书；（5）建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕；【案例-2005市政】某城市道路改造工程，随路施工的综合管线有0.4MPa的DN500中压燃气、DN1000给水管并排铺设在道路下，燃气管道与给水管材均为钢管，实施双管合槽施工。

二建案例分析题一、【背景资料】北方某大学新校区工程建筑面积89010m2，由教学综合楼、学生活动中心和餐厅三部分组成。

现浇混凝土框架结构。

学生活动中心为条形基础，地上4层，首层阶梯报告厅局部层高21m，模板直接支撑在地基土上。

施工单位为某施工总承包企业。

施工过程中发生了如下事件：事件一：在学生活动中心首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆；水平拉杆的端部与四周建筑物间隔100mm。

安全总监下达了整改通知。

事件二：餐厅首层顶板模板工程施工中，由于立杆间距过大，导致钢管支架整体失稳。

项目部及时采取了处理措施，避免了质量安全事故的发生。

1. 模板设计的依据有哪些内容？模板设计的主要设计内容有哪些？2. 指出事件一中的不妥之处，分别写出正确做法。

水平拉杆无处可顶时的措施有哪些？3. 事件二中，常见影响模板钢管支架整体稳定性的主要因素还有哪些？1. 模板设计的依据有哪些内容？模板设计的主要设计内容有哪些？模板设计的依据及内容如下：1）模板设计的依据有：①工程设计图纸；②现场条件；③混凝土结构施工与验收规范；④有关的模板技术规范。

2）模板设计主要包括：①模板面；②支撑系统；③连接配件。

【知识点:模板设计】2. 指出事件一中的不妥之处，分别写出正确做法。

水平拉杆无处可顶时的措施有哪些？事件一中问题解答如下：1）不妥之处及理由如下：①不妥之处一：最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆。

正确做法：最顶步距两水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。

②不妥之处二；水平拉杆的端部与四周建筑物间隔100mm。

正确做法：水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。

2）水平拉杆无处可顶时的措施是：应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。

【知识点:现浇混凝土工程模板支撑系统的选材及安装要求】3. 事件二中，常见影响模板钢管支架整体稳定性的主要因素还有哪些？常见影响模板钢管支架整体稳定性的主要因素还有：1）水平杆的步距；2）立杆的接长；3）连墙件的连接；4）扣件的紧固程度。

二建机电案例分析题————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ案例一：背景:某新建坑口电厂一期安装工程，装机容量为2×３０MＷ的汽轮发电机组,采用直接空冷方式汽轮机和循环流化床锅炉,锅炉烟气采用电除尘和干式除灰系统进行处理，所有排放废水车间处理再循环使用。

工程由Ａ施工单位承包,其中:２×30MＷ汽轮发电机组的所有主辅机设备分包给B施工单位安装主。

合同签定后初步设计随即开始,与此同时建设单位要求A施工单位编制该工程的施工组织设计。

锅炉主吊机械为DBQ1５00塔吊。

汽机间的设备用60t行车吊装。

安装质量要求高,焊接要进行工艺评定。

建立安全管理体系,根据分析现场的危险源，制定相应安全措施。

各专业制定了施工方案。

问题:１、建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间是否妥当?编制施工组织设计的依据是什么?答：建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间不妥，因为初步设计刚刚开始,施工组织设计编制的依据还不全。

施工组织设计编制的依据是:工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议；已批准的初步设计及有关的图纸资料;工程概算和主要工程量;设备清单及主要材料清单;主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料;现场情况调查资料。

2、B施工单位应编制什么类型的施工组织设计?应编制哪些安装施工方案?答：B施工单位应编制单位工程施工组织设计,其编制的主要安装施工方案有锅炉、汽机、电机等大型设备起重、吊装和焊接等方案。

3、施工总平面布置应考虑的主要内容有哪些？答：十二项内容:已建和待建工程的平面布置、位置、坐标、标高;永久厂区边界和永久征购地边界；施工临时围墙位置及征租地边界;施工场地的划分;移动式起重机的行走路线;垂直运输设施的位置;设备库区、材料库区、设备组装、加工及堆放场地、机械机具库区;施工和生活用临时设施。