专用合同条款

合同范本的专用条款
第一条合同标的
第二条合同金额
2.1 标的的总金额为人民币【金额】元（大写：【金额】元整）。

第三条付款方式
3.1 乙方应在合同签订后【付款期限】日内，将合同款项支付至甲方指定的银行账户。

第四条交付及验收
4.1 甲方应按照约定的时间、地点和方式将标的交付给乙方。

4.2 乙方应在收到标的后【验收期限】日内完成验收，并将验收结果通知甲方。

第五条质量保证
5.1 甲方保证标的的质量符合【质量标准】。

5.2 若标的在质量保证期内出现质量问题，甲方应承担相应的赔偿责任。

第六条知识产权
6.1 甲方保证标的不侵犯他人的知识产权。

6.2 双方在合同履行过程中产生的知识产权归各自所有。

第七条违约责任
7.1 任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。

第八条争议解决
8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条合同的生效、变更和解除
9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.3 在合同履行过程中，双方同意对合同内容进行变更或解除，应书面通知对方，并经双方协商一致。

第十条其他
10.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2 本合同自签订之日起【合同期限】内有效。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：【签订日期】。

专用合同条款专用合同条款一、甲方和乙方双方在平等、自愿的基础上订立本合同。

二、本合同的目的是明确双方在特定事项上的权利和义务，保障双方权益，规范双方行为。

三、合同生效及履行1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效，并持续有效至合同期满。

2. 合同期满前双方应按照约定履行合同义务，不得擅自解除合同。

若任何一方需解除合同，应提前书面通知对方，并经双方协商达成一致意见。

四、合同内容1. 甲方的权利和义务（1）提供指定产品或服务，并保证其符合合同约定的质量标准。

（2）按照合同约定的时间和方式进行支付。

（3）保障合同的履行，并承担因违约而产生的法律责任。

2. 乙方的权利和义务（1）按照合同约定的质量标准提供产品或服务。

（2）提供必要的技术支持或培训，保证甲方能够正常使用产品或服务。

（3）保护甲方的商业秘密，不得向任何第三方披露。

五、保密条款1. 乙方应保护甲方的商业秘密，不得向任何第三方泄露，不得擅自使用或复制。

2. 对于因违反保密条款而给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。

六、违约责任1. 若双方任何一方违约，应向对方支付违约金。

违约金的数额应在签署合同时约定。

2. 若出现无法预见或无法控制的不可抗力事件，可免除违约责任。

七、纠纷解决1. 双方应通过友好协商解决合同纠纷，如协商无果，可转由双方约定的仲裁机构或当地人民法院解决。

2. 合同解释和执行以中文为准。

八、法律适用1. 本合同适用中华人民共和国有关法律法规。

2. 若合同条款与相关法律法规不一致，应以相关法律法规为准。

九、未尽事宜本合同中未尽事宜由双方协商解决，并通过书面补充协议的方式进行修改。

十、附则1. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字（或盖章）后生效，并自该日起对双方具有约束力。

政府采购合同（专用条款）3篇篇1政府采购合同（专用条款）第一章总则第一条为规范政府采购行为，明确政府采购各方的权利和义务，保护政府和供应商的合法权益，根据《政府采购法》及其实施条例的有关规定，制定本合同。

第二条政府采购合同是政府采购活动的法律依据，是政府采购活动的规范和指导文件。

第三条政府采购合同的主体是政府采购人和供应商。

第四条政府采购合同应采用书面形式。

第五条政府采购合同内容应明确、具体、完整。

第六条政府采购合同一经订立即生效，对双方具有法律约束力。

第二章供应商的权利和义务第七条供应商有权按照政府采购合同的约定，按时、合格地交付合同标的物或履行合同服务。

质量标准、数量规定和交付方案。

第九条供应商应按照政府采购合同的约定，履行与合同标的物有关的售后服务义务。

第十条供应商应按照政府采购合同的约定，与政府采购人共同保护合同标的物的知识产权。

第十一条供应商应按照政府采购合同的约定，对合同标的物的质量、数量、交付期限等给予保修。

第十二条供应商应按照政府采购合同的约定，支持政府采购人对合同履行情况进行监督。

第十三条供应商不得擅自变更政府采购合同的内容。

第十四条供应商应按照政府采购合同的约定，深入挖掘合同标的物的功能，并提出具体改进建议。

第十五条供应商应按照政府采购合同的约定，积极参与政府采购活动的评审工作。

第十六条供应商应按照政府采购合同的约定，保密与政府采购合同相关的商业秘密。

第十七条供应商应按照政府采购合同的约定，遵守政府采购法律法规和合同约定的其他规定。

的质量符合国家标准和合同约定。

第十九条供应商应按照政府采购合同的约定，妥善处理与政府采购合同相关的争议。

第二十条供应商应按照政府采购合同的约定，参加政府采购活动的培训和学习。

第二十一条供应商应按照政府采购合同的约定，按照要求提供相关的证明文件。

第二十二条供应商应按照政府采购合同的约定，与政府采购人建立友好合作关系，共同推动政府采购工作的健康发展。

第三章政府采购人的权利和义务第二十三条政府采购人有权对供应商提供的合同标的物的质量、数量和交付期限等进行检验。

专用合同条款1. 承包人的一般义务（1）承包人应当按照合同约定，对工程实施质量、进度、成本、安全等全面管理，并积极配合发包人、设计单位、监理单位、政府部门以及其他相关单位对工程进行的监督和管理。

（2）承包人应当在工程开工前，按照合同约定向发包人提交详细的施工组织设计、施工方案、施工计划等文件，并保证施工过程中严格按照方案执行。

（3）承包人应当遵守环境保护法律法规，在施工过程中采取必要的措施，减少对环境的影响。

（4）承包人应当按照合同约定，对发包人提供的图纸、技术要求以及其他资料进行妥善保管，并严格保密。

2. 工程质量（1）承包人应当按照国家有关法律法规和工程建设标准的规定，对工程质量进行严格控制，确保工程质量符合合同要求。

（2）承包人应当在施工过程中，对工程质量进行全面检查和验收，并按照合同约定向发包人提交质量检测报告和验收报告。

（3）如发现工程质量存在问题，承包人应当及时采取措施进行整改，并承担相应的责任。

3. 工程进度（1）承包人应当按照合同约定的工期，编制详细的施工计划，并严格按照计划执行。

（2）如因发包人原因导致工程进度受到影响，承包人有权要求发包人提供必要的支持。

（3）如因承包人原因导致工程进度受到影响，承包人应当采取措施加快施工进度，并承担相应的责任。

4. 工程成本（1）承包人应当按照合同约定，对工程成本进行严格控制，确保工程成本不超出预算范围。

（2）如因发包人原因导致工程成本增加，发包人应当承担相应的责任。

（3）如因承包人原因导致工程成本增加，承包人应当承担相应的责任。

当然可以，但我需要知道你希望我帮你往下写什么内容呢？比如，你可以提供一些具体的情境、角色和对话等，这样我才能更好地帮助你。

如果你需要一些写作建议或灵感，我也可以提供一些相关的建议和例子。

请告诉我你需要的帮助，我会尽力帮助你。

政府采购合同（专用条款）3篇篇1政府采购合同（专用条款）第一章总则第一条为规范政府采购活动，保障政府采购活动的合法性、公平性和诚实信用原则，根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定，制定本合同。

第二条本合同适用于政府采购活动，包括货物、工程和服务等领域。

第三条政府采购活动应当遵守法律法规，按照合同约定履行义务，保障供应商的合法权益，推动政府采购活动的合理化、规范化和透明化。

第四条政府采购合同应当采取书面形式，载明供应商名称、货物、工程或服务内容、数量、质量、价格、交货期、付款方式、履行承诺等内容。

第五条政府采购合同签订后，双方应当严格履行合同约定，不得擅自变更或解除合同，如需变更或解除合同，应当协商一致并经合同双方书面确认。

第六条政府采购合同的争议解决应当按照合同约定或者协商一致的方式解决，如无法协商解决，可依法向有关部门申请调解或者提起诉讼。

第七条政府采购合同中的标的物应当符合相关标准，质量符合合同约定，否则供应商应当承担相应责任。

第八条政府采购合同双方应当遵守商业诚信原则，履行合同义务，保持信息通畅，并按时交付货物或完成工程和服务。

第九条政府采购合同的附属文件具有合同效力，对合同缔约双方均具有约束力。

第十条未尽事宜可参照相关法律、法规进行补充和解释。

第二章合同履行第十一条政府采购合同双方应当按照约定的交货期、交货地点履行合同义务。

第十二条供应商在履行合同过程中，如因不可抗力等原因导致无法按时履行合同义务，应当及时向政府采购单位说明情况并申请延期履行或者解除合同。

第十三条政府采购单位应当按合同约定进行付款，并及时向供应商支付货款、工程款或服务款。

第十四条若政府采购单位存在拖欠付款或拒绝支付款项等情况，供应商有权向有关部门投诉并要求解决。

第十五条政府采购合同双方应当保持信息的及时沟通，如有任何问题应当及时协商解决。

第十六条政府采购单位应当对供应商提供的货物、工程或服务进行验收，并按合同约定支付货款、工程款或服务款。

合同协议书专用条款（精选19篇）合同终止协议书结算条款合同已经渗入了平常生活的各个方面，如果你想处理好生活中的各个繁琐细节的问题，那可需要增进对合同的了解哦。

下面是小编跟大家分享的有关合同终止协议书结算条款的信息，仅供参考。

_____年_____月_____日，甲方与乙方签署了《__________合同》，合同有效期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，甲乙双方经协商一致，同意于_____年_____月_____日提前终止此合同，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款，双方共同恪守：第一条甲、乙双方同意，提前终止双方于_____年_____月_____日签订的《__________ 合同》。

第二条价款结算及支付方式：1、甲方应于_____年_____月_____日前一次性向乙方支付_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间的__________费用_____元(人民币大写：__________ 元整)。

乙方在甲方付款前，应向甲方开具等额发票。

2、乙方在收到此笔款项后，甲、乙双方因协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)已全部结清。

第三条违约责任1、甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应赔偿责任。

2、乙方违反本协议约定，侵犯了甲方商业秘密等相关秘密，给甲方造成损害的，应承担因此给甲方造成的'全部经济损失;乙方利用甲方上述秘密信息牟取的全部收益无偿归甲方所有。

3、自本协议签订之日起，乙方不得就协议存续期间及提前终止本协议所产生的任何事宜(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)提起仲裁、诉讼、申诉、信访;否则，视为乙方根本性违约，乙方应双倍退还甲方已支付的__________费用。

专用合同条款的主要内容
1. 合同的标的内容啊，那可太重要了！就好比你要去买个手机，你得清楚到底买的是啥型号啥配置的手机呀！比如咱签个房屋租赁合同，那房子的具体位置、面积大小这些不都得写得明明白白。

2. 价格条款呢，这可得好好琢磨！难道不是吗？这就好像你去市场买菜，得搞清楚每斤多少钱呀！像咱买个大物件，价格谈不好后面多麻烦呀。

3. 履行期限也不能马虎呀！想一想，要是说好了啥时候交货却没做到，那得多闹心！比如说答应三天后给对方交货，那咱就得按时做到呀。

4. 质量标准可不能轻视哟！这就如同你买衣服，总不能是破破烂烂的吧！咱合作个项目，质量得有保证，不然怎么对得起人家的信任。

5. 违约责任必须明确哇！如果违约了没个说法，那不乱套了吗？就像约好一起出去玩，结果有人放鸽子还没个交代，多让人生气。

6. 争议解决方式很关键的嘞！万一有矛盾了咋解决得说好呀，可不是嘛！就像两个人有分歧，总要有个合理公正的办法来处理呀。

7. 保密条款也马虎不得呀！有些重要信息泄露出去可不得了！好比你有个秘密告诉了别人，你肯定不希望随便就被传出去吧。

8. 不可抗力条款得考虑周到啊！像那些不可预见的情况发生了咋办？比如说突然来个天灾，那合同执行肯定得有别的说法呀。

9. 变更和解除条款也是很有必要的！世事无常呀，有时候情况变了就得跟着调整嘛。

就像原本计划好的旅行因为一些原因得取消，那不得有相应规定呀。

我的观点结论就是：专用合同条款的这些主要内容都超级重要，每一个都得认真对待，一点都不能含糊！。

第三部分专用合同条款般约定 1.词语定义 1.1合同1.1.1其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或 文件视为本合同的组成部分。

1.1.2合同当事人及其他相关方 1.1.3监理人： 名 称： ________资质类别和等级: 联系电话：— 电子信箱：— 通信地址： 1.1.4设计人： 名 称： ________ 资质类别和等级: 联系电话：— 电子信箱： _____ 通信地址： 永久占地包括：施工图纸。

临时占地包括：详见施工图纸。

1.2法律适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《招投标法》、《合同法》、 《建筑工程质量管理条例》等。

1.2.1标准和规范1.1.5 1.1.6 工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括: 1.1.7 1.1.81.2.2适用于工程的标准规范包括：现行中华人民共和国以及省、自 治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范 。

1.2.3发包人提供国外标准、规范的名称：厶:发包人提供国外标准、规范的份数：J__: 发包人提供国外标准、规范的名称：J__。

1.2.4发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： J__。

1.3合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为： 见通用合同条款。

1.4图纸和承包人文件 1.5图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:发包人向承包人提供图纸的数量: 案馆及发包人等相关部门：发包人向承包人提供图纸的内容: 1.6承包人文件需要由承包人提供的文件，包括:1.6.1现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定: 1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等 书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：另行通知：开工前7日: 肆套，其中贰套作为竣工图交档 完整的施工图纸。

承包人提供的文件的期限为： 5日内承包人提供的文件的数量为： 按总包要求 承包人提供的文件的形式为： 纸质版 发包人审批承包人文件的期限： 5日内按有关规定执行 ：发包人指定的接收人为：另行通知。

政府采购合同（专用条款）6篇篇1甲方（采购人）：__________________乙方（供应商）：__________________根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方采购__________________(货物名称)一事，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同背景与采购范围1. 合同背景说明：本政府采购项目系根据政府工作需要和年度采购计划所安排，旨在为政府机关的正常运行和公共服务的提供提供保障。

2. 采购范围及明细：本合同涵盖的具体货物包括但不限于__________________等。

货物具体名称、型号、规格、数量等详见附件清单。

二、采购金额与支付方式1. 采购总金额为人民币________元整（大写：_________________________元整）。

该金额包括货物的全部费用，但不包括后期安装、维护等费用。

2. 支付方式：在合同签订后，甲方将在收到乙方提供的合格发票后______天内支付货款的______%，待项目验收合格后支付剩余的______%。

三、质量与检验标准1. 乙方提供的货物必须符合国家相关标准和质量要求，并通过国家相关质量认证。

如有特殊情况需符合其他标准的，双方应另行约定。

2. 乙方应在交货时对货物进行检验并提供相应的合格证明文件。

甲方有权对货物进行复检。

复检不合格的货物，乙方应在接到通知后及时更换。

四、交货与验收1. 乙方应按照合同约定的时间和地点完成交货。

如因特殊原因需要变更交货时间和地点的，应提前通知甲方并取得甲方的书面同意。

2. 甲方在收到货物后，有权对货物进行验收。

验收不合格的货物，甲方有权拒绝接受并要求乙方承担违约责任。

验收合格的货物将进入后期安装阶段。

五、违约责任与赔偿损失1. 乙方未按合同约定时间交货的，应按照逾期交货部分货物总价款的______%向甲方支付违约金。

政府采购合同（专用条款）3篇篇1政府采购合同（专用条款）第一章总则为规范政府采购活动，维护国家利益和社会公共利益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定，制定本合同。

第二章合同的履行1、供应商应按照本合同的约定，按时、按质完成政府采购项目。

政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项。

2、供应商对政府采购项目质量负责，保证所提供的产品或服务符合国家标准和政府采购项目的要求。

如出现质量问题，供应商应承担相应责任并承担相应经济赔偿。

政府采购单位有权要求供应商承担赔偿责任。

3、政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项，并提供必要的协助和支持，确保政府采购项目顺利进行。

第三章合同的变更和解决争议1、政府采购合同一经签订，除双方协商一致外，任何单位或个人不得擅自变更或解除合同。

2、双方在履行过程中如发生争议，首先应当在友好协商的基础上解决。

如协商无果，可以申请有关部门调解或者将争议提交仲裁机构解决。

第四章合同的效力1、政府采购合同是政府采购活动的重要文件，具有法律效力。

双方应当严格遵守合同条款，履行合同义务。

2、政府采购单位有权对供应商的履约情况进行监督检查，对合同的履行情况进行评估。

第五章合同的违约责任1、若供应商未能按时交付产品或提供服务，或产品质量不符合合同约定，政府采购单位有权要求供应商承担相应的违约责任。

违约责任包括但不限于赔偿损失、扣除或减少合同款项、解除合同等后果。

2、若政府采购单位未能按时支付采购款项或提供必要协助和支持，导致供应商无法履行合同义务，政府采购单位应承担相应的违约责任。

供应商有权要求政府采购单位承担违约责任并赔偿相应经济损失。

第六章其他约定1、本合同解释权归政府采购单位所有。

对于本合同中未尽事宜，双方应当另行协商一致，并以书面形式补充合同。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效，至政府采购项目完全竣工并结清全部款项后终止。

附件：1、政府采购项目规格要求2、政府采购项目交付时间安排3、政府采购项目验收标准以上为政府采购合同的专用条款，供政府采购单位和供应商共同遵守。

合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改，只要双方当事人经过协商同意，合同的任一条款都可以进行变更。

但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的，认定为没有变更合同内容。

《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。

第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。

第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。

【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下：1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款；2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。

依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的，应当依据本法第一百四十二条第一款的规定，确定争议条款的含义。

合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的，对各文本使用的词句推定具有相同含义。

各文本使用的词句不一致的，应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。

合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改，只要双方当事人经过协商同意，合同的任一条款都可以进行变更。

但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的，认定为没有变更合同内容。

根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。

第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。

第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。

政府采购合同书（专用条款）5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1政府采购合同书（专用条款）第一章总则第一条为了规范政府采购活动，维护国家利益和社会公共利益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，特制定本合同。

第二条本合同是政府采购活动的组成部分，具有合同约束力。

第三条本合同的签署方应当遵守中华人民共和国法律、法规、政策，依法履行合同义务。

第二章合同的签署第四条本合同由双方当事人签署即生效。

任何一方未签署的合同无效。

第五条政府采购单位应当按照规定程序签署本合同，并确保合同真实、合法、有效。

第六条供应商应当按照政府采购单位的要求签署本合同，并确保履行合同义务。

第三章合同的履行第七条双方当事人应当按照本合同的约定，履行各自的义务。

第八条合同履行过程中，如有任何问题需要协商解决，双方应当友好协商解决，并书面确认解决意见。

第九条如一方当事人不能履行合同义务，应当告知对方，并在约定期限内补救履行义务。

第十条在合同履行过程中，如存在不可抗力等情况导致合同无法履行，应当及时通知对方，并协商解决。

第四章合同的变更与解除第十一条在履行合同过程中，如有需要变更合同内容，应当经双方协商一致，并签署书面变更协议。

第十二条合同解除应当经双方协商一致，并签署解除协议。

解除协议应当明确解除原因、解除日期及解除后的责任承担情况。

第五章合同的保密第十三条双方当事人应当严格遵守保密条款，不得泄露合同中的商业机密、技术秘密及其他保密信息。

第十四条合同涉及商业机密、技术秘密等保密信息的，应当在合同中明确保密义务。

第六章合同的争议解决第十五条本合同的履行和解释争议，双方应当友好协商解决。

协商不成，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十六条在解决争议时，双方应当配合人民法院的调解工作，积极寻求和解。

第七章附则第十七条本合同自双方签署之日生效。

第十八条其他未尽事宜，可由双方协商确定，并签署书面补充协议。

第十九条本合同一式两份，双方各执一份，均具有同等效力。

合同范本专用合同条款1. 定义和解释
明确合同中特定术语的定义。

解释可能引起歧义的条款。

2. 合同主体
列出合同双方的名称、地址和联系方式。

确定双方的权利和义务。

3. 标的
详细描述合同的标的，包括货物、服务或工程项目。

说明标的的数量、质量要求和规格。

4. 价格和支付方式
明确合同价格及支付方式，如总价、分期付款等。

规定支付的时间、地点和条件。

5. 交货和履行期限
约定交货时间和地点，以及双方的履行义务。

考虑可能的延迟责任和违约金条款。

6. 质量保证和售后服务
说明质量保证的范围和期限。

规定售后服务的内容和责任。

7. 保密条款
确定双方在合同期间和之后应保守的机密信息。

规定保密的期限和违约责任。

8. 违约责任
明确双方在违约情况下的责任和赔偿方式。

包括违约金、赔偿金等具体措施。

9. 不可抗力
定义不可抗力事件，并说明其对合同履行的影响。

确定双方在不可抗力情况下的权利和义务。

10. 争议解决
选择适用的争议解决方式，如仲裁或诉讼。

说明争议解决的程序和费用承担。

11. 其他条款
包含其他需要特别约定的事项，如合同的变更、转让等。

可根据具体情况添加附加条款。

政府采购合同（专用条款）5篇篇1甲方（采购人）：____________________乙方（供应商）：____________________鉴于甲方需要采购相关货物或服务，乙方具备提供相应货物或服务的能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，达成如下合同条款：一、合同背景与目的本合同旨在明确甲、乙双方在政府采购活动中的权利和义务，确保采购过程公开、公平、公正，保障双方的合法权益。

二、合同范围及内容本次采购的具体范围、内容、数量、规格、质量要求等详见合同附件的采购文件及乙方提交的响应文件。

三、价格与支付方式1. 采购金额：____________________人民币。

2. 支付方式：根据采购文件和响应文件的约定，采用一次性支付或分期支付方式支付货款。

3. 乙方应提供合法有效的发票，甲方按照财政部门的有关规定办理支付手续。

四、交货与验收1. 交货时间：乙方应按照采购文件要求的时限完成交货。

2. 交货地点：甲方指定的地点。

3. 验收标准：按照采购文件及国家相关标准进行验收。

4. 验收程序：乙方提交验收申请后，甲方组织验收小组进行验收。

5. 乙方未能按时交货或交付的货物不符合质量要求，应承担违约责任。

五、质量保证与售后服务1. 乙方应保证所提供的货物为全新、未使用过的原装合格产品，符合质量要求。

2. 乙方应提供至少________年的质保期，质保期内出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。

3. 乙方应提供完善的售后服务，包括但不限于技术支持、维修服务等。

六、保密条款1. 双方应对采购过程中的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。

2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本合同涉及的商业秘密、技术秘密等保密信息。

七、违约责任1. 甲方未按合同约定支付货款的，应按未支付货款金额的百分之________向乙方支付违约金。

2. 乙方未按合同约定交货或交付的货物不符合质量要求的，应按合同金额的百分之________向甲方承担违约责任。

一、合同签订1.1 合同双方应本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，依法签订本合同。

1.2 合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

1.3 合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。

二、合同标的2.1 合同标的应明确、具体，双方应就标的物的名称、规格、数量、质量、技术要求等达成一致意见。

2.2 标的物的交付时间、地点、方式等应在合同中予以明确。

2.3 标的物的所有权、使用权、收益权等应在合同中予以明确。

三、合同履行3.1 合同双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。

3.2 合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决，并可依据合同约定调整履行期限或解除合同。

3.3 合同履行过程中，如一方违反合同约定，另一方有权要求其承担违约责任。

四、违约责任4.1 合同双方应严格遵守合同约定，如有违约行为，应承担相应的违约责任。

4.2 违约责任包括但不限于：赔偿对方因此遭受的损失、支付违约金、解除合同等。

4.3 违约金的具体数额由双方在合同中约定。

五、争议解决5.1 合同双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同解除6.1 合同在履行过程中，如出现以下情形之一，任何一方均有权解除合同：（1）一方严重违约，另一方有权解除合同；（2）合同履行过程中出现不可抗力因素，导致合同无法履行或履行困难的；（3）合同约定的解除条件成就。

6.2 合同解除后，双方应按照合同约定或法律规定处理合同解除后的有关事宜。

七、其他7.1 本合同专用条款为本合同不可分割的一部分，与本合同正文具有同等法律效力。

7.2 本合同专用条款未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同正文具有同等法律效力。

7.3 本合同专用条款的解释权归合同双方共同享有。

7.4 本合同专用条款自双方签字盖章之日起生效。

合同双方签字盖章：甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________签订地点：____________________。

政府采购合同书（专用条款）6篇篇1政府采购合同书（专用条款）第一条总则本合同是政府采购活动的有效凭证，适用于政府或政府机构与供应商签订的合同。

本合同的签署标志着政府采购活动的正式启动，双方应当遵守合同的各项约定。

第二条合同标的合同标的为___________________（以下简称“货物/服务”或“标的物”）。

合同标的的规格、数量、质量标准、价格等详细信息详见附件_____________________。

第三条交货时间1. 供应商应按照本合同约定的交货时间将标的物交付给采购方；2. 交货时间为_____________年____月____日。

如有延迟交付的，应当按照后续约定支付滞纳金。

第四条价格及支付方式1. 价格为_______________，支付方式为________________________；2. 如有特殊约定，应在附件中注明。

第五条质量标准1. 供应商应确保标的物符合国家有关标准和质量要求；2. 采购方有权对标的物进行检验，不合格的标的物应当及时更换或退回。

第六条维护和维修1. 供应商应负责合同标的的售后维护和维修工作；2. 采购方在合同期间内享有合同标的的免费维修和维护服务。

第七条知识产权保护1. 供应商应确保其提供的标的物不侵犯第三方的知识产权；2. 如因供应商的行为导致知识产权纠纷，供应商应承担全部责任。

第八条违约责任1. 一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应在合理范围内协商解决。

第九条争议解决1. 双方如发生争议，应首先通过友好协商解决；2. 协商不成的，应提交有关部门进行调解或仲裁。

第十条其他约定1. 本合同自双方签署之日起生效，至____________________结束；2. 本合同如有附件，附件与本合同具有同等效力。

双方签署人：日期：供应商：政府/政府机构：篇2政府采购合同书（专用条款）第一条合同订立甲方：（采购单位）乙方：（供应商）经双方协商一致，甲乙双方本着平等互利的原则，就政府采购项目达成如下协议，起草《政府采购合同书（专用条款）》。

合同专用条款
一、合同目的。

本合同旨在明确双方当事人的权利和义务，规范双方的合作关系，确保合同的履行和有效性。

二、合同主体。

1. 甲方，（委托方/出租方/雇主/其他）名称、地址、法定代表人（或负责人）及联系方式。

2. 乙方，（受托方/承租方/员工/其他）名称、地址、法定代表人（或负责人）及联系方式。

三、合同内容。

1. 合同类型，（例如，劳动合同、租赁合同、销售合同等）。

2. 合同期限，合同的起始日期和终止日期。

3. 合同标的，合同涉及的具体物品、服务、权利等内容描述。

4. 合同费用，合同约定的费用标准、支付方式、结算周期等。

5. 合同履行，双方的履行义务和责任，包括合同违约责任、解除权利等条款。

四、其他条款。

1. 保密条款，对于涉及商业机密或个人隐私的信息，双方应当保密并承担保密责任。

2. 争议解决，对于合同履行过程中可能出现的争议，双方同意通过协商、调解或诉讼等方式解决。

3. 法律适用，合同的签订、履行和解释均适用（国家/地区）法律。

4. 其他条款，根据实际情况可适当添加其他必要的条款。

五、附则。

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同期限届满或合同目的实现之日止。

2. 本合同一式（份），双方各持（份），具有同等法律效力。

甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。

签订日期，__________签订地点，__________。

专用合同条款第二条工作范围2.1 具体工作范围及工作要求详见附件【A】。

第三条乙方的权利和义务3.5.1 乙方的项目负责人应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为乙方正式聘用的员工，乙方应向甲方提交项目负责人与乙方之间的劳动合同，以及乙方为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。

乙方不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，甲方有权要求乙方更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

项目负责人不得同时担任其他工程项目负责人。

3.5.2 乙方的项目负责人或项目主要管理人员（包括技术、质量、商务及安全负责人等）应在开工后立即到岗，并保证每月驻现场.不少于【22】日，否则每天应向甲方支付【3】万元违约金。

3.5.3 甲方有权书面通知乙方要求更换其认为不称职的项目负责人或项目主要管理人员，通知中应当载明要求更换的理由。

乙方应在接到更换通知后【5】日内向甲方提出书面的改进报告。

如乙方没有提出改进报告，应在收到更换通知后【14】日内更换。

甲方收到改进报告后仍要求更换的，乙方应在接到第二次更换通知的【5】日内进行更换，并将新任命的工程总承包项目负责人或项目主要管理人员的注册执业资格、管理经验等资料书面通知甲方。

继任人员应继续履行本合同约定的职责。

乙方无正当理由拒绝更换，或未经甲方同意擅自更换工程总承包项目负责人或项目主要管理人员，应向甲方支付【30】万元违约金。

3.28 由于乙方与其任何相关方（包括但不限于供货商、劳务分包单位等）发生纠纷，导致甲方成为纠纷案件当事人，法院判决或仲裁机构裁决甲方承担责任时的违约责任：每发生一起，乙方应向甲方支付违约金【50】万元，同时，就法院或仲裁机构裁判、财产保全等给甲方造成的损失，乙方应向甲方赔偿。

甲方有权从任何一笔应付乙方的款项中直接扣除违约金或损失赔偿，或兑现履约保函。

3.37 如果因乙方原因，造成本工程停工超过【72】小时，甲方有权解除合同。

3.39 合同通用条款第3.39款仅适用于业主或工程所在地政府要求甲方设立建筑工人工资专用账户的情形，否则，合同通用条款第3.39款不适用。

政府采购合同书（专用条款）6篇篇1政府采购合同书（专用条款）一、总则政府采购合同书是政府采购中最重要的文件之一，合同书中规定了双方的权利和义务，约束双方履行合同。

政府采购合同书应当遵循中国政府采购法律法规的要求，合法、合规、合理地约定双方权利义务。

本合同书的签署双方为（以下简称“甲方”）和（以下简称“乙方”），本合同从（年）（月）（日）生效，至（年）（月）（日）终止。

二、合同的履行1. 甲方有权依照本合同的约定，要求乙方按照约定的内容和期限完成合同的内容，包括但不限于提供产品、服务等。

2. 乙方有责任按照本合同的约定，按时按质完成合同的内容，并保证提供的产品、服务符合国家标准和合同约定。

三、合同的变更1. 在未经双方书面同意的情况下，不得擅自变更合同的内容。

2. 当双方经协商一致后需要修改合同的内容，应当签署书面文件确认变更内容，并及时履行。

四、合同的解除1. 在下列情形下，甲方有权解除本合同：（1）乙方严重违反合同的约定，致使本合同无法继续履行的；（2）乙方因故不能履行合同义务，经催告仍不采取补救措施的；（3）其他法律、法规规定的情形。

2. 在下列情形下，乙方有权解除本合同：（1）甲方严重违反合同的约定，致使本合同无法继续履行的；（2）甲方因故不能履行合同义务，经催告仍不采取补救措施的；（3）其他法律、法规规定的情形。

五、违约责任1. 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

2. 若一方违约给对方造成损失，对方有权要求违约方承担违约责任。

六、争议解决1. 双方因履行本合同发生争议的，应当友好协商解决。

如协商不成，应当依法向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

2. 若一方违约给对方造成损失，对方有权要求违约方承担违约责任。

七、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

以上为政府采购合同书的专用条款，希望双方遵守合同的约定，共同维护政府采购秩序，促进经济的发展。